合同编号：
宏运旺角广场组团室外道路、排水工程
施
工
合
同
工程名称：
发包人：
承包人：
签订地点：
签订日期：年月日
组团室外道路、排水工程施工合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，印象西湖项目住宅西组团室外道路、排水工程，甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。
一、工程名称及内容
1、工程名称：室外道路、排水工程
2、工程地点：
3、工程内容：施工图范围的雨污废水等排水工程、化粪池工程、西组团所有沥青道路（路基、路面），景观施工图中小区的隐形消防道路及消防登高面基层。
4、如乙方不能满足甲方的质量、进度要求，甲方有权调整其合同施工范围或终止合同，乙方无条件接受并承担相关损失。
二、图纸
图纸提供日期：合同签订后3天内甲方提供套施工图，竣工图由乙方绘制提供，竣工图绘制费用已含在本合同价内。
三、合同价款及承包方式
1、合同价款：
暂定人民币元整（￥：元）。本工程为固定单价包干合同，本包干价格是所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包含设备材料费、人工费、机械费、施工技术措施费、组织措施费、规费、农民工工伤保险费、试验费、水电费、管理费、利润、税金、风险包干费、维保费、培训费、外地企业进合肥施工审批备案费用、甲供设备材料保管费等一切费用。按投标承诺的固定全费用单价、费率标准、费用项目一次性包死，工程量按竣工图结算，其他费用结算不作任何调整。
2、承包方式：本工程采用招标图纸范围全承包，即：包费用、包质量、包工期、包安全、
包文明、包验收、严禁转包。
1、本合同约定的固定单价为全费用单价，即为完成分项工程各子目的一切费用。具体
固定单价包含设备材料费、人工费、辅材费、机械费、综合取费｛综合取费包含施
工技术措施费、组织措施费、规费、农民工工伤保险费、试验费、水电费（包括消
防检测试水费）、管理费、利润、风险包干费、维保费｝、税金等一切费用的包干费
用。
2、与主体总承包方或其他专业分包方的界限：
1）不包含安高处小区出入口及与恢复楼连通主干道污（雨）水管井及恢复楼支管，主干道支管施工范围从Y29处到Y5处。
2）
3）主楼处污（雨）水管主管及支管及其污（雨）检查井。4）组团所有沥青道路（路基、路面），景观施工图中小区的隐形消防道路及消防登高面
路基层。（详见施工图纸）
四、工期要求
1、开工时间：
2、竣工时间：
3、工期：共60 日历天
4、开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方
三方书面确认。
5、竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准，工期提前不奖。
1)通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监、市政验收单位共同验收并完成整改。
2)乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。
6、乙方须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。
7、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可作顺延：
1)合同履行中发生重大设计变更（变更工程量超过施工图工程量的30%）直接影响施工
进度；
2)甲方进度款支付滞后两周以上的；
3)不可抗力因素；
4)乙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的；
5)甲方同意延顺工期的其他原因。
五、合同工程款支付
1、合同签订后7日内,甲方向乙方支付合同价5%的备料款，此备料款在支付95%结算款时等额扣回。
2、工程款（进度款）支付：
1)按月完成工程量的70％支付上月工程款（按已完工程量扣减相应发生的甲供材料款），
付至合同价的80%后暂停支付；
2)工程竣工验收通过且竣工资料交齐后双方书面确认不再增加其它资料十五天内付至
合同价的85%；
3)结算完成后一个月内，支付至结算价款的95%，尾款5%留存作为质量保修金，保修
期满后14天内结清余款，不计利息。保修期内有维修发生，中标人必须在24小时内
到现场解决，超过规定时限招标人有权另找施工单位进行维修，费用从保修金中扣除。
不足部分由中标人承担。若出现质量争议，应提交市质检部门裁定；
4)中标人申报进度款必须附相应的预算书，否则甲方有权拒付进度款。每次收款前三天
乙方应提供相应金额的符合当地税务要求的建筑安装类发票。支付至结算款的95%时乙方应提供至全部结算价款的发票。
3、单笔签证变更费用低于5万元的，不予调整工程形象进度款，于结算后支付。
4、月度工程款的支付前提：施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点，提供施工过程原始标高、实际施工管井底标高、顶标高等实际做法并经甲方、监理第一时间书面确认，否则甲方有权拒绝支付相应工程款。
5、施工用水、电已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，但必须经过总包认可，进场前应与土建总包单位做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方向土建总包单位交纳并承担相应的水电损耗分摊。
6、乙方保证未经甲方的同意，不进行债权转让。
7、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。
8、施工中涉及临时设施费、建筑垃圾清理等费用由乙方自行与总承包协调结算。
六、工程质量
1、本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理公司、市质量监督站、市政检测单位。
2、工程质量要求：必须达到验收合格。
3、本工程质量必须达到《市政工程施工质量验收统一标准》的规定。
4、本工程的质量保证期为二年，自市政工程竣工验收合格之日起计算。
5、乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的，乙方发运前应通知甲方到场验货。非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装，否则乙方还须承担由此给甲方造成
的经济损失和工期延误损失。
6、施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，验收后发生的问题，须整改返修直至达到验收合格标准所产生的费用由乙方自行承担。
七、甲乙双方责任
1、甲方职责：
1)甲方指派为现场负责人(联系电话：)。
2)由甲方组织乙方和总包等其他第三方进行图纸会审和工作面交接，弄清双方工程相互
交叉、连接的部分，及时纠正不合理的走向和结构，尽量把问题解决在施工之前。
3)履行甲方与乙方、总包方签订的施工合同中甲方应负的责任。
4)负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。
5)审核乙方、总包方的施工组织方案和进度计划报表，处理有关重大的施工技术问题。
6)协调乙方、总包等其他第三方的配合关系。
7)对合同条款的实质性变更文件，均必须由甲方工程师签字并加盖甲方公章后方能生
