合同编号：EPC-O项目设计施工总承包合同设计施工总承包合同发包人：广州市南沙区南沙街道办事处2019年月重要提示一、广州市南沙区以建设广州市城市副中心，高水平对外开放门户枢纽为战略思路，以“低碳节能、绿色生态、智慧城市、岭南水城”为城市规划建设理念，以“国际化、高端化、品质化、精细化”为工程建设目标，高标准、严要求的开展工程建设管理工作。
二、承包人应严格执行合同，确保实现合同约定的工程质量、进度、安全文明施工等管理目标。
如承包人未按合同履行义务，出现严重违约情形的，发包人有权在后续发包项目中拒绝其参与投标，并将违约行为上报相关行政主管部门。
三、发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。
如果发包人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。
发包人可对不满足项目建设要求的施工班组、分包单位等具有否决权，承包人在收到发包人否决指令后必须无条件执行，并在7日内完成施工班组、分包单位的撤场与更换，由此引起的工期延误由中标单位承担。
四、承包人提交的各阶段性设计成果文件（包括方案设计文件、初步设计文件、施工图设计文件、BIM文件等），须通过发包人的审核，并按规定通过相应行政主管部门的审批，若设计成果未能通过审核或审批，承包人应按发包人限定的期限及要求进行补充、修改、完善，经补充、修改、完善后的设计成果文件仍无法满足要求的，发包人有权要求承包人更换设计团队或与承包人部分解除合同或解除合同，并按合同约定承担违约责任。
五、承包人必须加强工人工资支付管理工作，不得逾期支付工人工资。
六、使用说明：本合同由合同协议书、专用合同条款、通用合同条款和合同附件四大部分组成。
对合同协议书、专用合同条款和合同附件中的部分内容设选项（□）按标目录第一部分合同协议书71、工程概况72、工程内容、承包范围和承包方式73、合同工期84、质量标准：95、职业健康安全管理目标和环境管理目标 96、合同价款97、组成合同的文件108、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
119、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
1110、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。
1111、履约担保1112、合同生效1113、合同份数11第二部分通用合同条款131. 一般约定131.1 词语定义131.2 语言文字161.3 法律161.4 合同文件的优先顺序161.5 合同协议书171.6 文件的提供和照管 171.7 联络171.8 转让171.9 严禁贿赂181.10 化石、文物181.11 知识产权181.12 文件及信息的保密181.13 发包人要求中的错误（B）181.14 发包人要求违法192．发包人义务192.1 遵守法律192.2 发出承包人开始工作通知192.3 提供施工场地 192.4 办理证件和批件192.5 支付合同价款 202.6 组织竣工验收 202.7 其他义务203. 监理人203.1 监理人的职责和权力203.2 总监理工程师 203.3 监理人员203.4 监理人的指示 213.5 商定或确定214. 承包人224.1 承包人的一般义务 224.2 履约担保234.3 分包和不得转包234.4 联合体244.5 承包人项目经理244.6 承包人人员的管理 244.7 撤换承包人项目经理和其他人员254.8 保障承包人人员的合法权益254.9 工程价款应专款专用264.10 承包人现场查勘264.11 不可预见的困难和费用264.12 进度计划264.13 质量保证275. 设计275.1 承包人的设计义务 275.2 承包人设计进度计划275.3 设计审查275.4 培训285.5 竣工文件285.6 操作和维修手册295.7 承包人文件错误296. 材料和工程设备296.1 承包人提供的材料和工程设备296.2 发包人提供的材料和工程设备（B）296.3 专用于工程的材料和工程设备296.4 实施方法306.5 禁止使用不合格的材料和工程设备307. 施工设备和临时设施307.1 承包人提供的施工设备和临时设施307.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）30 7.3 要求承包人增加或更换施工设备307.4 施工设备和临时设施专用于合同工程318. 交通运输318.1 道路通行权和场外设施 318.2 场内施工道路 318.3 场外交通318.4 超大件和超重件的运输 318.5 道路和桥梁的损坏责任 328.6 水路和航空运输329. 测量放线329.1 施工控制网329.2 施工测量329.3 基准资料错误的责任329.4 监理人使用施工控制网 3310. 安全、治安保卫和环境保护3310.1 发包人的安全责任3310.2 承包人的安全责任3310.3 治安保卫3410.4 环境保护3410.5 事故处理3511. 开始工作和竣工3511.1 开始工作3511.2 竣工3511.3 发包人引起的工期延误3511.4 异常恶劣的气候条件3611.5 承包人引起的工期延误3611.6 工期提前3611.7 行政审批迟延3612. 暂停工作3612.1 由发包人暂停工作3612.2 由承包人暂停工作3712.3 暂停工作后的照管3712.4 暂停工作后的复工3712.5 暂停工作56天以上3813. 工程质量3813.1 工程质量要求3813.2 承包人的质量检查3813.3 监理人的质量检查3813.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查3913.5 清除不合格工程3914. 试验和检验4014.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 40 14.2 现场材料试验4014.3 现场工艺试验4015. 