当前位置:文档之家› 5、经济承包合同、总分包合同、安全生产管理协议

5、经济承包合同、总分包合同、安全生产管理协议

分部分项工程分包安全协议书

分部分项工程分包安全协议书

总包单位:

(以下简称甲方)

分包单位:

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同加强对工程建设的组织及管理工作,正确处理责任经济关系,分清职责,圆满地完成施工任务,经双方一致协商,特制定本合同条款,双方严格履行。

一、工程名称:

哈尔滨职业技术学院图书馆工程

二、工程地点:

哈平路217号

三、分包工程项目及名称:

安全技术要求:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等,治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。

按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤

发生的一切费用)。

四、安全生产文明施工

1、总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组

织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包

单位的施工现场活动。

2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险

费用。

3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安

全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和

操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由

分包单位承担主要责任。

4、总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、

文明施工进行监控,对进入现场的作业人员进行施

工安全技术交底。

5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。

6、分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接

验收记录,有义务保护现场的安全防护设施,发现

问题及时报告。

7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、

工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施

和防护用品。

8、分包单位要设置安全生产组织机构,设专职安全人

员对生产安全进行负责,对施工现场进行监督检查,

发现隐患及时整改,消除不安全因素。

9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连

带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担

民事责任,发生意见不一致时,可协商解决。

10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。

11、分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。

12、甲方给乙方提供施工现场配合人员,确保机械工、

电工等特种作业人员配合工作,费用乙方负担。甲

方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操

作人员,由乙方验收后管理使用。

13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:

①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

②如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。

③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调

查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;

④如果发生伤亡事故,由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;

15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚

16、分包方必须执行安全防范制度:

①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;

②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;

④施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;

⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部

门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;

⑥施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;

⑦对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除

五、工材料及机具供应

1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应

按实际需要领取,超出部分乙方负担。

2、乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证,必

须经甲方验收后方可使用。

3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆

机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,

安全装置齐全,经检验后方可使用。

4、乙方自备的其它工具应完好合格。

5、乙方借用甲方的工具用后即还,如果损坏或丢失,

乙方赔偿损失费用。

六、消防保卫工作要求:

1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施

工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;

2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;

3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。

七、乙方在施工前和施工中应负责事宜:

1、在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向

甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营

业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时

许可证,提出施工人员名册。

2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民,适应

施工生产的需要,且身体健康、技术较好、无劣迹。

3、教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作

规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服

从管理,完成任务。

4、施工人员进入现场后不准任意增减调动,确因工程

量增减或变更时,经甲乙双方协商后方可调动。乙

方在施工中增减人员必须事先通知甲方,并及时填

写增补人员名单。

八、争议的处理

当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,调解不成的可以向哈市人民法院起诉。

九、安全文明施工目标:

按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。

十、有效期

自年月日生效至合同书的截止期同时截止

十一、本合同自甲乙双方盖章时生效。

十二、本合同未尽事宜,发生时双方商议。

总承包单位:分承包单位:(盖章)(盖章)

负责人:负责人:(签字)(签字)

年月日年月日

法人委托书:

经研究决定,委托你单位同志代表公司法人代表与分包单位签订分部分项分包合同。

公司(章)

法人(签字)

年月日

经济承包合同、总分包合同、安全生产管理协议

哈飞建安四公司

编制人:刘威

1-5

索引

1、哈尔滨市黑建塑钢门窗制造有限公司

2、哈尔滨奥特消防机电安装有限公司

3、黑龙江龙广起重设备有限公司

4、哈尔滨鸿通建筑机械安装有限公司

5、哈尔滨市宏升建筑工程劳务有限公司

6、双城市开泰建筑劳务有限公司

模板分项工程经济承包合同书

模板分项工程经济承包合同书 ××××××××单位工程模板分项承包合同书: 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),模板分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 整个工程的模板制作、安装和拆除。 二、承包方式: 采用包工包料的方式,未经甲方的同意,乙方不得私自将模板工程转包他人。 三、承包价格: 不分构件类型和部位:做合格工程××元/m2,做优良工程××元/m2。 四、工期要求: 从工序交接日起,基础模板在××天内完成,主体模板每层在××天内完成。屋面梯盖、栏板和水箱在××天内完成。 五、材料要求(仅对包工包料而定): 1、支撑应选用质地坚硬,无腐朽的松木,不低于Ⅲ等材,含水率应不低于25%;模板应全部采用胶合板(支撑的水平拉结条除外)。 2、胶合板要求新材占××%,旧材占××%,模板的支撑的尾径不应小于××cm。 六、质量与施工要求:

