建设工程劳务合同
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）: __________________
—劳务分包人： ______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_________ （以下简称为发包人”与工
程承包人已经签订施工总承包合同或专业承份）包合同（以下称为总份）包合同”，）双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质
证书号码： ____________________ 发证机关： ___________________________
—资质专业及等级： ______________________ 复审时间及有效期：_________
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：
3、分包工作期限开始工作日期：年
月日结束工作日期：
年 _____ 月 _____ 日总日历工作天数为：_______ 天4、质量标准工程质量：按总份）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定 __________等级。5、合同文件
及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；
（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。6、标准规范除本工程总份）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） ___________ ____________________ （2）____________________________________ 7、总（分）包合同7. 1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供
劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总
包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7. 2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。8、图纸8 1工程承包人应在劳务分包工作开工 _____ 天前，向劳务分包人提供图
纸 ____ 套，以及与本合同工作有关的标准图____ 套。9、项目经理9. 1工程
承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____ ，职务：_______ ，职
称： ______ 9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 _____ ,
职务： ____ ，职称：______ 。10、工程承包人义务10. 1、组建与工程相适应
的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.
2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作
并承担相应费用：（1）在 __ 年 _____ 月_____ 日前向劳务分包人交付具备本合
同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：—（2）在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）
在 ____ 年______ 月 ____ 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网
线路资料；⑷在 ______ 年 _____ 月 _____ 日前完成办理下列工作手续（包括各种
证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：_____________________ ______________________________ （5）在 ____ 年_____ 月_____ 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：
____________________________________________ （6）在______ 年 _____ 月—
___ 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：，其交验要求与保护责任为：___ ； _________________________________________ 10. 3、负责编制施工组织
设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；10. 4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；10. 5、统筹安排、协
调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
10. 6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；10. 7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；10. &负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务11. 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；11. 2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；11. 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11. 4、
自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11. 5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11. 6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；11. 7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；11. 8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；11. 9劳务
分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11. 10除非本合同另有
约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12、安全施工与
检查12. 1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。12. 2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。13、安全防护13. 1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13. 2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应
