2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品
B.建设工程合同主体一般应是法人
C.建设工程合同订立需经较长的准备期
D.建设工程合同应采用不要式合同
参考答案：D
2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应民事行为
D.一般民事行为
参考答案：C
3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
参考答案：C
4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担
参考答案：B
5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会
参考答案：B
6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案：A
7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
c.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
参考答案：B
8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.
B.10%
C.
D.30%
参考答案:B
9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险
参考答案:B
10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
参考答案:C
11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后，开标前
B.提交投标书后，评标前
c.开标后，定标前
D.提交投标书前
参考答案：B
12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
参考答案：D
13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
参考答案：D
14.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是 ( )。
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期
B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期
C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期
D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期
参考答案：A
15.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( ) 。
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长，并要求修改投标文件
C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长，但无权收回投标保证金
参考答案：A
16.建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( ) 。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4
参考答案:C
17工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理自
C.书面说明其不同意见和理自
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案：C
18.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的 ( )进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
参考答案：A
19.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是 ( )。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价
参考答案：C
20.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.备专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案：D
21.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是 ( )。
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内窨相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标文件内窨不同
参考答案：D
22.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价
C.个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料
报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价
参考答案：C
23.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定
方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费
B.保险费
C.2年内易损件费
D.售后服务费
参考答案：B
24.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
参考答案：D
25.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标馥进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
参考答案：C
26.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是( ) 。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包
c.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位
参考答案：B
27.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案：D
28根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
参考答案：C
29.根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是( )。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
参考答案：D
30.根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现台义或内窨矛盾时，优先解释的顺序是( )。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函
31.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保
B.均自发包人负责担保
C.分别自承包人和发包人负责担保
D.均自承包人负责担保
参考答案：D
32.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建互施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料
参考答案：B
33.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案：A
34.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指 ( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同由双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日
参考答案：C
35.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程
参考答案：D
36.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的清醒时( )。
A.发包人提供图纸延误
B.不利的物质条件
C.隐蔽工程重新检验质量合格
D.监理人指示错误
37.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案：D
38.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
c.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大
参考答案：A
39.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
参考答案：A
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.自承包人承担风险
D.自合同双方共担风险
参考答案：D
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按
照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是 ( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
参考答案：D
42.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同
履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
参考答案：A
43.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣
工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调
参考答案：B
44.材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是( )。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
参考答案：A
45.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.查点法
参考答案：B
46.材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
参考答案：D
47.根据《机电产品采购国竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。
A.不可擦除的喷里和明显的英语字样
B.不可擦除的喷里和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样
参考答案：C
48.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( )返还承包商。
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金
参考答案：A
49 FIDIC《施工合同条件》是以( )来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
参考答案：D
50.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案：A
51依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有( )。
A勘察合同
B设计合同
C监理合同
D施工合同
E设备采购合同
参考答案：ABD
52法人是依法独互享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包
括( )。
A依法成立
B有自己的名称及组织机构
C有必要的经费
D有资质证书
E法定代表人具有执业资格
参考答案：ABC
53保证合同的担保范围包括( )。
A主债权及利息
B债权人的间接损失
C违约金
D债权人实现债权的费用
E保证合同另有约定的财产损失
参考答案：ACDE
54同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的…()。
A抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D抵押权都未登记的，按照情栅比例清偿
E抵押全都未登记的，先保全的先请偿
参考答案：ACD
72监理人对施工分包合同的管理内容有( )。
A审查分包人编制的专业工程施工方案
B对分包工程进行巡视检查
C监督检查分包人的施工现场质量保证体系
