编号：_____________ 工程质量管理协议书
甲方：___________________________
乙方：___________________________
丙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
XX省XX工程是XX省重点工程建设项目，该工程的质量目标是国家优质工程，根据我司与业主签订的工程合同规定，由我司对该工程进行总包管理，为了切实加强施工过程中的质量管理，实现该工程的既定的质量目标，在遵守总包管理方案的基础上，明确双方的责任与义务，现由XX省XX公司与
（分包单位）就该工程中工程的质量管理签订此协议书。
甲方：（工程总承包方）
乙方：（各分项工程分包方）
丙方：（工程建设方）
一、甲方的责任与义务
1、甲方管理人员全面学习和理解与业主签订的合同文本及国家有关总包管理的有关规定，在工程施工中，自始自终贯行执行到整个总包管理过程中，对分包方的工期、质量进行全方位的管理。确保分包工程工期履行合同要求，质量达到部优标准。
2、向乙方提供施工面的标高线与主轴线，并办理书面移交手续。
3、负责提供现场已有的通用脚手架和通用垂直运输机械（详细见总包管理方案）。
4、提供现场已有的水、电设施（详细见总包管理方案）。
5、甲方参与分包工程质量的过程监控和各分部的检查验收，有权对乙方施工过程中出现的质量问题提出整改、返工等要求，直至达到业主、监理总包单位的全部认可，对拒不执行整改要求的、强行后续施工的有权责令暂时施工，并予以经济处罚。直至建议业主更换乙方现场施工负责人或清退出场。
二、乙方的责任与义务
1、成立由项目主要负责人领导的创优小组。
2、根据国家、地方、行业现行的施工规范、规程、标准和优质示范工程要求，制定详细的创优实施方案，并报请业主、监理审核批准后贯彻执行。
3、提供主要材料供应商的资质材料，并由业主牵头，和监理、总包与分包单位共同对材料供应商的资质、信誉、所供材料的质量进行考核，经考核合格的供应商方可供应现场使用的材料。
4、乙方必须加强进场施工材料、原材料、构配件和各项机电设备的质量管理，严禁非品牌和不合格产品进入现场。
4.1.乙方材料进场前必须向甲方提供材料进场计划：进场计划包括材料的质量证明文件、进场数量清单（进场材料的质量文件必须是原件，能够如实反映进场材料的实际情况，如不得不使用要复印件，则必须注明原件的存放单位、抄件人、年月日并加盖原单位的公章）。
4.2.材料进场后，须进行复试检测的，一定要在监理、总包的监督下，进行抽样送到有资质的检测单位进行检测，检测合格后方可使用到工程中，不合格的产品坚决不允许使用在工程上，并立即清退出场
5、施工过程中，必须严格按照施工规范及相关规程、标准及优质示范工程实施方案进行施工并遵循以下原则：
5.1.执行“三不准”制度，即：
○1没有施工技术交底不准施工。
○2没有报监理检查认可，不准进行下道工序的施工。
○3没有进行隐蔽验收，不准施工下道工序
5.2. 实施“样板引路”的原则所有工序必须先施工样板段，经评定达到优质示
范标准后，方可全面进行施工，并严格按照样板段的质量要求、施工工艺进行施工。达不到质量要求的坚决返工重做。
5.3.优质标准的要求是：分项工程的检验点：合格率100%、优良率90%以上。
6、成品保护由乙方自行负责，并就分包工程成品保护制定相应的方案，经总包审查后，按方案执行；成品保护要有专人负责，及时巡视检查，发现问题要及时修复，直至竣工交付（保护费用由乙方承担）。
7、乙方应在工程竣工后及时整理完整的工程资料，在规定的时间内，汇总成册交给甲方。
8、经济措施：
8.1.经检查发现达不到质量目标的，乙方应无条件返工，并承担因
返工造成的一切损失。
8.2.在分项工程验收中，如二次验收达不到规定的质量目标的，乙方除必须返工外，甲方按每项次处罚乙方500—20000元。
8.3.因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上国家优质工程，乙方同意承担甲方的经济损失。
9、乙方同意本协议中的各项条款，承担履行协议中的各项责任和义务。
10、本协议书一式六份，甲、乙、丙三方各执两份。
三、丙方权力与义务
1、为加强本工程的质量管理，实现单位工程的既定质量目标，业主同意并全力支持本协议约定的各项条款。
2、业主除督促甲乙双方认真执行本协议外，还将对存在问题以及对工程质量目标造成严重影响的责任方，参照已签定的相关合同约定问责处理。
编号：______________ 工程合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 丙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方: 乙方: 丙方:
后, 鉴于： 1. 甲方已与 ________________ 公司签订了 ________________ 工程承包合同。 2. 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽 ______________ 工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围 包工包料的方式合伙承包 工程，对外以 公司的 名义岀现。 第三条合伙期限 合伙期限为 个月，自 年 月 日起，至 年 月 日止。 第四条出资额、方式 1. 甲、乙、丙三方同意以 _____________________ 名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享 利益、共担风险。 2. 因本工程预算所需资金为 ________ 万 元，经过友好协商合作项目由三方按以下岀资金额与比例 共同投资： 1） 甲方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ % 2） 乙方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ % 3） 丙方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ _% 签字之日起 _____ 天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如岀现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第 _________ 条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂 靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临 时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支) 所获利润按 _________________ 比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程岀现亏损或施工中间岀现的有关处罚，各方合伙 人按 比例承担。