效，否则，无效，且不能作为竣工结算的有效依据，即使乙方已经送达或者甲方委派的工程师已经签署文件。
2、乙方职责：
1)乙方必须按照甲方、总包方的施工进度要求，组织力量进场施工，保质、保量、保
工期完成各项工程，并保证一次验收达到合格标准。
2)乙方指派为现场负责人(联系电话：)，乙方必须在经过甲方及监
理单位书面同意后方可更换现场负责人，现场负责人每周驻场的时间不少于4天，每天不少于8小时，由甲方进行考勤，如有违约，按违约约定条款执行。
3)乙方承包范围内已竣工验收的工程在小区交付之前，乙方负责已完工程的成品保护
工作，相关费用已含在合同总价中。如保护期间发生损失、损坏，乙方应自费予以
修复。
4)乙方保证施工现场清洁符合合肥市标化工程的要求。承担因违反有关规定造成的损
失和罚款。
5)乙方负责对所承包工程所选用技术和材料的专业性、技术先进性、实用性负责。
6)保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：按甲方要求保护好周边管线和设备，如
在施工过程中发生损坏或破坏的情况，由乙方承担赔偿责任。
7)乙方自己负责施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。
8)乙方负责施工项目的有关竣工资料壹式肆份，符合合肥市档案馆资料要求，
交总包方及监理单位审阅归。
9)乙方对本工程总工期、质量、安全、文明施工负责。乙方负责将自身的建筑垃圾运
至场外指定允许处置地点，否则将按总违约处理。
10)配合参加消防检测和验收。
八、材料和设备
1、乙方采购的材料必须在经甲方、监理方书面批准的前提下，符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明，在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，所有检验费用由乙方承担。代用材料时，必须经甲方和监理书面认可，由此增减合同价款、价格经甲方签证方为有效。
2、合同价中已充分考虑了建材市场的风险，材料价格的变动不影响本合同价款，乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同，否则以违约处理。违约费用计算：由单价原因纠纷乙方每拖延甲方指令一日，向甲方支付1000元违约金；改变原合同单价签证才落实施工的，违约金按乙方当时要求并签证的该笔增加费用的2倍计。
3、材料的采保费、卸货费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试（实）验、检测费等，已包含在合同总造价中，甲方不再另行支付。
4、甲供材料，本工程无甲供材料。
甲供材料管理：
1）乙方须在合同签定后一个月内向甲方上报《甲供材料设备需求计划》（包括明细表及进场时间）。甲方据此组织采购供货，供货总批次不超过 3 次。对因乙方未能及时上报而造成的供货延误、工期拖延的责任由乙方承担。
2）甲方应在材料设备进场前24 小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应立即安排适当通道及卸货位置并在1小时内组织甲方和监理、供货单位共同就货物的数量、规格型号、外观、资料等方面进行验收。对未通过验收的货物，乙方应再次组织验收确认。逾时未再次组织验收的，视为乙方已认可甲方验收结果，如材料设备损坏、丢失则由乙方承担全部责任。如果乙方拒绝保管，甲方有权另外委托其它单位完成这部分工作，其费用按实际发生的费用额度双倍从乙方工程款中扣除。
3）乙方承担对甲供材料设备的验收、保管、搬运等职责，相应的费用均已包含合同总造价中，结算时不再调整。
4）甲方有权调整甲供材料设备范围，若有调整，甲方应该提前二十天书面通知乙方，乙方须无条件同意，并相应调整采购行为。
5、甲定乙供材料：本工程无甲定乙供材料。
甲定乙供材料签证价格指招标人保证中标人能市场买到指定品牌、规格或系列的产品并送至现场、另计采购价3%采保费、不考虑材料利润的价格。
6、各主要设备、材料由乙方自行采购，但必须与本合同对应投标书中的品牌、型号、规格材质一致，并接受甲方和监理人员的抽查和监督管理，若发现不符合项或假冒伪劣产品，乙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位，并承担违约责任。
7、施工合同中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列，材料单价以甲方签证的价格为准，只计相应材料采购价的3％的采保费，不考虑任何利润，原合同中的全费用单
价只换算其中的主材价差及与主材价差对应的税金。
九、变更修改及合同结算
1、除工程量按竣工图结算外，其余所有综合单价按合同附件包死，结算一律不得调整。
2、双方约定固定价款调整因素：
1)甲方认可的设计变更；
2)甲方和监理方均认可的签证；
3)施工图交底纪要及甲方认可的竣工图；
4)甲方确认的图纸内容未做部分对应的合同价款应予扣除。
3、因有设计变更造成的工程量增减，按甲方确认的设计变更通知单及现场签证，竣工结算时进行调整，并执行中标书中组价明细同比例优惠全费用单价优惠。工程变更结算调整的原则:
1)对于原有相应项目（指不论施工图内还是施工图外设计变更新增）的内容调整：按甲
方签证联系单以及设计变更单对于原图纸调整或甲方确认的现场实际减少项目部分的工程量，按联系单调整范围对应的施工图计算；其增减计价按合同附件工程量清单报价书中该项目全费用单价执行，并考虑优惠承诺在内。
2)对于联系单和设计变更单的新增项目部分（仅指原施工图没有的项目且属中标书附件
工程量清单报价表中无对应子项的，原施工有的项目但中标书附件工程量清单报价表中无的已含在中标总价中）调整：①全费用单价组成明细表中有可参照的子项，相关费用计算及取费等参照相近子目确定，无相近的则定额套用按全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表合肥地区《综合价目表》2000年第二版定额及其补充定额，综合取费按中标书中的费率（若报价时各子目费率不同时，需单独说明若以后有新增子目，费率按多少计，否则按已报费率中最低的费率计取），税金按3.475%计取，其余规费等均已经含在综合取费内；②其材料价格按以下办法执行：a、有正刊信息价的，主材单价按施工期间
《合肥地区价格信息价》的平均信息价执行；b 、无正刊信息价的，按甲方市场采购询价计3％的采保费（签证材料价中不考虑任何利润）进行签证。
4、乙方承诺每月10日前汇总上报上月现场完成实施的并有甲方、监理方签章确认的
变更、签证单，超过申报日期再申报的增加工程量或价款的签证单无效。
5、因乙方自身原因导致的工程变更，须根据甲方确认的工程设计进行重新施工，直至达
到甲方要求，乙方无权要求追加价款，并且应承担甲方由此造成的损失。
6、零星增加项目、因甲方原因需要返工项目的费用计算和优惠幅度与合同附件费用的计
算方法相同零星计时用工签证工日，计时工统一按50元/工日，不计其他任何费用，只计税金3.475%。附件中各子目的固定单价的适用范围：包括但不仅限于招标书中描述的施工范围和设计变更，如遇工期内甲方要求的其他新增或整改项目等工作，并考虑优惠承诺在内。
7、本合同综合单价已完全按施工图纸包死，考虑并完善了图纸中的错、漏、碰、缺项，
并符合各规范及验收要求一次性包死。
（1）对于施工图纸中无明确说明或绘出的但按各规范和验收要求实际需要施工的，而本合同对应投标书“工程量清单报价表”中未明确体现的工程项目，或施工图上有明显标志而本合同对应投标书“工程量清单报价表”中未明确体现的工程项目，均已含在合同总价中，不得以任何理由增加费用，否则结算时以违约处理，违约金的收取为乙方当时要求的该笔增加费用的2倍并直接在结算款中扣除。
