毛竹山承包合同
协议双方：（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
甲方将坐落＿＿＿＿＿集体毛竹山承包给乙方，现经双方协商，公平、公正、自愿签订此协议。
一、承包的范围和面积
甲方毛竹林地总面积＿＿亩承包给乙方经营。
二、承包期限
承包年限为＿年，即＿＿年＿月＿日至＿＿年＿月＿日，承包期满后，经双方协商，乙方可以优先续签协议。
三、承包费
承包款每年由乙方一次性付给甲方当年的承包款；
1、承包款是承包乙方在笋干烘焙结束。一次性贩卖全部笋干后，取出贩卖全部笋
干款中约定产量的笋干款作为承包款。乙方不得故意挑出部分较好的笋干，从破坏
笋干的整体质量，造成笋干整体价格不好，产量不实。这要视乙方违约（在承包期
间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
2、竹山大年笋干总产量估产叁仟伍佰斤。从总产量叁仟伍佰斤笋干，取壹仟斤笋
干作为承包款。如果大年笋干总产量超出叁仟伍佰斤，那超出部分的笋干量按四六
分成。甲方分占四成；乙方分占六成。
3、竹山小年笋干总产量估产捌佰斤。从总产量捌斤笋干，取壹佰斤笋干作为承包
款。如果小年笋干总产量产到壹仟斤，那就从总产量的笋干中取贰佰斤笋干作为承
包款。
4、承包期限十年（贰零壹伍年壹月至贰零贰肆年春笋笋干烘焙结束止）。有大年
笋伍年（2015、2017、2019、2021、2023），小年笋伍年（2016、2018、2020、2022、2024）。大年笋干总产量估产为叁仟伍佰斤。乙方付甲方笋干产量：2015年壹仟斤；
2017年壹仟贰佰斤；2019年壹仟肆佰斤；2021年壹仟陆佰斤；2013年壹捌斤。小
年笋乙方付甲方笋干产量：小年笋干总产量估产捌佰斤。从总产量捌斤笋干，取壹
佰斤笋干作为承包款。如果小年笋干总产量产到壹仟斤，那就从总产量的笋干中取贰佰斤笋干作为承包款。
5、毛竹砍伐：砍伐毛竹甲、乙双方必须商定。商定后方可砍伐。如有一方私自乱
伐必须负违约责任（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。毛竹贩卖款在毛竹砍工工资、运费扣除后结余。结余款按四六分成。
甲方分占四成；乙方分占六成。乙方分占六成必须负责毛竹砍伐监督，毛竹砍伐后山场清理（清理毛竹砍伐后竹须、竹尾、废弃的毛竹料，竹须、竹尾、废弃的毛竹料的整堆，整堆时要放置在一处，不得随意堆放或到处堆放，不得堆放到影响交通的地方。）
6、承包期笋干估价每壹斤为贰拾伍元，在承包期内如果笋干贩卖价格低于贰拾元
或超过叁拾贰元后，双方须协商承包款。不得推诿，如有推诿按违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
7、承包期内必须留足竹种。在竹笋长多的地方，竹种必须要留柒寸以上的毛竹；
竹笋长较少的地方必须提前留，大小可不计。竹种根数必须有贰仟株。如若由竹种留不足造成减产。乙方须按违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
8、承包期内竹山冬笋（冬笋是指立春之前竹山所生的竹笋，立春之后竹山所生的
竹笋是春笋。）收入在近伍年（2015年至2019年）甲方不向乙方分成，乙方须把挖冬笋收入投入山场管育；乙方在立春后挖春笋（鲜竹笋）贩卖，乙方必须与甲方共分成，鲜竹笋贩卖款按四六分成；乙方不得大量挖掘春笋贩卖，挖掘春笋过量造成笋干产量不足，视乙方违约，按违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
9、甲方毛竹山山场现正处在村集体毛竹山山场再承包时期。甲方的毛竹山山场如
有发生变化，甲方与乙方须作合同调整。如有不配合调整，视为违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
10、在承包期内乙方管理毛竹山山场，要严格按现在竹山情况管理（现在的毛竹山
单数年大年笋，双数年小年笋）。乙方管理得当，竹山大、小年笋干的产量多增产，
如果增产5%以上，那甲方要奖励乙方。如果乙方蓄意把毛竹山管理成无大、小年之分。那乙方视为违约，须按违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
四、甲方要求乙方承包结束，要保持每亩竹山不得少于7寸以上毛竹＿＿株，约＿＿市斤。
五、甲方承包给乙方是表面浮产作物，一旦有规划性搞建筑业或旅游业等开发，乙方应无条件归还甲方，但浮产甲、乙双方对半分成。
六、在承包期间不管任何一方违约，违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔。
七、在承包期内，甲方不得在毛竹山山场内乱挖乱伐，乙方要保留好甲方毛竹山山场内树木（杉木、松木、山核桃等名贵古木），用作做笋干用的柴火（特指杂木）除外。乙方砍伐甲方毛竹山内树木贩卖、做它用，视乙方违约，受违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。
八、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
乙方法人代表：甲方法人代表：
年月日