建设工程安全防护文明施工措施费 三方监管协议书 工程项目名称： 工程地点： 甲方（施工单位）： 法定代表人（委托代理人）: 地址： 乙方（安全施工措施费专用账户银行）： 哈尔滨银行牡丹江分行 地址：牡丹江市东安区光华街607号 法定代表人（委托代理人）：于德军 丙方（建设工程安全生产监督机构）： 根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、 哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。 第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质证书、税务登记证（正副本）等； （二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等； （三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。 第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。 第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。 第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。 第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。 第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查，乙方应予配合。 第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现甲方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丙方报告。 第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
品质协议书 为了保证产品质量，维护双方的共同利益，本着“质量第一、互惠互利、共同发展”的 原则，为明确乙方所供货物(以下简称货物或产品)的质量要求、质量责任及纠纷解决方式等， 经双方友好协商，在平等自愿的基础上由甲方 (以下简称甲方)提议, 并经供货商即乙方 (以下简称乙方)同意签 订如下质量保证协议： 本协议是甲乙双方签订的《供货合同》和《技术协议》及其他要求不可分割的一部分，甲乙双方应严格履行本合同约定之义务。 第一部分：术语定义 1.1、库存期：乙方所提交产品的生产日期与该产品提交甲方检验的日期之间的时间间隔。 1.2、生产批：在一个工作日内，乙方生产产品所用原材料、操作人员、生产设备、检验设备、工艺参数等未进行任何调整所生产出的同种产品。 1.3、质量安全问题：产品因加工工艺不良、设计存在缺陷、材料存在缺陷等原因，导致产品具有潜在或明示的对人身、财产安全有危害的问题。 1.4、让步接收：使用不符合检验标准要求的物料。 1.5、三包期：产品自乙方交货被甲方判定合格之日起 3年之内。 1.6、批次质量问题： 1.6.1、批量供货的零部件产量大于50件，因同一失效机理引发质量问题，其比例大于8％时； 1.6.2、在产品设计环节出现设计缺陷，经确认其设计缺陷必然导致整机质量问题发生时； 1.6.3、因产品设计或制造原因，造成车间或市场上的产品批量（大于50台）返工时； 1.6.4、以上满足任一条件即可判定为批次性质量问题。 第二部分：质量要求 2.1、乙方提供给甲方的货物质量应符合甲方给乙方的技术质量要求（甲方的《企业标准》、《采购技术条件》、《检验标准》、技术条件、甲方设计图纸等）及经甲方认可的乙方《企业标准》中相关产品的技术要求。 2.2、应符合相应的国家法律法规、相关的国家标准、行业标准的要求，乙方应将相关的国家标准、行业标准、企业标准和出厂检验标准等提供给甲方，经甲方认可后方可据此生产。 2.3、乙方提供给甲方的产品包装必须符合相应的国家法律法规要求、相关的国家标准、行业标准、甲方规定的或经甲方认可的乙方《企业标准》中相关产品的包装要求。
（项目名称+工程名称）工程施工合同 甲方： 乙方： 丙方： 为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称： — 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 第二条组成合同的文件及解释顺序包括： 三方签订的协议书； 中标通知书； 投标书及其附件； ^ 本合同条款； 标准、规范及有关技术文件； 图纸； 工程量清单或工程预算书； 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 `
日历工期：日 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限： 甲方未能按时准备好前期开工条件； 在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的； 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写（￥）。 本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括： 固定总价约定的风险范围包括： 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括： 固定单价约定的风险费用计算方法： 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定： 可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括：— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 设计变更； 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款：本合同签订之日起个工作日内，甲方向丙方支付该合同总价款的%，即人民币（￥）；提取合同总价款的%，即人民币（￥），作为合同履约保证金，则本次实际应支付合同总价款的%，即人民币（￥）。