1、模板及其支架应根据工程结构,荷载大小,地基土类别,施工设备和材料供应等条件进行设计。 2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。 3、模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及支架进行观察和维护,不得发生涨模、松动和坍塌的事故。 4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。 5、当下层模板不具有承受上层荷载能力时应加设支架支撑;上层支架的立柱应对准下层支架的立柱。 6、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 7、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿透。 8、浇筑混凝土前,模板内的纸屑、木块等杂物应清理干净,特别是柱内的混凝土掉渣要处理干净。 9、跨度大于4m的梁板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时起拱1/1000-3/1000。 10、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固。 11、模板安装允许偏差:轴线位移5mm;底模上表面标高±5mm;柱梁截面尺寸+4mm,-5mm。. 12、模板安装允许偏差:层高在5米以内的柱垂直度为3mm,相邻两板的表面高低差2mm,表面平整度5mm。 13、底模及支架拆除时,应根据同条件养护的砼试块送去抗压待

建筑工程内部经济承包合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程内部经济承包合同书范 本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建筑工程内部经济承包合同书范本 正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建筑工程内部经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书: 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),土方分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式: 包挖、包运和包回填,自带机械,不得转包他人。 三、承包价格: 开挖土方10元/m3,运输土方××元/m3,回填土方××元/m3。 四、工期要求: 按图纸要求尺寸进行开挖,自××月××日开始施工,在××天内完成土方的挖、运;在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求: 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层

等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。 六、安全要求: 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、奖罚办法: 1、按时完成奖励××元;因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。

(完整版)内部经济责任承包协议

公司 内部经济责任承包协议项目编号: 工程名称: 承包人: 签订日期:

内部经济责任承包协议 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 鉴于: 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性,不断提高工程项目管理水平,明确公司与项目管理人员之间的权责利,增强市场竞争力,公司(发包人)积极推进工程项目承包责任制; 2、工程项目承包责任制,是指公司(发包人)承包的工程任务,由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定,依法组织项目实施,实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益,自负盈亏,自担风险;项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系,并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险; 3、2013年11月11日,甲方经招投标程序(或磋商议标),依法承接建设项目工程的施工总承包(或分包工程)的施工任务,并与建设单位(或总承包人)正式签订了建设工程施工合同(总包合同); 4、经乙方提出工程项目承包申请,并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上,甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务,项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定; 在此基础上,为了全面履行建设工程施工合同(总包合同),加强对工程项目的管理,明确甲、乙双方的权利、义务和责任,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,协商一致,达成本合同,以资共同遵守。 第一条、工程概况(具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准) 1.1工程名称: 1.2工程地址: 1.3建设单位: 1.4工程规模:建筑面积:结构层次 1.5工程立项批文: 1.6承包内容: 1.7工程造价:小写(RMB)万元,大写:元 1.8工期目标:计划开工日期:,计划竣工日期:年月日,总日历天(天)

建设工程项目内部经济责任承包合同(范本)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程项目内部经济责任承包合同(范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(通用条款) 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司,承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2公司是唯一具有法人资格的企业实体,对内实行统筹管理,对外承担工程施工风险。 1.3项目部是公司组成部分、分支机构,是公司为项目建设需要而临时设立的实体,不具备法人资格,项目施工完成后白行撤销;项目部为公司内部独立核算单位,接受公司领导、管理、监督,不得以白己的名义对外签订合同。 1.4项目经济责任承包人是公司员工,受公司管理,受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 1.5本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址,则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址,乙方未书面通知变更的,有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定,如专用条款未特别约定,则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容,详见甲方与建设单位签订的〈〈建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等),对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容,乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式,除合同约定的权利义务关系外,并不影响甲,方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要,可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检 查,乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定,

工程经济责任协议(范本)

