陕南移民搬迁
基础工程修建垃圾填埋施工合同
发包方：铁厂镇人民政府
承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司
为了保护移民点生态环境、人居环境，保持移民点区域干净卫生，完善移民点基础设施建设，，发展当地经济建设，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关法律法规规定，甲、乙双方本着平等互利原则，甲方决定将移民点垃圾处理填埋场承包给乙方，达成如下协议：
一、工程量
甲方要在镇修建一处垃圾处理场，石方挡墙长80米，底宽2米，面宽1米，高6米，用石方720方，机械平整36小时，总投资13.48万元。占山沟地12亩，总库容量约12万立方米，日处理15吨生活垃圾处理场。
二、质量要求
1.石方档墙必须用大石头，放丁头，填好空间。
2、机械平整好场地，清理护坡
三、工程造价
1、石头挡墙720方*130元，计9.36万元，
2、250#挖机清理护坡和挖根基，36小时/450元，计1.62万元。
3、征地和其他费用2.5万元
总造价13.48万元。
四、双方责任：1. 乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程量，甲方不予以计量，2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。3.施工现场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。4. 工程所用材料应符合质量标准。乙方应提供相应材质证明。
五、安全措施：乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
四、工程结算：本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。工程全部完工验收后七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工程款的95%。甲方扣留5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年后，甲方返还给乙方全部质量保证金。
1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。
2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建
设指挥部有权停止其施工，并由承包方承担因停工而造成的
一切经济损失。
3.承包方必须严格按照本合同，严把质量关，因承包方
施工不当造成的质量问题必须返工，所造成的一切费用由承
包方承担。
4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格
按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实
施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费
用，由承包人承担。
六、承包方式：包工、包料、包保险、包税收。
七、付款方式：在签合同时，乙方先垫启动资金，工程
完工后乙方带齐票据报帐后，甲方付清乙方工程款。
八、乙方施工时必须按甲方所定质量标准进行施工，施
工过程因占地、取料等一切外围问题由乙方和村委会协调解
决。
九、在施工过程中，乙方要作好安全管理（包括施工人
员，过路车辆、行人及房屋建筑等）若发生不安全事故，造
成的所有责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十、时间要求：乙方必须在2013年6月20 日前完工，不得延误时限。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份镇存档一份，自签字之日
起生效。
发包方（盖章）：
法定代表人（签字）：
承包方（盖章）：
承包方代表（签字）：
二0一三年五月一日
工程联营协议书 甲方： 乙方： 经双方友好协商，决定以甲方单位的企业资质承揽资质范围内的施工业务，为使业务的顺利开展和正常运行，确保双方达到互惠互利的目的，为此双方特签订如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责向乙方提供承揽业务所需的全套建筑资质和相关资料，并保证提供的资质和资料的真实有效，并提供签署工程合同所用的相关证件和印章及法人出具的全权委托书和任命书。 2、配合乙方办理合同签约，合同签订后甲方协助乙方组建工程管理班子，有序合作开展工作。如合同签好后 不能到现场开户，一切责任由我公司负责。开户的一切费用由乙方承担。 3、甲方对乙方在经营上甲方要尊重乙方自助经营的权利，在业务上不横加干涉。（乙方合作时间是某一个单独项目 年内不变）。 4、合同签订后甲方为乙方在施工所在地为乙方设立独立核算的银
行账户，配齐工程所需的印章（业务章、合同章、财务专用章），甲方给乙方独立施工管理、独立核算、自负盈亏的经营权，乙方所承揽的工程项目剩余利润由乙方自行分配，甲方无权参与和干涉。 5、甲方同意乙方在全国各地承揽大小土石方工程项目，经双方协议，甲方只收取管理费‰，管理费按工程款进账的比例进行支付。 6、为了确保工程顺利进行，乙方应按合同要求完成任务，组织全面施工管理，确保工程顺利进展和企业形象。甲方对乙方在工程施工进度、质量、安全和工程管理出现的问题有权做出限期整改，乙方负责承担全部法律责任。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责工程项目的联系洽谈，前期费用的支付、合同保证金的筹措、负责签署工程合同，对承接的工程实行全方位的管理，独立核算、自负盈亏。并对工程质量、工程进度、社会治安负全责。安全生产事故负全部责任，甲方不承担任何责任。 2、合同签订后乙方必须在规定的时间内按合同要求组建工程管理机构，制定出相应的管理条例和相关制度，确定施工队伍、组织施工设备及时进场投入施工。 3、乙方必须严格遵守国家的法令法规，任何违纪违规给甲方的企业形象造成影响或经济损失，由乙方承担责任。
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程施工合同 甲方： 乙方： 经双方友好协商达成如下协议：甲方承接的牡丹江市生活垃圾防渗工程由甲方提供防渗材料，由乙方进行施工土方开挖、防水毯铺设、土方回填等。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程 2、工程地点：牡丹江市爱民区八达村西部家沟环清垃圾填埋场 二、工程范围及内容： 乙方根据施工要求进行土方挖掘、防渗材料（防水毯等）铺设、土方回填等 三、合同标的 1、甲方向乙方供应纳基膨润土防水毯，其规格和技术指标如下： 规格尺寸：幅宽：6m；长苏：30m 技术指标：膨润土膨胀系数：>=24ml/2g（纳基膨润土需保证为天然矿土） 透水系数：<=5.0*10-9 m/s 吸蓝量：>=30g/100g 膨润土防水毯单位面积膨润土质量：>=4800g/m2 抗拉强度：>=600N/100mm 最大负荷下伸长率：>=65N 剥离强度：>=65N 上层无纺布（丙纶）克重：>=200g/m2