在施工前Io天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程
承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。13. 3、劳务分包人
在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14、事故
处理14. 1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
14. 2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、保险15. 1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或
获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15. 3、工程承包人必须为租赁或
提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人
自行投保的范围（内容）为： ___________________________ 15. 4、劳务分包人
必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财
产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为： ____________________ 15. 5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包
人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应16. 1劳务分包人应在接到图纸后 __________ 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应
计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品
种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16. 2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、
损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）: _____ 采购材料费用为：______
（单价）__ 采购材料费用为：_______ （单价）__ 采购材料费用为： _______ （单价）__ 采购材料费用为：_____
（单价）16. 4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 ______ %的管理费向工程承包人报销。17、劳务报酬17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）; （2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费）,按确认的工程量计算。17. 2本工程的劳务报酬，
除本合同17. 6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。17. 3采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计 ______ 元。17. 4采用第（2）种方式计价的，不同工种劳
务的计时单价分别为： _____ ，单价为_____ 元；______ ，单价为 ____ 元；—
___ ，单价为 ____ 元；_____ ，单价为_____ 元；_____ ，单价为____ 元。
17. 5采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：___ ，单价
为 _____ 元； ____ ，单价为_____ 元；_____ ，单价为____ 元；______ ，单
价为 _____ 元； _____ ，单价为 ____ 元。17. 6在下列情况下，固定劳务报酬
或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过———%，按变化前后价格的差额予以调整；（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变
化的，按变化前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形：18、工时及工程量的确认18. 1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程
量。18. 2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。18. 3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19、劳务报酬的中间支付I
9. 1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款 ____ 元；（2）中间支付：第一次支付时间为 _____
年_____
月_____
日，支付____
元；第二次支付时间为____ 年______ 月 _____ 日，支付______ 元；19. 2
采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为 _____________________________________ 19. 3 本合同确定调整的劳
务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。20、施工机具、周转材料供应20. 1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。20. 2
工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。20. 3、工程承包人
应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三21、施工变更21. 1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。21. 2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。21. 3施工中劳务分
包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。21. 4
因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。22、施工验收22. 1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成
果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿
修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。22. 2全部工程
竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。23、施工配台23. 1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包
人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指