（2）本合同对应投标报价书中规格型号与施工图纸有出入的，实际施工时按施工图要求的规格型号施工，费用不作调整。
8、零星增加项目、因甲方原因需要返工的项目的费用计算和优惠幅度与本合同的计算方法相同。
9、零星计时用工签证工日，计时工统一按50元/工日，不计其他任何费用，只计税金
3.475%。
10、本合同对应投标书中各子目的固定单价的适用范围：包括但不仅限于合同中描述的施工范围和设计变更，如遇工期内甲方要求的其他新增或整改项目等工作，并考虑优惠承诺在内。
11、工程变更及签证必须按本合同规定的结算办法进行，任何违反此规定的变更签证均不作为结算的依据，在竣工结算审核时将按本合同规定的结算办法重新计算核实。
12、如有缺漏的结算凭证，乙方不再追加；如有高估冒算情况发生，乙方承担超过上报结算总造价5%以外核减额和核增额的全部审计费用，超出部分的计算公式：审计费用=（（核减额-送审额×5％）+核增额)×5％，审计费用甲方直接从工程结算款中扣除。如乙方上报的结算额高出最终审定的结算额的10％，乙方承诺除承担审计费用外向贵司支付超出部分的10％作为违约金，即违约金＝（乙方所报结算额-最终审定额×1.1）×10％。
13、在初步审计报告出来后乙方将积极配合甲方对帐工作，不以任何理由推诿对帐工作。在结算审计过程中，乙方承诺不干涉审计人员工作；不宴请审计人员，不以任何形式赠送实物、现金或礼券；乙方工作人员有义务就审计人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报。如因乙方或其工作人员在工程审计期间贿赂甲方或审计单位人员，被有关机关查处的，乙方承诺按最终结算造价的10％向甲方支付违约金，由此给甲方造成的损失乙方负责全部赔偿。
14、乙方保证未经甲方同意，不进行债券转让。
十、工程验收
1、隐蔽工程安装完毕后，由总包方、监理单位组织隐蔽验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。
2、乙方认为工程具备完工验收条件须提前3 天书面通知总包方、监理单位和甲方申请
预验收和系统调试。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收和系统调试工作。如须整改，乙方按整改意见认真按时进行免费整改。
3、市政验收过程中，乙方负责具体办理相关手续，并及时免费提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改，乙方应及时整改合格，并承担由乙方自身施工质量和方案等因素造成的市政整改费用。
4、乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容：
1)竣工图纸4套；
2)工程全过程原始记录和验收单；
3)材料质保书、检验签证单、材料试验报告；
4)有关设计变更的技术资料；
5)质量评定报告、市政验收合格证；
6)工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料；
7)甲供设备进场验收及交接单；
8)其他按规定应提交的资料;
9）其中（4.2）－4.8））项均需提供原件及复印件。乙方资料需在竣工验收后30天内移交甲方，所移交资料应符合合肥市档案馆送档要求。
5、乙方必须在向相关部门交齐所有竣工资料，如有延后予以元/天的处罚，甲方可直接从结算款中扣除。
6、乙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，乙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：
1)封面和目录；
2)整体编制说明；
3)结算造价报告书、计算表；
4)签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；
5)其他费用的构成明细（包括但不限于工程奖励或违约金、水电费结算证明、甲供材料
领用证明、相关单位的扣款书等）；
6)已付款对帐单；
7)监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料；以及合同规定的其他资料；
8)市政工程本体实际开竣工报告书。
十一、文明施工及安全生产
本工程要求参照合肥市《关于双标化文明施工工地管理办法》组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任，均由乙方负责处理，全部费用已含在本合同价内。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。
施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。
十二、工程保修
1、保修期从起计计算，保修期为二年。
2、保修期内乙方应履行保修责任，确保维修的时间和质量。
3、保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。
4、质量保修责任：
4.1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用
由乙方（保修单位）全部承担，并在质保金中直接扣除。甲方通知乙方派人前来维修，连续四次以上不前来维修，甲方以后可以不通知乙方，直接委托他人修理，费用由乙方全部承包，并在质保金中直接扣除。
4.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在二小时内到达事故现场抢修，否则甲方可以委托他人进行抢修，费用由乙方（保修单位）全部承担，并在质保金中直接扣除。
5、保修费用：
5.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；
5.2、乙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，乙方须承担全部维修费用（按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方10％的管理费）；
5.3、对于由质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，保修单位须视情况进行相应赔偿。
6、保修期满后，经甲、乙双方最终验收，确认乙方已完成保修责任，甲方应在14天内内办理保修金的结算。
十三、履约保证金
1、合同签订后7日内,乙方须向甲方以现金或支票的方式支付总金额元整
（￥：元）的履约保证金，作为乙方认真履行施工合同及协议条款的保证。
2、履约保证金的组成为质量保证占20 %，工期保证占20%，人员、机械设备到位保证占10%，文明施工和安全生产保证占20%，合同条款的执行占30％。
3、乙方如有不履约行为，如乙方未按照合同约定执行甲方下发的甲定乙供材料价格、对甲方新增项目、返工项目不执行等，甲方将按保证金的组成按比例挂帐扣罚，在通过市政验收和整体竣工验收后一次性进行结算，10天内返还剩余的履约保证金，履约保证金不计利息。
4、乙方未能按上述要求及时缴纳履约保证金的，甲方有权解除本合同，乙方承担甲方的一切损失。甲方愿意继续履行合同的，乙方应以延期的天数按同期银行贷款利率支付违约金给甲方。
十四、违约约定
1、非因乙方的过错和不可抗力，甲方未能按时支付合同价款的，每延迟一天，应按延期应付款的 1 ‰向乙方支付违约金。
