产品购销合同
供方(乙方)：
需方(甲方):
合同签定地点:
合同签定日期:
经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。
一、订货内容：
最终按实际进场数量进行结算。
二、质量要求、技术标准：产品质量标准。
双向土工格栅拉伸屈服强度不低于50KN/m。
三、供方对质量负责的条件：乙方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格
证（质保书）及性能检测报告。
四、运输方式及费用负担：公路运输，费用由乙方承担。货到现场后由甲方代替乙方支付。
五、产品数量的确认：乙方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。甲方
组织现场清点或过磅，以现场清点或过磅数量为准，并在乙方提供的送货清单上签字确
认。乙方驾驶员无条件配合甲方进行材料清点及过磅。
六、验收标准、方法：货物进场后，甲方委托有资质的单位进行质量检测，经检测合格后，
符合技术标准要求后，则为甲乙双方认可的合格材料。
七、结算方式、时间及地点：需方给供方每次预订发货数量50％的预付款，供方收到预付款
后，立即发货，供方必需保证需方在供方收到预付款开始的六天内收到全部货物，否则
给需方造成的停工损失由供方负责。检测合格后，支付剩余全部货款。
八、其他约定事项
1、甲方收到货物后，应按乙方要求存放。
2、乙方提供生产许可证、产品合格证及性能检测报告等能确保验收一次性合格通过相关技术
资料及质量检测。如有因产品质量问题导致的验收无法通过等事项，由乙方承担相应的经济损失及法律责任。
3、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙双方均不得
有异议。
4、合同未尽事宜当事各方协商解决。
5、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。
需方（甲方）章：供方（乙方）章：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
王艳等诉许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷案 许昌市魏都区人民法院 民事判决书 (2009)魏半民初字第219号 原告王艳。 原告程洪岩。 委托代理人张军超，河南先利律师事务所律师。 被告许昌金都房地产有限公司。 法定代表人张水清，任公司总经理。 委托代理人菅中战，河南金泰律师事务所律师。 原告王艳、程洪岩诉被告许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷一案，原告于2009年3月26日向本院提起诉讼，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，并于2009年6月9日公开开庭审理了本案。原告王艳、程洪岩及其委托代理人张军超、被告许昌金都房地产有限公司法定代表人张水清的委托代理人菅中战等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王艳、程洪岩诉称，原告于2008年1月5日和被告签订了一份商品房买卖合同，合同约定：原告购买被告开发的位于许昌市东城区学院路东侧莲城华庭6幢A单元11层1102房，建筑面积为156.77㎡的期房，每平方米为2649.6元，总房款为415378元。原告按合同约定交了首付，并在工商银行办理了按揭等相关手续。后经和被告协商，被告同意按团购价2060元每平方米出售给原告，因原告已在工商银行办理了按揭，房款已全部支付给了被告。原告要求被告退还多支付的房款，但被告一推再推，以种种理由推托。为维护自身的合法权益，请求被告退还多收原告的购房款92431.80元；诉讼费用由被告承担。 被告许昌金都房地产有限公司辩称，原告程洪岩不具有主体资格，购房合同是与王艳签订的；原、被告应按商品房买卖合同约定的价格履行，故被告不存在多收房款问题，营销部不能代表被告单位，故其承诺不能视为原合同的变更，且该承诺不是对王艳的承诺，是有条件的。总之原告的诉讼请求无事实及法律依据，应依法驳回原告的诉讼请求。 原告为支持自己的主张，向本院提供的证据有：1、结婚证一份，证明二原告是夫妻关系，该房子是二原告购买的婚房。被告对该份证据的真实性无异议，但认为二原告夫妻关系确立于2009年3月2日，而商品房买卖合同和销售部的承诺在原告夫妻关系确立之前。2、商品房买卖合同及个人购房借款担保合同各一份、收款收据二份，证明合同是王艳一人所签，但联系电话留的是原告两人的，而且原告方也如期支付首付款125378元，余款290000元是按揭。个人借款担保合同证明，余款290000元已在银行贷款成功，并如期向银行支付分期贷款。被告对该份证据的真实性无异议，但认为该组证据只能证明购房者为王艳一人。3、当庭出示个人业务凭证及信息表各一份，证明原告每月向银行还款的情况。被告无异议。4、营销中心承诺一份，证明原告与营销中心协商后，购房价按团购价每平方米2060元。被告对真实性无异议，但认为，第一、营销中心不能够代表
胡德超，李海平 (柳州市建设投资开发有限责任公司，广西柳州 545002) 【摘要】文章介绍了在城市旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层时，铺设土工格栅防治沥青混凝土路面反射裂缝的施工工艺技术。 【关键词】土工格栅；沥青混凝土路面；反射裂缝防治 【中图分类号】 O211；TP31【文献标识码】 A 【文章编号】 1007-7723（2006）01-0136-02 【收稿日期】2005-11-03 近年来，随着改革开放的深入，经济高速发展，汽车快速地进入家庭，20世纪80年代末修建的城市市区道路从路面的结构到路面的宽度、道路的拐弯半径等都已不能适应城市发展和城市交通运输的需要。为适应城市交通运输的发展需要，在原有道路线型基础上拓宽和在原水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层，可提高城市道路的交通运输能力和水泥路面的使用功能，改善路面的平整度，减少汽车行驶的噪音。