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方：___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方：___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式：________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天，各分段工期分别如下：________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币___________________ 元整，由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
工程资金监管协议 发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（以下简称“甲方”) 承包人：承德路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建HHL11项目经理部(以下简称“乙方”) 经办银行：(以下简称“丙方”) 为了促进河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 1、资金管理的内容 （1）本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则； （2）乙方为完成河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程成立的项目经理部在丙方开设银行结算账户； （3）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的帐户； （4）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程； （5）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设账户资金使用情况进行监督； （6）为监督资金使用，乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监督； （7）为提高资金监管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料，反馈监管信息。 2、甲方的权责 （1）按照河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款； （2）及时审核乙方报审的资金使用计划，并抄送丙方； （3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（4）审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票，检查其所购材料设备和服务内容是否用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程项目建设，并以此为根据进行资金使用审批； （5）根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，并以此为根据进行资金使用审批； （6）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议； （7）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。 3、乙方的权责 （1）项目经理部成立以后，乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户； （2）确保本项目资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金； （3）在本项目交工验收前的建设期间，不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金； （4）依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划，于每月25日前报送甲方审批，作为次月用款依据。如有变化，于每月10日前报送资金使用调整计划，经甲方审批后，作为当月用款调整依据； （5）办理银行付款业务时，必须将付款单据送交丙方，由丙方负责办理付款手续； （6）及时足额支付农民工工资，定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况的检查。 4、丙方的权责 （1）成立河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象； （2）按照甲方核准的资金使用审批意见，为乙方办理现金提取和转账业务； （3）对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款，有权拒绝并及时向甲方反映； （4）每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。 5、违约规定 （1）乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金，甲方有权采取措施予以纠正，并扣除违约金额2%的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，按照合同专用条款处理；
质量管理协议书 承包人：中国建筑第八工程局有限公司总承包公司（以下简称甲方） 分包人：公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《上海市建设工程施工质量标准化管理办法》，以及住房城乡建设部《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市[2014]92号）、中建股份《关于进一步提升质量管理工作的若干意见》（中建股市字【2017】618号）附件等相关文件要求，以及甲乙双方《合同协议书》的宗旨和内容，为了进一步明确工程质量标准、双方在施工过程质量管理等方面的权利、责任与义务，保证劳务作业质量，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就土建工程劳务合作事项中工程质量管理方面协商一致，特签订本《工程质量管理协议书》。本协议属于劳务分包合同的补充内容之一，与劳务分包合同协议书具有相同法律效力须共同遵守。本协议适用于建筑工程一次结构工程（钢筋、模板、排架、混凝土工程）。 第一部分：协议范围： 第二部分劳务分包工程质量管理约定： 第一条依据中建股份《施工企业质量管理办法》“总、分包质量管理”的要求，甲方项目部依据法律法规、规范标准、相关规定、分包合同协议书加强对乙方的管控；乙方须服从管理，认真掌握专业作业质量合格标准，加强过程控制，确保每一分项工程一次施工合格。