下层织质布克重：>=120g/m2 穿刺强度：>=800N 膨润土水分流失：<=18ml 2、如需要，甲方可派人到现场进行施工指导。 3、甲方负责将货物运送到乙方施工现场，运费、保费由甲方承担。在货物交付乙方前，货物的损毁风险由甲方承担。 4、甲方向乙方提供产品说明书及相关证件，乙方应严格按照产品使用说明进行施工，以确保工程质量。 5、产品包装及回收：本产品采用防水包装，包装物不回收。 6、每500 m2防水毯配送给甲方100kg膨润土供缝接使用，共80000 m2。 四、工期： 1、开工日期：2008年6月15日 2、竣工日期：2008年9月12日 3、合同总工期为90 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 五、质量标准： 符合国家验收标准：合格 六、合同价款及付款方式 本合同工程价1250万； 付款方式： （1）本工程无预付款； （2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的
工程施工联营协议 甲方: 中太建设集团股份分公司 乙方: 经甲、乙双方协商一致，甲方将其承建的“工程”承包给乙方施工，为明确双方的义务和责任，特制定如下条款，共同遵守执行。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包容：甲方与业主签订的建设工程施工合同容、投标文件及往来函件容等全部容。 四、承包方式： 乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件等全部容和责任和施工组织设计的全部容，包工、包料、包工期、包安全、包CI形象达标、包工程质量达到甲方同业主约定的质量标准，包办理工程交验及资料收集、整理、归档手续。 五、工程工期： 工期以甲方与业主单位签订的合同为准，业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。 六、合同计价依据及工程款支付 （一）本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据，工程变更根
据投标时综合单价按实际工程量计算；乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书（含来往函件）的所有文件。 （二）工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包，具体承包价以甲方与业主结算价款为准，有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责。 （三）有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由乙方承担。 （四）工程款支付：按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定，由乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理，应当顺延。本项目开设独立银行账户，甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账后，甲方在3个工作日及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。 （五）乙方按本协议的承包容施工完毕后，办理工程竣工手续，经业主、质检及等部门验收合格后，由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算，甲方予以配合。 七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金： （一）管理费及企业所得税：按合同造价（暂定人民币元）×3.5%（其中管理费2%，合计人民币元整；企业所得税1.5%，合计人民币元整。），共计人民币元整，实际合同造价以最后工程结算的金额为准。 支付方式和时间为：①管理费在本协议签订之日后七日乙方向甲
污水收集管网程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据有关法律法规，经招标，现就第一污水处理厂污水收集管网施工工程，签订本合同，条款如下，以供双方遵照执行。 一、工程名称：扬州市第一污水处理厂污水收集管网施工工程。 二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。 三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。 四、工程工期：工期六个月，自2012年12月6日起，至2013年5月31日止。 五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为518.00万元（伍佰壹拾捌万元整），具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。 六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后（自验收
合格次日起计算），如无质量问题，付清余款。 七、权利、义务： 1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行；合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。 2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。 3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为： （1）定期接受乙方对工程进展情况的通报；随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。 （2）合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。 （3）对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。 （4）协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。 5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。
