水暖工程施工合同范本
精品文档
水暖工程施工合同范本
水暖是最流行的一种采暖方式，对于水暖工程施工合同你了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的水暖工程施工合同范文，感谢您的欣赏。
水暖工程施工合同范文一甲方:代表(以下简称甲方)
乙方:代表(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围工程范围与内容:
施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。
1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
、室内照明灯具及开关预埋及安装;
、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
、防雷接地安装;
1 / 11
精品文档
、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式:
依据河南省(2008)国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求:
乙方必须在年月日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
六、质量标准工程质量:
按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款:
工程造价:预计元
付款方式:前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。
八、双方责任:
甲方责任
2 / 11
精品文档
1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
乙方责任
1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
、应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
、施工现场水、电材料上下车及现场转运。
、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目
3 / 11
精品文档
上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
、在没有交付甲方前必须保护设备设施，做好成品保护。
、乙方食宿自理。
、乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前报计划。
九、违约责任:
1、甲方违约责任:如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完成工程量。
、乙方违约责任:
(1)如乙方违约，造成甲方损失的由乙方负责赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工期延误，由乙方负责。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量
4 / 11
精品文档
与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
十、安全文明施工:
1、乙方在施工作业中要文明施工，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十一、其它管理制度:
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100——1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十二、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖章后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
5 / 11
精品文档
、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日期: 年月日日期: 年月日
水暖工程施工合同范文二甲方:
乙方:
甲乙双遵照平等、互利、共赢的原则，达成以下水、电、施工协议，双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、建筑面积:
四、承包方式:包工包料，一次性包死。
五、承包价款:楼内水电每平方元，楼内消防每平方元，楼外水、电、消防另计，总价款约万元。
六、正负零出来退50%保证金，6层封顶后剩余保证金全部退完。
七、付款方式:基础到正负零付总价款的30%，6层封顶付总价款的35%，主体完工付总价款的13%，室内穿线完工付总价款的10%，全部竣工付总价款的10%，余2%工程维修金一年内结清。
6 / 11
精品文档
八、质量要求:所用材料均为合格产品，不合格不得使用。
九、施工工期:随整体施工同步进行。
十、合同已经签字，甲乙双方共同遵守，若一方违约，违约方必须赔偿对方30万元违约金。
十一、若甲方不按合同及时足额付款，后拖延一天按总价款日10%赔偿给乙方。
十二、质量保修期:按国家规定执行水电暖保修时间，一年内若不验收，可以证明无任何质量问题。甲方就无条件及时结清维修保证金。
十三、双方自合同签订之日起甲方若未按合同规定执行，应付乙方违约金每月4万元。
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
甲方: 乙方:
年月日
水暖工程施工合同范文三甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程，经协商达成一致，订立本合同。
7 / 11
精品文档
一、工程概况:
1、工程名称: ;
、工程地点: ;
、建筑面积:约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)
、水暖电安装工程承包内容:水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表，不包含热能计量表、地暖垫层。
、承包方式:包工包料。
二、工程价款:
1、合同价款:每平方米单价 ;
、此单价不含税、配合费和管理费，乙方收款时只需要给甲方开收据即可。
、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行:
(1)合同中有相同或相似价格，参照该价格执行;
(2)无参照价格的，双方协商确定。
三、施工工期:
1、根据甲方的进度计划要求安排施工，并确保工程工期。本工程自2013年
月日至年月日。
、施工期间，如因地震、停电以及不可抗力因素等双方
8 / 11
精品文档
认可的特殊情况造成的误工，工期依次顺延。
、如因甲方原因造成的误工，甲方要求承担乙方的经济损失。
、质量要求:合格，按国家相关规范验收，所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加，差价部分甲方给予增加。
五、双方责任:
甲方责任:
1、提供图纸、技术交底;
、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;
