当前位置:文档之家› 220kV变电站新建工程施工电源工程施工合同.doc

220kV变电站新建工程施工电源工程施工合同.doc

南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程合同书

甲方:江西省送变电建设公司(以下称甲方)

乙方:(以下称乙方)

甲方拟将南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程委托给乙方施工。为明确双方在施工期间的权利和义务,确保工程建设顺利进行,依照《中华人民共和国合同法》及其他相关规定,经双方协商订立本合同,双方共同遵守执行。

一、工程名称:南昌蒋巷220kV变电站新建工程站外电源工程

二、地点:南昌蒋巷镇南李村

三、工程范围:按设计图纸, 乙方包工包料, 按时完工.

四、乙方责任:

乙方向甲方承诺,确保完成本工程建设目标,对本工程的安全、质量、进度负全部责任。

(1) 安全目标:确保工程建设中安全文明施工、落实环保方案,并采取可靠的安全措施,不发生人身重伤及以上事故,不发生施工机械设备事故,不发生火灾事故,不发生负主要责任的交通事故,轻伤负伤率≤4‰,不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故,不发生因工程建设而造成的电网意外停电或电网解列事故。

乙方将按照国网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《电力建设安全文明施工标准化工作规定》的要求,进行安全文明施工管理;保证安全措施补助费及其它相关费用专款专用,同时接受监理工程师和甲方的监督。

(2)质量目标:

保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求,确保工程零缺陷移交。同时确保实现:分项工

程合格率100%、单位工程优良率100%,观感得分率≥90;杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。

(3)进度目标:

坚持以“工程进度服从质量”为原则,保证按照工期安排开工、竣

工,施工过程中保证根据需要适时调整施工进度,积极采取相应措施,按时

完成工程阶段性里程碑进度计划和验收工作。

(4)投资控制配合:

乙方将在建设过程中本着高度负责的主人翁意识和责任感,积极配合

施工图设计优化工作,并及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

(5) 乙方确保合理的资源投入,并按照施工进度进行有效的调整和补

充,同时按照合同约定完成在保修期内的质量保修责任。

五、甲方责任:

甲方向乙方承诺,保证按合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款及

其它应当支付的款项。

六、工程工期

工程工期: 开工日期: 年月日

竣工日期: 年月日

工期延期:建设单位认可条件。

七、工程设备、材料

除建设单位供应的材料外,本工程所需的其它材料均由乙方自行采购。

八、合同价款及支付

1、本合同暂定价为人民币:33 万元整(大写人民币:叁拾叁万元整),最终结算按价款按江西省电力公司审定批复结算值作为乙方最终结算价,乙方开具工程发票,甲方采用转账方式一次性付款。

九、工程竣工资料移交

本工程施工范围内的竣工资料由乙方编制,经甲方确认后由乙方移交建设单位,工程竣工资料应按照中华人民共和国电力行业标准DL/T782-2001

中附录B的规定执行。

十、违约责任

乙方:

1、乙方如延误工期,造成损失由乙方承担。

2、由于乙方原因,质量达不到约定条件,乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件,乙方承担由此造成的损失。

3、因施工造成质量事故,如是乙方的责任,由乙方按实际情况承担责任。

4、属乙方的原因不能继续履行合同或完成工程时,甲方有权解除合同。

甲方:

1、签订合同后,因甲方原因,引起不能继续施工、履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用。

2、甲方未能按合同约定支付工程款,乙方有权停工,造成损失由甲方承担。

十一、纠纷的解决办法

合同执行过程中如发生争议,双方协商解决。如双方协商不成,可向法院提起诉讼。

十二、其他条款

1、本合同自双方代表签字之日起生效,全部工程价款结清后失效。

2、本合同一式八份,正本两份,甲乙双方各执一份;副本六份,双方各执三份。正副本具有同等效力。

3、最后一笔工程款支付完毕后,本合同即告中止。

4、本合同未尽事宜,双方协商签订补充条款解决。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法人代表法人代表

(或委托代理人):(或委托代理人):

签定日期:年月日

签定地点:江西南昌

施工安全文明协议

承包单位:江西省送变电建设公司以下简称甲方

分包单位:以下简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承包发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务分包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程项目名称:鹰潭刘垦220kV变电站新建工程施工电源工程

2、工程地址:余江县平定乡洪桥村

3、承包范围:按设计图纸, 乙方包工包料, 按时完工.

4、承包形式:包工包料

5、工程合同编号:

6、工程项目期限:自年月日至年月日。

二、协议内容

1、安全文明施工目标

1)不发生轻伤及以上人身事故。

2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。

4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:

1)《中华人民共和国安全生产法》

2)国务院《建设工程安全生产管理条例》

3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

4)国家发改委《电力建设安全工作规程》

相关主题