乙方严格执行现行“规范、标准”、施工图纸，以及甲方制定的《施工方案》和《施工技术交底卡》等文件。 第二条甲方组织对乙方施工作业班组进行技术交底或监督乙方管理人员进行技术交底，使施工操作人员真正了解施工方法和工序质量标准。由于乙方人员未按照技术交底操作、不服从甲方人员或监理人员的管理，导致作业产品质量低劣，造成经济损失的，必须由乙方承担全部经济损失和违约责任。情节严重的，甲方可以解除劳务分包合同，乙方无条件退场。甲方项目部提出更换乙方不合作、不称职的现场管理人员时乙方必须无条件服从并在5个工作日内完成调配和交接。 第三条依据甲乙双方在《合同协议书》的约定——“质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，乙方合同作业范围内分部工程必须确保质量一次性达到合格”、“乙方必须配备足够有资质的专职质量检查员，以满足分包作业质量管理要求”。 第四条工程款支付与质量挂钩，将主控项目质量及一般项目实测结果与每次付款挂钩。每次按照合同足额支付劳务价款的前提条件是每一分项工程及验收批处处一次施工至合格、分包管理人员数量及能力合格、履行了“三检制”等相关义务。如果某检验批经甲方检查验收不合格需要整改，整改后才达到合格（必须整改至合格），或者存在难以整改的质量问题，则追究乙方违约金。 第三部分质量标准要求： 第五条模板工程 1．乙方劳务作业施工的过程质量应满足相关分项工程质量验收标准合格规定，主控项目和一般项目（包括实测实量内容）均须一次验收合格。乙方应掌握质量合格标 准，作业班组、工人在每一部位工序操作达到一次施工合格，保证每一楼层、每一 部位工程实体质量一次施工至全部合格。
项目联合合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 项目合作三方就共同参与事项，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规，平等、自愿、公平公正的原则，达成如下协议，合作三方共同恪守。 第一条项目合作 项目合作三方，各方充分整合各自优势，就西南片区各类型工程项目展开合作，达成项目合作协议并取得实施。 第二条项目任务分工 合作项目在实施过程中，合作三方分工及职责如下： 1、甲方负责内容： (1)甲方作为合作项目承担单位，承担项目合作的平台； (2)协助乙丙两方完成合作项目的运作。 2、乙方负责内容： (1) 协调配合甲丙两方工作，负责项目具体运作； (2) 承担项目合作办公用场地； (3) 配合甲方在合作项目实施阶段的各项工作； (4) 项目运作的可能性的论证。 3、丙方负责内容：
(1) 提供合作项目的前期资讯； (2) 完善合作项目的前期资料及信息收集； (3) 协助甲乙两方运作合作项目所需的相关协助和洽商。 第三条项目利益分配方式及管理 1、如果成功合作项目，管理费分配比例如下： (1) 甲方获得合作项目管理费的 40% ； (2) 乙方获得合作项目管理费的 40% ； (3) 丙方获得合作项目管理费的 20% 。 2、项目合作资金管理 按公司标准的财务制度管理进行。 第四条保密 1、协议各方均负有保密的责任和义务，无论本协议是否变更、终止，三方均要对与合作项目相关的资料承担保密责任和义务；未征得项目合作各方书面同意，任何一方不得向外泄密或转让合作项目的任何内容。 第五条协议的变更和终止 1、任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知其余项目合作方。任何一方提出变更协议时，须与其余项目合作方协商，签订变更协议。 2、三方应严格遵守本协议，在项目实施过程中，若一方违反有关规定或协议约定，其项目合作方有权终止协议。 第六条违约责任 任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的条款均构成违约，如违约行为造成协议其他方的损失，违约方应赔偿其损失。
建设工程农民工工资支付保障金 专用账户三方监管协议 （样本） 甲方（工资保障金管理方）：人社部门 地址： 联系电话（传真）： 乙方（工资保障金存储方）：施工单位 营业执照号码： 法定代表人： 有效身份证件名称及号码： 授权代理人： 有效身份证件名称及号码： 地址： 联系电话（传真）： 丙方（工资保障金监管方）：银行 地址： 电话（传真）： 为了加强对建设工程农民工工资支付保障金的管理，经甲乙丙三方一致同意，在平等自愿的基础上签署本协议。 第一条监管账户 乙方需在丙方开立银行结算账户，作为乙方建设工程农民工工资支付保障金唯一专用账户，并将其作为本协议约定的监管账户（以下称监管账户），账户信息如下： - 1 -
该账户不能进行通存通兑、不允许开通网上银行。监管账户资金的划支和返还需甲方审批同意。 第二条监管内容 乙方根据甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金缴存通知书》将规定金额的工资支付保障金一次性存入监管账户，为保证乙方按照甲方管理要求履行相关义务，乙方在此同意甲方及丙方按照本协议约定监管乙方在丙方开立的监管账户资金，甲方及丙方监管权利及义务包括但不限于： 1、甲方的监管权利及义务 （1）甲方对工资保障资金数额的确定、资金的使用和返还具有审批权。保障金监管账户资金的支取和返还需得到甲方审批同意。具体要求如下 ①保障金的支取：乙方未按甲方管理要求履行支付农民工工资等相关义务的，甲方有权提取相应数量的工资保障金，用于垫支农民工工资。提取工资保障金时，甲方应向丙方出具支取保障金的书面通知，丙方按书面通知要求对保障金予以划支。 ②保障金的返还：乙方按甲方要求履行相关义务，符合返还工资保障金条件时，应向丙方出示本协议书和甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金返还通知书》及银行支付凭证。缺少上述要件的，丙方不得为乙方办理建设工程农民工工资支付保障金支取手续。 2、丙方的监管权利及义务 - 2 -