令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。23。2劳务分包人
按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程
承包人应承担因此而发生的费用。24、劳务报酬最终支付24. 1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。24. 2工程承包人
收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。24. 3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的
约定处理。25、违约责任25. 1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。25. 2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 __________________ %0的违约金。25. 3
工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约
金 ____ 元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延
延误的劳务分包人工作时间。25. 4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付
元的违约金；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，
劳务分包人应向工程承包人支付____ 的违约金；（3）劳务分包人不履行或不
按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_____
元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。25. 5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26、索赔26. 1工程承包
人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。26。2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。26. 3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。26. 4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或
未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、
（4）规定相同。26. 5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27、争议27. 1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 ___________________
种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向___
仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。27. 2发生争议后, 除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。28、禁止转包或再分包
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程劳务合同
编号：FS-DY-20238 建设工程劳务合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承（分）包人)：__________ 劳务分包人：____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 _____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：___________ 发证机关：_______________
资质专业及等级：____________ 复审时间及有效期：___________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_______________ 工程地点：_______________ 分包范围：_______________ 提供分包劳务内容：___________ 3、分包工作期限 开始工作日期：___年___月___日结束工作日期：___年___月___日总日历工作天数为：___天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定____等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
遇到合同法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/583496423.html, 建设工程施工合同和劳务合同有什么区别 建筑合同纠纷中，对合同性质是属于工程建设合同还是劳务合同容易产生争议。那么建设工程施工合同和劳务合同有什么区别?下面由赢了网的小编在本文详细介绍。 建设工程施工合同和劳务合同有什么区别? 建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别： 1、标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务，即仅提供劳动力。 2、报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款，其中包含人工工资。而劳务合同发包方支付的仅仅是人工工资。 3、签订条件。建设工程施工合同的承包人必须具备一定建筑资
质，如果工程需要分包，必须经业主同意。而劳务合同承包人一般不需要建筑资质，劳务分包也不需要业主同意。 4、完成方式。建设工程施工合同中承包人必须以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成工程。而劳务合同承包人中提供劳务即劳动力。 建设工程施工劳务合同范本 建设工程施工劳务合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 _______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________
工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
工程劳务用工协议书 用工方（甲方）： 劳务方（乙方）： 人 为了建立稳定和谐的劳务关系，明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商订立本合同： 一、工程名称：******* 二、工程地点：****** 三、工作内容：本楼基础（包括回填的人工配合及底层的垫层）、 主体工程（含南面、西面外装饰柱及屋面保温找平层）、外保护网架（含工字钢及外挂钢丝网）等安全防护设施。含地下室坡道及裙房。 四、工期：2008年11月20日至2009年5月31日止完成十二层 全部工作内容，地下室坡道及裙房通知施工之日起两月内全 部完成。（因不可抗力或重大变更超过2天以上的误工可延 期） 五、质量要求：各分项达到设计及规范规定要求，整体质量合格。 房间尺寸及标高不得小于设计5mm且不得大于10mm(如达不到要求处理费用或罚款由乙方负责)。 六、承包方式： 1、按建筑面积单价包干。 2、基础按一层建筑面积计算。 七、承包价格：按建筑面积：元/㎡（包含扎丝、铁钉、铁丝、 焊条、胶带及总箱以外的施工电缆线、小五金） 八、付款方式： 1、乙方施工人员进场后，施工至六层，开始付已完成工程量 的劳务费70%。 2、根据工程进度，经双方协商，七层至结顶，付已完成工程 量的劳务费80%。协议内容工程全部完工经验收合格后， 付至全部劳务费的95%。 3、待工程全部竣工验收达到规定的标准后，留工程总价的5% 作为保修金，保修期满后无质量问题，退还保修金，保修 期为3个月。 九、双方的权利义务： 1、甲方的权利和义务：