引发了社会的不稳定因素。现 并就建设工程施工合同非法转 实际施工人利益的保护途径等 建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大， 建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理 ，才能有效的降低工程风险，维 护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲 突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革， 建筑市场逐步走向规范与完善， 目前建筑市场竞争激烈， 企 业利润少、风险大，建设工程 合同管理越显重要。 企业应自觉重视合同的重要性， 做好合同 管理，才能有效的降低工程风险，维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈 的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 近年来，承包人与发包人 或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下， 尚有越演越烈之势。而在诸多承发包 纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方 面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目 中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。 这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、 职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序， 结合一起建设施工合同拖欠工程款案， 对这种现象进行分析, 包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、 问题提出自己的一些见解。 、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路 有限责任公司（以下简称业主 A ）。2006年3月份，业主A 通过在全国范围内的招投标， 将一 条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司 （以下简称B ）施工建 设。B 承接整个工程的施工任务后， 将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司 （以 下简称C ）。2006年5月，B 与C 签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包， B 配合C 进行现场管理、技术管理，C 全权负责现场组织施工；工程款的支付与结算， 实行综 合单价承包，合同期内不作调整， 工程量以业主 A 批复的工程量为准。B 不向C 预付工程款, 每月底验工计价，扣除 5%质量保证金。工程税金由 B 承担。C 由于是家投资公司，没有相应 的施工资质，于 F 2006年6月与施工班组（实际施工人）D 签订了一份《劳务合同协议书》， C 将承接高速公路桥梁工程项目承包给 D 施工，包工包料；合同价，以工程量 清单为准，在此基础上下调 6%乍为C 的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件 ；付款方 式为，C 按照D 每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量 90%支付，每 月余额的10%在工程完工后付 5%余款5%乍工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各 种原因，实际施工人 D 被迫退场。经D 与C 书面结算，本工程总工程款为 1314178.3元，扣 除材料款 793267.8元，代付款 81048元，借支款199000元，C 拖欠D 工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主 A 支付了 D 实际施工人班组 5万元民工工资。截止 2008年实 际施工人D 作为原告起诉之日， 共被拖欠工程款 342302元。因业主A 、总承包施工人 B 转 包人C 三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则 合法的工程分包存在着众多风险 （如工程质量、工期、安全、工程款结算与支付以及政 策法律、
凤庆县鲁史镇垃圾填埋场PPP项目 施 工 合 同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 二零一六年四月制
第一部分协议书 发包人（全称）：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 承包人（全称）：四川深蓝环保科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：红格镇垃圾填埋场建设项目工程 工程内容： 工程地点：盐边县红格镇金河村 工程立项批准文号： 资金来源：争取上级补助及县财政配套解决 二、工程承包范围 承包范围：工程量清单及图纸范围内的全部内容 三、合同工期 开工日期：2012年1月1日 竣工日期：2012年4月1日 合同工期总日历天数 90 天。 四、质量标准 工程质量标准：符合国家强制性标准及验收规范. 五、合同价款 金额（大写）：壹佰零叁万肆仟贰佰肆拾元（人民币） ￥：1034240 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书
2、中选通知书 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量清单 8、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它 们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他 应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2012 年 1 月 15 日 合同订立地点：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人：（盖公章）承包人：（盖公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 电传：电传： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码
联营工程分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据甲方与建设单位（业主）签订的工程项目合同及工程的实际情况，经双方协商同意，由乙方承包本工程的施工。乙方承诺不再将本工程项目转包给第三方。为明确双方的权利和义务，特订立本分包合同，双方共同执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 合同编号： 1.3 工程地点： 1.4 建设单位： 1.5 工程内容： 1.6 施工工期： 1.7 合同造价： 第二条承包方式 2.1 乙方实行全额承包方式（即包工、包料、包工期、包质量、包安全）， 全权负责本工程的施工组织及管理。 2.2 甲方按工程总造价收取3% 分包管理费，乙方承担发生于本工程的
所有经营、施工及管理费用（含甲方代扣代缴的税费），独立核算、 自负盈亏，待工程竣工验收通过后一次性扣缴。 2.3 乙方必须全面履行甲方与建设单位（业主）签订的本工程施工承包合 同和合同附件以及合同施工过程中签订的补充合同、协议等文件的全 部责任和义务，并承担由此而发生的违约责任。 2.4 乙方必须严格遵守执行国家颁发的法律法规和施工所在地政府管理部 门的规定，以及公司制定的各项规章制度，依法经营和管理，自觉维 护公司的社会形象。 2.5 本分包合同为风险责任承包，一旦工程出现亏损时，乙方必须承担因 工程亏损所产生的一切经济及法律责任。 2.6 本分包合同为安全责任承包，一旦发生人为安全生产事故，乙方必须 承担全部责任，与甲方无关。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格执行《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300—2013）、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）等国家颁发 的现行规范、标准，确保工程质量达到国家合格标准。 3.2 乙方应该按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。 如工程质量没有达到合格标准，必须无条件返工至合格为止，其间所 发生的工料费损失或其它经济责任均由乙方承担。 第四条甲方职责
污水管网工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方承建的赤水河流域盐津河污水管网建设工程，经甲乙双方共同商协，为明确双方的权利和义务，本着平等自愿的原则，双方就本建设工程的劳务施工事宜协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包内容 1、承包方式（包工不包料的方式）钢管、工字钢、砂石、水、电（发电机及发电机所有柴油）挖机、铲车、吊车均由甲方提出到施工现场，其它的一切机具，食宿由乙方自行解决。 2、承包范围，甲方所承建的赤水河域盐津河污水管网
建设工程内的所有劳务工程（包括人工凿打档土墙支架孔，工字钢的加工与安装，支架孔的模板安拆，支架孔的片石档土墙、支墩基础、承台、柱子、混凝土浇筑，档土墙及支墩模板安拆，钢管安装焊接、刷漆、施工脚手架的塔拆。 三、质量要求 乙方所施工的工程每个工序应保证工程质量，达到国家质量规范合格要求，同时满足甲方，监理单位，设计单位及主业的验收标准，达不到合格要求乙方自行整改，由此产生的一切费用由乙方负责。 四、工程工期 本工程合同工期，从正式开工之日起，总工程为天，进场时间以甲方通知为准，为保证工期，乙方必须根据进度根据不同的施工场面，不同的施工难度，组织人员必须保证施工进度按期完成。乙方必须服从甲方管理人员的统一安排，除特殊原因，如气候情况，设计变更政府原因管不能正常上班，工期可以顺延，除此以外不得擅自停工，否则给甲方造成的工期延误损失全部由乙方负责。 五、工程量的计量与计价
1、脚手架以最高处的扶手钢管高度×长度计量，双排站杆脚手架为17元/m2，三排站杆脚手架为29元/m2，此单价含钢管二次转运，包括塔拆，铺跳板、挂网。 2、人工凿打档土墙支架孔，甲方只提供发电机及柴油机所用材油，空压机及一切机具，由乙方提供按900元/个。 3、支架孔、支墩承台、柱子模板安拆，（含模板、圆钉、铁丝、烧焊由乙方提供）。所用钢筋及焊条由甲方提供，按实际展开面积以100元/m2计价。 4、浇筑支架孔砼（自拌）300元/个，浇筑支墩的基础，承台及柱子，自拌砼按260元/m3，（含钢筋制安）用商砼按160m3，（含钢筋制安）片石砼档土墙按35元/m3计价，基础、墙身、柱子按甲方与业主收方的方量为准，片石砼挡土墙的模板按实际展开面积65元/m2计算。 5、付款方式、每月按实际完成工程量的80%支付工程进度款，余款部份待工程全部完工验收合格后30日一次付清。 六、安全文明施工 1、安全文明施工目标：零伤亡；
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 垃圾场建设工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
凤庆县鲁史镇P瓒填埋场 施 工 口
同
二零一六年四月制 第一部分协议书 发包人（全称）：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 承包人（全称）：四 J11深蓝环保科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。 一、 工程概况： 工程名称：红格镇垃圾填埋场建设项目工程 工程内容： 工程地点：盐边县红格镇金河村 工程立项批准文号： 资金来源：争取上级补助及县财政配套解决 二、 工程承包范围 承包范围：工程量活单及图纸范围内的全部内容 三、 合同工期 开工日期：2012年1月1日 竣工日期：2012年4月1日 合同工期总日历天数 90 天。 四、 质量标准 工程质量标准：符合国家强制性标准及验收规范 . 五、 合同价款 金额（大写）： 壹佰零参万肆仟贰佰肆拾 元（人民币） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定
￥: 1034240 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中选通知书 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量活单 8、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2012 年1 月15 日 合同订立地点：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人：（盖公章）承包人：（盖公章） 住所：住所： 法定代表人: 委托代理人: 法定代表人: 委托代理人:
联营合作协议 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 合作协议 甲方：XXXX 乙方： 根据《建设工程施工合同》和公司经济承包责任制的有关规定，乙方申请甲方同意** 工程（以下简称本工程）项目双方合作，本着公平自愿原则，经协商，双方达成如下协议： 第一条总则 甲乙双方本着互惠互利的原则，依照有关法律、法规，恪尽职守，履行责任和义务。甲乙双方作为平等的合同主体，对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受，自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。 第二条工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3建设单位： 第三条工程合作范围及价格 3.1合作范围：。 3.2本合同价为元；大写：。 3.3本合同价中已含乙方所需的安全防护和文明施工措施费。 第四条合同工期及质量标准