、负责施工技术，质量进度检验和验收事宜;
、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用，乙方负责施工;
、做好工地安装与土建的协调工作。
乙方负责:
1、及时组织现场施工人员按甲方的进度计划及有关技术质量、安全、文明施工交底组织施工;
、乙方不得将工程转包或分包给他人;
、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;
、搞好文明施工，听从监理及甲方管理，做到工完干净;
、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。
六、付款方式:
9 / 11
精品文档
1、以每幢楼为单位正负0，封顶后付实际完成工程量的80%;
、主体完工后封顶付工程量的80%;
、地暖安装完成后，付实际完成工程量的80%;
、电线安装完成后，付至总决算的90%;
、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金，工程交工一年后无质量问题一次性付清。
七、安全:
乙方在施工过程中，要注意自身的安全、严格做好安全防范措施，如因自身问题造成的安全事故，乙方责任自负，甲方不承担任何经济责任。
八、未尽事宜双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。
九、此合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
十、本合同双方签字盖章后生效，待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
联系电话: 联系电话:
年月日年月日
看了水暖工程施工合同的人还看了:
10 / 11
精品文档
1.水暖施工合同
2.水暖工程合同
3.水暖工程承包合同模板
4.水暖安装施工合同模板(2)
5.水暖工程承包合同模板(2)
6.采暖工程施工合同样本
11 / 11
青岛立信建筑安装工程有限公司 工程承包合同 发包方：青岛立信建筑安装工程有限公司（以下称甲方） 法定代表人： 联系地址： 承包方：（以下称乙方） 法定代表人： 联系地址： 为确保工程进度、质量、安全及文明施工，依据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》以及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，现甲乙双方就工程承包施工事宜，本着质量第一，安全至上的原则，明确双方权利和责任，经双方友好协商达成如下一致意见，供双方遵守。 第一条工程概况及施工范围 工程名称： 工程地点： 施工范围： 工程内容包括： 第二条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期日历天数：天。 合同暂定总价款：万元 第四条付款方式 1、付款方式：。 2在拨付最后工程款时，乙方需提供用工人员工资发放表给甲方审阅，工资发放表需领取工资本人签字。如因乙方拖欠工人工资引起工程停工或上访事件，由乙方自行解决，甲方有权解除合同，乙方应负担由此而给甲方造成的一切经济损失及其他法律责任。 第五条工程管理要求及安全文明施工 1、乙方管理人员和施工人员进入施工现场后，必须服从工地统一管理，根据本工程工作环境，乙方需组织足够的施工操作人员，工程进度需按照甲方排定的总施工计划和每周的工程进度计划执行，做到每周有目标，每天工程量有计划，并按照计划及时顺利完成。 2、乙方应提前天向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，甲方按计划要求组织货源并及时交付。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 3、乙方保证所有进场工人戴安全帽上班，安全帽由甲方提供（丢失或损坏安全帽每顶按30元收取），特殊工种必须持特殊操作证上岗，必须按照各项操作规程进行操作，严格执行公司及甲方的安全要求进行作业。 4、乙方需定期对场内工人进行现场安全等方面的教育以提高工人的安全意识，做到安全用电，安全使用各种机械，如发生安全事故或质量事故，应由乙方承担全部责任。禁止酒后作业及违反操作规程由此造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方免费提供住宿，若因乙方私自外出居住而发生意外事故等，责任和费用由乙方全部承担。 第六条质量标准及工程验收 1、工程施工须严格按照设计文件及现行国家施工规范质量验收标准、现行地方强制性质量验收标准要求进行施工，工程质量标准达到合格。 2、施工过程中，乙方若不按照设计文件或现行国家相关规定施工，或经相关部门检查不合格而引起的罚款由乙方全部承担，由此引起的工期延误由乙方负责。 3、乙方全部施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，经甲方验收合格后报监理单位验收，如发现问题，乙方应严格按照甲方及监理部门提出的意见及时进行整改，直至甲方及监理方验收合格，因此造成的工期延误责任由乙方承担。 4、若整体工程竣工验收结果表明乙方施工内容存在问题时，乙方应负责无偿修复，不顺延工期，并承担由此导致的相关损失。 第七条施工变更 1、施工中如建设单位、设计单位或工程承包单位对原工作内容进行变更，甲方应及时通知乙方，并提供变更的相应图纸和说明。 2、因上述变更导致工程量变动，或因上述变更导致工期延误的，按照甲方与相关单位的结算原则确认。 3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更发生的费用和由此导致的相关损失，由乙方自行承担，延误的工期不予顺延。
编号：_____________下水管道维修合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就下水维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：下水道维修 四、承包方式：乙方包工包料。 五、此工程包含内容如下： 六、付款方式：工程竣工后一次性付清。 七、施工期限：至。工期为天；工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向
建设单位提出，双方协商适当延期。 八、工程质量及验收： 施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。 九、双方责任： 甲方： 1．保证“三通”（水、电、路）施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。 2．有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。 3．办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方： 1．对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。 2．乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。 3．遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。 4．保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。 十、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分（包括设备、管道等），在运行过程中出现问题（造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。）乙方无偿维修、更换（或另行安装）。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。 十一、违约责任：
龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官（49.5MW）风电项目 打井承包合同
承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼，按照《中华人民共和国合同法》的要求，结合本工程具体情况，双方达以下协议： 一、工程内容与质量要求： （一）乙方负责施工供水井一眼，包含敷设管道，井深为米左右，该井出水量按10m3/天，（±1 m3/天）进行设计和施工。 （二）成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天（按常规抽水检测方法检测）。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深（根据岩石含水情况，乙方可以增减孔深），只要水量，但必须保证清澈、透明、无杂质，乙方不包水质量。（拟建变电站，位置较高，高差在450米左右，且钻井比较深，岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的）。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置，根据岩石的变化，下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计，开孔口径
Φ146mm套管，安泵段口径Φ130mm滤管，终孔口径110mm，全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质，不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工，甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点： 陆良仕官风电场升压站，要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式： （一）合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费，本工程款为包干价： 1、冷水井按10 m3/天（±1 m3/天）设计与施工，当抽出的水量为10 m3/天时，价款为￥260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 （二）付款方式 合同生效，供水井施工初步验收合格后七日内，付工程款的60%，即￥156000.00 元（大写：壹拾伍万陆仟元整）给乙方，水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后，付工程款的
水暖工程承包合同的范本 篇一：水暖工程承包合同书甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议，双方共同遵照履行： 一、工程名称： 二、工程地点及面积： 三、工程承包内容及范围：工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。 四、工期：开工时间：年月日，竣工时间：年月日。 五、工程质量：乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必须经质监部门验收合格。 六、工程价款：按建筑面积每平方米元。 七、工程承包方式：（主要约定原材料供应和工人工资由谁支付） 八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可，否则不得使用。 九、、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度精心组织施工，并按甲方的施工计划有计划有步骤的进行施工。
十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育，严格遵守安全操作规程，遵守安全规定，落实安全措施，进入施工现场必须佩带相应安全设施，确保施工安全，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。 十一、乙方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。 十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。 十三、工程价款的结算方式：整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区（注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款）顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。 十四、质保金：乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换；两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。 十五、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程，本合同工期按实际延误
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 单项工程施工合同协议书范本-(优质文档) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
单项工程施工合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
发包方（以下称甲方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或项工程项目的工作内容，具体为：S分工程。 二、工程期限 1、工期总天数 ; 开工日期：年月日； 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