但如何防止原有水泥路面以及拓宽路面与原有路面之间接缝的反射型裂缝的发生，是城市道路改造中遇到的一个新课题。 一、方案的提出 经过改革开发二十多年的发展，柳州市文惠路、广场路的交通流量猛增，路面变得相对狭窄，成了柳江河南、北半岛的交通瓶颈。为改善柳江南北两岸道路交通不畅的状况，提高道路的通行能力，对80年代末在旧沥青路面上相继修建全长605米主车道宽10m的文惠路水泥混凝土路面，及全长为460m主车道宽18 m的广场路进行拓宽改造。文惠路车行道由原来的10m拓宽到15.5m，构成4车道；广场路车行道由原来的18m，拓宽到30m，构成8车道。 鉴于这两条道路位置及周边环境的特殊性，道路设计保留原有的水泥混凝土路面作为道路基层，且只考虑单边拓宽。但单边拓宽将出现路拱不对称，影响行车安全和拓宽部分的路面与旧水泥路面的衔接问题，以及按原水泥路面进行拓宽后，车速提高产生更大噪音对道路两侧居民造成更大的影响。故为了解决上述问题，采用在水泥路面上加铺改性沥青面层，但将面临如何防止沥青混凝土路面产生反射裂缝的问题。为防止半刚性基层与刚性板之间、以及旧水泥板块之间、新
材料购销合同\ 甲方(销方): 乙方(购方): 甲方经业主认真考察，并经对甲方产品的检验,确定甲方的土工格栅、土工布、土工膜为工程建设使用材料，现经与乙方协商，最后达成材料购销合同条款如下： 一、材料名称、规格、单价： 二、质量标准 土工格栅、土工布、土工膜的质量标准按国家标准执行。 三、交货地点及交货方式： 1、交货地点：乙方施工现场，乙方尽可能按整车计划申报购货计划。
2、交货方式：甲方将材料汽运至乙方工地，运输费用由甲方负责，卸车由乙方负责。 四、合同期限： 合同自签字盖章生效之日起至乙方工程对本材料需要完毕止。、 五、供货要求及计划： 1、乙方应根据工程用料需求，提前一星期通知甲方供货，具体所需规格、型号和数量以书面、电话短信或传真的方式通知甲方。 2、乙方向甲方发出单批（次）的书面购货计划后，甲方应在7个工作日内将材料送至现场，甲方按乙方的购货计划配送到工地的材料不予退货。 3、甲方必须保证乙方材料的连续需求量。 六、验收计量： 1、计量方式：以平方米为计量单位计算。 2、验收标准和方法：以到工地以实际到货数量为准，材料进场抽检合格后使用，检验参照甲方提供的货物出厂检验报告，不低于国家相关质量标准，材料送到现场在三日内验收完毕，不合格产品由甲方负责处理，费用由甲方负担。甲、乙双方对材料质量有争议的，可送至业主指定的建材质量检测部门检测认定。 七、结算及付款方式： 1、结算方式：甲方供给乙方的材料每月与乙方结算一次，甲方将乙方的签收单连同所供材料发票一并送至乙方财务部门，乙方向甲方付清当月所共的材料款。若乙方未及时支付货款，每天应向甲方支付延
迟付款违约金，违约金按银行同期贷款利率计算。 2、付款方式：汇票或银行电汇至甲方的指定账户。 八、争议与仲裁： 如本合同履行过程中发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，如协商不成，则按业主所在地当地人民法院进行仲裁。 九、购货计划、传真及联系人： 联系人：电话：传真： 十、其他： 合同未尽事宜，双方协商处理，本合同一式肆份，经双方签章后具有法律效力。 十一、签订合同后乙方未经甲方同意不得改用其他品牌产品。 甲方：乙方： 委托代表人：委托代表人： 日期：日期：
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 房屋买卖合同纠纷案民事判决书（2018）新民三初 字第337号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院 民事判决书 （2018）新民三初字第337号 原告：冯毅，男，汉族。 被告：姜健，男，汉族。 原告为证明其诉讼请求，出示以下证据： 1、房产转让合同，证明原、被告间存在房屋买卖合同关系；被告对该证据真实性认可。本院房产转让合同予以确认。 2、买卖定金合同，证明原告已按照合同按时交付定金，被告未按照合同履行转让房屋所有权，被告违约在先。被告对该证据的真实性认可，但认为其并未收到原告交付的定金。 3、证人证言，证明房屋中介公司代被告收取原告交付的定金12000元（证人出示收据）。被告对证人证言及收据不认可，认为中介公司未将收取原告定金的事实告知被告。证人证言与买卖定金合同内容相印证，本院对证人证言予以确认。 被告姜健辩称：我同意继续履行合同，我未收到原告交付的定金，且我与原告签订的合同中不存在双倍退还定金的约定，对原告要求双倍支付定金的诉讼请求，请求法院驳回。 1 / 6
被告姜健未提供证据以证明其抗辩。 经本院释明：原告要求被告在全部购房款中扣除24000元。 本院认为：原、被告均要求继续履行房产转让合同，故本院对原告要求被告继续履行房产转让合同的诉讼请求予以支持。 本案的争议焦点是，原告能否要求被告双倍返还定金24000元以折抵部分购房款。对此，本院认为，《中华人民共和国担保法》第八十九条规定：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当折抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收取定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。担保法规定确立了我国违约定金罚则基础。但我国现有的民事法律体系中，不仅仅存在违约定金罚则，《中华人民共和国担保法解释》第117条亦确立了解约定金罚则即定金交付后，未交付定金的一方可以按照合同的约定以丧失定金为代价而解除主合同，收受定金的一方可以双倍返还定金为代价而解除主合同。本案中，只有因被告原因导致双方间合同解除，被告才负有双倍返还定金的义务。现原、被告均要求继续履行合同，双方间合同未解除，原告要求被告双倍返还定金的请求不成立，本院不予支持。综上，判决如下： 一、被告姜健继续履行2018年11月18日与原告冯毅签订的房产转让合同； 二、驳回原告冯毅要求被告姜健双倍返还定金24000元的诉讼请求。