工程经济责任协议 甲方:中天建设集团有限公司滁州第一人民医院综合病房大楼工程项目部(以下简称:甲方) 乙方:粉刷班组承包人:经双方协商,为保证工程进度,保证工程质量,落实安全生产责任制,工程如期按时完成之目的,经项目经理部研究决定,同意将滁州第一人民医院综合病房大楼项目部工程按清包工(包小型机械、包人工、包工具、包附材)的方式,把滁州第一人民医院综合病房大楼工程承包给乙方组织施工,并订立具体条款如下: 一、承包性质: 包清工;包括小机械、翻斗车、三级配电箱、工具等 二、承包工程的工作范围及工期时间: 工期:按照总工期目标和项目部制定的进度计划,特定工期 180日历天。以开工报告批准开工日期为准。施工人员进场时间应根据甲方及时安排足额人力到位。 工作范围: 滁州市第一人民医院综合病房大楼内外墙粉刷 三、甲乙双方职责: 甲方职责: 1、保证施工现场水、电供给,道路畅通。 2、按计划提供原材料,保证及时供应,保证原材料的质量,配合班组调节垂直运输机械使用,提供工程的结、建施工图纸壹套(乙方交押金2000元,图纸全数归还7天内退还,缺少的按20元/张赔偿,押金在第一次发生活费时计入预支帐)。 3、甲方对乙方自带的机具及设备等实行监督,对不合格的设备有权禁止使用或销毁,并对使用不合格产品处以罚款,视情节轻重处以500-1000元的罚款。 4、项目部施工员对乙方的工程进度、质量、安全生产实施全过程的监督,并有权制止不符合要求的工程的返工或勒令其停工整顿。 5、提供乙方施工必需人员的食宿安排,统一办理职工的暂住证(费用由乙方自负)、职工上岗培训考核,安全三级教育,安全技术交底。班组内职工不得带家属。 乙方职责: 1、各班组在进场前需把自己班内人员配合项目部做好登记手续,并上交五张一寸照片。不得安排未经三级安全教育或考试不合格的职工上班。一经发现,每人每次罚款100元。

经济承包合同

篇一:经济承包合同 经济承包合同 安全生产责任承包书 甲方: 乙方: 为了把的安全生产工作落到实处,确保工程安全无事故,以便施工生产的顺利完成,根据安全生产工作管理的要求,按照责、权、利相结合的原则,甲、乙双方特订立安全生产责任承包书。 一、安全生产管理控制总目标:安全无事故。 安全生产管理控制的具体目标: 1、工伤死亡事故人数为零; 2、重伤人数为零; 3、轻伤事故频率控制在1‰以下; 4、群伤事故(3人或3人以上)为零; 5、5000元以上的机械设备事故为零; 6、500元以上的火灾事故为零; 7、交通、中毒、治安及工地以外的伤亡事故为零; 二、甲方义务: 1、为确保安全生产,甲方将全力支持乙方的工作,以保证乙方工作的顺利开展。 2、甲方给予乙方安全生产工作方面的绝对特权。同时,该项工作处于施工生产领先地位, 以至不受施工生产方面的干扰和其它方面的牵制。 3、甲方给予安全生产工作中人力和物力方面的支持,凡用于安全生产防护的材料和器材, 优先申报计划,优先购买。 4、甲方平时不定期检查,每半年进行一次工地安全生产大检查,认真听取安全生产、劳 动保护情况的汇报,及时研究和采取相应的对策,落实重大隐患的整改、监控措施,对危及人身安全和健康的突出问题督促、负责限期解决。 三、乙方责任: 1、乙方在甲方的统一领导下,全权负责该工程所辖范围内的安全生产管理工作(项目经 理不在现场时,乙方全权负责该工程的所有安全管理工作,为现场安全生产第一责任人)。严格遵守、执行国家和上级主管部门的有关法律、法规以及甲方的各项规章制度,实现上述安全生产管理控制目标。 结合本单位实际情况,对安全生产管理目标进行层层细化分解,签订安全生产目标责任书 或保证书。 2、乙方有权对进入施工现场作业的每一个人实行监督,有权制止违反安全操作规程的每 一个动作,特殊情况,有权进行安全措施的落实和实施,采取果断措施排除可能发生的重大隐患,并及时向上级汇报。有权对班组工人进行违章方面的合理处罚,有权对屡次违章不改的人员进行清退。 3、乙方对进入施工现场参加施工生产的人员做到先教育后上岗,并对作业人员进行书面

内部经济承包合同示范文本_1

内部经济承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

内部经济承包合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(发包方):** 乙方(承包方):** 为强化我公司内部施工合同的管理,提高工程质量, 缩短工程工期,确保安全生产,提高企业经济效益,做到 责、权、利相结合,结合本工程具体情况,双方达成如下 协议: 第一条工程概况 1.工程名称:** 2.工程内容:面积** ㎡层数** 层 3.承包范围:主体及附属楼的施工及内外装修、水、 电、暖气安装、场区硬化、美化 4.合同造价:** 万元

5.施工地点:** 第二条施工工期 开工日期:20xx年05月1日竣工日期:20xx年12月31日 工期每拖延一天罚乙方合同价的1‰工期每提前一天奖乙方合同价的0.5‰ 第三条工程质量 1.目标:达到“**市级建筑结构优良工程”的标准; 2.奖励:达到质量优良标准,奖励乙方负责人5000元,达不到质量优良标准,罚乙方负责人10000元; 3.出现重大质量事故造成的政治经济损失.按有关公司内部规定处理。 第四条安全生产管理目标 1.目标:达到“**建筑施工安全文明优良工地”的标准;

建设工程项目内部经济责任承包合同协议书

建设工程项目内部经济责任承包合同协议书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司,承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体,对内实行统筹管理,对外承担工程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构,是公司为项目建设需要而临时设立的实体,不具备法人资格,项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位,接受公司领导、管理、监督,不得以自己的名义对外签订合同。 1.4 项目经济责任承包人是公司员工,受公司管理,受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址,则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址,乙方未书面通知变更的,有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定,如专用条款未特别约定,则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容,详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等),对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容,乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式,除合同约定的权利义务关系外,并不影响甲,方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要,可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查,乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定,并由乙方负责支付。 第四条合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员,并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后,乙方应在3日内报甲方审定,并由甲方发文确定,甲方有权在审批时或者施工过程中,要求乙方更换相关人员。

工程经济承包合同

项经字[ ]第号 项目工程内部经济责任风险承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码: (以下简称乙方) 第一条定义 1.1甲方:本合同所称甲方是具有独立法人资格的建筑施工企业:XXXX有限公司。 1.2乙方:本合同所称乙方是与甲方有劳动合同关系并具有建造师资格或具有项目施工经济能力和管理能力的经营者。 1.3内部承包:除非本合同另有说明,本合同所称承包是指甲方与乙方基于企业内部隶属关系,为了提高经济效益,落实项目经理经济责任制,明确权利义务,依据国家相关法律法规和甲方有关管理制度建立的内部合同关系,也是甲方将其承揽的专项工程分派给下属项目经理部的内部经营管理行为。 1.4工程:本合同所称工程系甲方与(业主单位名称)签订的 工程项目。 1. 5经济法律责任:乙方为实施该工程的内部经济责任人,对该工程的盈亏按本合同 约定承担责任。为全面落实经济责任制,承、发包双方共同约定:乙方对自己应承担的经济责任,以自己所有个人资产承担责任; 第2条订立本合同的宗旨 甲乙双方签订本合同的宗旨是:确保本合同项下工程按照工程施工合同约定质量、工期及安全文明施工目标完成。甲方根据公司法及有关法律法规,依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务;乙方依照法律法规和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定乙方乙方式和权利义务。 第二条根据乙方的要求,公司决定通过内部承包的形式,确定乙方为本工程的项目负责人,把所承建的项目工程发包给乙方,由其负责履行建设单位合同,及其总承包工程的工程建设、进度、质量、安全、财务核算、计生综合治理等经营管理工作。 第三条项目工程概况: 项目名称: 地址: 工程规模:㎡结构/层数: 签约合同造价:万元,最终价款以审定的结算价款为准。 工程工期: 以工程施工合同(补充协议)为准

经济承包合同

L J A1-6经济承包合同 施工单位: 山东三箭第八项目公司 工程名称: 济南知识经济总部产业基地地下空间日期: 2009年7月1日 资料员(章): 山东省建筑施工安全监督总站监制

建筑安装工程内部经营合同书 甲方: 乙方: 为强化我公司内部施工合同的管理,提高工程质量,缩短工程工期,确保安全生产,提高企业经济效益,项目部必须认真贯彻执行《建筑法》、《建筑施工安全检查标准》及安全监管新机制,确保完成公司及项目部本年度安全生产、文明施工的总目标,加大建筑施工现场安全管理、文明施工管理力度,提高安全管理、文明施工的管理水平,杜绝重大安全事故的发生,贯彻管生产必须管安全的原则,做到责、权、利相结合,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、责任目标 1、工程建设项目要做到安全生产、创建“二型、五化”工地,合格达标率100%,优良率80%,杜绝安全事故发生,争创“安全文明工地”。 2、贯彻落实安全监管新机制,年度工程安全报监率达到100%,施工现场周边环境安全评估率也达到100%,施工现场安全监管人员的配备率达到100%。 3、认真组织全员安全生产培训,施工企业职工三级安全教育和新工人教育率为100%,关键岗位管理人员和特殊工种作业人员持证上岗率达到100%。