编号： _____________ 污水管道维修合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方：（甲方） 承包方：（乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体 情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1.1工程名称：污水管道维修 1.2工程地点：金源新村 1.3工程内容：污水管道维修 1.4承包范围：全部 1.5保修期： ______ - _____ 年 1.7工程质量及工程标准： 工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计_____ 米，管径_____ mm。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。 1.8合同价款：检查井；（元/个）管道安装；（元/米）支护；（元/米）约计 （_____ ）万元人民币。 第二条：图纸及附件 2.1提供日期：开工前；提供套数：两套。 2.2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3.1甲方驻工地代表：陈忠赢 3.2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4.1负责工程占地迁占、协调料场占地。 4.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。 4.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。
4.5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工 管理办法。 4.6组织定期检验和工程验收。 4.7按合同规定拨付工程款。 4.8组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。5.2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5.3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5.4保护地下管线。 5.5负责施工现场交通和噪音控制。 5.6负责成品路面和施工管线的保护。 5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 5.8保持施工场地文明、卫生。 5.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通畅。 第六条质量与验收 6.1质量等级：合格。 6.2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6.3验收标准：执行《污水管道工程施工及验收规范》 6.4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。 6.5质量监督：本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
打水井施工合同 甲方: 乙方: 因甲方因设备空调制冷需要，需要打水井，乙方在甲方现场勘察后，自愿承接打井任务。依据《中华人民共和国合同法》的规定，本着公平、公正的原则，双方达成如下协议：第一条：工程地点、内容及范围 1、工期：该工程定于2018年4 月 9 日前进场，约定于2018年 4 月12 日前竣工。如果逾期，乙方承担违约责任。 2、工程地点：公司车间内厂区内。 3、工作内容：钻井、清洗、水管安装及与其相关的全部工作内容。 4、承包方式：包工包料。 5、数量及单价：口径200毫米的水井含税价130元/米；每口井深度60米，未达到60米深度 的按实际下管深度结算，超过60米的仍按60米结算（包含PVC管道费用、不包括深水泵）。以后需要打口径200毫米的水井，均按此价格执行。 第二条：质量及其他要求 1、质量标准：深度60米，口径200毫米，出水量6－8吨/小时，含盐量不超过千分之二，含砂量不超过万分之二。室温20度以上时，出水温度不高于15度,确保每口井可以为12台水冷空调提供制冷水源。 2、井内放置管材要求：直径200的PVC波纹管，壁厚 mm。PVC管外包尼龙网，外围填黄砂过滤（黄砂由乙方提供）。 第三条：双方的责任 甲方责任： 1、按合同约定支付工程款。 2、钻井施工期间，甲方对打井施工过程进行监督。 乙方责任： 1、自合同签订后，乙方施工所需的各种设备、材料开始进场须报甲方登记备案和检查。 2、乙方必须在甲方指定位置范围内进行勘探、施工。 3、水井成孔后，必须经甲方指定人员验收；施工质量及出水量、水质、水温等达不到合同约定或规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。 4、乙方负责保持施工现场的环境卫生，负责清理好施工场地，施工中排出的泥浆由乙方负责处理干净，
暖通班组承包合同 甲方： 乙方： 双方协商甲方将丹巴县兴丹明珠三期工地的暖通（含风机盘管、不含主机）项目同意由乙方组织施工，为了明确双方互相的义务职责，特订立以下合同条款以资共同信守。 一、工程概况： 1.工程名称：丹巴县兴丹明珠三期 2.结构质式：框架、剪力墙 3.建筑面积：约110000万㎡ 4.工程单价：按建筑面积计算（元/㎡） 5.承包形式：包工 6.质量等级：合格 7.工程地点： 8.承包范围及内容： 1、范围——本工程按设计图纸及设计变更全部工程结束的暖通部分单位工程。 2、内容——乙方按甲方提供的施工图纸、施工方案、技术交底、操作工艺要求及放样尺寸、水平标高等组织劳动力进场，暖通工用的施工机械、电源开关箱、电线、灯具、用具及劳保用品与暖通有关的所有机械均由乙方负责。 二、质量要求
1、乙方必须严格遵照设计图纸要求及施工规范规定精心施工，按 部颁标达到要求的质量合格等级，工程施工要无条件接受甲方、建设单位、监理单位和质量主管部门的检查，若乙方在施工中 质量低劣确系没有达到合格的工艺技术和施工组织能力，达不 到甲方、建设单位、监理单位和质量主管部门的要求，甲方有 权要求乙方更换施工班组，其费用由乙方自行承担。 2、乙方在施工中必须无条件接受甲方的质量检查和抽查，对检查 发现的问题，乙方应无条件进行及时整改处理， 以满足设计和施工规范的要求。未经许可或未得到有关部门的 签证而任意更改造成工程质量问题，乙方应无条件负责返工至 符合设计和施工要求为止，由此产生的一切费用由乙方承担， 造成工期延误一天处2000元罚款，乙方不得有异议。 3、乙方必须严格按照施工图纸尺寸施工，确保暖通部分质量，若 因乙方施工造成分项工程质量问题，一切责任由乙方全权负责，由此产生的一切经济损失，赔偿金额直接从乙方进度款中扣除。 三、施工工期 施工过程每道工序应配合甲方总进度，延误其他班组的误工损失由乙方承担。 四、安全责任 乙方应切实配合工地做好工人的安全生产教育，严格按照劳动 安全技术规范和安全操作规程及有关的规章制度施工，发现问 题应及时认真整改，对施工中安全隐患应及时汇报工地负责人，
单项工程施工协议书_合同范本 单项工程施工协议书 甲方：乙方（施工责任方）：甲方承建之××××××，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。共2页，当前第1页12 单项工程施工协议书相关内容:建筑安装工程承包合同(样式二) 工程名称：建设单位：施工单位：审查单位：工程编号：一九_____年_____月_____日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位：________________________________________________________，以下简称甲方；施工单位：___________________...
