室内装饰施工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用得原则,就福利院工程项目室內装饰分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点长岭路以南

二、分包范围、分包方式

1、分包范围:按AAAAA项目施工图纸、相应图集大样做法、现场实际情况等室內装饰项目。

2、分包方式:采用包工不包料、包工具制作、包安装、包质量、包安全、文明施工、包工期、包验收合格。

三、施工工期:

定于2014年06月11日开始至2014年10月28日完成

四、工程计量及分包单价:

1、工程量:按建筑设计图纸、图纸大样、图纸变更及实际发生计量

按实计算。

2、承包单价:

a、做合板窗帘盒面贴防火板单价: 元/m、

b、吊顶轻钢龙骨铝板天花单价: 元/m2、

c、吊顶轻钢龙骨石膏板天花(碟级两边石膏板中间铝板) 单价:

元/m2、

d、吊顶轻钢龙骨双层石膏板造型天花四周贴饰面板单价: 元/m2、

e、木龙骨合板造型背景墙包软包饰面板单价: 元/m2

f、做合板门套面贴饰面板单价: 元/套、

g、排水排污管附框架柱封轻钢骨架碟级硅酸钙板单价: 元/m2、

h、框架梁(或封梁)木龙骨夹板基层面贴铝塑板单价: 元/m、 i卫生间轻钢龙骨铝板天花单价: 元/m2、

j、轻钢龙骨隔墙板单价: 元/m2、

k、操作台铝合金框做饰板门扇单价: 元//m;

l、木龙骨合板基层面贴铝塑板单价: 元/m2;

m、六、七层制作安装钢方管顶棚网架(含防锈漆) 单价: 元/m2、

n、做饰面板护士前台柜单价: 元/m、

o、钉实木线(含油漆)单价: 元/m、

p、饰面板油漆单价: 元/m2、

q、压不绣钢条单价: 元/m、

3、单价内容含完成所有施工过程范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需得全部费用。本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

4、单价内容中包括人工费、机械费、基本工资、补(辅)助工资、手持工具补贴、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取得措施用工费、各类材料得场内二次倒运费、人工工资涨价风险费等。

5、因设计变更及业主或使用方确认増減项目数量按实增减,

五、质量标准:

1、工程质量:符合图纸设计及约定要求,制作、安装质量按国家现行

得《建筑安装工程施工及验收规范》与《建筑安装工程质量评定标准》验收,本工程必须达到质量合格等级。

2、工程质量得约束:在施工过程中分包人因质量问题造成得一切经济损失由分包人承担,造成质量事故,发包人有权要求分包人无条件退场,所产生得一切经济损失由分包人自行承担,在施工过程中因分包方原因造成得质量事故由承包人(乙方)承担一切经济损失。

六、双方责任:

1、甲方(发包方):

a、向承包人提供施工图纸及相应水准点标高与垂直点位置;

b、负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;

c、协调与其它各承包班组交叉作业出现问题。

2.乙方(承包方)责任:

a、对合同承包范围内得工程质量向发包人负责,组织具有相应资格熟练工人投入工作;未经发包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

b、严格按照设计图纸、图集大样做法、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定得标准;科学安排作业计划,投入足够得人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场得管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造

成得质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成得损失及各种罚款;

c、自觉接受甲方及有关部门得管理、监督与检查;接受甲方人员对现场施工质量安全文眀检查验收;

d、按甲方要求统一规范堆放材料、机具,做到现场整洁有序;

e、接受甲方、业主、监理检查意见,从而对半产品得整改;

f、根据施工现场节点先后顺序合理化施工作业,确保公司总进度计划工期协调。

安全施工与检查

1、甲方应对其在施工场地得工作人员进行安全教育。不得要求乙方作业人员违反安全管理得规定进行施工。

2、乙方应遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施得监督检查,采取必要得安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故与因此而发生得费用,由乙方承担。

八、工程款支付方式

1、班组按月完成工程量于当月28号前申报项目部核实;

2、按月完成进度情况支取至80%,工程完成验收合格结算工程款后付至合同价款95%,余款5%保质期满一次性付清。

九、施工验收

乙方确保所承包工程得施工质量,符合现行国家施工规范约定得

质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方接到乙方通知报告后7天内对乙方施工成果进行验收,乙方施工质量不合格时,应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此造成甲方损失。

十、争议

1、甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行与解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿与解、调解不成得,双方约定采用下列任何一种方式解决争议:

a、双方达成仲裁协议,向劳动仲裁委员会申请仲裁;

b、向有管辖权得人民法院起诉。

2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完成工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

十一、其她

1、乙方不得将本合同內容项目转包或再分包给别人。否则,乙方将依法承担责任。

2、本合同中不可抗力得定义与总包合同中得定义相同

3、双方履行完合同全部义务,价款支付完毕,本合同即自行终止。

4、本合同一式两份,双方各执一份。