①甲方负责施工现场水电管线的布置和管理。 ②甲方负责向乙方下达施工生产、作业计划、检查和监督乙 方的工程进度和质量。 ③甲方向乙方提供所需施工图一套，根据工程需要提供技术 交底。 ④甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量、安全监督和 检查工程的竣工验收。 ⑤甲方提供乙方能正常使用的机械设备及在件工具。损坏和 丢失均由乙方负责。 2、乙方的权利义务： ①乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守 甲方的各种管理制度，签订本协议时，必须编制施工人员 花名册一式三分附后。 ②乙方进场后应及时办理有关手续，费用自理。乙方进场后 必须有各种工种的上岗证。 ③乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工 地时应及时请假，并另行安排人负责工作。 ④乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要 求，组织劳动力，确保工程需要。 ⑤乙方必须保证人员在农忙季节及特殊需要时正常施工，连 续三天因施工人数不够需导致不能正常施工，甲方有权解 除合同。 ⑥乙方应服从甲方现场管理人员的管理，听从指挥，严格遵 守现场各项管理制度，按照甲方的施工图纸和技术交底施 工，做到安全生产、文明施工。 ⑦乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道 工序的施工，如验收达不到质量目标的，应无条件返工， 返工损失由乙方自理，并赔偿相关损失。 ⑧乙方负责施工过程中的脚手架，“三宝”、“四口”、 “五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作，因保 护不善而损失的，照价赔偿或无条件返修。 ⑨乙方在施工中应服从甲方对材料使用的管理，合理用料， 不得浪费或故意损坏，否则依据规定进行处罚。 十、其它约定： ①乙方不得使用18岁以下的未成年人及体病残及“三无”人 员进入施工现场，一经发现应立既辞退，如乙方强行留用 发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
工程劳务用工 合 同 书
用工合同书 甲方（承包责任人）： 乙方（外用工个人）： 按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及本公司《用工管理办法》，经甲方双方等协商，达成以下协议： 一、工资计价及发放时间 （一）工资计价方式： （二）发放时间及方式： 二、合同期限：从进入施工现场至相关工作内容完成。相关工作内容完成，用工合同自动解除。 三、双方的责任和义务 （一）甲方责任、权利和义务 1、必须按国家规定为乙方购买相关的行业工伤意外保险。 2、必须为乙方提供必要的劳动安全防护用品及规定的劳动卫生条件和必要的生活条件。 3、必须按国家劳动法用工，部得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其他违反国家法律法规的手段强迫工人劳动。 4、负责协调处理乙方与现场其他人员的关系，确保现场的稳定和生产的顺利进行。 5、对乙方进行严格审查，办理体检和健康证明等手续（相关费用自备）。如乙方不能满足使用要求，例如患有高血压、心脏病、癫痫、严重贫血病、痴呆症残缺等疾病，或未满18周岁或超过60周岁者，甲方拒绝使用，否
则乙方承担全部责任。 6、组织乙方参加公司项目部举办的各种教育培训、会议等活动。 7、负责按分公司的文明施工要求，为乙方提供统一的服装，费用自备。进入施工现场必须戴安全帽，配戴胸卡等。 8、必须按时足额把工资发放到乙方手中。 （二）乙方责任、权利和义务 1、服从甲方及上级部门的管理，遵守公司质量、环境和职业健康安全管理体系及项目部的各项规章制度。 2、服从甲方的日常工作管理，保质保量完成甲方安排的工作，正常情况下，不得无故拒绝工作。 3、按照公司及项目的安全文明施工管理条例作业，自觉遵守高空、临边作业必须栓安全带，严禁违章作业，野蛮施工，因违章作业造成的安全事故，本人应承担一定责任和相关医疗费用。若发现甲方违章指挥或强令违章作业时，乙方有权停止作业，并及时向上级部门反映。 4、遵守国家的各项发律法规，各工种操作规程以及政府部门的治安管理条例。 5、若发生矛盾纠纷，应立即报上级部门处理，不得聚众闹事、打架、斗殴等。 6、必须准确提供自己的身体、年龄等基本情况，若隐瞒真实情况，应承担相应责任。 7、必须交本人身份证复印件3份和照片6张。 四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，分公司备案一份。 五、本合同经甲乙双方签章后生效。
合同编号： 建设工程施工劳务合同 （老项目、简易计税项目劳务合同范本） 甲方： 乙方： ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
(注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“**”的为合同各方协商确定的条款；标有“*”的为合同选择性条款。 本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经公司审核，以审核后文本为准。)
工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第1条双方企业信息★ 1.1甲方企业信息 xx集团xx工程有限公司 注册地址：x 法定代表人：x 职务：执行董事 通讯地址：x 纳税人身份：一般纳税人 纳税人识别号：x 开户银行名称：x 开户银行账号：x 1.2乙方企业信息 乙方：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 法定代表人：职务： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 联系人：电话： 纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号（15位代码，国税号）：（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码） 开户银行名称： 开户银行账号：（开户银行账号必须是在主管国税机关备案的账号。） 第2条乙方劳务分包工作对象及提供劳务内容*** 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿（注明：结算以实际施工的双方签证为准）。 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第3条工期** 3.1 工期日历天，开工日期以甲方书面通知为准。