污水管道维修合同 发包方：(甲方) 承包方： (乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1.1工程名称：污水管道维修 1.2工程地点：金源新村 1.3工程内容：污水管道维修 1.4承包范围：全部 1.5保修期：3-5年 1.7工程质量及工程标准： 工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计260米，管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。
1.8合同价款：检查井; ( 元∕个)管道安装; ( 元∕米)支护; ( 元∕米)约计( )万元人民币。 第二条：图纸及附件 2.1提供日期：开工前;提供套数：两套。 2.2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3.1甲方驻工地代表：陈忠赢 3.2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4.1负责工程占地迁占、协调料场占地。 4.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。 4.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。 4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4.6组织定期检验和工程验收。 4.7按合同规定拨付工程款。 4.8组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条：乙方工作 5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 5.2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5.3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5.4保护地下管线。 5.5负责施工现场交通和噪音控制。 5.6负责成品路面和施工管线的保护。 5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 5.8保持施工场地文明、卫生。 5.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现 场的道路通畅。 第六条质量与验收 6.1质量等级：合格。 6.2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。
打井工程协议书3篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面WTT小雅给大家带来打井工程协议书，供大家参考! 打井工程协议书范文一 甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装φ 井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、3 4米井房一座; 5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。
五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准; 2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;
正文： 模板单项工程承包施工合同模板单项工程承包施工合同 发包方（已下简称甲方）：公司工程经理部 承包方（已下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建地模板单项工程, 於 ___ 年_____ 月_____ 日, 由甲方发包给乙方采以包工方式进行施工.为了明确工程内容及双方责任, 本着互相协助及分工负责等原则, 根据本工程地情况, 特商定如下条款, 共同遵守执行： . 工程内容：按益施工图纸中基础分部± 0．000 已下所有模板工程工 程 与设计变更单地所有工作内容 二. ______________________________________________________________ 承包造价：已模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制. 安. 拆. 运及现场 文明施工中地工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋地安装, 每平方M ____ 元（该承包单价已含乙方管理费.各类补贴费以及制安模板所以地铁丝. 铁钉再内）. 三. 组织领导 1）甲. 乙双方必须指定专职管理人员, 负责安排施工. 升产.人员调动.技术安全. 工程质量已及升活. 计升等工作. 2）乙方必须确保进场人员地政治素质及身体.技术素质,严禁使以童工.女工.特殊工种必须持有上岗证.操作证. 经批准进场地工人须持有效证件. 进场時, 每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份. 再合同期内,未经甲方允许,乙方否得随意更换施工人员, 已保证本组技术实力和队伍地稳定性. 3）乙方应服从甲方地统一指挥.调配. 指导及管理,遵守甲方现场地各项管理制度,如质量. 安全. 进度文明施工制度及宿舍. 伙房纪律. 4）合同期内, 未经双方商妥并正式办理解除合同手续, 乙方否得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场升产停顿. 延误工期等造成地一切经济损失均由乙方单方负责, 同時, 甲方有权单方面冻结乙方地承包工程款. 四. 双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员地升活住宿条件, 负责申报临時户口 2）负责工地现场地工程质量.安全升产. 工程进度.配料以料及各项规 章制度地指挥.监督与管理. 3）提供施工必要地机械设备, 负责机械地一次性调试运转（已后由乙方负责）, 小型工具由乙方自备. 4）保证材料供应（材料运至现场 ____ M内，但否提供塔吊运输）,如确 因
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 维修暖气合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