室内装饰工程质量保修书 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台，水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。 一、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下： 1、室内吊顶项目为2年； 2、卫生间墙、地面防水及有防水要求的房间和墙面防渗漏项目为5年。 3、电气管线、给排水管道为5 年。 4、其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修2年。 5、涉及的成品主材（如洁具、地板等），按照各个产品的国家保修标准分别进行保修，由品牌厂商负责。 6、发包方提供的材料及设备的保修由发包方自行负责。 （以上条款不可抗力因素导致除外） 二、保修说明 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理。 2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修，责任免责。 3、对于涉及结构安全的质量问题，承包人不承担任何责任。 三、保修费用 1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修协议。 2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。 3、保修期限满后，承包方可继续为发包方进行工程维护，维护只收取相应的维护成本费用，不存在其他项目收费。 四、其他 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 项目详细地址： 竣工时间：年月日 发包人:（签章）承包人:（签章） 年月日年月日
法妞问答http://biz.doczj.com/doc/5716101732.html, 【公司经营合同范本】合作三方协议范本 项目合作协议由：项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲：，身份证号： 乙：，身份证号： 丙：，身份证号： 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目，总投资为45万元，甲方以人民币方式出资万元，乙方以人民币方式出资万元，丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第七条本协议一式叁份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起，甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成，经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期：只要三方继续合作，本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出，退出金额按退出时餐馆资产比例来返还，返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议; 2、三方同意终止协议的; 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的，另两方有权解除合作协议。 第十四条本合同一式三份，双方各执一份，具有相同的法律效力。 甲方：(签章) 地址：乙方：(签章) 地址：丙方：(签章) 地址：合同签订地点：___________ 合同签订时间：____年__月__日
灵芝项目三方合作协议 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 丙方： __________________________
签订日期： ____ 年___ 月___ 日 甲方: 乙方：丙方：经甲乙丙三方友好协商，就灵芝项目产品开发，渠道整合，战略调整，管理并进，品牌宣传等方面，秉着共同发展、诚信合作的宗旨达成如下协议： 一、合作宗旨 1、三方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是三方合作的目标和根本利益。 2 、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。 3 、充分发挥三方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。 4 、本协议为框架协议，应是三方今后长期合作的指导性文件，也是三方签订相关合同的基础。 二、战略合作关系及合作方式 1 、甲、乙、丙三方在合作中为平等互利关系。 2 、三方共同建立营销团队，将各方优势项目纳入己方的经营项目中。就三方优势项目的融合，三方定期派遣专业团队人员到各方公司进行学习交流。对于产品需求、产品动态变化等信息，三方负有严格保密责任。
3 、三方在战略合作中可采用的合作方式和操作方式 （1）以战略框架为基础，每个单独项目签订相关合约。 （2 ）战略合作项目费用由三方共同商议后支出。 三、双方的权利和义务 1 、各方可以不定期对另两方公司进行拜访、考察，以了解各方发展近况及合作进度。 2 、各方可以根据情况做出反馈，另两方应对反馈和建议做出积极的回应。 3 、如产品售往国外，具体事宜另行协商。 4 、三方均有权监管、抽查各项费用。 四、保密 1 、三方应对通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密，未经三方书面同意，不得向三方以外者披露信息。 2 、除本协议规定工作所需外，未经另两方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。 五、本协议有效期两年，自年月日起至年月日止。如果三方对于彼此之间的合作感到满意, 经三方同意则本协议将自动续延一年。 六、对于本协议中未约定的事宜，三方应友好协商解决；产生的争议可向甲乙丙三方各自所在地法院提起诉讼。
工程合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 甲方已与公司签订了工程承包合同。 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。
第四条出资额、方式 甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。 因本工程预算所需资金为80万元，经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资： 甲方出资20万元，占合作项目投资比例_25_%； 乙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5 %； 丙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5_%。 签字之日起天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如出现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按1:1:1比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，各方合伙人按1:1:1比例承担。