浅谈对土工格栅的认识 通过这段时间查阅与土工格栅有关的书籍和文献，我初步了解到土工格栅的一些类型，特性，用途，价格，施工工艺及施工中应注意到的问题。下面就我对土工格栅的认识做一下简单论述。 土工合成材料是工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料的总称，是一种新型的岩土工程材料。它以人工合成的聚合物，如塑料、化纤、合成橡胶等为原料，制成各种类型的产品，置于土体内部、表面或各层土体之间，发挥加强或保护土体的作用。目前土工合成材料已经广泛应用于水利、电力、公路、铁路、建筑、海港、采矿、军工等工程的各个领域。 近代土工合成材料的发展，是建立在合成材料—塑料、合成纤维和合成橡胶发展基础之上的。20世纪30年代末或40年代初，土工合成材料开始应用于土工建筑中。现代土工格成材料的应用是以1958年Barret R J在美国佛罗里达州利用聚氯乙烯织物作为海岸块石护坡的垫层工程为开端的。这种土工合成材料主要是以机织型的有纺织物为主，大部分用于护岸等工程，在美国、欧洲和日本逐渐推广。我国在20世纪60年代中期开始应用塑料防渗膜，首先用于渠道防渗，以后推广到水库、水闸和蓄水池等工程中。合成纤维土工织物在我国的应用较晚，但发展较快。由于土工合成材料的生产和应用技术的不断发展，其逐渐成为一门新的边缘科学，有关的学术活动也在不断的深入和扩大。 用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅，当作为土木工程使用时，称为土工格栅。 土工格栅是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比，它具有独特的性能与功效。土工格栅常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。土工格栅主要分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅、聚酯纤维经编土工格栅、经编涤纶土工格栅、玻纤聚酯土工格栅和矿用格珊等。 1.塑料土工格栅 塑料土工格栅是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材，按其制造时拉伸方向的不同可为单向拉伸和双向拉伸两种。它是在经挤压制出的聚合物板材（原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯）上冲孔，然后在加热条件下施行定向拉伸。单向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成，而双向拉伸格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。 由于塑料土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列 定向，加强了分子链间的联结力，达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的10%～15%。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料，可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等耐久性能。
土工材料购销合同 需方：路桥集团国际建设股份有限公司兰渝铁路LYS-11 标项目部 供方：四川地点：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确买卖双方的权力义务，经双方协商达成一致，特签订本合同以便双方共同遵守。 一、物资名称、规格、数量、单价、合同金额 1、订货方式：需方提前三天将所需含品名、规格、数量、要求、到货时间等 以书面形式或传真方式发送给供方，供方在受到需方计划后六日内或按约定时间将货物送到需方工地指定地点。 2、货物要求：供方必须按照合同约定或计划要求供应合格产品数量、规格应 按需方计划要求供货。 3、供应价格：该单价为包含材料费、运费、装卸费、利润、税金及其他费用
的到工地价格。供方负责提供国家正式普通税务发票。 4、实际结算数量以需方验收合格后专人签单认可的数量为准。 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 供方产品质量执行国家标准《GB/T17638-1998》，并达到业主质量要求。供方供应的材料每批必须提供合格证、材质单、质量保证书随货通行，同时材质单中材料产品的品种、规格、生产厂家必须与送货材料的产品相符。需方指派专人对所供应产品外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检，至复检之日起三日内需方对材料提出质量异议，供方必须在24 小时内给与书面答复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方负责承担。供方对所供应产品质量终身负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。 三、交货方式、地点和运杂费负担：材料运输由供方负责，费用含在综合单价内。交货地点：路桥建设兰渝铁路施工段指定地点。 四、合理消耗及计算方法：无合理损耗；以需方单位检尺数量为准。 五、计算、验收方式：按国家标准《GB/T17638-1998》的有关规定执行。供方送货至需方工地指定地点，需方指派专人验收签认，开具带有收货章的三联票据，作为结算依据。结算数量以需方工地实际收到的数量为准。如供方供应的产品不是需方指定产品，需方可拒收，一切损失由供方负责承担。 六、包装标准、包装物的供应及回收：按水泥行业包装标准执行，无回收包装物。 七、结算及付款方式：