编号：_____________转让协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲、乙又方到场共同反复协商，自愿达成以下协议，共同遵守执行： 一、即日起甲方将位于_____________________所经营的_____________________等所有业务，包括其所有的____________________________内__________________________________等财物一并转让给乙方继续经营。 二、转让价款：乙方向甲方支付转让价款人民币______________元，大写___________________。 三、价款支付方式：____________________________。 四、保证金： 甲方同意在收取乙方转让价款时，先收取_______万元，余下的_______万元作为保证金，期限_______个月（_______日），用于保证本协议的履行，保证期限满后，若甲方无其他债权债务以及其引发的经济民事纠纷。保证金在_______年_______月_______日全额退还。甲方的债权债务与乙方无任何关系。若甲方有其他债权债务产生的一切后果由甲方负责。 五、用户维护： 甲方自即日起不再负责____________________________的_____________________工作，包括 ___________________________________等均由乙方负责，今后与甲方无关。 六、违约责任： 若任何一方违约，均应向权利被侵害的一方支付违约金______________元整。 本协议一式_______份，甲`乙双方各执_______份，自签订之日起生效。 甲方： _______年_______月_______日 乙方： _______年_______月_______日
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 山场承包合同书 山场承包有利于开发农村荒地，促进经济发展，那么山场承包合同书怎么写呢?以下是小编为大家整理的山场承包合同书范文，欢迎参考阅读。 山场承包合同书范文1 甲方：身份证号： 乙方：身份证号：身份证号： 经甲、乙双方协商，甲方自愿将承包在村委，村(小地名 )的荒山转包给乙方(因甲方所承包的荒山离本村较远不便于管理转包给乙方)。为保障双方合法权益，现达成以下协议： 一、甲方当事人的姓名 住所 乙方当事人的姓名住所 住所 二、甲方承包给乙方的荒山位于，四至界线：东西南北面积约亩。 三、甲方转让给乙方的荒山包括在上述地方已种植的各种作物。 四、承包期限从年月日起至年月日。 五、甲方山场承包给乙方后，种植的竹木所产生的经济效益(纯利润)乙方占 %，甲方占 %。 1 / 23
六、承包期间，甲方负责处理周边村民关系，维护好山场内的正常经营，甲方应积极配合乙方各项工作，不得借故推诿。 七、本协议签字生效后，乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉，且不得单方面终止合同，否则，乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。 八、竹木成林后，乙方同意砍伐才能砍伐，甲方不得随意在此山场砍伐，违者按村规民约处罚。 九、竹木成林后如甲方反悔，按市场价的十倍赔偿给乙方。 十、砍山场由林业部门批复才能砍伐，否则甲方不负责任。 此协议一式份，双方各执份，本村委份，镇政府份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日山场承包合同书范文2 甲方： 乙方： 经清泉村青山队群众会议通过决定，特将本队的荒山荒地承包给乙方，经双方同意协议如下： 一、荒山总面积亩，包括山，该承包金额按荒山每亩元计，合计大写元。备注：经村民双方协商，年付款一次，承包期为年。承包期满后，乙方有优先承包权。如甲方不优先承包给乙方，甲方将
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工艺承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工艺承包合同 篇一：工程承包合同范本 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 工程合同 合同编号： 项目名称: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程范围:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxxxxxx 二0—年八月二十九日 工程承包合同 根据国家交通部《公路工程施工招投标管理办法》及《辽宁省普通公路建设实 施“四制”管理暂行规定》精神，xxxxxxxxxxxxx （以下简 称甲方）通过公开招标的方式将xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （合同段V的施工任务与缺 x
陷期内维修授予xxxxxxxxxxxxx (以下简称乙方)承担。为 强化工程管理，确保该项目达到优良级品工程质虽目标，缩短建设工期，提高投资效益，经甲乙双方协商签订如下合同并共同信守。 第一条合同文件组成 本合同由下列文件组成 (1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补 充资料)： (2) 中标通知书; (3) 补遗书； (4) 投标函及投标函附录； (5) 项目专用合同条款； (6) 公路工程专用合同条款； (7) 通用合同条款； (8) 技术规范； (9) 图纸； (10) 已标价工程虽清单 (11) 承包人有关人员，设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； (12) 其他合同文件
