停车场标识系统制作安装合同
甲方：
乙方：
经双方协商，为明确双方责任，确保工程保质按量顺利完成，双方本着互利互助的原则，根据《中华人民共和国合同法》规定和工程的具体情况，订立合同条款如下：
一、内容和方式：
1、标识标牌制作、安装。（规格、数量详见报价清单）。
2、乙方按设计图纸包工、包料、包安装，并按时保质完成。乙方提供的材料必须符合国家质量标准。
二、施工工期
1、2011年3月20日起至2011年4月8日前竣工。
三、工程总造价
本工程以包干价120000元结算（人民币大写：拾贰万元整），工程按照甲乙双方交底盖章施工图纸以及报价明细表规格型号施工。本工程所需材料由乙方采购，乙方必须保证材料质量合格，否则甲方有权要求乙方无条件更换，由此给甲方造成的损失由乙方承担。本合同造价含建筑安装税，每次付款前乙方务必将付款额的发票提供到甲方财务，付款到95%之前务必提供结算全价的发票。
四、付款方式
1、整个工程完工后两个礼拜内支付到总工程款的60%；
2、整个工程竣工经验收合格并完成结算后1个月内，甲方支付乙方工程款至工程结算价格的95%；
3、本工程留工程结算造价的5%作为质量保修金，并在保修期满后一个月内扣除由于承包人末能及时进行维修维护及其他乙方责任所发生的费用后无息结清。
五、双方责任
1、甲方应及时组织验收工作，并按时支付工程款款项，乙方在申请付款时应提前提供等额发票。
2、甲方负责向乙方提供足够空间的施工场地、工具仓储及水电接头。
3、安装前乙方提供全部样板报甲方确认，乙方需严格按照甲方确认的样板及本合同约定的工期进行制作、安装。逾期竣工的，每天按合同总造价的1%向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方还有权解除合同，不予支付剩余工程款，并要求乙方赔偿甲方损失。
4、乙方负责施工过程中的安全工作，对施工人员施工中对自身及第三人的人身财产造成的损害负完全法律责任，并承担相关安全事故责任。
5、乙方制作安装的标识牌不符合本合同约定条件的（以甲方确认为准）。乙方应无条件返工至合格，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。
6、保修期为工程竣工验收合格后十二个月，（自工程验收合格之日起开始计算）如因乙方施工质量或材料选择不当，标识牌出现变形、自然脱落等非人为损坏，由乙方负责无条件维修。乙方在接到甲方保修要求之后，应该在24小时内到场处理，三天内处理完毕，如果不能按时保修或者不能按时保修到位，甲方有权利自行安排整修，所需费
用由乙方双倍承担。
7、乙方在安装标识牌过程中，如有损坏甲方的财物，由乙方负责全额赔偿，甲方不承担任何责任。
8、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用，如乙方施工期间发生或造成任何人员伤亡或财物损失，其责任概由乙方承担，甲方不承担任何责任。
六、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、其它条款
1、若甲乙方无正当理由单方面终止本合同，除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付工程总造价20%的违约金。
2、本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份，具有同等法律效力。
3、本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
4、甲方对本合同上述各条款具有最终解释权。
5、所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
6、履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决，协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解，如调解不成，可向当地法院起诉。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
签定日期：签定日期：
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029911 道路标线施工合同(合同范本) Road marking construction contract
道路标线施工合同(合同范本) 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂 ________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称 单位 数量 单价
合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-________)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-________图1中规定的范围。 2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。 3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。 4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。 五、工程款支付
道路使用协议书 甲方：（道路产权单位） 乙方：（施工单位） 丙方：（见证单位） 丁方：（镇、县级人民政府） 因乙方承本高速公路，路线途经甲方辖区，为满足工程建设需要，乙方需使用甲方辖区内村级水泥道路作为乙方材料、混凝土车车辆运输道路。为支持国家重点工程高速公路建设，甲方同意乙方使用辖区内村级道路，本着谁损坏谁修复的原则，结合项目业主要求，双方经过友好磋商，就此事项达成如下协议： 一、使用道路概况 乙方需使用甲方辖区以下道路： 1 至路面结构；路线长m ，宽m， 2 至路面结构；路线长m ，宽m， 3 至路面结构；路线长m ，宽m， 二、乙方使用道路前，由甲、乙、丙三方共同对道路现状进行调查，包括道路路况、道路设施和影像资料，三方认可的资料一式四份分别保存。 三、乙方在使用道路期间，负责道路的维护和增添必要的道路设施，保证道路路况不发生较大程度的下降，保证道路设施完好，保证当地群众和车辆顺畅通行。乙方加强对车辆驾驶员的管理，做到文明驾驶，礼让三分，安全行驶，尽量做到少扰民，开平安车。 四、乙方对使用道路加宽或增加附属设施，占用土地由甲方负责，乙方赔偿附作物按临时用地办理，增加的实物工程在借用期满后产权无偿归甲方所有。 五、在乙方施工期间，甲方不得以任何理由任何形式阻扰乙方在该段道路上通行，否则因甲方阻扰乙方通行造成的一切损失（包括工期损失等）均由甲方承担。 六、甲乙双方方不得以任何理由任何形式有意破坏该段道路，否则因对方有意破坏施工便道对他方造成的一切损失（包括工期损失等）均由破坏方承担。 七、道路借用期间，甲乙丙丁四方要加强协调，保持紧密联系。乙方按规定做好养护和对道路维护工作；甲方负责做好当地群众的解释工作，不得阻扰乙方车辆通行。 八、道路借用期间，路面保洁和防尘工作由乙方负责。 九、丁方负责道路借用的全过程协调、监督、指导工作。 十、乙方在道路使用前五日交付该段路面总造价的5%作为借道保证金，由丙方统一保管。期满前一个月内通知甲方，由甲乙丙三方共同对道路路况调查，商定道路恢复方案，恢复道路不得低于道路借用前的路况水平。恢复工程完工后，由县交通部门会同县高速路指挥部、乡镇人民政府组织验收合格后，移交甲方，丙方退还甲方全部保证金。道路恢复费用由乙方全额承担。丙方担保（限两个月之内恢复）。 十一、未尽事宜，四方将友好协商解决。 十二、本协议书一式五份，四方各执壹份，乡镇人民政府壹份，经签字盖章后生效。附：《道路路况说明》、光碟影像资料各壹份。 甲方（签字）：（盖章） 乙方（签字）：（盖章） 丙方（签字）：（盖章） 丁方（签字）：（盖章） 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