第一章编制说明 r编制依据 2、编制原则 第二章工程概况 r主要技术标准 2.工程概况、主要工程项目及数量 第三章施工总体安排 r施工便道 2.材料准备 3.施工技术准备 4、施工任务划分 5.人员配备 6.施工工期 第五章施工工艺-施工方法及注意事项 1、土工格柳方法槪述 2、土工格柵施工工艺 3.土工格栅施工方法 4.土工格栅施工注意事项第六章施工质 量要求 10
第一章编制说明 《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015： （20）结合我项U 实际情况，现有机械设备、施工能力及同类工程施工经验 和机械化作业水平。 1、土工格柳材料要求 10 2. 土工格栅施工过程质g 控制 10 3、土工格棚质量要求 11 第七章施工安全要求 12 第八章雨季施工措施 13 第九章环保.文明施工措施 13 r 环境保护措施 13 2.文明施工措施 15 1、编制依据 (1) 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004； (2) 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006； 《公路路基设计规范》JTG D30-2015； (4) 《公路土工合成材料应用技术规范》JTG/T D32-2012； 《公路土工合成材料试验规程》JTG E5Q-2006； (6) 重庆九龙坡至永川高速公路（成渝高速公路扩能）两阶段施工图设计 文件; (7) 《重庆市高速公路施工标准化指南》（试行）； (9)
2.编制原则 （1）符合国家有关工程建设法律、法规和技术标准，符合行业有关规范、 规程、规定，符合招标文件和工程合同文件中的相关要求与规定。 （2）按照合同要求和工程条件，优化配置生产要素，充分利用企业及社会 现有设备资源，合理安排施工进度。 <3）从技术、经济、安全、质量、工期、社会效应等方面开展多方案比选, 按综合且最有效方案编制防护工程施工方案。 （4）贯彻“因地制宜、就地取材、永临结合”的原则，充分利用当地资源, 有效利用永久征地，减少临时用地，凡有条件利用的主体工程内容，均优先安排施工和使用。 （5）根据项目施工特点、地质、水文、气象、人文环境制定针对性的环境 保护、水上保持和文物保护措施。 第二章工程概况 1、主要技术标准 双向钢塑土工格栅极限抗拉强度>50KN/m, 2%伸长率时的抗拉强度M 20KN/m,极限伸长率W3%,连接点极限分离力不小于300N。开孔尺寸不大于200*200mmo 2、工程概况、主要工程项目及数量 我分部是頃庆九龙坡至永川高速公路（成渝高速公路扩能）YJ2合同段，起讫桩号为K6+120-K11+160,全长5.04公里。主线及来凤互通高填深挖路基、陡坡路堤、桥头路基处理及填挖交界处采用路基铺设土工格栅。因此我分部将 ZK7+636-ZK7+650段路基作为土工格栅工程。 表2-1主要工程量
路基工程土工格栅施工标准做法 路基工程土工格栅施工标准做法 施工工艺流程： 施工准备（运料、放样）→基底处理（清净）→土工格栅铺设（铺设方法、搭接宽度）→填料（方法、粒径）→翻卷格栅→下层格栅铺筑。 施工方法： ①地基处理 首先对下层进行整平、碾压，要求平整度不大于15㎜，压实度达到设计要求，表面严禁有碎石、块石等坚硬凸出物。 ②土工格栅铺设 a.存放和铺设土工格栅时，避免曝晒和长时间暴露，以免性能劣化。 b.垂直于线路方向铺设，搭接符合设计图纸要求，联结牢固，在受力方向联接处的强度不低于材料设计抗拉强度，且其叠合长度不小于20cm。 c.土工格栅质量符合设计图纸的规定。 d.施工保持连续性，不出现扭曲、折皱、重叠，注意绷紧格栅使其受力，用人工拉紧，使其均匀、平整、紧贴下承面，采用插钉等措施固定。 e.土工格栅时，长孔方向和线路横断面方向一致，土工格栅要拉直拉平。格栅端头按设计处理。 f.土工格栅摊铺后及时填筑填料，间隔时间不超过48h，以避免其受到阳光的直接曝晒。 ③填料 在铺完格栅后，应及时进行填筑。填筑按"先两边，后中间"的原则对称进
行，严禁先填路堤中部。填料不允许直接卸在土工格栅上，必须卸在已摊铺完成的土面上，卸料高度不大于1m。一切车辆、施工机械不得直接在铺好的土工格栅行走，只容许沿路堤方向行驶。 ④翻卷格栅 在第一层填土达到预定厚度并经碾压到设计密实度后，将格栅翻卷回包2m 绑扎在上一层土工格栅上，并人工修整锚固，在翻卷端外侧培土1m，保护格栅，防止人为破坏。 ⑤按上述方法完成一层土工格栅铺筑，并按同样方法步骤进行其它各层格栅铺筑。所设格栅铺筑完后，即开始进行上部路堤填筑。 施工注意事项： ①应使格栅最大强度方向与受最大应力方向一致。 ②应尽量避免重车直接在铺好的土工格栅上行驶。 ③尽量减少土工格栅的切割量和缝合量，避免浪费。 ④寒冷季节施工时，土工格栅变硬，易割手擦膝，要注意安全。 详细步骤： （1）首先精确放出路基边坡线，为了保证路基宽度，每侧各加宽0.5m，把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍，再用50T震压四遍，不平整的地方人工配合整平。 （2）铺垫0.3m厚的中（粗）砂，人工配合机械整平后，25T的振动压路机静压两遍。 （3）铺设土工格栅，土工格栅铺设时底面应平整、密实，一般应平铺，拉直、不得重叠，不得卷曲、扭结，相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m，并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接，并在铺设的格栅上，每隔
土工格栅采购合同 采购方： 供货方： 签订地点： 签订时间：2017 年月日 买卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。 注：结算数量以经理部签收的实收数量为准，单价包含原材料及运输、税金等至工地一切费用。 第二条执行标准：按照GB/T 17689-2008技术要求 第三条交货方式 1.交货时间：采购方以书面传真或电话通知的形式提前3天通知供货方，供方需在接到通知3天内，按采购方需求数量及时送达工地，不得影响施工。 2.交货地点：采购方临时指定地点。 3.运输方式：由供货方负责运至工地，由此发生的费用及安全问题等由供货方负责。采购方不承担任何费用。 第四条验收方法：在货物到达工地后，采购方在2小时内进行数量验收；供方所供货物与合同不符或不满足要求，供方应在验收完后3个工作日内通知任劳任供方，由此产生的费用由供方承担，供方在接到采购方意见后，在24小时内处理完毕，最多不超过48小时。 第五条结算及付款方式： 1、按照实际验收数量，依据合同单价结算货款 2、按月结算，按结算金额的70%付款，25%货款在下批结算时付清，5%质保金