个人承包合同范本 个人承包合同范本 个人承包合同 甲方：先生(或女士) 乙方：先生(或女士) (以下简称“甲方”)与 (以下简称“乙方”) 经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议： 一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就技术合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供技术保障，协助 甲方完成工程，实现双方与业主方的多赢局面。 二、乙方为甲方提供技术服务，具体为：1、 2、3、4、 三、甲方需提供仪器、工具等。 四、食宿乙方自理;五、承包款项：1、技术服务费用：贰万元(￥20000.00元);2、生活费：每月贰千元(￥2000.00元/月)，自2012年 4月1日起，至本协议涉及到的技术服务履行完毕为止;3、以上费用 于2012年6月10日之前必须全部支付完毕。 六、违约责任：1、合作双方在业务实施过程中，如因某一方原 因造成本合作协议破裂的，受损方可立即单方面解除合作关系外， 还可提出一定数额的经济赔偿要求。2、乙方应按总体工期及各节点 计划完成工作，不得因耽搁影响到工期; 3、甲方在支付承包款项时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。 七、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向仲裁委员会申请仲裁处理。
八、本协议自 2012 年 4 月 1 日起生效，至 2012 年 6 月 10 日止;除非业主方提出延长工期，否则甲乙双方均不得以任何理由拖延本协议规定的合作期限。本协议到期后，双方均未提出继续协议要求的，视作均放弃继续合作。 九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。 十、本协议经双方签字后生效。 本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方(签字)：____先生(或女士) 乙方：(签字)____先生(或女士) 签约日期： (责任编辑：小云)
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-027079 经营权转让协议书通用版
经营权转让协议书通用版 经营权转让协议 经营权转让协议 甲方：________________________ 法定代表人：__________________ 乙方：________________________ 法定代表人：__________________ 甲乙双方经协商一致，达成_________转让协议，协议如下： 第一条在友好协商的前提下，为了更好地经营和管理，甲方将_________转让给乙方，包括已列明的所有固定资产和所有无形资产（详细清单附后略），总额为人民币_________元（大写_________元），其中应收押金_________元（大写 _________元）。 第二条本协议签字生效之日起，乙方先付甲方人民币_________元，乙方可派收费和财务人员进入，从即日起，所有的收入归乙方，同时药品、人员工资、水电、房租等所有相关费用由乙方负责；之前的所有相关费用由甲方结清。 第三条_________个月后，所有的经营管理权归乙方，甲方应协助乙方平稳过渡，同时乙方应承认甲方所签署的合同或口头合同；对于有异议或有争议的问题，双
方应在相互尊重理解的基础上友好与合同方协调解决。 第四条甲方在办理完成转让变更手续，乙方（或乙方代表）为法人和负责人后，乙方必须付人民币_______元（大写______元）予甲方，余额_________元乙方必须在年底检查（上级）完毕后_________日内付清予甲方。 第五条陈述和保证 5．1甲方的陈述和保证 （1）其是一家依法设立并有效存续； （2）其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的行为授权签订和履行本协议； （3）本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。 5．2乙方的陈述和保证 （1）其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的行为授权签订和履行本协议； （2）本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。 第六条违约责任 6．1甲方的责任 （1）如果甲方未按本协议履行义务，则应承担罚款_________元给乙方并应按本协议继续完义务。 （2）如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。 6．2乙方的责任 （1）如果乙方违反本协议，则甲方可解除协议并要求乙方承担违约金_________
毛竹山转让承包合同 甲方（出泊转让方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）经双方协商决定：甲方同意将承包的大夫村，中村自然村第11生产小组，组民韩兴发、张林兴、韩茂盛、韩松生、张火兴、黄馨仁、黄明荣等七位村民，将座落在打石窠、野猪垅的责任山毛竹林转包给乙方管理收益，转让条款如下： 一、转让日期从年月日到2028年5月终止。 二、转让金额：人民币陆万元正（60000元）。 三、签订协议条款按原合同条款不变，乙方不得违反原合同条款，如果乙方违反原合同条款，原合同山主追究责任，一切由乙方负责承担，甲方不再承担任何责任。 四、在协议合同签订后，甲方不得以各种理由干涉乙方经营该山场。 五、本协议合同一式三份，甲方两人各一份，乙方一份，双方不得以任何借口推翻协议合同。 六、本协议合同双方签字生效，本协议合同具有法律效力。 七、合同原文：大夫村，中村自然村第11生产小组，组民韩兴发、张林兴、韩茂盛、韩松生、张火兴、黄馨仁、黄明荣等七位村民，将座落在打石窠、野猪垅的责任山毛竹林