交通标线施工合同 甲方： 乙方： 甲乙双方就交通标线施划事宜经友好协商，达成如下协议： 第一条款工程项目 1、工程名称： 2、工程造价：热熔标线施工面积约平方米（以实际施工量为准），施工费每平方米元（含材料费、施工费等）；初步约定工程费用共计 ￥（大写）。具体金额根据划线平方米数据实核定。 第二条款工程期限 1、开竣工日期：自年月日至年月日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于不可抗力的灾害，而被迫停工者。 （2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。 3、质保期：自验收合格之日起2年。
第三条款项目要求 交通标线执行GB5768.3-2009标准中对道路交通标线的规定，其中对热熔涂料的技术要求：涂料中含15%-23%的反光玻璃珠，热熔施工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度为2.0mm以上。应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。 第四条款付款方式 工程竣工验收合格后付清总合同款的95%，留有5%的质保金，待2年质保期满后一次性付清。 第五条款双方职责 1、甲方责任：协调各方关系，为乙方施工提供一切便利条件；甲方沥青砼完工，马上通知乙方进场施工。 2、乙方责任：按时、按质、按量交货；遵守甲方的规章制度，服从甲方的调度管理；做到文明、安全施工；爱护甲方财物，不得损坏，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必须对某物进行某种破坏时，需征得甲方同意。 第六条款违约责任 1、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价3%的违约金。
2、乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付总价3%的违约金。 第七条款争议的解决 1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定。工程符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。 2、双方约定，在履行合同过程中产生争议，约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条款售后服务 道路标线如在2年内非人为损坏（路面损坏、地震等不可抗力因素除外），乙方应免费提供修补，此期间产生的费用由乙方承担，如人为损坏，乙方也应该及时提供修补，修补期间乙方可适当按成本收取材料费、交通费、人工费。 第九条款合同签章 1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 2、本合同双方约定双方签字盖章后即可生效。 以下无正文 甲方：乙方：
道路划线工程施工合同 合同编号：_________________ 发包方：(甲方)_____________________ 承包方：(乙方)_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程项目： （一）工程名称：________________________
（二）工程地点：________________________ （三）工程内容：________________________ （四）承包范围：________________________ （五）承包方式：________________________ （六）承包单价：________________________ 二、工程合同造价(含应纳税费)：___________________________ 三、工程工期： 施工工期为_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。 四、工程质量标准和保修期： （一）工程质量必须符合国家标准GB5768-1999《道路交通和标线》和行业标准JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。
（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年，反光标牌保修期为________年，其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。 五、材料设备供应： （一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。 （二）工程材料要求：_________________________ 六、工程款支付和结算方式： 工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付________%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付_________%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。 七、双方责任 （一）甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
道路划线工程施工合同(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 合同编号：__________ 发包方：(甲方)______________ 承包方：(乙方)______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程项目： （一）工程名称：__________ （二）工程地点：__________ （三）工程内容：__________ （四）承包范围：__________ （五）承包方式：__________ （六）承包单价：__________ 二、工程合同造价(含应纳税费)：_____________
三、工程工期： 施工工期为_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。 四、工程质量标准和保修期： （一）工程质量必须符合国家标准GB5768-1999《道路交通和标线》和行业标准JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。 （二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年，反光标牌保修期为________年，其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。 五、材料设备供应： （一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。 （二）工程材料要求：___________