在质保期（最后一批货供完后1年）满后全部付清，供货方凭正规增值税专用发票办理结算。 第六条本合同解除条件： 由于采购方或上级单位提出新规定或要求，采购方可随时解除合同。 第七条违约责任 1、供方不能按期交货的及因供方产品质量问题造成采购方损失的，由供方承担全部直接损失。 2、采购方有权对存在质量异议的产品做退换处理，并由供方承担相关费用。 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的提交宜春仲裁委员会申请仲裁，双方另有约定的除外。 第九条本合同自双方签字盖章起生效，本合同未尽事宜，双方可达成书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。 第十条本合同壹式陆份，采购方肆份，供货方贰份。 采购方：（盖章）供货方：（盖章）住宅：住宅： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
浅论买卖合同的举证责任及举证责任分配问题 广东遵道律师事务所黄华通律师 一、案情简介 原告建亚公司诉称，被告龙奇公司于2006年下半年向建亚公司购买模具配件，货款为3674元。建亚公司分别于2007年11月7日、2007年11月21日、2008年7月12日委托律师向龙奇公司出具律师函，敦促龙奇公司偿还货款，龙奇公司收到律师函后拒绝付款。据此请求判令：1、龙奇公司付还建亚公司货款3674元及利息（利息自起诉之日起至龙奇公司还款之日止按银行同期贷款利率计算）。2、本案诉讼费用由龙奇公司承担。 龙奇公司辩称，龙奇公司没有结欠建亚公司货款3674元，请求法院驳回建亚公司的诉讼请求。 龙奇公司反诉称，建亚公司称龙奇公司尚欠建亚公司货款3674元没有事实依据。龙奇公司在2006年6月19日已预付建亚公司78800元，2006年7月31日已预付5799.6元，2006年8月25日已预付3888.84元，合共88488.44元。据此反诉请求建亚公司返还龙奇公司预付款88488.44元； 一审经审理查明，原、龙奇公司曾经有业务往来，龙奇公司于2006年下半年分六次向建亚公司购买模具配件，建亚公司并出具《收据》六份，货款金额3674元，龙奇公司对其中2006年9月10日、10月27日、11月10日的三份《收据》的货物及金额3232.2元予以确认，对另外三份《收据》的金额441.8元的货物，承认暂时有收到建亚公司的货物。建亚公司诉称后多次向龙奇公司催讨上述货款3674元，但龙奇公司均没有付还。龙奇公司庭审中辩称没有结欠建亚公司货款，并在反诉中主张其分别于2006年6月20日、2006年8月8日、2006年8月29
土工格栅施工方案 一、工程概况 全长5.774Km,其中路基长度2.553Km。全线需铺设土工隔栅的陡坡路堤处理１处；填挖交界处理17处。铺设96区范围内。共需铺设铺设土工隔栅32261.3m2。 二、主要安排 根据设计施工桩号本项工程作业一、二、三队均有。本项工程现场负责人： 三、施工方法 1、土工格栅工作机理： 土工格栅的抗拉强度大，可增加路堤的稳定性；格栅网眼的存在制约了土的横向移动，形成了良好的嵌锁作用，使土体具有较好的整体抗剪能力；土工格栅有一定的刚度使上面的负荷得到扩散，提高了地基的承载力。 2、土工格栅的要求： 土工格栅采用双向拉伸（GSL）土工格栅，极限抗拉强度不小于80KN/m，断裂延伸率≤5%；土工格栅网孔尺寸为30mm×40mm，肋条截面为矩形。
3、铺设准备工作： 1.1 地基处理：首先对下层进行整平、碾压，要求平整度不大于15㎜，压实度达到设计要求，表面严禁有碎石、块石等坚硬凸出物。如路堤有其他配套处置措施（普夯、冲击碾压等），则需完成这些措施并整平压实后再进行土工隔栅施工。 1.2 铺设环境：室外气温5℃以上，风力4级以下，无雨、雪。(环境或特殊要求除外)。 4、土工格栅的铺设 4.1、底层土工格栅铺设 用竹桩（或木桩）标示出土工格栅铺设的范围，然后进行铺设。铺设要求：土工格栅平整、顺直；隔栅的纵横向接缝可采用尼龙绳或涤纶先缝接或U型钉连接使隔栅连成整体，隔栅相互搭接不小于 20cm。 土工格栅铺设完成后，应及时（48小时内）进行路基填土。每层填筑应按“先两边，后中间”的原则对此填筑，严禁先填中部。填料不允许直接卸在土工隔栅上，必须卸在摊铺完毕的土面上。一切机械不得直接在铺好的土工隔栅上行走。 4.2、上层土工格栅铺设 土方填筑碾压合格后，铺设上层土工格栅，铺设要求及连接方式与底层土工格栅铺设要求相同，只是宽度应与填土层顶宽一致。上层土工格栅铺设完成后，应尽快在其上再填筑一层土，以防被破坏或丢失。该层土方严格按照路基土方填筑厚度和碾压要求进行填筑，松铺