承包给乙方管理收益，经双方协商自愿达成以下合同。 1、甲方山场土名：打石窠四至范围：上至白松岩山脚，下至：野猪垅山界，左至：榛仔山为界，右至：韩小星榛仔山，黄明荣杉山，又一片野猪垅山界四至范围：上至：车仔路，下至：该山场山脚，左至：打石窠兴仁与小星杉山为界，右至：小竹山为界，此两片山承包期为19年（包括大年10年、小年9年）（即2009年冬至2028年5月终止）。 2、乙方自承包之日起无论大小年每年必须劈山一次。 3、如果乙方在承包期内，上级有下令重新分山，甲方按乙方实际承包大年数余下年数退回，（乙方按10个大年总承包款平均每个大年钱款）。如果该责任山场继续延长，那么乙方承包期按本合同规定时间终止，甲方收回另行承包。 4、合同终止时，两片山场，乙方必须总立母竹数伍仟枝（5000.00枝）胸围7寸以上（离泥面1.5米高度过量）少一枝乙方需赔偿甲方20元（贰拾元），此款从乙方交给甲方的压金中扣除，不足部份，乙方必须补足赔偿甲方，多余母竹枝数部份，甲方不补给乞方钱款，如果乙方留足母竹总立竹数（伍仟枝、5000枝）至合同终止时，甲方退回给乙方压金款。 5、交款方式合同签定时乙方一次性交清给甲方总承包款：捌万零贰佰元整（80200元整）。乙方至2024年（贰零贰肆年）10月（拾月）1日（壹日）前交清母竹压金款壹万
编号：QJ-HT-0670 水电装修承包合同样本(官 方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
水电装修承包合同样本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 水电装修承包合同范文1 乙方：(承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：安义县前进路 2.工期：20xx年月日至20xx年月日 第二条材料供应的约 1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，
应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由甲方负责保管，材料领出仓库后由保乙方管，乙方不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方 3.乙方提供的材料，乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx 及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
篇一：公司承包合同范本例子 公司承包合同例子 订立合同双方: 发包方: 承包方: （发包方）与（承包方）经协商一致，现将经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章 总 则 1、承包经营期间,公司独立核算、自主经营、自负盈亏. 2、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第二章 承包的期限,方式和主要指标 3、承包经营的期限为一年,即从年月日起至年月日止. 4、承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币。 5、承包期间房屋租金由发包方负担元/月，由承包方负担元/月，电费由发包方承担元/月，其余由承担方承担，其它费用如宽带费、电话费、水费等均由承包方承担。 第三章 承包方的权利与义务 承包方的权利 5、承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1）、有权聘任副总经理和各部门经理,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2）、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 3）、有权根据实际需要购置新设备和资产。 6、承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入. 7、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 8、承包方在承包期间应尽义务如下: 1）、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2）、在承包期间,应保证公司各项资产的完好. 9、承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款. 第四章 发包方的权利与义务 10、发包方的权利如下: 1）、有权维护公司利益不受损害。 2）、有权监督本公司的经营范围。 3）、对本公司有财务监督权。 11、发包方的义务如下: 1）、不干涉承包方的经营权。 2）、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。 3）、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。 第五章 附 则 12、本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。 发包方: 公司承包方：地址：身份证号：电话：电话：法定代表人:___________(签字盖章)
村集体毛竹山承包合同 协议双方：太湖源镇溪里村村委会（以下简称甲方） 郎兵兵（以下简称乙方）为加强毛竹林管理，培养更好竹山，现甲方将座落和尚坪集体毛竹山承包给乙方，现经双方协商，自愿签订此协议。 一、承包的范围和面积 甲方将村集体毛竹林地总面积800亩承包给乙方经营。 二、承包期限 承包年限为30年，即2007年1月1日至2036年12月31日，承包期满后，经双方协商，乙方可以优先续签协议。 三、承包费 承包价格每年叁万伍仟元，每年6月前由乙方一次性付给甲方当年的承包款。 壹拾年后以毛竹面积的变动，承包款再作调整。 四、甲方要求乙方承包结束，要保持每亩竹山不得少于7寸以上毛竹120株，约4000市斤。 五、甲方承包给乙方是表面浮产作物，一旦有规划性搞建筑业或旅游业等开发，乙方应无条件归还甲方，但浮产甲、乙双方对半分成。 六、在承包期间不管任何一方违约者按甲方每年总额壹赔拾。 七、在承包期内，甲方不得乱挖乱伐，乙方要保留好甲方树木（杉木、松木、山核桃等名贵古木）。 八、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。 乙方法人代表：甲方法人代表： 年月日