变更4115.1 变更权4115.2 承包人的合理化建议4115.3 变更程序4115.4 暂列金额4215.5 计日工（A） 4215.5 计日工（B） 4215.6 暂估价（B） 4216. 价格调整4316.1 物价波动引起的调整4316.2 法律变化引起的调整4317. 合同价格与支付4317.1 合同价格4317.2 预付款4317.3 工程进度付款4317.4 质量保证金4517.5 竣工结算4617.6 最终结清4618. 竣工试验和竣工验收4718.1 竣工试验4718.2 竣工验收申请报告4818.3 竣工验收4818.4 国家验收4918.5 区段工程验收4918.6 施工期运行4918.7 竣工清场4918.8 施工队伍的撤离5018.9 竣工后试验（A） 5018.9 竣工后试验（B） 5019. 缺陷责任与保修责任5119.1 缺陷责任期的起算时间5119.2 缺陷责任5119.3 缺陷责任期的延长5119.4 进一步试验和试运行5119.5 承包人的进入权5119.6 缺陷责任期终止证书5219.7 保修责任5220. 保险5220.1 设计和工程保险5220.2 工伤保险5220.3 人身意外伤害险5220.4 其他保险5320.5 对各项保险的一般要求5321. 不可抗力5321.1 不可抗力的确认5321.2 不可抗力的通知5421.3 不可抗力后果及其处理5422. 违约5522.1 承包人违约5522.2 发包人违约5722.3 第三人造成的违约5823. 索赔5823.1 承包人索赔的提出5823.2 承包人索赔处理程序5823.3 承包人提出索赔的期限5923.4 发包人的索赔5924. 争议的解决5924.1 争议的解决方式5924.2 友好解决5924.3 争议评审59第三部分专用合同条款611.一般约定611.1 词语定义611.4 合同文件的优先顺序621.6 文件的提供和照管 621.6.1 承包人文件的提供：承包人交付的设计文件、份数及时间约定如下621.6.2 发包人提供的文件：发包人提供文件的份数及时间的约定如下： 631.7 联络641.8 发包人要求中的错误642．发包人主要权利和义务642.1发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。
其中，因发包人原因造成的暂停，造成关键路径延误的，工期按照施工部分专用条款执行，费用不予增加。
642.2 提供施工场地 642.3 办理证件和批件642.4 支付合同价款 652.5 其他义务653. 监理人和项目管理单位653.1 监理人的职责和权力653.2项目管理单位的职责和权力654. 承包人664.1项目经理 664.2 分包674.3 承包人的一般义务 684.4 履约担保724.5 联合体734.6承包人项目经理（即项目负责人，下同）734.7 承包人人员的管理 744.8 撤换承包人项目经理（施工负责人）和其他人员754.9 保障承包人人员的合法权益754.10 进度计划765. 勘察、设计775.1 承包人的勘察、设计义务775.2 工程勘察要求 775.3 工程设计要求 785.4 设计后续服务 825.5 限额设计835.6 设计优化845.7 设计成果确认 845.8 设计咨询855.9对承包人设计成果文件的设计评审包括相关行政主管部门及行业主管部门的审查、施工图审查单位（设计咨询单位）的审查、发包人或发包人组织的专家评审。
发包人有权视项目情况组织召开方案设计、初步设计、施工图设计、专项设计、重大技术论证等方面的专家评审会，评审会一切费用已包含在合同价（结算价）中，由承包人负责支付。
865.10除上述规定以外，其余未尽事宜以勘察设计任务书为准，详见附件。
866．测量放线866.1 施工控制网： 866.2基准资料错误的责任877．安全、治安保卫和环境保护877.1承包人的安全责任877.2治安保卫 907.3 环境保护907.4 绿色施工917.5补充条款 928. 开始工作和竣工928.1 开始工作928.2 竣工928.3 发包人的工期延误 928.4 异常恶劣的气候条件938.5 承包人的工期延误 938.6 工期提前938.7 行政审批迟延 949. 暂停工作949.1 由发包人暂停工作 949.2 由承包人暂停工作 949.3 暂停工作后的照管 949.4 暂停工作后的复工 9410．工程质量9410.1 工程质量要求9410.2 承包人的质量检查9410.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查9710.4现场材料试验9711．变更9811.1 变更的范围和内容9811.2变更的处理原则9911.3 变更指示10011.4 变更的报价10111.5 变更决定10111.6 承包人原因引起的变更10112．价格调整10213．合同价格与支付10313.1 合同价格10313.2 预付款10713.3 工程进度付款（最终以财局拨款进度为准）10713.4 质量保证金10913.5 竣工结算10913.6 最终结清11013.7支付管理11114. 缺陷责任与保修责任11214.1 缺陷责任期的起算时间11214.2 保修责任11215. 保险11215.1 设计和工程保险11215.2 对各项保险的一般要求11316. 违约11316.1 勘察设计单位违约11316.2 施工单位违约12416.3承包人违约责任认定程序12417. 争议的解决12517.1 争议的解决方式12517.2当事人任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以三方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于三方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），由承包人承担。