篇一：土工格栅买卖合同 工矿产品买卖合同 供方： 需方： 二、质量要求及技术指标：按照国家标准验收。 三、交（提）货地点：供方送货至需方指定地点，供方负责卸货。四、包装要求：。 五、验收标准、方法及提出异议的期限：参照公路土工合成材料试验规程（jc839.1—1999)。检验时间自需方收到货之日起不得超过拾天。（检验检测如有分歧，最终以业主指定的国家认可的检测单位的检测数据为准。）六、结算方式及时间：货到付款，供方须向需方提供正规发票。不提供或提供虚假发票， 供方不予支付货款。 七、违约责任：如有一方违约应承担违约部分金额每日0.5‰的违约金。 八、其他约定事项：1、如双方确认存在质量问题，由供方负责退货承担所有费用。如需处理质量争议的，由双方认可的独立第三方检验机构进行检验。2、货款支付到需方指定账户，为使双方账目清楚，双方定期对账一次。 九、如在合同执行过程中发生争议，双方应本着友好务实的态度协商解决，若协商不成可依法向石家庄仲裁委员会申请仲裁。 十、本合同自双方签字盖章起生效。合同有效期限从签订合同日期到结清货款止。本合同合同一式四份，供方二份，需方二份。篇二：土工材料购销合同 土工材料购销合同 需方：路桥集团国际建设股份有限公司兰渝铁路lys-11标项目部 供方：衡水三维科技开发有限公司四川地点：四川阆中根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确买卖双方的权力义务，经双方协商达成一致，特签订本合同以便双方共同遵守。 一、物资名称、规格、数量、单价、合同金额 1、订货方式：需方提前三天将所需含品名、规格、数量、要求、到货时间等以书面形式或传真方式发送给供方，供方在受到需方计划后六日内或按约定时间将货物送到需方工地指定地点。 2、货物要求：供方必须按照合同约定或计划要求供应合格产品数量、规格应按需方计划要求供货。 3、供应价格：该单价为包含材料费、运费、装卸费、利润、税金及其他费用的到工地价格。供方负责提供国家正式普通税务发票。 4、实际结算数量以需方验收合格后专人签单认可的数量为准。 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 供方产品质量执行国家标准《gb/t17638-1998》，并达到业主质量要求。供方供应的材料每批必须提供合格证、材质单、质量保证书随货通行，同时材质单中材料产品的品种、规格、生产厂家必须与送货材料的产品相符。需方指派专人对所供应产品外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检，至复检之日起三日内需方对材料提出质量异议，供方必须在24小时内给与书面答复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方负责承担。供方对所供应产品质量终身负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。 三、交货方式、地点和运杂费负担：材料运输由供方负责，费用含在综合单价内。交货地点：路桥建设兰渝铁路施工段指定地点。
铝格栅简介 铝格栅是近几年来生产的吊顶材料之一，铝格栅具有开放的视野，通风，透气，其线条明快整齐，层次分明，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品，铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅 常规铝格栅 （仰视见光面）标准为10mm或15mm，高度有20mm、40mm、60mm和80mm可供选择。 铝格栅格子尺寸分别有50X50mm, 75X75mm, 100X100mm, 125X125mm, 150X150mm, 200X200mm 片状格栅常规格尺寸为（mm）：10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60 间距越小价格越高 铝格栅吊顶工艺流程、操作工艺 1.确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线 2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上，吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平（如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了） 3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好 4.把铝格栅放地上组拼完整 5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上. ⑴弹线用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500㎜），从水准线量至吊顶设计高度，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶格栅的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000㎜，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900㎜～1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。 ⑵固定吊挂杆件采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接，（角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定）另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 ⑶轻钢龙骨安装轻钢龙骨应吊挂在吊杆上（如吊顶较低可以省略掉本工序，直接进行下道工序）。一般采用38轻钢龙骨，间距900㎜～1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200～1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。 ⑷弹簧片安装：用吊杆与轻钢龙骨连接（如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序），间距900㎜～1000㎜，再将弹簧片卡在吊杆上。 ⑸格栅主副骨组装将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。 ⑹格栅安装将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起，将整栅的天花连接后，调整至水平即可。