代理记帐业务约定书 甲方: (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定： 一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类 账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。 三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。 四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。 六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。 七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。 十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。 十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。 十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发 票领用存情况等)； 2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)； 3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、 运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)； 4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
车辆钣喷业务承包协议书 甲方：海南永城汽车销售服务有限公司 乙方： 为加快工作进度与提高工作质量，甲方将车辆磨灰、喷漆以及钣金工序承包给乙方。经双方友好充分协商，达成以下协议条款，双方共同遵守： 一、承包工序范围：海南永城北京汽车4S店所有车辆钣金以及油漆维修工序承包给乙方。 二、承包款计算方式：钣金以甲方所收该道工序的总金额为基数乘以25% 作为乙方的承包款。 油漆以甲方所收该道工序的总金额为基数乘以40% 作为乙方的承包款。 三、承包方式：乙方包工包料，材料由甲方确认供应商供应，甲方提供场地、工作用水、电、烤漆房以及钣金设备。除此以外，所有乙方使用的材料均由乙方付款。 四、承包款结算方式：采用每月结清的方式，即当月完成的承包款在下月结清。 五、工具的使用与维修：甲方提供烤漆房、外部修复机、气保焊等工具给乙方使用(具体见乙方借甲方工具清单)，乙方应妥善保管与日常维护，日后出现设备损坏以及丢失由乙方负责，在本合同结束后，其工具属甲方所有。 六、维修质量奖罚：维修质量由乙方保证，如质量不过关造成返工者，乙方自负返工的所有损失，如同一维修项目，达到2次（含2次）以上返工者，甲方扣罚乙方每次200元作为罚款。 七、维修时间奖罚：在甲方交车给乙方时应注明完成时间，乙方要根据工作量与甲方协商合理的维修时间，一旦定了交车时间，则乙方必须在此时间前完成。如甲方遇到一些情况特殊的车辆，需加班加点完成的，则乙方应无条件配合。如乙方出现超时交车的情况超过1次，则甲方扣罚乙方200元作为惩罚金。 八、劳动纪律：乙方必须遵守甲方制定的上班时间，不能迟到、早退，如当天工作提前完成，亦应遵守上下班时间，休息时间由乙方自定，但必须保证每天有人在厂上班。如遇到高峰期，则应合理安排人手，以应付甲方的业务量。九、劳动安全保障：乙方必须遵守有关的劳动安全等各方面的规章制度，严禁无执照的人开车。配备足够的安全防护用品，注意劳动安全，如乙方违规操作出现安全事故，责任由乙方负责。 十、双方的权利与义务： 1. 双方有权随时中止本合同，但必须于中止本合同前的三十天前提出，否则，提出中止者应支付对方5000元作为违约金。 2. 在钣金油漆工作中所产生的水电费用由甲方承担。甲方如发现乙方有故意拖延工作时间、故意浪费水、电等行为，有权对乙方进行一定金额的处罚。
店铺转让协议书|合同范本 转让方（甲方）_____ 身份证号码：__________ 顶让方（乙方）_____ 身份证号码：__________ 甲、乙、方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议： 一、甲方同意甲方将自己位于_____街_____ （路）_____ 号的店铺原为：_____转让给乙方使用，建筑面积为_____ 平方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。 二、甲方与房东已签订了租赁合同，租期到_____年_____月_____日止，年租金为_____元人民币（大写：，租金为每年交付一次，并于约定日期5月1日交至房东。 三、店铺转让给乙方后，乙方同意代替甲方向房东履行原有店铺租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。 四、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备、商品全部归乙方所有。 