2、如因乙方原因拖延工期的，每延期一天，乙方应向甲方支付1000 元违约金，但该违约金总额最高不超过工程结算造价的 1 ％，由此给甲方造成损失的，还应据实赔偿。
3、非因甲方的过错和不可抗力，乙方完成的工程质量不符合合同约定的，乙方自担费用立即返工直至合格，甲方有权要求乙方按工程结算造价的 5 ％向甲方支付违约金，承担甲方需再次验收工程而产生的各种费用。由此给甲方造成损失的，还应据实赔偿。
4 、乙方保证项目经理在现场时间每周不少于4个工作日，每日不少于8小时，由甲方考勤，每缺勤1日，按200元/天扣罚，直至就位。
5、乙方无法在甲方签证确认的工期内通过市政竣工验收的，由乙方返工直至通过验收，并按结算总价的 2 ％向甲方支付违约金，且由此造成的损失（包括直接损失和间接损失）全部由乙方承担。
6、如乙方采用甲方认可范围外的材料或产品，甲方有权要求乙方退货并处2000元/次的罚款。
7、乙方上报的形象进度工程量或产值如超过核定量10%时，甲方每次按超过部分的10%收取违约金。
8、对乙方上报设计变更和现场签证中的工程量如超过核定量10%时，甲方每单按超过部分的10%收取违约金。
9、施工过程中产生的设计变更乙方必须在收到指令后三天内将变更的内容反应到施工图上，做好标识和说明，甲方有权对此进行检查，如逾期未完成标识的，乙方每项次应支付
甲方违约金2000元。
10、乙方对报送甲方竣工图的真实性、完整性负责，竣工图如与实际不符，每发现一处乙方应向甲方支付违约金2000元。
11、如乙方上报的送审额高出最终审定的结算额的10％，乙方除承担审计费用外还应支付超出部分的10％作为违约金，即违约金＝（乙方所报结算额-最终审定额×1.1）×10％。
12、上述罚金及违约金甲方书面告知乙方后将在履约保证金或结算款中直接扣除。
十五、解决纠纷办法
甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议应相互协商解决，协商不成，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十六、附则
1．本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙双方共同协商解决。未尽事宜，双方协商解决。
2．本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效，保修期满，双方结清质量保修金后合同终止。
3．组成本合同的文件及解释顺序如下：
3.1本合同（有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，且以签署时间在后者为准）；
3.2中标通知书；
3.3询标纪要；
3.4投标书及其附件；
3.5招标文件、答疑纪要；
3.6施工图纸标准、规范及有关技术文件、技术要求；
3.7竣工结算时上述资料同竣工资料均列为依据。
4、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。
5、附件1：：关于设计变更、现场签证的协议
附件2：廉洁合作协议
附件3：报价书
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）：
经办人（签字）：经办人（签字）：
签订日期：年月日
附件1：关于设计变更、现场签证的协议
甲方：
乙方：
甲乙双方于年月日签订了组团室外道路、排水工程施工合同，为了规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：
1. 乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应按照本协议及签证变更的要求及时、完整的
执行，并保证工程的质量和进度要求符合合同的约定；甲方应按照变更、签证的内容及乙方执行情况, 以及施工补充协议条件，按时支付乙方变更签证的价款、签证的价款随进度款一起支付给乙方（支付比例同工程进度款支付方式）。
2. 关于变更、签证办理的约定：
2.1.甲方发出的变更、签证通知单，应加盖甲方指定的印章及生效人亲笔签名（签
名：），否则乙方可以不接受；乙方出具的（要求甲方结算价款）变更、签证单，如果没有乙方指定的印章及生效人亲笔签名（签名：），甲方将不予认可。如印章及生效人在项目过程中变动、则应三天内将变更的样章和签字人员名单以书面形式通知对方，进行确认并明确时效（附：工程变更签证印鉴确认表）；否则为无效单据。
2.2.甲乙双方指定的有效印章式样如下：
（甲方印章式样）（乙方印章式样）
2.3.合同执行的过程中，甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准
表格，否则甲方可以不予计取相关费用，乙方可以不予接受。
3. 关于变更、签证计价的约定：
3.1.甲方增加工程量，或者对工程内容进行变更，如乙方认为按甲方要求完成变更、签证
通知单工程内容施工，将引致合同造价外的金额而要求补偿时，应在收到甲方通知单后的5日历天内将签证单（附相对应变更、签证通知单、详细预算及报价，否则视为无效）报监理及甲方，逾期申报的，增加费用结算时只付终审价的70%，超过10天不申报的，结算时将不予考虑。在结算阶段乙方未能提供变更和签证回执单的原件或
提供的时间是甲方确认施工完毕后的10个工作日后的，该变更和签证单不予结算。
3.2.甲方一般应在收到乙方签证单后14日历天内将签证签认完毕。乙方在上报进度款申
请时，应将上月已完成变更、签证内容的，以及甲方签认的签证（含相关资料），一起上报，签证工程款随进度款一起支付给乙方（支付比例同工程进度款支付方式），逾期上报或未上报甲方的，在支付月进度款时不予支付这部分款项。
3.3.办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证原件一式叁份，甲
方贰份，乙方壹份。
3.4.现场签证统一使用宋都集团制定的现场变更签证单格式，此单须由乙方填写，甲方及
监理经办人审核工程量和单价，经甲方指定人员签字并盖章后方为有效；违反本要求的签证为无效签证。
3.5.为避免签证出现混乱、重复结算，乙方在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、
施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。
3.6.甲方代付款、违约金、罚款等应扣款项，由甲方自行办理签证（抄送乙方），并与其
他签证统一编号，从当期进度款中扣回。减少造价的变更、签证，如乙方在收到甲方联系单或设计变更单后5日内没有申报的，甲方可自行办理（抄送乙方），并对乙方每次罚款2000元。
3.7.甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；
对于有可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。
4. 关于变更、签证清账的约定：
每月10日前，甲方、乙方应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，核清造价并签字确认。
⒌对甲方下发的变更签证通知单乙方不得拒绝实施，否则甲方有权要求第三方完成，并按
实际发生费用的20%计取管理费，直接从乙方工程款中扣除。
6.其他：本协议与双方签订的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛
盾时，以本协议为准。
甲方：（公章）乙方：（公章）
签字：签字：
代表：代表：
签约日期：年月日
工程变更签证印鉴确认表
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
室外工程施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
工程施工合同 甲方（发包方）：王强 乙方（承包方）：焦文红 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 2011年6月6日； 计划完工时间： 2011年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整
￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。
10KV线路施工合同 甲方：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方：四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签定本合同，双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称：教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容：按照施工图中所有内容。 三、工程地点：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位：通园水电设计 五、工期：15天 六、质量标准：10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价￥：169400.00元（大写：壹拾陆万玖仟肆佰元整）人民币，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人：多吉 二、乙方项目负责人：杨建军 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表：负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准，担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至
*********** 项目”室外排水工程施工合同 甲方（发包人）：*********** 有限公司地址：联系电话： 乙方（承包人）************ 建安公司 法定代表人：委托代理人：地址：联系电话：开户行银行帐号 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政 法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就*********** 项目”室外排 水工程承包事项协商一致，订立本合同
、工程概况 工程 二、工程承包方式和承包范围： 1 、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安 全文明施工。 2 、工程承包范围：建筑外墙皮 1.5 米处至市政 污水井之间的污水管网、化粪池及检查 井的施工； 入市政管网的所有手续并承担所有费 用；交工前的成品保护；交工后的 保修、维护等全过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1 、合同价款为：人民币 : 贰拾肆万贰仟圆整 (Y 242000.00 ); 2 、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于 人工、材 料、机械、制作、运输、保险、 装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施 工用电、安全文明施工、技术措施 费、组织措施费、利润、税金等费用) ，本合同 价款不因市场劳动力、材料、机械 工程名称： “ *********** 项目 2 、工程项目： “ *********** 项目”室外排水
价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合 同价款及有效变更签证外，甲方不 因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前 2 日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整． （￥ 20000.00 ）,待工程全部完工经甲方及监理 验收合格且结算完成后7 日内一次 性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收 合格，竣工资料交付甲方且工程结算后 7 日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期 （两年）满经物业确认无任何质量责任后7 日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应 提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量（不包含投标 漏项部分），计取方法如下： 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价 （2002 版）》和《河南省安装工程单位
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
附属工程合同范本 篇一：附属工程合同书 宁强县保障性住房汉源新居住宅小区 1、2号楼附属工程 施工合同书 甲方：宁强县住房和城乡建设管理局 乙方：宁强县建筑工程公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致，订立本合同。 一、工程建设内容：砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。 二、承包方式：包工包料大包干。 三、双方责任： （一）甲方责任： 1、负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。 2、按确定的工程规模，负责建设资金的拨付。 3、现场进行指导和质量监督检查。 （二）乙方责任：
1、严格遵守有关施工技术规范和标准，保证工程质量按期完成建设任务。 2、服从甲方派驻代表指导和监督。 四、质量要求：工程施工质量达到国家验收合格标准 五、工期要求：该工程项目于月日开始动工，年月日完工，总历时天数为天。 六、安全要求： 乙方在施工中要加强安全生产责任制，做好安全防范，规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置，一旦发生安全事故，责任和损失全部由乙方承担，甲方概不负责。 七、价格及付款办法： 1、工程总价款：按完工后的实际工程量（工程签证单）结算。 2、该项工程完工验收后，一个月内付清全部价款。 3、施工过程中发生工程量或项目增减，经甲、乙双方签字认可，进入工程结算。 八、双方未尽事项，可在施工过程中协商处理。 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字盖章之日起生效。 甲方：宁强县住房和城乡建设管理局 代表： 乙方：宁强县建筑工程公司 代表：