合同编号： XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二○一年月
XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3.双方：甲方和乙方合称双方。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1.技术服务的内容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 道路标线施工合同
编号：FS-DY-20120 道路标线施工合同 甲方: 乙方: 甲方将公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为元/㎡,热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为元/㎡。各项具体单价见下表:
项目号细目名称单位数量单价合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-XX)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-XX)的要
道路协议书范本（精选6篇） 道路协议书范本 在当今社会生活中，很多地方都会使用到协议，签订协议能够保证双方合作愉快。协议到底怎么写才合适呢？下面是整理的道路协议书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 道路协议书1 甲方：吴忠市xx发电有限公司 乙方：宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行： 一、道路使用的长度及方位 甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。 二、道路的现状及今后道路的修复方式 道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。 三、修筑费用的金额及付款方式 根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。
四、双方责任 本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。 甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。 甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。 本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。 五、协议未尽事宜及其它 本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： xx年xx月xx日 xx年xx月xx日 道路协议书2 甲方：xx自然村 乙方：xx 根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议： 一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
道路标志标线施工合同 篇一：道路交通标志标线工程合同 道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。三、质量要求及技术要求：
1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行： 根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同 的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；
2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，
标志标线施工合同 篇一：道路交通标志标线工程合同 道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为 ,具体交通标志标线价格详见附件一。 三、质量要求及技术要求： 1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须
符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行： 根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同 的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据； 2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结
道路使用协议 甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向 西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路， 再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则， 甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、 协商，先达成协议如下，望双方遵守执行： 一、道路使用的长度及方位 甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。 二、道路的现状及今后道路的修复方式 道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。 三、修筑费用的金额及付款方式 根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维 修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付 给乙方。 四、双方责任 本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。 甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲 方提供良好的道路使用条件。 甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。 本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。 五、协议未尽事宜及其它 本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本 协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议 自动失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日篇二：共用道路协议书 共用道路协议书 为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如 下协议： 1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏； 2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊； 3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大 家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。 8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。 本协议一式四份，每人各持一份。 签字： 日期：日期：篇三：道路合同1 xxx通道路面工程施工合同 ???? 发包人：xxxxxxx有限公司 承包人： ?? 经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及