五、乙方在_____ 年_____ 月_____日前一次性向甲方支付转让费共计人民币_____ 元，（大写：_____），上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。 六、甲方应该协助乙方在三日内办理该店铺的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续，但相关费用由乙方负责；乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务，商品欠款均由甲方负责；接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。 七、如乙方逾期交付转让金，除甲方交铺日期相应顺延外，乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止，甲方同样承担违约责任，并向乙方支付转让费的10%作为违约金。 八、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但遇政府规划，国家征用拆迁店铺，其有关补偿归乙方。未尽事宜经协议可进行补充，且具有同等法律效用。 九、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。 甲方签字：__________ 日期：__________ 乙方签字：__________日期：__________
毛竹山承包协议书例文通用版 General version of contract agreement for maozhushan 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
毛竹山承包协议书例文通用版 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 协议双方： 太湖源镇溪里村村委会（以下简称甲方） 郎兵兵（以下简称乙方） 为加强毛竹林管理，培养更好竹山，现甲方将座落和尚坪集体毛竹山承包给乙方，现经双方协商，自愿签订此协议。 一、承包的范围和面积 甲方将村集体毛竹林地总面积800亩承包给乙方经营。 二、承包期限 承包年限为30年，即20xx年1月1日至2036年12月31日，承包期满后，经双方协商，乙方可以优先续签协议。 三、承包费
承包价格每年叁万伍仟元，每年6月前由乙方一次性付 给甲方当年的承包款。 壹拾年后以毛竹面积的变动，承包款再作调整。 四、甲方要求乙方承包结束，要保持每亩竹山不得少于7寸以上毛竹120株，约4000市斤。 五、甲方承包给乙方是表面浮产作物，一旦有规划性搞 建筑业或旅游业等开发，乙方应无条件归还甲方，但浮产甲、乙双方对半分成。 六、在承包期间不管任何一方违约者按甲方每年总额壹 赔拾。 七、在承包期内，甲方不得乱挖乱伐，乙方要保留好甲 方树木（杉木、松木、山核桃等名贵古木）。 八、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。 乙方法人代表：甲方法人代表： 年月日 -------- Designed By JinTai College ---------
承包协议 签定时间： 甲方： 乙方： 甲方为提高生产效益，将本公司内的工序发包给乙方，以生产责任包干的形式确定双方的权利和义务。现根据国家有关法律法规，甲、乙双方本着公平、互利的原则，经协商后，签定如下协议： 1、由乙方承包甲方加工工序，具体价格见附表。 2、承包合同期限：从年月日至年月日。 3、乙方按照甲方的生产任务、指令（具体见甲方每年制订的生产计划），保质保量 按期完成工序工作；如不能保质保量按期完成，则按给甲方造成损 失的实际大小予以赔偿。 4、结算方式：甲方在每月日前付给乙方上月工序加工结算款的%， 年终付所有余款的%，其余未付的余款在合同到期后个月内付清。 5、为保证乙方的利润空间，甲方确保给乙方的产品工序加工价格按附表不 变；如甲方因特殊情况需要调整价格，则应事先通知乙方。 6、乙方要确保甲方生产施工的正常进行；在甲方提供给乙方加工的产品暂不能及 时跟上（即乙方承包的机器空闲时），乙方可以加工甲方以外的产品，但必须先 向甲方提出书面申请，待甲方批准后乙方方可加工甲方以外的产品。若乙方私 自加工，一经发现，乙方须承担1000元/次的扣款处罚。 7、乙方加工产品的报废率必须在1.5‰之内，超出则按产品的实际成本扣除。 8、电费承包：甲方按元/度向乙方代收电费（若电费调价，则按浮动情况下调 或上浮），若乙方产生用电为甲方发电机所提供的电力则按元/度收取电费。 9、在承包期内，甲方厂房内设备及产品均为甲方所有，乙方不得将设备及产品转 借他人使用；如擅自转借他人的，应当承担给甲方造成的损失。 10、在承包期内，乙方不得损坏甲方的设备和产品，否则乙方将照价赔偿给甲方。 11、在承包期间乙方所有费用均应自理，乙方加工过程中所需要的材料由乙方先行
项目责任承包合同 甲方（公司）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（项目部）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据公司“本部企业经营管理办法”和《建设工程项目管理规范》的有关规定，甲乙双方结合实际情况，就项目承包管理，经平等协商，自愿达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、承包方式 1、甲方同意将承接的工程项目安排给乙方承包施工，工程范围详见公司年月日与业主签订的工程承包合同。 2、乙方按照“确保上交、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面风险承包。自垫所需资金，依法经营，独立核算，自负盈亏，自担风险。 3、乙方同意按工程结算总价百分之向甲方缴纳施工管理费，乙方同意按工程结算总价（含个人所得税，如果当地各种税费费率不同，按实办理）由甲方扣缴现行规定的各种税费。乙方确保按国家的法律法规规章向相关部门缴纳各种