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 室外排水施工合同 室外排水工程施工难度大、环节多、操作繁,工程质量的好坏,直接影响到整个排水体系的顺畅,影响该地区实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。室外排水施工合同是怎样的?以下是小编为大家整理的室外排水施工合同范文，欢迎参考阅读。 室外排水施工合同范文1 甲方(发包人)： 地址： 联系电话： 乙方(承包人)： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就***********项目室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 1 / 30
一、工程概况: 1、工程名称：***********项目 2、工程项目：***********项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮1.5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护;交工后的保修、维护等全过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式： 1、合同价款为：人民币:贰拾肆万贰仟圆整(￥242000.00); 2、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用)，本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整(￥20000.00)，待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
都市尚品小区室外附属工程 施工合同 建设单位：以下简称甲方 承建单位：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室外主排水、道路及中央花园广场、部分水系施工 二、承包方式 除道路面包砖、草坪砖、路牙由甲方提供外，乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全 三、合同价款及计价方式 1、合同总价款（暂定总价）：大写：元整（小写：元）。
其中一期暂定（元）,二期暂定（元）。 2、具体分项工程量见附件（**小区室外附属工程及水系工程量清单） 3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。 4、本合同室外主排水、道路套用定额为：按《江苏省安装工程计价表》2004版，同时参考《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》2007版。如定额缺项，本合同又未约定，按市场价双方协调确定。 5、本合同中央花园广场、水系施工套用定额为：按《江苏省建筑与装饰工程计价表》2004土建定额，定额缺项部分可参照《江苏省园林工程计价表》。 6、本合同所有工程量土建三类工程取费。 四、合同工期 1、开工日期：本工程工期以甲方书面确认的日期为准。 2、竣工日期：2012年11月20日 3、施工中如遇下列情况造成工期延误，经甲方代表确认，报建设单位批准后，工期相应顺延。 （1）重大设计变更； （2）非乙方原因停水、停电造成连续停工超过8小时；
10kV电力架空线路#～＃杆工程 施工总承包合同 ［合同编号：］ 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 签约地点： 时间：年月日
10kV电力架空线路#～＃杆工程 施工总承包合同 (甲方)： (乙方)： 甲方作为10kV电力架空线路#～＃杆工程发包方，根据工程需要，现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工，为进一步明确双方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#～＃杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点：本合同工程位于。 初步设计及施工图方案：迁改初步方案已经业主（）审定，详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为：10kV电力线路#～＃杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量，项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条31682 7BC2 篂38910 97FE 韾27217 6A51 橑_G22305 5721 圡26046 65BE 斾 第五条 第六条承包方式 乙方包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔，包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第七条工程监理 本工程由（广西正远电力工程建设监理有限责任公司）进行监理，监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包商关系）所采取的相关措施，双方均予以认可或执行。 第八条合同金额 本项目实行总价承包，合同金额为整人民币（￥），此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用，并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外，本合同工程的费用不能调整。
XX道路及厂区管网工程施工承包合同 合同编号： 签约日期：年月日
第一章合同协议书 发包人（又称甲方）： 承包人（又称乙方）： 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于年月日在签署本合同。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.3.1承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供 货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少 工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2.工程的承包范围及承包方式 2.1本合同工程的承包范围：， 本工程性质为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。 2.2承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。 