二、实施措施 1、认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》,严格执行建设部“一标五规范”,以及市、区现行有关法规条例,认真落实公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度。 2、加强管理力度,坚持安全生产“安全第一、预防为主”的方针,严格实行安全生产目标责任制,监督检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产,技术、技能的培训教育,严禁违章指挥、违章作业,坚决杜绝酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度,加强安全监督管理,工程项目在施工过程中,市、区、公司的各次安全生产、文明施工检查中,安全达标合格率必须达到100%,优良率80%。若参加全国或全省安全、文明施工检查,施工项目必须达到85分以上。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,积极推广应用新技术、新工艺,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理,严格实行建筑安全防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。 6、加强施工现场安全、文明、卫生管理,管理认真贯彻《建筑施工安全检查标准》及上级有关工作部署,不断完善文明施工管理制度,确保文明施工现场向标准化、规范化、景观化发展。深入开展“做文

建筑工程内部经济承包合同书(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程内部经济承包合同书 (示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建筑工程内部经济承包合同书(示范合同) 建筑工程内部经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书: 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),土方分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式: 包挖、包运和包回填,自带机械,不得转包他人。 三、承包价格: 开挖土方10元/m3,运输土方××元/m3,回填土方××元/m3。 四、工期要求: 按图纸要求尺寸进行开挖,自××月××日开始施工,在××

天内完成土方的挖、运;在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求: 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。 六、安全要求: 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

建设工程经济责任(自负盈亏)承包合同电子教案

经济责任(自负盈亏)承包合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 为确保完成二0 —0年度各项经济、技术指标,规范企业制度化建设,进一步完善企业内部管理责任制,加强企业经营管理,注意风险防 范,积极开拓建筑市场,谋求更大发展,甲方确定_______________ 同志为承包负责人(简称承包人),为明确责、权、利,充分发挥承包者的积极性,使企业的经济效益和各项技术指标能稳步增长,特订立如下经济责任制承包条款,双方共同遵照执行: 一、承包期限: 二0一0年一月一日至二0 —0年十二月三-一日。 二、承包经营区域: ________________________________ (进其它地区须报甲方批准) 三、履约保证: 根据甲方《工程业务管理制度》规定:乙方按__________ 作为履约保证。1?交纳履约保证金____________ 万元人民币,该保证金到本合同款清为止,到期付给银行存款同期利息。2?私有财产或实物抵押,财产或实 物公证处公证。3?经甲方考察同意的担保人担保(另附担保书)。 四、经营指标: 1. 甲方考核乙方全年完成建安产值________________ 。 2. 乙方按完成产值上交管理费__________________ 。超核定产值部分按_______________________ 上交管理费。 3. 跨年度工作量__________________ 。

4. 质量指标:工程一次性交付合格率为100%,工程验收备案完善 率100% ,杜绝重大质量事故,杜绝不合格产品。主体工程的质量保证不因时间和本合同的期限而终止,全部由乙方承担一切责任。省地市级创优目标按甲方计划完成,具体详见甲方工程管理部年度创优计划。 5. 乙方必须做好员工的安全生产知识培训,必须全部签订好上岗生产工人的安全生产责任书,保证安全生产。抓好安全生产,确保年平均死亡事故为零。工伤事故频率在3%o以下,事故歇工率在5%o以下,杜绝死亡事故,如发生重大安全事故,一切经济和法律责任概由乙方承担。省地市级创安全标化工地按甲方计划完成,具体详见甲方工程管理部年度创标化计划。 6. 职工个人统筹费、医保费等专项费用乙方应严格按甲方及有关规定执行,费用由乙方承担,统一上交甲方。 7. 乙方按完成产值的0.6%上交甲方作为质量安全奖励基金,专款专用,具体详见甲方质安管理奖罚实施细则。 8. 乙方按完成产值0.1%上缴甲方作为工会经费,专款专用。 9. 乙方应及时交纳当地税收及有关规费,甲方向乙方代收代交东阳 税务部门应交纳的企业所得税等费用按完成产值的0.6%计取。 10. 乙方向甲方借用资金或信誉担保、银行保函承接的工程项目,按单项承包工程为单位增加收取管理费,单项工程借款在三个月内按时归还借款本金及利息,不在向甲方借款的,不增加管理费。具体增收额度为:①借款累计数与该工程合同造价的5% (含5%)以下的,按该项工程的总价0.5%增收管理费(承包者在同一工程项目的借款,按约定时间还清后,经集团公司同意续借或再次借款的,未超过上次借款部分不累计计算,下同)。 ②借款累计数与该工程合同造价达到5%至10%(含10%)的,按该