建设工程劳务合同范本 建设工程劳务合同 甲方：____________________________ 地址：____________ 电话：____________ 电传：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________ 乙方：____________________________ 地址：____________ 电话：____________ 电传：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________ 以________ 公司(总部设于________ )为一方，甲、乙方代表通过友好协商于________ 年____ 月____ 日签订本合同。 第一条总则 1.甲方负责实施本工程，乙方公司负责为本工程提供劳务。 2.本合同自签字之日起生效，直至双方间全部遗留问题，包括财务问题处理完毕之日止。
第二条人员 1.乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。 2.附件一和二为本合同的组成部分，其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时，经乙方公司同意应按下述规定办理： (1)人员离境之前如需变更时，甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方，如甲方变更计划未能及时通知乙方公司，而乙方公司已按计划集中人员和订购机票，甲方应负担因此造成的损失。 (2)人员工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在终止雇佣之日前____ 个月书面通知乙方。 (3)人员工作期限如需延长，甲方应在期满之前____ 个月书面通知乙方。 3.乙方 方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务，并负责管理人员的内部事务。
建设工程施工劳务合同范本 劳务的形式有两种，一种是生产过程与交换过程的统一，消费过程可以独立于外，如服装加工，家具制作等等。还有一种是劳动者的劳动与购买者的消费同步，劳动者提供使用价值的过程，如饮食、理发等等，劳动行为以劳动成果的形式呈现。 建设工程施工劳务合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点：
分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： (1) (2) 7、总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务合同
编号：FS-DY-45549 建设工程施工劳务合同 劳务的形式有两种，一种是生产过程与交换过程的统一，消费过程可以独立于外，如服装加工，家具制作等等。还有一种是劳动者的劳动与购买者的消费同步，劳动者提供使用价值的过程，如饮食、理发等等，劳动行为以劳动成果的形式呈现。 建设工程施工劳务合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
建筑工程劳务合同（范本） 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将该项目劳务工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程数量：。 4、工程内容：。 二、工期及工期要求 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3 ．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 5、所有工作内容必须按照项目经理部周、月、季进度计划执行并按期完成。乙
方根据、材料、劳资、财务月计划，会同工长编制出月班组作业计划。 6、乙方的投入必须满足质量、安全、文明施工、进度的要求，如投入物质不够质量、安全隐患、工期延误、所造成的损失全部由乙方负责。 7、若因甲方原因造成工程停工两天（含两天）以上，累计每月不超过4天，按进场的租赁费补偿乙方；如遇不可抗力因素造成工程停工，甲乙双方协商解决。 三、质量标准：合格（力争优良） 四、乙方工程承包范围 1、自基础垫层施工开始到工程交工的所有土建内容，含散水与内排水沟、台阶、周转材料、机械设备；现场材料周转、堆码、清理；外脚手架及所有防护架搭、拆工作；安全通道防护搭设； 负责文明施工、安全、工期、标化工地等直至工程交竣工在内的所有用工（以2004定额规定的所有工作内容）；因设计变更单增加的工程量分项工程人工费在两千元范围内（含两千元）的，不做调整，超过两千元的工程量按实结算。 2、工程基础、主体结构全部使用商品砼（砌筑砌体及抹灰的砂浆、构造柱、过梁、室外散水、台阶采用现场搅拌）。 3、基础：砼垫层、砖胎模等工作，负责清理基坑土方修边捡底及周边安全防护设置等工作。 4、钢筋工程：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药、所有砼垫块。不包括地下室钢筋机械连接。（机械连接仅包括地下室钢筋直径22、25的三级钢。） 5、模板工程：架管架料、扣件、木枋、木模板、模板制作、安装、拆除、机具、钉子、铁丝、拉杆、拉片、后浇带的止水带的安装、剪力墙遇水膨胀止水带的安装，
编号：YK-HT-020692 新工程劳务合同范本专业版 New project labor contract model professional edition 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
新工程劳务合同范本专业版 最新工程劳务合同范本一 甲方：____________________________ 地址：____________电话：____________电传：____________ 法定代表人：____________职务：____________国籍：____________ 乙方：____________________________ 地址：____________电话：____________电传：____________ 法定代表人：____________职务：____________国籍：____________ 以________公司(总部设于________)为一方，甲、乙方代表通过友好协商于________年____月____日签订本合同。 第一条总则
1.甲方负责实施本工程，乙方公司负责为本工程提供劳务。 2.本合同自签字之日起生效，直至双方间全部遗留问题，包括财务问题处理完毕之日止。 第二条人员 1.乙方公司应按本合同附件一提供劳务明细表和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称人员)。 2.附件一和二为本合同的组成部分，其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时，经乙方公司同意应按下述规定办理： (1)人员离境之前如需变更时，甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方，如甲方变更计划未能及时通知乙方公司，而乙方公司已按计划集中人员和订购机票，甲方应负担因此造成的损失。 (2)人员工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在终止