合同编号：XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二o—年月
XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1. 甲方：指XXXX或其合法受让人。 1.2. 乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3. 双方：甲方和乙方合称双方。 14 项目：指位于XXX项目。 1.5. 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6. 技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可 行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7. 技术服务成果：指合同第3 条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项 目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8. 技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9. 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人 工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10. 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24 小时；“周”是指7 天。 1.11. 元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1. 技术服务的内容： 2.1.1. 进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对 项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批 2.1.2. 文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。 22 本合同技术服务执行以下质量标准： 2.2.1. 中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规
车位划线工程施工合同 发包方：（简称：“甲方”） 联系人：电话： 承包方：（简称：“乙方”） 联系人：电话： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳光·尚苑消防通道冷喷漆划线施工工程协商一致，订立本合同以便双方共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：阳光·尚苑消防通道冷喷漆划线施工合同。 1.2工程地点：位于文林路以西、咸通北路以东。 1.3承包范围： ①小区外南门入口、次入口、主入口、幼儿园南北两侧入口道路 上消防通道标识， ②小区内车型道路上消防标识 ③小区内主次大门内侧道牙车辆禁停标识及车辆行驶方向标识； ④1-14#楼单位门口道路上消防标识字。 第二条施工依据 2.1本合同订立依据咸安委会[2019]13号文件，关于印发《打通 “生命通道”集中治理行动方案》的通知施工； 2.2 施工图案根据咸安委会[2019]13号文件，关于印发《打通
“生命通道”集中治理行动方案》的附件图案施工； 2.3根据《中华人民共和国道路交通安全发》和国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定施工。 第三条工期约定 3.1合同工期总日历天数： 10天，进场时间以甲方通知为准。 3.2因乙方原因，不能按期开工和中途无故停工，影响竣工工期，或由于乙方原因造成质量事故，乙方承担全部损失和责任。 3.3因甲方原因造成关键性工序延后影响工期的，甲方确认后相应顺延工期。 第四条工程技术要求 4.1地面道路上采用机械冷喷漆方式施工； 4.2单元门口道路采用刻字机械冷喷漆方式施工； 4.3 主入口大门、次入口大门采用人工刷漆方式施工； 第五条工合同价款及支付约定 5.1本工程采用包工包料方式，含税总价为 （大写）包含材料费、人工费、装修费及运输费、机械费等全部费用。 5.2付款方式： 5.3付款时间：工程验收合格后一周付款 5.4工程款的支付：无预付款、工程验收合格支付 第六条工程质保期及维修费用约定 6.1本工程从施工结束之日起算，质保期为180天，
农村道路合同
合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1．本工程为乡村道路，长度为2200米，施工采用商品混凝土标号为C25。 2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； （6）公路行业标准专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）投标文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书； （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （13）施工组织设计安排； （14）农民工工资支付承诺书； （15）其他合同文件。 3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。 5．承包人项目经理：。技术负责人：。
6．工程质量符合标准。 7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。工程施工期间至工程完工后，按进度支付到合同价款的80%，验收合格后，支付合同款的90%；下余10 % 在缺陷责任期满后1个月内付清。 9．承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。 10．工程延期发生的一切经济损失，均由乙方承担（包含工程监理延期服务费、延期处罚金等费用）。 11．承包人因违约被处罚和工程延期造成的费用，均由发包人从承包人交纳的履约保证金中扣除，如不够，从工程价款内扣除。 12．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 13．本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：年月日年月日
交通标线施工劳务合同协 议书 The final edition was revised on December 14th, 2020.