经济承包合同格式详细版

文件编号:GD/FS-9715 (合同范本系列) 经济承包合同格式详细版 The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

经济承包合同格式详细版 提示语:本合同文件适合使用于当事人双方(或多方)为解决或预防纠纷而确立的法律关系,最终实现共同的利益,文书经过协商而达成一致后,签署的文件具有法律效力。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 经济承包合同范文一 甲方:句容市银鹏建*安装工程公司华-联项目部(以下简称甲方)乙方:石*阳钢筋工班组(以下简称乙方)根据公司章程及质量、安全等管理的有关规定,为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,明确各级的责、权、利,加强责任心, 提高管理水平,全面完成公司下达的各项技术、经济指标,甲方将工程项目交给乙方组织实施,并经协商签订如下承包合同,共同遵守执行。 一、工程概况 1、结构层数: 2、工程地点:3 二、承包指标

1、经济指标:项目部对班组实行以包清工承包方式,按元/T(实际使用钢筋数量)核算。 2、安全指标:无重伤、死亡事故;无重大设备、交通、消防、食物中毒事故;轻伤事故频率控制在1以内。 3、工程质量指标:分项工程合格率;分部工程优良率主体工程必须达到合格标准竣工验收质量等级必须达到合格标准;无重大质量事故。 4、文明施工:严格执行施工现场文明施工的有关规定,月检得分不得低于/分,必须创/级文明工地。 5、工期:开工日期20xx年4月24日,竣工日期20xx年12月31日,总日历工期258天。 6、持证上岗:安全培训的持证率必须达到%,四大工种持证率必须达到%,特殊工种持证必须达

企业内部承包合同

企业内部承包合同 企业内部承包合同 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益,调整企业内部协作经济关系,用法律手段强化管理机制,促使分厂与分厂之间、分厂与科室之间、科室与科室之间承包经济合同的完成,提高经济效益,确保“厂长任期目标”的全面实现,特制定本章程。 第二条企业内部承包经济合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务,所订立的明确相互权利义务的协议,是用合同方式固定下来的一种法律文书。 第三条订立承包经济合同,必须遵守国家的法律,必须符合国家政策和计划的要求,在本企业的生产、经营计划的指导下签订,以保证本企业生产、经营计划的实施。 第四条订立承包经济合同,必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则;贯彻“包死基数、确保上交、超收多留、亏损自补”的企业承包经营责任制原则;贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则,实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。第五条承包经济合同依法成立,即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。 第六条承包经济合同在履行过程中发生各种纠纷,双方当事人协商不成时,可向本企业“承包经济合同纠纷仲裁委员会”申请调解、仲裁,未经本企业“仲裁委员会”裁决,不得向上级主管部门申请调整或向人民法院起诉。

第二章承包经济合同的基本条款 第七条承包合同的范围,包括:科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第八条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等,没有数量条款的合同是无效合同。 第九条质量。质量是检验承包经济合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时,应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 第十条期限。期限是对承包经济合同履行完成预期目标的时间要求,应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。 第十一条价格。按照厂内规定核准的价格计算,签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格(包干限额标准),进行控制结算。没有价格条款的合同是无效合同。 厂内没有规定订价的,由双方另行协商订价,经厂价格管理部门审定。 第十二条违约责任。在承包合同履行过程中,双方或一方不能全面履行合同,负有责任的一方应承担违约责任,按本条例规定处罚。没有违约责任条款的合同是无效合同。 凡属于“不可抗力”的情况,当事人应在有效期限内取得有关主管部门书面证明后,可免除承担违约责任。 第三章承包经济合同的公证