建设工程劳务协议书 甲方: 乙方: 本着平等自愿公平的原则，双方就屯留潞安颐龙湾小区项目主体劳务分包事项，达成以下几条。 一．工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 本工程建筑面积约_________平米.框剪框架结构.质量达到合格.进厂日期_____年_____月_____日。 二．承包范围和承包方式 1.承包范围图纸内所有主体土建内容 2.承包方式主体劳务分包 三.具体承包内容 1.钢筋制作绑扎.包括钢筋机械.所有辅材。 2.木工摸板制作安装.拆卸.包括木方.模板.钢钉.铁丝.钢管.钉子.钢管扣件.止水条.止水钢板等，所有材料。 3.架子工程.本工程为主体内所有架子搭建拆除.包括钢管扣件.安全网.密目网.绑丝.工字钢.等材料。 4.混泥土工程.结构图纸内所有混泥土浇筑.浇筑完成十天内
浇水养护到位。一次清理.二次清理修补。振动棒.胶鞋.抹子.地泵等.一切工具。地膜.养护剂等一切材料。 5.组织劳务管理班子.服从甲方安排。 6.现场文明施工.所有零工乙方负责.二次搬运.塔吊租赁.图纸复印。 7.木方模板钢管塔吊等租赁.甲方按市场价统一负责.拨 款时扣除材料款.租赁款。 四.拨款方式 1.本工程主体单价________平米.二次主体土建部分全 部内容。 2.拨款方式.乙方垫资至主体7层封顶浇筑完工.乙方上 报甲方工程量.12个工作日内支付乙方实际完成工作量70%以此类推。 3.主体封顶后拨付75%.验收合格后拨付_____ 五.甲方责任 1.甲方负责施工技术交底. 乙方配备有关资料。 2.甲方负责协调现场.三通一平。 3甲方组织图纸会审。 六.乙方责任 1.严禁转包和分包.一经发现解除合同并赔偿甲方损失。 2.提交年月日进度计划.和人工材料用量计划.报甲方。 3做好施工日志和隐蔽工程记录。
建设工程施工劳务合同工程名称： 发包方：中国石化有限公司( 分公司)承包方：
发包方：中国国际有限公司（分公司） 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就本工程的劳务事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3基本概况（单位工程个数、结构、层数、层高、建筑物高度和建筑面积等）： 2、施工条件 2.1施工机具 2.1.1发包方提供项目公用大中型施工机械，如塔吊、井架、卷扬机、砼搅拌机、砂浆机、砼振动器、手推车、电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机等。 2.1.2承包方自备队组或个人的自用施工工具，如铁镐、锄头、铁铲、铁锤、砖刀、灰刀、线锤、靠尺、斧头、锯子、板手、钢筋勾、刮尺、铁批子、档板等。 2.2水电 水电通至施工现场。 2.3材料 2.3.1材料堆放处距建筑物 m之内。 2.3.2主要周转材料是： 2.3.3建筑物主要构成材料：一般常规材料、 3、劳务承包内容及价格 3.1 劳务承包内容及价格如下： 3.2出现承发包双方协商解除本合同、承包内劳务作业工程量增减较大、有
承包外劳务作业等情形，不能使用劳务价格包干办法计算劳务费的，按以下分项工程实物工程量计件综合价计算劳务费： 3.3劳务作业承包外计时工单价：技工元／工日，普工元／工日。 3.4劳务价格相关说明 3.4.1本工程劳务价格是市场价，已包含以下内容的费用：劳务人员个人的社会保险费和有关税费、 3.4.2承包方自行中途退场造成解除本合同的，按原定劳务价格的 %进行劳务费的最终结算。 4、工期 4.1总工期：自年月日至年月日止，共日历天。 4.2 重点形象进度要求： 承包方必须根据项目安排的形象进度计划，及时组织与调配好劳动力，确保按时乃至提前完成。 4.3发包方根据工期、形象进度要求以及现场实际生产进度情况，签发工程任务单细化分项工程劳务作业的具体工期，或在施工过程中另外安排或调整具体工期，承包方必须严格执行，确保按时乃至提前完成。 5、质量 5.1承包方必须严格执行质量规范，按工程设计图纸和发包方的技术交底进行施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料，不得违反操作规程。 5.2承包方必须严格执行国家现行《建筑工程质量验收统一标准》和发包方的企业标准，满足发包方GB/T19001-2000质量管理体系要求。 5.3发包方签发技术交底单细化分项工程具体质量标准和要求，或在施工过程中书面或口头提出具体质量标准和要求，承包方必须严格执行，精心施工，认真自检，确保工程质量。 6、安全
工程劳务合同书 Jenny was compiled in January 2021
工程劳务合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及辽宁省沈阳市政府有关文件规定，根据现有工地实际情况。为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经双方共同协商达成如下条款。希望双方严格遵守执行： 1.施工地点：沙岭子镇。 2.工程名称：假日小城四期。 3.工程质量要求：合格。 4.承保范围：面积约2.7万平方米。 5.承包内容：主体结构五项劳务费（钢筋，混凝土，木工制作，架工工程，砌筑） 6.承包价格及材料供给： A、乙方自供应：除清包五项内的材料、辅料。 B、乙方负责：模版主辅料，架子主辅料。钢筋绑扎各种辅料，各种施工中的设备、（所有设备必须满足施工要求）及机械租赁费，二级箱处施工用电设备等。 C、承包价格每平方米五百三十元结算，地下室一层，按一层半面积结算。 D、双方约定，开工进入场地，乙方交给甲方工程质量保证金50万元（甲方用150万元作抵押），主体完工后，一次性退还保证金。 7、施工进场时间：按甲方、开发商的进场通知书为准，竣工日期按照开发商及项目部文件执行。 8、结算方式：正负零完工结算一次，商住封顶结算一次，住宅三层一结（完成工程量的75%），主体完成以后(完成工程量的95%)。交工后一个月结清。 9、甲方的权利义务：
A、甲方应按乙方上报的用料品种、数量、时间及时供应乙方需要的施工材料，如因甲方原因造成停工待料，一切损失由甲方负责并负责赔偿乙方因停工待料所产生的所有损失。 B、甲方主动配合开发商图纸会审，施工技术交底，配合乙方做好施工进场前准备工作。 C、甲方有权要求乙方严格执行现有国家,省，市，地方政府的法令、法规及施工规范严格组织。 D、甲方要求乙方协助施工工人费用，技力工均价180元/天，乙方积极配合不得以任何理由推诿。 E、在开工前甲方或开发商应向劳动仲裁部门缴纳农民工保证金及农民工保险金。 F、因不可抗拒因素停工按实际完成工程量计算。 10、乙方责任及义务： A、乙方必须积极配合甲方做好施工现场管理工作。 B、乙方必须严格遵守项目部管理规定，如无正当理由不服从项目部管理所造成的后果乙方自负。 C、乙方要严格执行施工现场文明施工规范施工，如因乙方文明施工不合格而造成的损失自负。 D、乙方在施工中必须按图施工，严格执行相关的质量标准、规范、如果造成质量不合格乙方必须立即整改至合格为止。 E、乙方工人工资发放必须按照项目部规定执行，如甲方不能及时拨款，一切损失由甲方负责（每天按工资总额的5%作为违约金）。 F、乙方在施工过程中注意成品保护，因乙方造成的由乙方承担成品破坏的经济损失，故意破坏的承担法律责任。 G、乙方承担的各种施工设备、安全设施必须符合施工现场的要求。 11、争议
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程施工劳务分包合同(合 同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑工程施工劳务分包合同(合同示范文 本) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________
2．工程地点：_______________________ 3．工程数量：_______________________ 4．工程数量及内容：_________________ 第二条工期 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程