具体包括但不限于：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路边石安铺、防滑面包砖铺设、排水明沟、给排水管网、热力管网、消防管网、厂区电缆铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平) 2.3发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人 的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 住宅楼主体工程劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人: _______________________________ 以下称甲方） 承包人：______________________________ 以下称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、白愿、诚实守信的原则。双方就宅楼主体工程劳务承包协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： _____________________________ 2、建设地点： _____________________________ 3、建筑面积： _____________________________ 4、结构形式： _____________________________ 二、承包方式：劳务承包 三、承包范围： 主体工程劳务承包，包括主体蓝图范围内及图集细部构造做法和图审文件内容和图纸交底内容及安全文明施工的一切劳务承包。 1、工程范围：由地基开挖和地基碾压过程中的一切人工配合到灰土放线至屋面防水层以下的所有工程内容。 ①预制、现浇模板制作安装、拆除、清理、归堆到指定现场。 ②钢筋翻样、制作、安装、各种焊接包括二次置筋和场地内的二次倒运。 ③主体工程的砌砖、内外架搭设等及高层的二次填砖等。 ④地沟的全部内容、室内外回填土（不包含机械）、屋面工程等。 ⑤散水垫层的劳务支出，现场临建基础和垫层的全部内容。 ⑥工地，现场内外清理，楼周边围护安全等劳务。
室外附属工程施工合同范本 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：院内地面、排水沟、电缆沟、围墙、厕所等。 二、合同价款及支付方法 1、合同总价款：大写：小写：元。其中： ① 地面硬化共xxm2，共计：元 ② 排水沟米，共计：元 ③ 电缆沟米，共计：元 ④ 潜水井、渗井各一眼，共计：元 ⑤ 围墙xx平方米，共计：元 ⑥ 厕所2个，共计：元 2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价;信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。 3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5% 保修金待保修期满后3日内支付。 三、承包方式 乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。 四、开竣工日期
开工日期： 竣工日期： 总工期日历天。 五、工程质量 乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。 六、双方责任和义务 1、甲方负责与其他各施工方协调工作。 2、负责及时组织对以上工程的验收工作。 3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。 4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。 5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。 6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。 7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。 七、保修 本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%;保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维修，若超出三日，甲方有权组织维修，维修费在保修金中扣除。 八、其它 1、本合同一式两份，双方各执一份。 2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。 3、本合同自签字盖章后生效，保修期满余款结清后本合同自行失效。 甲方：法人定代表人：委托人：年月日 乙方：法人定代表人：委托人：年月日
息黔高速4标段10kV施工电源工程 总承包合同 合同编号： 工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程 建设单位：贵州路桥集团有限公司 总承包单位：贵州天凌电力工程有限公司 签订时间：年月日
息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同 发包方：某某项目部（以下简称甲方） 承包方：贵州天凌电力工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程。 2、工程地点：贵州省毕节地区。 3、工程规模：主干线长度约14.76km，支线部分合计约3.85km。 第二条：工程承包范围及内容 工程的承包范围：从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期（指按建设期完成之日起计算满两年）内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工（安装）、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。包括施工（安装）的材料费、机械设备、配（变）电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护，同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。 （1）乙方承担的设计范围：总承包范围内的所有设计工作。 （2）设备、材料供货范围：总承包范围内的所有设备及材料供货（含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装）。 （3）乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料（含必要的电
室外排水施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方（发包人）： 地址： 联系电话： 乙方（承包人）： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 联系电话： 开户行： 银行帐号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 _______________________________________________ 项目室外排水工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称：____________________________________ 项目 2、工程项目：____________________________________ 项目室外排水工程。 二、工程承包方式和承包范围： 1、承包方式：包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。 2、工程承包范围：建筑外墙皮 1.5 米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并承担所有费用;交工前的成品保护; 交工后的保修、维护等全 过程。 三、合同价款、履约保证金及付款方式：