交通标线施工劳务合同甲方： 乙方： 因路施工需要， 在平等、互利的基础上，甲方将 段落交通标线委托乙方施工。为明确双方责任，经甲乙双方协商，特签定本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及工程量： 工程内容：段落交通标线施工，包含双黄实线、双黄虚线、黄色导流线、单黄虚线、白色虚线、白色实线、路面文安、导流线、人行横道预告标线、人行横道线、虚实线及箭头导线指示等等。共计工程数量约为：平方米。材料采用公路专用热熔涂料。 工程量：详见本项目设计图交通工程图号。 上述工程量为暂定数量，不能作为最终结算和支付的依据。结算按照甲、乙双方认可的实际工程数量确认，但是不能超出设计工程量，除非另有设计变更。 四、承包形式及计量方法： 1、乙方根据甲方提供的施工段落按照质量、进度要求进行作业。
所有段落施工完成，待甲方组织监理、业主等相应部门验收标线所用材料符合设计要求后主进行标线施工。 2、标线施工综合包干价元/㎡。 3、上述单价中包括（但不限于）完成该项目所需的劳务、机械、施工工具、质量自检、缺陷修复、涂料购买及标线施工、管理、利润、风险等费用。 五、合同工期 自开始至日止，如遇现场拆迁、政策变动、自然灾害、设计变更等因素影响工期往后顺延。 六、工程造价与结算方式： 1、工程造价：本合同为单价合同。工程造价按施工中实际工程量（甲乙双方现场代表签字确认的工程量）乘以本合同相应的单价计算。 2、结算方式：乙方完工后，待甲方、监理、业主及相应的管理部门点数验收合格并计量取费，甲方将总价的90%支付给乙方，剩余10%总价作为质保金。待工程验收通车180天，未发现质量缺陷问题后，甲方将剩余的总价的10%支付给乙方。乙方结算提供相应的税务发票。 七、工程质量及验收标准 工程质量确保合格，争创优良，乙方必须严格按设计图纸及施工规范，精心组织施工，满足相应规范要求。 八、甲方职责： 1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。
停车场划线合同协议书文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
停车场划线及安装停车场设备合同甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的划线、设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本协议。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程内容： 乙方根据甲方现场情况及甲方的要求进行停车场的车位、车道、地面标志的划线，停车场防撞柱的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合合同约定相关材质、技术要求，相关国家标准及有关规定。 四、工程造价： 1、停车场每个车位价格为 45元/个，防撞柱为每个25元/个。 2、停车位标准为：宽度为2.3米，长度为5米，线宽度为0.15 米。防撞柱标准为：高度为米，直径为米，重量为公斤，壁厚为米。 3、工程价格根据工程实际完成量进行决算与总价格的核定，总价格含所有费用，包括本工程全部成本、利润、税金、材料费、运输费、安装费、人工费，除双方另有约定外，甲方不承担任何其它额外费用。 五、工期: 1、乙方在与甲方签订正式协议后 __ 个日历天内完成所有施工安装，工程验收 2、工程施工安装完毕,甲方收到乙方的验收通知7天内,甲方应组织验收。
六、质量要求： 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及《道路交通标线质量要求和检测方法》 （GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。 七、承包方式： 乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。 八、付款方式： 甲方验收合格后一次性付清所有款项。 九、双方责任: 1、甲方协助乙方处理在工地范围内与其它施工单位之协调工作。 2、甲方免费提供工地现场堆放材料的场地给乙方使用。 3、甲方免费提供水、电、照明等设施接驳口。以便乙方施工顺利进行。 4、乙方在施工期间不得损坏甲方的路面等设施设备，若有损坏，应照价赔偿。 5、乙方在施工期间应确保施工安全和人员安全，若出现安全事故，由乙方承担责任，甲方不负任何责任。 6、乙方不得以各种借口，无故拖延工期，必须按时保质保量完成划线工程 7、本协议设备运到安装现场后，甲方提供存放的场所，乙方自行负责设备、材料工具的保管。 8、乙方设备安装完毕后，甲方接到乙方书面通知7天内，须组织人员现场验收，如因故无法组织验收，则双方另行确定验收日期；。 十、保修: