电力安装工程

施

工

合

同

建设单位：成都百顺百扬商业有限公司

施工单位：四川省鹏晨电力安装工程有限公司

2011年7月

电力安装工程施工合同

建设单位：成都百顺百扬商业有限公司（以下简称甲方）

施工单位：四川省鹏晨电力工程有限责任公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“百扬超市”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。

第一条工程概况

工程名称:“百扬超市”

工程地点: 九眼桥

工程分项名称：1000kV A箱式变压器安装工程

第二条承包范围

新装1000kV A箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。

第三条承包方式

本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。

乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。

第四条合同工期

1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。

2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。

3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。

第五条工程总价和付款方式

一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：￥950000.00元正（大写：玖拾伍万元整）。

1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；

2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。

二、付款比例：

1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正（大写：肆拾柒万伍仟元整）作为工程预付款；

2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正（大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整）作为工程进度款；

3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款即￥47500.00元正（大写：肆万柒仟伍佰元整）。

4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。

第六条甲方职责

一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。

二、按合同约定支付工程款。

三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。

四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。

第七条乙方职责

一、负责办理供电部门相关手续。

二、设备材料采购及工程施工。

三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。

第八条质量与验收

一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。

二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。

三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。

第九条争议、违约和索赔

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

１．合同确已无法履行；

２．双方协商同意停止施工；

３．调解要求停止施工，且为双方接受；

４．仲裁机关要求停止施工；

５．法院要求停止施工。

三、违约

1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。

2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的1‰的违约金（双方另有约定的除外）。

四、协议生效

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

签订日期：签订日期：