D监督检查分包工程施工现场的质量安全行为
E负责分包工程施工现场的协调管理工作
参考答案：BD
73根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有( )。
A承包人的分包招标应自监理人组织
B承包人分包工作需征得发包人同意
C承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人
D分包人的资格能力应与其分包工作相适应
E合同履行过程中承包人不得再分包任何工作
参考答案：BCD
74根据《标准设计施工总承包招标文件》中国的《合同条款及格式》，“发包人要求’文件包含的内容有( )。
A工程项目管理规定
B设计完成时间
C缺陷责任期服务要求
D合同价格清单
E设计标准和规范
参考答案：ABCE
75根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人担保的险种有( )。
A第三者责任险
B监理职业责任险
C现场人员工伤保险
D现场人员人身意外伤害保险
参考答案：CD
76根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有( )。
A承包人应负责砖陷责任期内工程的日常维护工作
B竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E竣工后试验应按专用合同条款约定自发包人或承包人进行
参考答案：BDE
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 、项目法人责任制 、招标投标制 、工程监理制 、合同管理制 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材 。 、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 、法人应在政府主管部门备案 、法人应具有规定数额的经费 、法人应有自己的组织机构 、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（ ）依法成立；（ ）有必要的财产或者经费；（ ）有自己的名称、组织机构和场所；（ ）能够独立承担民事责任。参见教材 。 、关于法律事实的说法，正确的是（）。 、法律事实不包括事件 、罢工属于法律事实中的行为 、法院判决不属于法律事实中的行为 、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项 错误，法律事实包括行为和事件；选项 错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项 错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项 正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材 。 、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 、法定代理 、委托代理 、指定代理
、延伸代理 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材 。 、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 、公民个人不得作为保证人 、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（ ）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（ ）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（ ）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材 。 、关于抵押的说法，正确的是（）。 、抵押物只能由债务人提供 、正在建造的建筑物可用于抵押 、提单可用于抵押 、抵押物应当转移占有 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项 错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项 错误，提单可用于质押；选项 错误，抵押物不转移占有。参见教材 。 、关于留置的说法，正确的是（）。 、留置权可以通过合同的约定产生 、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 、施工合同不可实施留置权 【正确答案】 【答案解析】 本题考查的是担保方式。选项 错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项 错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项 错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的
2017年《监理工程师合同》真题
2017年监理工程师合同考试真题 一、单选题 1.关于建设工程合同的说法，错误的是（）。 A.建设工程合同的标的是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为 D.一般民事行为 3.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判
事项，法律后果由代理人承担 5.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理 机构在授权范围内代理行为的法律责任由 （）。 A.招标代理机构 B.建设单位 C. 政府监督机构 D.项目评标委员会 6.根据《招标投标实施条例》，投标人提交的投 标保证金不得超过招标项目估算价的（）。 A.2% B.3% C.5% D.10% 7.根据《招标投标实施条例》，建设工程项目招 标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在 （）。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B. 与中标人签订书面合同后的5日内 C.招标投标结束后的30日内 D. 招标投标结束后的15日内 8.根据《招标投标实施条例》，建设工程项目招 标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其 额度不应超过合同价格的（）。 A.** B.10% C.** D.30%
注册监理工程师考试题库(建设部) 第一章建设工程监理制度 1.【模拟题】建设工程监理单位是受（）的委托在其授权范围内从事专业化服务活动。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.勘察设计单位 D.项目法人 2.【2012 年·单选题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（）。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.政府部门监督管理的需要 D.施工单位提升管理的需要 3.【模拟题·多选题】建设工程监理实施的依据包括（）。 A.法律法规 B.工程建设所采用得推荐性标准 C.批准的施工图设计文件 D.建设工程监理合同 E.建设工程分包合同 4.【2016 年·多选题】项目监理机构开展监理工作的主要依据有（）。 A.与工程有关的标准 B.监理合同 C.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同 D.工程设计文件 E.施工分包单位编制的施工组织设计 5.【2016 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的基本职责 B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权 C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施 D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系 6.【2012 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位 B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理 C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同 D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为 本小节答案：1.D 2.A 3.ABCD 4.ABD 5.B 6.D 【建设工程监理的性质】 1.【2014 年·单选题】建设工程监理的性质可概括为（）。 A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 2.【2017 年·多选题】关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。 A.服务型 B.科学性 C.独立性 D.公平性 E.公益性 3.【2016 年·单选题】工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公平性 4.【模拟题·多选题】下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有（）。 A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法 B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权 C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系 D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务 E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益 本小节答案：1.C 2.ABCD 3.B 4.ABD 1.【2016 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500 万元的（）项目必须实行监理。 A.供水工程 B.邮政通信 C.生态环境保护 D.体育场馆 2.【2014 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中必须实行监理的是
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
2016年监理工程师合同管理考试真题 1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关
参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。 A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是（）。 A、建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目 B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目 C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目 D、构成内容多且专业性强的大型项目 参考答案：C 11、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。 A、公布招标公告 B、发售招标文件 C、开标 D、评标 参考答案：C 12、某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）天。 A、5
2017年监理工程师合同管理考试真题 (总分：70.00，做题时间：120分钟) 一、单项选择题 (总题数：50，分数：50.00) 1.关于建设工程合同的说法，错误的是( )。（分数：1.00） A.建设工程合同的标的是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同√ 解析： 本题考查的是建设工程合同的特征。选项D错误，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。参见教材P3。 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。（分数：1.00） A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为√ D.一般民事行为 解析： 本题考查的是合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材P5。 3.合同法律关系害体的智力成果指的是( )。（分数：1.00） A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密√ D.工艺技术设备 解析： 本题考查的是。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材P6。 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。（分数：1.00） A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定√