编号： 建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管 协议书 工程项目名称： 工程地点： 甲方（建设单位）： 地址： 法定代表人（委托代理人）： 乙方（施工单位）： 法定代表人（委托代理人）： 地址： 丙方（安全文明费专用账户银行）： 地址： 法定代表人（委托代理人）： 丁方（建设工程安全生产监督机构）： 湖南省住房和城乡建设厅监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建〔2010〕111号规定，（以下简称“甲方”）﹑ （以下简称“乙方”）﹑（以下简称“丙方”）﹑长沙市建筑工程安全监察站（以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简“称安全文明费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。 第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文
明费专用账户（以下简称“专用账户”）,该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料： （一）营业执照（正本）﹑机构代码证（正本）﹑资质证书、税务登记证等； （二）存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等； （三）法定代表人的身份证，或托代理人的身份证及委托书。 第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。 第四条乙方在从专用账户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。 第一条丙方应根据丁方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目的账户。 第二条甲方未及时向乙方专用账户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。 第三条丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。 第四条丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。 第五条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。 第六条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。 第七条乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。 第八条丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的，丁方可
建筑工程施工管理协议书 建设单位：(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方) 施工承包单位：(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议： 一、概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任： 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务； 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理； B、安全文明责任： 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。
3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 ６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任： 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误，甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任： 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作； 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。
编号：_____________ 工程款还款三方合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________
内万：____________________________________________ 鉴于： 1、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方_________________ 的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的工程款为________ 万元人民币。 2、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方________ 项目的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的 工程款为________ 万元人民币。 3、乙方与丙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程分包合同》，由乙方将甲方_ ________ 施工工程分包给丙方，现因该工程乙方欠丙方的工程款为________ 万元人民币整。 甲、乙、丙各方经协商一致，针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议： 一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 ____________ 万元，乙方同意甲方仅支付___________ 万元即可，对于该________ 万元与_________ 万元之间的差额人民币__________ 万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的_____________ 万元款项。 对于前述________ 万元款项的支付，乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________ 万元在扣除本协议第一条提及的____________ 万元后的剩余款项人民币__________ 万元，乙方同意甲方仅支付人民币 ___________ 万元即可，对于该万元与万元之间的差额人民币万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的万元款项。关于前述_________ 万元款项的支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。 三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币________ 万元。自本协议签订之 日起，甲方除承担本协议所约定的人民币__________ 万元款项外，甲方不再拖欠乙方任何工程款及 其他款项，乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项（包括但不限于工程款、利息、违
