老俩河广告牌围挡工程劳务合同

工程名称：老俩河广告牌围挡工程

工程地址：郑州市高新区

协议书

甲方：河南安信建设集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，就老俩河广告牌围挡工程事宜双方达成一致意见，特签订本合同。

一、工程概况

1．工程名称：老俩河广告牌围挡工程

2．工程地点：郑州

3．建筑面积： 9000.00 ㎡。

二、工程承包范围：

1、围挡图纸范围内所有内容，其中包括围挡上下包边、大门、造型变更、灯架等所有工程，现场材料搬运及装卸车、脚手架的搭拆等。

2、围挡立柱的油漆、组焊、架设、混凝土基础的浇筑，围挡底部砌砖粉刷等。

三、工程承包方式：1、包工、保质量、包机械（含耗材）、包工期、包验收合格和工程保修。

四、承包单价：

固定单价40元每平米（大门，围挡均按照实际铁皮立面面积计算）工程暂定面积9000.00 ㎡。

五、付款方式

钢骨架全部完工后，经建设单位及监理单位验收合格后，支付合同暂定总价款的20﹪的工程款；所有工程全部完工后，经建设单位及监理单位验收合格并结算完毕后，支付至结算总价款的95%（扣除已支付生活费及工程款）；剩余质保金到期后无质量问题无息退还。

六、合同工期

施工工期2014年10月31日前全部完成。若甲方原因工程不能如期完工时工期顺延。乙方如因施工人员不够等造成的工期延误，甲方有权对乙方进行每天500元的处罚。

乙方应该根据图纸提前二天给甲方提供料单，料单必须清楚明晰，乙方必

须在相应的料单上签字，因为乙方不能按时提供料单或者料单提供错误而导致的工期延误，责任由乙方承担；同时承担由于自身料单失误而造成的一切材料损失。

如果由于乙方人工、管理、协调等相关原因引起的工期延误，则工期延误之费用由乙方负责；如果乙方不能按时完工，则由乙方承担责任并负责由于自身原因引起的各种罚款。

七、质量标准

按照设计图纸、施工合同、现场实际情况、国家相关的验收规范进行施工和验收。如果由于乙方自身原因产生的质量问题，则由乙方承担；乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

乙方必须安排本项目负责人冯宪斌全权处理本次合同的履行，负责整个工程技术的全面把控，负责整个现场的统一协调和管理。同时甲方委派乙方冯宪斌为现场执行经理，负责现场技术、安全等整体的协调和管理。

八、安全标准

乙方必须按照建设单位、监理单位、国家的安全管理规定配备安全设施；配备安全负责人，施工过程中产生的一切安全问题均由乙方自行承担。如果甲方发现乙方有违反安全管理规章制度的，甲方有权给予乙方罚款，并从同期工程款中扣除。

在施工过程中出现的任何安全事故和安全问题均由乙方自行承担，甲方概不负责。如因乙方承包期间发生安全事故而发生判决书、裁定书、仲裁决定书所判令由甲方承担的责任，甲方均有权向乙方追偿，乙方应无条件赔偿乙方必须佩带安全帽，高空作业佩带安全带等安全设施，必须设置专职安全员对现场安全进行检查，发现安全隐患应该及时制止并及时上报，并有权停止作业；甲方相关管理人员在安全检查过程中，发现安全隐患时有权立即制止其施工，并对其进行处罚。

乙方应文明施工，保证施工现场整洁有序，符合甲方的文明施工规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

安全防护措施费由乙方承担，已列入合同价款中。

施工现场临时用电设备应按《河南省建设工程临时用电手册》中的相关条款执行。乙方自身职工与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济

责任、法律责任和其他责任全部由乙方承担。

乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程等原因导致承包人自身职工与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他责任全部由承包人承担。

由于本工程油漆量比较大，现场乙方必须要求工人严禁在施工现场吸烟，每发现一次给予10元处罚，并做好防火工作。

九、工程质量

1、所承包工程的质量必须达到国家专业质量检验评定标准的合格条件。

2、发生下列情况，甲方有权命令乙方返工、修改、直至符合要求，乙方承担返工、修改的费用，并不得作为顺延工期的理由。

2.1、不符合施工规范、标准要求的工程。

2.2、没有达到合同约定质量标准的工程。

2.3、没有执行甲方、业主、监理指令的工程。

2.4、其他甲方、业主、监理提出返工、修改。

3、乙方因自身原因，导致工程不能达到质量目标和工期要求，且甲方认为乙方没有积极采取措施补救或没有能力实现质量、工期目标时，甲方有权解除合同，另行安排劳务队施工，由此造成的损失由乙方承担。

4、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求维修，甲方可委托其他单位或人员维修。维修费从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方支付。乙方在接到甲方维修通知后48小时内到达工地维修，否则甲方有权另行安排人员施工，无需征得乙方同意，费用从乙方工程款中予以扣除。

5、保修期满建设单位退还的保修金，甲方无息支付乙方。

6、乙方不得浪费甲方所供材料，如果发生浪费，甲方有权对其进行处罚。

十、违约责任

甲方派驻代表赵根友，代表公司处理本合同的一切事宜，工程结算需经赵根友、闫飞、朱广宇共同签字方可生效。

合同签订后，甲乙双方要共同遵守，通力合作，履行各项工作内容，若乙方单方终止合同应视为违约，并承担相应责任。

甲、乙双方在履行合同时发生的争议，可自行协商解决，如协商不成，由工程所在地人民法院管辖。

由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方在未支付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

十一、其他

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等效力。自双方签字之日起生效，合同执行完毕自行失效。

甲方：乙方：

联系电话：联系电话：

年月日年月日