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 解析： 本题考查的是代理关系。选项B错误，代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。参见教材 P7。 5.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( ) 承担。（分数：1.00） A.招标代理机构 B.建设单位√ C.政府监管机构 D.项目评标委员会 解析： 本题考查的是代理关系。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。参见教材P8。 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。（分数：1.00） A.2% √ B.3% C.5% D.10% 解析： 本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的部分， 数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P13。 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。（分数：1.00） A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内√ C.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 解析： 本题考查的是保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投 标人退还投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P14。 8.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要 求提交，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。（分数：1.00）
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比 6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标 C．质量最优目标 D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿
2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。
A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法
监理工程师考试法规真 题及答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工程建设活动的文件属于（）。A．法律B．行政法规C．国家规范D．部门规章2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。A．项目建议书B．可行性研究报告C．资金申请报告D．初步设计和概算3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。A．建设准备B．施工安装C．生产准备D．竣工验收4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。A．业主B．监理单位C．设计单位D．总承包单位5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。A．工程监理单位应当定期回访B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7 B．15 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，下面可以转让的情形是（）。A．债务人主观意愿不同意转让B．按照当事人约定不得转让C．根据合同性质不得转让D．依照法律规定不得转让8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。A．房屋建筑专业B．水利水电专业C．市政公用专业D．机电安装专业10、下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是（）。A．建设工程的技术咨询B．建设工程的项目管理C．二级建设工程项目的工程监理业务D．三级建设工程项目的工程监理业务11、监理工程师每人最多可以申请（）个专业注册。A．1 B．2 C．3 D．4 12、下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容的是（）。A．建设单位的名称和地址B．招标项目的性质C．招标项目的实施地点D．投标邀请函13、建设工程风险识别是由于若干工作构成的过程，最主要成果是（）。A．风险清单B．识别建设工程风险因素C．建设工程风险分解D．识别建设工程风险事件及其后果14、建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据（）确定的监理目标建立项目监理机构。A．监理实施细则B．建设工程监理合同C．监理大纲D．监理规划15、某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是（）。A．目标控制职能分工明确B．权力集中、隶属关系明确C．可减轻总监理工程师负担D．强化了各职能部门横向联系16、项目监理机构的内部协调不包括（）。A．建立信息沟通制度B．与政府建设行政主管机构的协调C．及时交流信息、处理
05年监理工程师——案例分析试题及答案 2006-3-14 11:31考试中心【大中小】【打印】【我要纠错】 一、某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下： （1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作； （2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施； （3）由总监理工程师代表主持修订监理规划； （4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议； （5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。 在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。 项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装 单位分包。 甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。 问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处，写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》 写出正确做法。 3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什 么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。 4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做 法。该费用损失应由谁承担？ 一、答案及评分标准（20分） 1、（1）妥当（0.5分）。 （2）不妥（0.5分）； 正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1 分）。 （3）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。 （4）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。 （5）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。 2、不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）； 正确做法：项目监理机构（或总监理工程师）提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据（1分）。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议 为依据（2分）。 3、不正确（0.5分）； 理由：依据有关规定，项目监理机构对工程分包单位有认可权（1分）。 程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表（1分）和分包单位的有关资料（2分）；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认（1.5 分）。 4、不妥之处：由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请（0.5分）； 正确做法：甲安装分包单位向总承包单位提出（1分），再由总承包单位向项目监理机 构提出（1分）。 费用损失由建设单位承担（1分）。
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
2017 年监理工程师合同管理考试真题及答案 1、关于建设合同的说法，错误的是（）。 A、建设工程合同的标是各类建筑产品 B、建设工程合同主体一般应是法人 C、建设工程合同订立需经较长的准备期 D、建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。 A、完全民事行为 B、限制民事行为 C、与合同履行相适应民事行为 D、一般民事行为 参考答案：C 3、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A、建筑物 B、设计工作 C、技术秘密 D、工艺技术设备 参考答案：C 4、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。 A、代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B、代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C、委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D、委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。 A、招标代理机构 B、建设单位 C、政府监管机构 D、项目评标委员会 参考答案：B 6、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的 ()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 参考答案：A
7、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A、与中标人签订书面合同后的15日内 B、与中标人签订书面合同后的5日内 C、招投标结束后的30日内 D、招投标结束后的15日内 参考答案：B 8、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。 A、 B、10% C、 D、30% 参考答案：B 9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应 由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。 A 一切险 B —切险加第三者责任险 C一切险加人身保险 D 一切险加人身意外伤害险 参考答案：B 10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。 A 行业协会网站发布招标公告 B 行业协会网站发布投标邀请书 C 政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D 砖府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案：C 11、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。 A、提交投标书后，开标前 B、提交投标书后，评标前 c、开标后，定标前 D、提交投标书前 参考答案：B 12、公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。 A、发布招标公告日 B、开始资格预审日 C、发售招标文件日 D、投标截止日
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、