三方投资合作协议合同书 项目合作协议由：项目出资人简称甲乙和丙方 甲方：身份证：住址：_____________ 乙方：身份证：住址：_____________ 丙方：身份证：住址：_____________ 三方拟共同投资经营的项目位于并挂靠甲方的名义，提供相关手续及证件。 甲乙丙三方本着友好合作，相互支持，共谋发展的精神共同经营，三方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，达成如下投资协议，此协议需三方共同遵守，需公平，公正，保护三方的合法权益。 甲乙丙三方以现金出资的方式投资分别投资， 1.甲方出资为元整，占整体股份%， 2.乙方出资额为元整，占整体股份%， 3.丙方出资额为元整，占整体股份的%。主要经营建筑工程及周边。 甲乙丙三方在合作期间，需同习协力，风雨同舟，不谋私利，不偏私情，以快速发展，开拓市场为奋斗目标。 甲乙丙三方如果以营不善或其它原因造成损失或破产的，需共同承担全部责任，任何一方不得以任何方式逃避。 门店成立后，甲乙丙三方不得在没有得到另外两方同意后挪用资金或其它公共财务，在合作期间有任何问题，需三方共同协商解决，不得回避。 在合作期间，甲方管理和现金，乙丙方管理整体的运转。三方都有权参加整体经营管理和督导工作，有权知道所有的资金用处和门店运营情况。 整体开始运营后，甲方负责每月月底结算一次，除各项开支外，经营状况做到日清日结，盈利三方股份成% % %，如果甲方不能按时结清，乙丙有权终止协议并要求甲方赔偿。 本协议有效期为年，即年在合同有效期内不能以任何口撤资转让，如有一方违约，违约方应赔偿其它合伙人因此造成的经济损失。 本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。
建筑工程质量协议书 合同编号： 立协单位： 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 为了加强对建设工程质量管理，根据中华人民共和国<<建筑法>>、<<建设工程质量管理条例>>及地方政府质量管理条例和公司质量管理规章制度、确保施工工程质量、经双方协商同意签订本施工质量责任协议书，双方必须严格执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自年月日起开工至年月日止完工。 1、目标： 预防和遏制建设工程质量事故，认真执行国家强制性标准，确保施工工程质量
合格率为100%。 2、双方责任 2.1、甲方责任 2.1.1甲方依据国家和公司的有关建设工程的相关法律法规和制度对乙方在建工程实施全面质量管理。 2.1.2、甲方有责任组织公司职能部门进行对乙方在建工程定期与不定期检查、督促整改工作。对整改不力或严重存在质量隐患，将按公司有关规定作出处罚。 2.1.3甲方有义务指导项目部做好工程资料收集、归档工作。 2.2乙方责任 2.2.1乙方必须遵守国家颁布的<<建筑法>>、<<建设工程管理条例>>及强制性质量管理条例。项目部经理为第一质量责任人，并配备相应技术负责人和专（兼）职质量员。 2.2.2项目部必须严格执行质量交底制度，讲质量控制程序贯彻到班组和每位操作人员，并按规定和统一格式建立规范的质量检查用表。 2.2.3乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错，应及时出具工作联系单进行修正。 2.2.4原材料进入施工现场，必须按规定取样。经监理公司认可，到法定检测单位检测，合格后才能使用。严禁弄虚作假、偷工减料。 2.2.5乙方必须建立健全施工质量检验制度。严格每道制造工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 2.2.6乙方在施工过程中必须及时、正确、齐全收集工程资料，签证手续完备。竣工后提供一套完整的工程资料交公司存档。手续齐全后退还质量保证金。
合同编号：__________三方项目合作协议范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 丙方： 身份证号码： 甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一条、项目概况及合作条件 1、本工程项目总建筑面积为__________平方米，中标造价约__________万元人民币。 2、经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为__________万元左右，因此本工程项目计划投资万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下： （1）甲方投资__________万元，占__________%。 （2）乙方投资__________万元，占__________%。 （3）丙方投资__________万元，占__________%。 4、在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其
他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。 第二条、工程管理职责 1、该项目工程管理责任及分工如下 （1）该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。 （2）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管（其中造价方面由主管，水电安装方面由主管，质量安全方面由主管）。 （3）该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。 （4）施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行；