费用。建设单位拨付第一次工程款到账时，由甲方一次性扣缴乙方应上交的施工管理费和税费。 4、工程项目劳保基金全部由甲方返回上交公司，乙方不能分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持。 二、项目经理部管理 1、工程项目经理部由甲乙双方推荐人员报公司审批成立，项目经理部全体员工的工资、奖金、福利等均由项目经理部承担。主要管理人员（项目经理、生产副经理、技术主管、施工员、质安员、资料员、预算员、材料员、会计等）都必须执经年审合格的相关资格证书上岗。项目部使用的劳务队伍（劳务用工），必须使用持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质，且经公司人力资源部、工程科技部、市场发展部等部门资质评审合格的建筑工程劳务承包单位。如使用没有劳务资质和未经过公司资质评审（年审）的劳务队伍，对项目部处以人民 币元/次的罚款。项目部必须给予劳务用工人员法律法规规定的必要的劳动保障、安全保障和生活保障，依照相关法律法规规章购买保险。项目部不得与无执业资格的特殊工种人员签订《劳动合同》或发生实际上的劳动关系。特殊工种作业人员（电工、机械工、塔吊司机、电焊工、架子工等）必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查出上述人员无证上岗或假证上岗，造成的一切损失由乙方和当事人承担，甲方将追究相关责任人的相关责任。 2、乙方及责任人必须承担履行公司与建设方签订的工程施工合同的全部职责（含工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、工程交验、工程决算、工程保修、资金收回等）。按公司规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查。
经营权转让协议书合集五篇 经营权转让协议书合集五篇 在不断进步的时代，男女老少都可能需要用到协议书，签订协议书可以使双方受到法律的保护。拟起协议书来就毫无头绪？以下是小编收集整理的经营权转让协议书5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。经营权转让协议书篇1 转让方（甲方）：XX 受让方（乙方）：XX 身份证号码：XXXXXX 住址：XXXXXXXX 甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方将其依法获得经营权的店面（以下简称房屋）转让给乙方使用、收益、由乙方向甲方支付一定费用等事宜、订立本合同。第一条、转让经营权房屋的情况 1、甲方依法承租的座落于XXXXXXXX房屋已依法获得经营权，由甲方将上述经营权转让给乙方。 2、该房屋现有装修、附属设施和设备状况，由甲、乙双方在本合同附件中予以明确。第二条、房屋用途 1、该房屋的用途为经营甲方的品牌产品，乙方承诺按要求的用途使用该房屋。 2、乙方保证，在经营期间未事先征得甲方书面同意，不擅自改变该房屋使用用途。第三条、转让经营权期限及交付日期甲、乙双方约定，甲方于20xx年8月1日前向乙方交付该房屋。转让期为4年。自20xx年8月11日起至20xx年8月10日止。第四条、经营费用 1、转让经营期间，乙方每半年向甲方支付转让经营的费用。前两年，乙方应分别在20xx 年2月1日及20xx年8月1日、20xx年2月1日及20xx年8月1日向甲方支付人民币360000元（大写：叁拾陆万圆）；第三年，乙方应分别在20xx年2月1日及20xx年8月1日向甲方的联营合作者邓琼支付人民币380000元（大写：叁拾捌万圆），并将邓琼开具的收款票据提交给甲方；第四年，乙方应分别在20xx 年2月1日及20xx年8月1日向甲方的联营合作者邓琼支付人民币390000元（大写：叁拾玖万圆），并将邓琼开具的收款票据提交给甲方。 2、在房屋转让经营权期间，乙方使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理等费用由乙方承担。 3、本协议签订之日，乙方应一次性向甲方交纳经营保证金人民币150000元（大写：拾伍万圆），协议期满后5个工作日后甲方一次性返还乙方。第五条、房屋使用要求和维修责任 1、在转让经营权期间，乙方发现该房屋及其
产品喷砂喷漆工序承包合同书 （精编） 编 辑 前 可 删 除 此 页 特点：内容简洁轮廓清晰（花费了太多时间） 收取一点点费用请不要介意
山西省工程机械厂起重分厂 产品喷砂喷漆工序承包合同书 (2015)年第（1）号 发包人：山西省工程机械厂起重分厂 承包人：江苏新金达机械制造有限公司
山西省工程机械厂起重分厂 产品喷砂喷漆工序承包合同书 发包人：山西省工程机械厂起重分厂（甲方） 承包人：江苏新金达机械制造有限公司（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他国家相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平合理和诚信的原则，双方就乙方承包甲方产品喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆工程协商一致，订立本合同。 一承包项目概况: 1、承包项目名称：山西省工程机械厂起重分厂产品喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆工等程项目。 2、项目地点：山西工程机械厂建筑机械分厂喷沙车间、喷漆车间内。 3、项目内容：建筑机械分厂生产的全部产品进行表面喷砂、除锈、除焊渣、除飞溅及喷漆涂装（一底两面）。 4、项目规模：喷砂除锈2000吨/月，喷漆80台/月。 二项目承包范围: 1、建筑机械分厂生产的产品进行喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆涂装。 2、对甲方正在使用的及其他设备的喷砂、除锈、除飞溅、除焊渣、喷漆等翻新业务。 三甲方为乙方提供起吊设备，白天司机由甲方配备，早5-8点，中午12-2，晚上6-12点，司机由乙方配备,（每月甲方支付乙方2800元人工费）、喷漆车间、空压机的维修保养等由甲方负责、主配电柜及喷漆工艺所用的稀料、油漆和乙方人员住宿房间等由甲方为乙方提供；乙方新建喷砂车间，长15米，宽6米，喷漆车间，长15米，宽5米，双方合同结束后乙方自行拆除。