项目施工经济责任内部承包合同

项目施工经济责任内部承包合同 合同名称:中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年月日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据工程需要,甲方将工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国 建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称:中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点:浏阳市古港镇 三、承包方式:包工、包料 四:承包内容:护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容,及本工程相关的临时设施工程(含生活设施)、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理(资料、施工放线)、全面安全管理等工作。 五、承包价格见(劳务项目工程分项报价表) 1、临时设施 1·1乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后,由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认,费用由乙方承担。 1·2乙方同意:若乙方中途退场,包含在合同单价中的临时设施,甲方需 要继续使用时,按照1·1条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的 比例折旧转让给甲方;单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施,由乙方无偿交还甲方,影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 1·3施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变 压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用;场内便道由乙方承担;施工便道维护由乙方负责并承担费用;二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 2、甲方义务 2·1组织实施项目管理,对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方 负责。 2·2办理项目开工手续,向乙方提供必要的开工条件。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)60001

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。 5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述

计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写)(¥ 元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写)(¥ 元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(¥ 元); (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写)(¥ 元); (4)暂列金额: 人民币(大写)(¥ 元)。 2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

经济承包合同详细版

经济承包合同详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-018291

经济承包合同详细版 经济承包合同范文1 甲方: 乙方: 经村委会研究讨论定,甲、乙双方达成协议如下: 一、乙方承包本村位于的经济地亩,每亩元,承包期二年,20xx年 10 月 30 日至20xx年 10月 30日。 二、承包经济地每亩每年承包费380元,二年一次性交清,交费时间为20xx年 10 月 30 日,共承包经济地亩,承包费共计元,承包费交清后有甲方将经济地发包给乙方。 三、乙方在承包期间使用的沟渠自行清挖,种植作物中遭受水淹及自然灾害造成的损失,甲方概不负责,每年犁田费用由乙方自行负担。

四、乙方在承包期间只交纳承包费,不承担水费、集体义务工、公益性费用等。 五、乙方在承包期间,不得在承包土地内任意取土和种植经果林,破坏土地原貌,如随意取土破坏耕地质量,造成损失由乙方负责,甲方随时终止合同,收回土地,承包费不予退还作为罚款。 六、合同签订后,甲乙双方不得违约,如单方违约造成的损失自负。 七、本合同一式三份,甲乙双方各一份,镇经管站存档一份,自签字之日起生效,双方共同遵守。 甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _____年____月____日_____年____月____日 经济承包合同范文2 发包方:简称:甲方 抵押承包方:简称:乙方 为了充分调动乙方的经营积极性,挖掘企业内部潜力,增强企

建筑工程内部经济承包合同书2(官方版)

编号:QJ-HT-0751 建筑工程内部经济承包合同 书2(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

建筑工程内部经济承包合同书2(官 方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 建筑工程内部经济承包合同书2 模板分项工程经济承包合同书 ×××单位工程模板分项承包合同书: 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),模板分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 整个工程的模板制作、安装和拆除。 二、承包方式: 采用包工包料的方式,未经甲方的同意,乙方不得私自将模板工程转包他人。

三、承包价格: 不分构件类型和部位:做合格工程××元/m2,做优良工程××元/m2。 四、工期要求: 从工序交接日起,基础模板在××天内完成,主体模板每层在××天内完成。屋面梯盖、栏板和水箱在××天内完成。 五、材料要求(仅对包工包料而定): 1、支撑应选用质地坚硬,无腐朽的松木,不低于Ⅲ等材,含水率应不低于25%;模板应全部采用胶合板(支撑的水平拉结条除外)。 2、胶合板要求新材占××%,旧材占××%,模板的支撑的尾径不应小于××cm。 六、质量与施工要求: 1、模板及其支架应根据工程结构,荷载大小,地基土类别,施工设备和材料供应等条件进行设计。 2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。 3、模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及支架进行观察和维护,不得发生涨模、松动和坍塌的事故。

建筑工程内部经济承包合同书

建筑工程内部经济承包 合同书 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

建筑工程内部经济承包合同书3钢筋分项工程经济承包合同书 ×××单位工程钢筋分项承包合同书: 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),钢筋分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式: 包工不包料,未经甲方的同意,乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格: 每吨包干价××元,计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求: 从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装××天要完成;主体梁板钢筋每层××天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。 五、材料要求(仅对包工包料而定): 1、乙方应对材料质量负责,进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件),并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时,应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。 六、质量与施工要求: 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下,按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后,其结果符合质量标准(包括 一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位),接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 11、同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。 12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。 13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。 14、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。 15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。

相关主题