维修暖气合同 甲方： 乙方： 一：经甲乙双方协商、本着合理合法、互惠互利的基础，签订暖气拆装、加片服务 合同。 二：乙方为甲方提供办公楼阴面1-3 楼暖气拆装、加气片、清洗、暖气管道合理修理、疏通。并加装 3 组主管路阀门、阳面加装1-3 楼主管路阀门3组。 三：甲方的权利和义务： 1、甲方有权要求乙方提供以维修暖气为内容的服务工作。 2、平等待人，尊重乙方的人格和劳动，在工作上给予热情指导，并提供水源、电 源、施工场地等。 3、乙方在为甲方服务时，甲方需提供有利空间保障拆装工作顺利进行，贵重物品请远离暖气片、办公桌。 4、乙方在服务过程中，因工作失误造成甲方损失，甲方有权利追究乙方责任和经济赔偿的要求。 四、乙方的权利和义务： 1、自愿为甲方提供暖气拆装、疏通管路为内容的服务工作。 2、热心工作、文明服务、遵守公共道德和国家法律法规。 3、服务期间，造成本人或他人意外伤亡事故或财产损失的，乙方应对发生的事故承担全部责任，并负责相关费用。 4、乙方应自带服务所需的各种器具、物品。五：合同的签订和解除 1、本合同自签订之日起生效，至（）年（）月（）日结束，一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜，双方协商解决。
水井施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了解决生产、生活用水需要，甲方委托乙方在指定场地施工水井一口，经双方平等协商，就打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 甲方建厂场地内，由甲方指定大体位置，乙方根据经验确定具体位置，但不能影响甲方生产或施工。 二、施工相关要求 1、技术要求：保证枯水期正常用水，最小出水量为4立方米/小时，出水不能间断。 2、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 3、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、工期要求 开工日期为12月22日，完工日期为12月27日，在工程结束后一周内提交成井报告。 四、双方责任 1、甲方负责提供用电接口，其他所有事项如：打井设备、建井材料及施工人员、打井施工等由乙方负责。 2、乙方应承担打井过程中的风险，若打水失败（未出水或中途停
工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，损失由乙方自行承担。 五、工程价款 采用总价承包，总价款为人民币元（含税），大写：。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含设备进出场费、深水泵、辅助材料费、人工费、运杂费、打井风险费等全部费用。 六、付款方式 乙方工程完工，并试抽水48小时，保证甲方要求出水量，经双方确认合格，并由乙方出具工程正规发票后，由山东电力管道工程公司7 天内向乙方一次性付清全款。 七、工程验收 工程完工后，当乙方向甲方提出工程验收，甲方应积极配合联系有关人员在完工当天组织验收。经确认合格后，乙方即可清场退出。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自行承担损失。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自行承担损失。 九、合同生效与终止： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商处理，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
建筑工程施工承包协议 发包人（全称）：（以下简称甲方）。承包人（全称）：（以下简称乙方）。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程量: 建筑面积约㎡，地上层，地下层。 二、承包范围及承包形式 1、承包范围：土建工程中的人工、机械和部分小型消耗材料。具体承包内容如下：基础工程；主体工程；粉饰工程；但不包括以下分部工程：①水暖、电气、有线、电话、防雷、消防等安装工程；②门窗工程；③防水工程；④桩基础工程的施工和桩检测费用；⑤外墙涂料；⑥楼梯、行人平台走廊以及阁楼平台的白钢扶手栏杆；⑦楼外土方工程；⑧附属工程，包括：小区的绿化、硬化、亮化、供水池、门卫房等。以上未含的各项工程如甲方要求乙方施工，工程款另行计算，具体计算方式双方另行商定。 2、承包形式：包清工形式即俗称“大清包”，清工内容包括承包工程的人工费，机械费和部分消耗材料，包括工程所需木材、模板、外围护钢管脚手架、扣件、安全网、圆钉、铁线、钢筋绑扎线、无齿锯片等。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同总工期从乙方破桩头开工之日起日历天数天。超出合同工期
天内500元/天；天以外1000元/天，超期违约金从工程款中扣除；期间如遇地震、洪水、连续降雨、风灾、流行性疾病等不可抗力因素的影响；甲方原材料供应不足停工；相关水暖、电气、有线、电话、防雷等配套工程延期；施工图变更、甲方临时改项不能继续施工；变更改项增加工程量过大；经甲方签字认可后，工期可相应顺延。 四、工程质量标准 乙方必须严格按照设计要求施工，质量达到《建筑工程施工质量验收规范》要求标准，一次验收合格。如因质量原因多次验收后才合格，每超出一次扣罚元作为处罚。如工程出现严重质量问题，一切经济损失及法律责任由乙方承担。 五、合同价款及决算方式 本合同工程价款按下列方式结算： 1、采用一次性定价的固定单价方式。框架结构部分：工程单方价格为人民币 元/㎡；砖混结构部分：工程单方价格为人民币元/㎡。 2、决算依据：本工程以建筑面积作为工程价款的决算基数，建筑面积按施工图纸、设计变更、现场签证所示面积计算，执行国家现行建筑面积计算规则，其中阳台计算全面积，阁楼计算半面积，外墙保温层计算面积。 3、本合同一经生效,不受市场价格变化影响,按合同约定进行结算。 4、工程竣工后15天内双方进行决算，对有争议的部分双方共同核对、协商并最终确定工程总价。 5、工程总造价：工程造价＋现场签证。（现场鉴证包括：施工图变更、技术变更、施工图无法表示和不可预见的项目如：土方工程、基础工程、隐蔽工程等的增加量；施工中甲方以口头或书面形式提出的变更项，因甲方原因而停工的事件。） 六、付款方式 1、本工程预付款为：万元。乙方临建设施和开工前准备工作完成，正式
单项工程施工合同/协议书范本 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）: 法定代表人： 一一身份还号码' _____________________________________________ 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《屮华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它仃关法 律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本