1、___________________________________________ 合同价款为：人民币：圆整（￥）； 2、本合同价款为固定包死价格（包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、 检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用），本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合同价款及有效变更签证外，甲方不因本合同工程承担任何其他费用或价款。 3、合同履约保证金：合同签订前 2 日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金_______________ 圆整（￥ _________ ），待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息 退还。 4、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后7 日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%，余5%为质保金，质保金在质保期（两年）满经物业确认无任何质量责任后7 日内甲方向乙方一次性支付。 5、所有付款均以转帐方式支付，付款前乙方应提供相应合法发票给甲方。 四、竣工结算及签证： 1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+。 2、有效变更签证部分按下列所述执行： 2.1、经甲方认可的图纸增减工程量（不包含投标漏项部分），计取方法如下： 2.1.1、执行《河南省建筑和装饰工程综合基价（ ____________ 版）》和《河南省安装工程单位综合基价（__________ 版）》计算； 2.2.2 、材料价格按《郑州市建设工程材料基准价格信息（___________ 年二季度）》执行。 2.3.3 、土建部分按照四类工程取费：利润取4%，税金3.413%; 安装部分按照三类工程取费：利 润38%，税金3.413%。其它费率不计算。 2.2 、其它经甲方认可的有效签证价款
工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人：_______ 承包人：_______ 分包工程名称：_______ 施工地址：______区(县)
电力工程施工承包合同 电力工程的快速发展和合理的建设结构为我国的经济发展提供了有力保障,强健的＂筋骨＂促进了我国国民经济的又好又快发展.下面是小编为您整理的“电力工程施工承包合同”,希望您喜欢！更多详细内容请点击查看. 电力工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,xx 将xx 县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期,保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议. 第一条工程概况: 0.4kV～10kV线路工程,变台安装及下户线路安装 1,工程名称:xx社区水利配套基础设施（供电）工程 2,工程内容: 0.4kV～10kV线路工程,变台安装及下户线路安装工程 3,工程地点:xx村 4,设计单位:xx水利水电勘探设计院 5,工期: 201x年月日至201x年月日 6,质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准
7,合同价款（工程总造价）:工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准. 第二条合同使用的语言文字,标准和适用法律 1,合同语言:汉语 2,适用法律:国家法律,法规以及工程所在地地方法规. 3,适应标准,规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准. 第三条甲乙方驻工地代表 1,甲方项目负责人: 2,乙方项目负责人: 3,工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查. 4,监理工程师代表: 第四条甲方工作 1,施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件. 2,甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止.
室外雨污水管网及道路工程施工承包合同 甲方（全称）：龙元建设集团股份有限公司装饰分公司 乙方（全称）：沈荣伟（土石方班组） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方在杭州天溪湖酒店会所工 程室外配套工程中的权利、义务和经济责任，就本工程施工合作事项经双方友好协商，达成 一致，订立本合同（具体事宜及未尽事宜详见2015年3月27日《杭州天溪湖酒店工程室外配套工程建设工程施工合同》）。 一、工程承包范围及其他 1.工程概况 1.1、工称名称：杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程 1.2、工程地点：桐庐县分水镇 1.3、工程内容：_________ 湖酒店会所工程室外配套工程项目依据《室外排水平面图》、《管道综合平面图》的室外雨污 水管网及沥青道路工程，包括杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程项目室外雨污水及沥青道路工程的深化设计、制作、安装、测试、验收及保修维护等工作。 1.4、现场条件：主体工程已完工同时具备外围施工条件 2.工程承包范围及方式 2.1、工程承包范围与其他工程承包范围界面划分：根据汉嘉设计集团股份有限公司设计的 “杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程”施工图纸（2014.09 ）确定的范围。详见图纸和 招标工程量清单。 2.2、工程承包方式：包工包料，承包范围内的施工内容固定总价，施工过程中不作调整（甲 方认可的变更、签证和合同外的内容除外）。 2.3、开工日期及竣工日期：开竣工日期从2015年月日至2015年月日结束, 工期________ 天。 2.5、工程质量：一次性验收合格率100% 二、分包施工方式 包工包料，包质量、进度、安全，甲方收取乙方管理费及各项税费等按照审计单位最终结算造价20% 收取（经业主确认），乙方上交以上管理费用后自负盈亏，工程决算工作及审计费用由甲、乙双方共同负责并且所产生的费用各承担50% 。 三、工程造价及结算、付款办法 1）工程造价：暂定合同总价人民币为：柒佰叁拾陆万陆仟玖佰肆拾捌元整（7366948元）。2）工程款支付方式：每次业主支付甲方工程款后，甲方扣除乙方应扣除的20%税费后支付给乙方，具体见甲方与业主签订的总包合同付款方式。