土工格栅施工工艺 1、为了减少填挖交界处的差异沉降，对纵横向填挖交界处的地基进行处理。对填挖交界处挖方路床（80cm）进行超挖回填碾压，并在上路堤顶面和底面设置土工格栅，填方部分路 堤除严格按照《路基填料设计图》中的技术要求处理外，其基底上下路堤压实度相应提高1%，即清表处理后地基为91%，下路堤为94%，上路堤为95%,交界面开挖不小于2米宽 台阶，并设置向内2%横坡。纵向填挖交界处填方一端进行强夯处理，处理范围为2倍填 土高度，对挖方一端10米范围进行超挖回填夯实，并在超挖回填的顶部和底部设置土工格栅，界面两侧不小于5米，对填方部分基底采用换填80厘米8%灰土垫层进行处治。2、 填挖交界处理施工方法及要点 ⑴清除表土：将填方、挖方路段表层不小于30㎝种植土、草皮土、树根和含有腐圬物质 的土清出，集中堆放于弃土场。 ⑵测量放样：按批复的导线点、水准点恢复线路中线，钉出中、边桩，并将边桩外引至用 地红线桩处加以固定，用水准仪测量并计算放出纵、横向下路堤顶、上路堤顶填挖交界线（下层，上层土工格栅中心线），钉桩撒线标记，边线外设桩固定。 ⑶挖台阶：填前碾压前半填半挖沿路线纵向，填方段与挖方段交界沿横向用推土机或挖掘 机开挖宽度不小于2m的台阶，台阶设2%-4%向内倾斜的横坡。 ⑷填前碾压：用≥18T的振动压路机进行碾压，碾压时对交界面（包括台阶）多压两遍， 压实度检测不低于91%。 ⑸80厘米厚8%灰土垫层施工：施工要点同高路堤8%灰土垫层相同。只是压实度检测不 得低于94%。 ⑹填方路基施工：填方路基施工填料与施工方法与3%掺灰路基施工相同。只是压实度检 测不得低于95%。⑺土工格栅铺设 ①底层土工格栅铺设：路基填筑至下路堤顶后，开挖填挖交界挖方段台阶时，开挖宽度不 小于7m,台阶面碾压压实度不小于91%，交界面碾压成型后，人工对土工格栅铺设面进行 清理干净，土工格栅以钉桩标记的交界线为轴线，纵、横向全断面铺设，铺设土工格栅应 均匀、平整，不使其出现扭曲、折皱、重叠，并要注意避免过量拉伸从而避免超过其强度 和变形的极限而产生破坏或撕裂、局部顶破等。 ②上层土工格栅铺设：上层土工格栅铺设位置为上路堤顶面。3%灰土填方路基填筑至上 路堤顶后，与路床处理底标高平齐，人工整理格栅铺设面，铺设方法与底层格栅铺设相同。 ③中间层土工格栅铺设：中间层土工格栅铺设于上路堤填筑层中，上路堤填筑分三层施工，下层填筑层填筑完成后，整理碾压土工格栅铺设面，其摊铺宽度伸入挖方段5m，土工格栅铺设方法底层铺设相同。八土工格栅铺设质量控制要点 ①路基纵向填挖交界处的土工格栅沿路基横向铺设，铺设长度为沿路基横断面方向铺至填 方边坡外30㎝处，待边坡修整时将露出部分剪去。路基横向填挖交界处的土工格栅沿路基纵向铺设，铺设长度为超出半填半挖路基断面30㎝处。②土工格栅，其性能参数均符合 国标的相应要求。 ③两幅土工格栅之间的搭接宽度为30cm，搭接部分采用聚乙烯绳呈“之”字形穿绑。并 采用U型钉将土工格栅固在土中并张紧，间距为1.5m*1.5m。 ④在铺设完成的土工格栅上继续填筑路基时，将拌合好的填料推摊时，应先提铲高推将土 工格栅全部覆盖后再按松铺厚度推摊，辅以人工检清硬质块料，以防土工格栅扭曲、移位。 土工格栅施工工艺 土工格栅施工工艺流程：检测、清理下承层→人工铺设土工格栅→搭接、绑扎、固定→摊
产品购销合同 供方(乙方)： 需方(甲方): 合同签定地点: 合同签定日期: 经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。 一、订货内容： 最终按实际进场数量进行结算。 二、质量要求、技术标准：产品质量标准。 双向土工格栅拉伸屈服强度不低于50KN/m。 三、供方对质量负责的条件：乙方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格 证（质保书）及性能检测报告。 四、运输方式及费用负担：公路运输，费用由乙方承担。货到现场后由甲方代替乙方支付。 五、产品数量的确认：乙方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。甲方 组织现场清点或过磅，以现场清点或过磅数量为准，并在乙方提供的送货清单上签字确 认。乙方驾驶员无条件配合甲方进行材料清点及过磅。 六、验收标准、方法：货物进场后，甲方委托有资质的单位进行质量检测，经检测合格后， 符合技术标准要求后，则为甲乙双方认可的合格材料。 七、结算方式、时间及地点：需方给供方每次预订发货数量50％的预付款，供方收到预付款 后，立即发货，供方必需保证需方在供方收到预付款开始的六天内收到全部货物，否则 给需方造成的停工损失由供方负责。检测合格后，支付剩余全部货款。
八、其他约定事项 1、甲方收到货物后，应按乙方要求存放。 2、乙方提供生产许可证、产品合格证及性能检测报告等能确保验收一次性合格通过相关技术 资料及质量检测。如有因产品质量问题导致的验收无法通过等事项，由乙方承担相应的经济损失及法律责任。 3、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙双方均不得 有异议。 4、合同未尽事宜当事各方协商解决。 5、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。 需方（甲方）章：供方（乙方）章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