一、工程内容 按施工图纸设计方案务站点、区间交通设施或单项工程项目的工作内 容，具体为：部分工程。 二、工程期限 1、工期总天数天； XB期:一____ 空旦_______________ 日; __________________________ 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之口为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：年月日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 在施工中如因停电、停水小时以上或连续冋歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电天以
施工协议
施工协议 甲方：_____________________法定代表人： 乙方：电话号码： 甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。 一、该合同所包括的信息产品如下： 产品名称： 维修项目： 金额：（人民币） 备注： 二、由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下： 1、合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施维修，如需更换零件甲方应承担零件费用。 2、如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。 3、合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。 4、本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。 5、乙方实施维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在（合同签字日）使用所在地。 6、甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。 三．合同生效及合同期限：本合同经甲乙双方签字，盖章确认，方可生效。合同期限是本合同生效日起一周内。
四．本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。 未尽事宜双方协商解决。 甲方签字：______________ 乙方签字：______________ 甲方盖章：________________ 乙方盖章：________________ 签字日期：______________ 签字日期：______________
暖气维修改造工程施工承包合同 发包方： 承包方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，甲方同意将水暖维修工程发包给乙方，经双方协商达成合同如下： 一、工程名称： 二、工程概况： 三、承包形式：包工包料。 四、工期：年月日至年月日 按甲方要求开工和竣工，因甲方或其它不可抗拒原因延误工期可顺延。五、工程质量：按施工规范施工，保证所用材料均为合格产品，保证施工质量达到合格要求。 六、造价：水暖工程造价为每平方米72元（不含税金、和现场施工管理费，税金由甲方缴纳） 七、拨款方式：按工程进度拨款。 八、事故：乙方负责对其人员进行安全教育，由甲方原因造成事故，由甲方承担责任。由乙方原因造成事故，由乙方承担责任。 九、其它： 1、由乙方负责施工的内容由乙方负责保修一年。 2、本合同发生纠纷，由合同仲裁机关、法院裁决。
建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 兹有采暖给排水工程，经过商务谈判决定由乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《安装工程承包合同管理条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：承包方式：（含施工设备及施工期间现场临设维护） 第四条：承包范围及面积：工程；总建筑面积为ｍ2。 第五条：工程价款及调整 1.工程价款按每平米元计取，即总价款为：元整。 2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表确认的建筑面积及工程量增减； （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商； （3）合同条款以外的其他增减或调整； 第六条：付款方式
第七条：合同工期 1.双方商定总工期为天（日历天数）。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因停工超过4个小时以上时；（停水停电停、等材料） （4）工程款未按时支付； （5）不可抗力（如地震台风火灾等） 3．由于甲方原因造成的工期延误或超期三个月及以上时，甲方应支付由此给乙方造成的停窝工损失及其他增加费用并相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期或超过一个月及以上时，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的直接或间接损失。 第八条：工程质量要求：按国家和自治区验收规范及验收标准达到合格要求。 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1.甲方： （1）甲方必须在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；为乙方提供施工人员生活住宿场地。 （2）按合同及时支付工程款项； （3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 单项工程施工合同协议书范本最新 The purpose of a contract is to protect the legitimate rights and interests of the parties in case of breach of contract.
单项工程施工合同协议书 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。 二、工程期限 1、工期总天数_______天； 开工日期：______ 年______ 月______ 日； 竣工日期：______年______月______日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 三、工程价款、结算及付款方式 1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 四、建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。