4.1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准，控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时，由乙方负责办理延期竣工协议，否则乙方承担违约责任。 4.2开竣工日期： 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 (具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准）。 4.3质量标准：质量目标：。 4.4技术目标：创新工艺工法，标准，专利项。 4.5绿色安全文明施工目标：创省（市）安全文明工地。 第五条组成本合作协议的文件及解释顺序 5.1甲方和本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。 5.2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。 5.3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。 5.4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行，甲方对乙方的书面通知或指令文书。 5.5其他体现双方权利、义务关系的文件。 上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。 第六条合作及管理方式 6.1甲方作为施工合同承包主体，向工程建设单位履行总合作方义务，承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体，对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任和其他民事责任。 6.2甲方组建施工项目部（以下简称“项目部”），根据甲方各项管理制度的要求和双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算，应由甲乙双方共同负责资金的管理和运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果，包括承担本合作协
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程 总承包合同 发包方：平湖市固废物处置有限责任公司 承包方：浙江博世华环保科技有限公司 签订地点：嘉兴市平湖市 签订日期：2014年04月18日
目录 一、合同书 (2) 二、双方一般权利和义务 (5) 三、施工组织设计和工期 (8) 四、质量与验收 (9) 五、合同价款调整与支付 (10) 六、设计变更 (12) 七、竣工与结算 (12) 八、争议、违约 (12) 九、其它 (14)
嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程 总承包合同 发包方：平湖市固废物处置有限责任公司（以下简称甲方）承包方：浙江博世华环保科技有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同书 第一条工程概况 1、工程名称：嘉兴市平湖生活垃圾卫生填埋场工程； 2、工程地点：平湖市钟埭街道城隍村； 3、承包单位：浙江博世华环保科技有限公司； 4、资金来源：政府资金； 5、工程范围：将平湖市区及下属乡镇集中起来的生活垃圾进行卫生填埋处置。填埋工程为一层垃圾一层覆盖土交替填埋，并用压实机压实，让垃圾体经过相当长的时间的物理、化学和生物作用达到稳定。对填埋堆中预埋导气管导出垃圾分解时产生的气体（CH4、CO2、N2、H2S等）作燃料或用去发电。填埋场底部做成不透水层，并在底部铺设渗滤液收
集管将渗滤液导出进行集中处理，防止垃圾渗滤液对地下水造成污染。 6、工程内容： 1）场地范围内所涉及的所有必要建筑物的设计及施工（包括填埋库容量66万立方米池体防渗透、渗滤液收集与处理和导出的气体收集与处理设计及施工）。 2)负责治理涉及的相关手续与验收手续办理，并获得嘉 兴市环保局专家评审会及环保相关主管部门出具的准予备案的验收合格的书面批复文件（如遇环保相关政策调整，则以调整后有权审批部门的书面合格批复为准）； 3）施工结果获得相关主管部门认可文件，达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008，具备合格验收的条件。 第二条合同工期 1、合同签订后30天内，乙方组织进场开始治理相关工作； 2、合同工期总日历天数暂定：详见附件《工程工期时间表》，在该工期内乙方必须确保完成全部施工，通过项目验收，并获得嘉兴市环保局专家评审会及环保相关主管部门出具的准予备案的验收合格的书面批复文件（如遇环保相关政策调整，则以调整后有权审批部门的书面合格批复为准）。第三条工程质量标准 1、生活垃圾卫生填埋场工程的质量标准应达到《生活
土石方工程内部承包施工合同 甲方：____________________________________（以下简称甲方） 乙方：____________________________________（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程质量和任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：土石方工程 2、工程地点： 3、工程内容：石方钻孔、爆破、装车、运输、平整场地、自然 碾压等内容。 工程量：工程量约伍佰万立方米，以现场测量实际方量为准。 工程单价：运距五公里，单价为贰拾壹元/立方米含爆破， 每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价） 6、工程总造价：人民币约壹亿零伍佰万人民币。 第二条：工程工期 工程期限自20 年月日至201 年月日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。 第三条：工程质量 乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。 第四条、工程价款结算方式 1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量的造价15%拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月8日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价90%的进度款。同时按比例扣回预付款。 2、工程款结算：待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。