一、土工格栅检测要求： 1 尺寸偏差 1.1 宽度偏差不允许负偏差。 1.2 长度偏差不允许负偏差。 2 颜色及外观 2.1 颜色为黑色，色泽均匀。 2.2 外观无损伤、无破裂。网孔大小形状应均匀。 3 炭黑含量≥2.0% 4 物理力学性能应符合表1的规定。其它规格型号的指标，可用相邻两个规格指 5 蠕变性能 单向塑料土工格栅用于长期受力加筋工程时，应进行蠕变性能试验。 6检验规则 6.1 组批 同一原料、同一配方和相同工艺情况下生产同一规格塑料土工格栅为一批，每批数量不得超过500卷，生产期7天尚不足500卷则以7天产量为一批。 6.2 抽样 每批产品中随机抽取1卷。 6.3 检验分类 检验分为出厂检验和型式检验，蠕变实验在单向塑料土工格栅产品定型或用于长期受力加筋工程时进行。 6.3.1 出厂检验项目为1、2、4项。 6.3.2 型式检验项目为1、2、3、4项规定技术要求。 型式检验在正常情况下每年至少进行一次,有下列情况之一时必须进行型式检验: a) 正常生产时,产品的配方,原料或工艺有重大改变时; b) 产品长期停产(超过6个月)后恢复生产时; c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时; d) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。 6.5 判定规则 1
若所有检测项目均合格时，则判定该批为合格。若检测项目中仅有一项不合格时,则应在该批产品中重新抽取双倍试样对不合格项复检，复检合格后则判定为合格，有两项以上或复检不合格时，则判定该批为不合格。 7 标志、运输、贮存 7.1 标志 产品出厂时,每卷产品应附有合格证,并标明: 产品名称、代号、产品标准、商标；生产企业名称、地址；生产日期、批号和数量；检验员章。 7.2 运输 产品在装卸运输过程中,不得抛摔,避免与尖锐物品混装运输,避免剧烈冲击。 7.3 贮存 产品存放应避免日光长期照射,并远离热源。 二、土工格栅技术要求 填挖交界及半填半挖路段\采用双向聚酯焊接土工格栅PET50-50，技术参数：纵横向抗拉强度：≥50KN/m，纵横向延伸率≤10%，焊点剥离力≥80N，幅宽≥4.5m。高填方路段采用双向聚酯焊接土工格栅PET60-60，技术参数为：延伸率≤10%，抗拉强度≥60KN/m，焊点极限剥离力≥60KN，幅宽≥4.5m，搭接长≥10cm。 2
三、施工方法 1、土工格栅工作机理： 土工格栅得抗拉强度大，可增加路堤得稳定性;格栅网眼得存在制约了土得横向移动,形成了良好得嵌锁作用，使土体具有较好得整体抗剪能力；土工格栅有一定得刚度使上面得负荷得到扩散,提高了地基得承载力。 2、土工格栅得要求： 土工格栅采用双向拉伸（GＳL)土工格栅，极限抗拉强度不小于80ＫN/m,断裂延伸率≤５%；土工格栅网孔尺寸为30mm×４０mm，肋条截面为矩形。 3、铺设准备工作： 1、1 地基处理:首先对下层进行整平、碾压，要求平整度不大于１５㎜，压实度达到设计要求，表面严禁有碎石、块石等坚硬凸出物。如路堤有其她配套处置措施（普夯、冲击碾压等),则需完成这些措施并整平压实后再进行土工隔栅施工。 １、2 铺设环境：室外气温５℃以上，风力4级以下，无雨、雪。(环境或特殊要求除外）。 4、土工格栅得铺设 4、1、底层土工格栅铺设 用竹桩（或木桩)标示出土工格栅铺设得范围，然后进行铺设. 铺设要求：土工格栅平整、顺直;隔栅得纵横向接缝可采用尼龙绳或
涤纶先缝接或U型钉连接使隔栅连成整体，隔栅相互搭接不小于2０cm. 土工格栅铺设完成后,应及时（4８小时内)进行路基填土。每层填筑应按“先两边，后中间"得原则对此填筑，严禁先填中部。填料不允许直接卸在土工隔栅上，必须卸在摊铺完毕得土面上。一切机械不得直接在铺好得土工隔栅上行走. 4、2、上层土工格栅铺设 土方填筑碾压合格后，铺设上层土工格栅,铺设要求及连接方式与底层土工格栅铺设要求相同,只就是宽度应与填土层顶宽一致。上层土工格栅铺设完成后，应尽快在其上再填筑一层土,以防被破坏或丢失。该层土方严格按照路基土方填筑厚度与碾压要求进行填筑，松铺厚度不应超过30cm,施工工艺、施工方法按路基土方填筑方案进行施工. 4、3、质量要求 6、施工注意事项 ６、1、应使格栅最大强度方向与受最大应力方向一致。 6、2、应尽量避免重车直接在铺好得土工格栅上行驶。 6、３、尽量减少土工格栅得切割量与缝合量,避免浪费. 6、4、寒冷季节施工时，土工格栅变硬，易割手擦膝，要注意
土工格栅采购合同范文3篇 篇一：材料购销合同 材料购销合同 甲方(销方): 乙方(购方): 建设使用材料，现经与乙方协商，最后达成材料购销合同条款如下： 土工格栅、土工布、土工膜的质量标准按国家标准执行。三、交货地点及交货方式： 1、交货地点：乙方施工现场，乙方尽可能按整车计划申报购货计划。 2、交货方式：甲方将材料汽运至乙方工地，运输费用由甲方负责，卸车由乙方负责。四、合同期限：合同期限合同自签字盖章生效之日起至乙方工程对本材料需要完毕止。五、供货要求及计划： 1、乙方应根据工程用料需求，提前一星期通知甲方供货，具体所需规格、型号和数量以书面、电话短信或传真的方式通知甲方。 2、乙方向甲方发出单批（次）的书面购货计划后，甲方应在7 个工作日内将材料送至现场，甲方按乙方的购货计划配送到工地的材料不予退货。 3、甲方必须保证乙方材料的连续需求量。六、验收计量： 1、计量方式：以平方米为计量单位计算。 2、验收标准和方法：以到工地以实际到货数量为准，材料进场抽检合格后使用，检验参照甲方提供的货物出厂检验报告，不低于
国家相关质量标准，材料送到现场在三日内验收完毕，不合格产品由甲方负责处理，费用由甲方负担。甲、乙双方对材料质量有争议的，可送至业主指定的建材质量检测部门检测认定。七、结算及付款方式： 1、结算方式：甲方供给乙方的材料每月与乙方结算一次，甲方将乙方的签收单连同所供材料发票一并送至乙方财务部门，乙方向甲方付清当月所共的材料款。若乙方未及时支付货款，每天应向甲方支付延迟付款违约金，违约金按银行同期贷款利率计算。 2、付款方式：汇票或银行电汇至甲方的指定账户。八、争议与仲裁：如本合同履行过程中发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，如协商不成，则按业主所在地当地人民法院进行仲裁。 九、购货计划、传真及联系人：联系人：电话：传真： 十、其他： 合同未尽事宜，双方协商处理，本合同一式肆份，经双方签章后具有法律效力。十一、签订合同后乙方未经甲方同意不得改用其他品牌产品。甲方：乙方：委托代表人：委托代表人：日期：日期： 篇二：土工格栅施工方案 土工格栅施工技术方案 一、工程概况 本标段起点桩号为RK154+270，终点桩号为RK161+600，全段位于灵宝市境内，长7.33公里，采用单侧加宽方式设计。标段内多