上诉人麦伟芬与被上诉人佛山市三水区乐平镇竹山村民委员会斜岗村民小组承包合同纠纷一案 上诉人麦伟芬与被上诉人佛山市三水区乐平镇竹山村民委员会斜岗村民小组承包合同纠纷一案 广东省佛山市中级人民法院 民事判决书 佛中法民一终字第108号 上诉人麦伟芬，男，1958年11月11日出生，汉族，住(略)。 委托代理人谢凯，广东浩淼律师事务所律师。 被上诉人佛山市三水区乐平镇竹山村民委员会斜岗村民小组，住所地：佛山市三水区乐平镇竹山村民委员会斜岗村。 代表人麦岸光，该村民小组负责人。
委托代理人黎耀斌，广东务正律师事务所律师。 上诉人麦伟芬因农业承包合同纠纷一案，不服广东省佛山市三水区人民法院三法民贰初字第607号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 原审判决认定：20XX年1月4日，原、被告签订鱼塘承包合同，由原告承包被告土名为“新安南塘”的鱼塘一口，合同约定，由原告向被告交付定金9000元，如原告违约不能取回定金，被告违约则返还定金。合同签订后，原告向被告交付了鱼塘按金9000元，20XX年1月18日，被告的村民小组长麦业兴与原告签订协议书，协议内容为因被告未能在20XX年1月1日将鱼塘交付给原告使用，双方协议解除合同，由被告退回原告按金9000元。该协议书的内容并未经被告村民代表或村民会议讨论同意。因被告在20XX年、20XX年发包的鱼塘投包款定价太高，20XX年4月14日、15日、25日、26日，佛山市三水区乐平镇竹山村民委员会组
织召开被告村民代表和村民会议，重新拟定了解除承包合同的方案，通过了若退出承包，依合同没收原投包者按金；若继续承包，则承包款下调35%重新发包等内容的决议。原告麦伟芬在上述会议记录上已签字同意。其中在20XX年4月14日、15日竹山村民委员会斜岗村民小组会议记录中所提及“未发包的三个鱼塘”包括麦业兴、麦伟芬、麦俭辉等三人所承包的鱼塘。另查明，原告是被告的村民代表。原告所承包的鱼塘的前承包者合同在20XX年2月3日到期。 原审判决认为：原、被告的承包关系有鱼塘承包合同证实，应受法律保护。对于双方争议的承包期限的问题，被告辩称原来签订承包合同的期限是从20XX年1月1日到20XX年12月30日，后到竹山村民委员会盖章时发现与前承包合同的承包期限不能衔接，故将合同承包的期限改为从20XX年2月3日至20XX年2月3日。因原告所承包的鱼塘的前承包者合同在20XX年2月3日到期，竹山村民委员会将承包期限作改动也属合理，参照农村承包的习惯，承包合同在
xx山承包合同 协议双方： （以下简称甲方） （以下简称乙方） 甲方将坐落＿＿＿＿＿集体毛竹山承包给乙方，现经双方协商，公平、公正、自愿签订此协议。 一、承包的范围和面积 甲方毛竹林地总面积＿＿亩承包给乙方经营。 二、承包期限 承包年限为＿年，即＿＿年＿月＿日至＿＿年＿月＿日，承包期满后，经双方协商，乙方可以优先续签协议。 三、承包费 承包款每年由乙方一次性付给甲方当年的承包款； 1、承包款是承包乙方在笋干烘焙结束。一次性贩卖全部笋干后，取出贩卖全部笋干款中约定产量的笋干款作为承包款。乙方不得故意挑出部分较好的笋干，从破坏笋干的整体质量，造成笋干整体价格不好，产量不实。这要视乙方违约（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。 2、竹山大年笋干总产量估产叁仟伍佰斤。从总产量叁仟伍佰斤笋干，取壹仟斤笋干作为承包款。如果大年笋干总产量超出叁仟伍佰斤，那超出部分的笋干量按四六分成。甲方分占四成；乙方分占六成。 3、竹山小年笋干总产量估产捌佰斤。从总产量捌斤笋干，取壹佰斤笋干作为承包款。如果小年笋干总产量产到壹仟斤，那就从总产量的笋干中取贰佰斤笋干作为承包款。
4、承包期限十年（贰零壹伍年壹月至贰零贰肆年春笋笋干烘焙结束止）。有大年笋伍年（ 2015、2017、 2019、2021、2023），小年笋伍年（ 2016、2018、 20、2022、2024）。大年笋干总产量估产为叁仟伍佰斤。乙方付甲方笋干产量：2015年壹仟斤；2017年壹仟贰佰斤；2019年壹仟肆佰斤；2021年壹仟陆佰斤；2013年壹捌斤。小年笋乙方付甲方笋干产量： 小年笋干总产量估产捌佰斤。从总产量捌斤笋干，取壹佰斤笋干作为承包款。如果小年笋干总产量产到壹仟斤，那就从总产量的笋干中取贰佰斤笋干作为承包款。 5、xx砍伐： 砍伐毛竹甲、乙双方必须商定。商定后方可砍伐。如有一方私自乱伐必须负违约责任（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。毛竹贩卖款在毛竹砍工工资、运费扣除后结余。结余款按四六分成。 甲方分占四成；乙方分占六成。乙方分占六成必须负责毛竹砍伐监督，毛竹砍伐后山场清理（清理毛竹砍伐后竹须、竹尾、废弃的毛竹料，竹须、竹尾、废弃的毛竹料的整堆，整堆时要放置在一处，不得随意堆放或到处堆放，不得堆放到影响交通的地方。） 6、承包期笋干估价每壹斤为贰拾伍元，在承包期内如果笋干贩卖价格低于贰拾元或超过叁拾贰元后，双方须协商承包款。不得推诿，如有推诿按违约处理（在承包期间不管任何一方违约者按甲方当年分得笋干产量款总额壹倍赔）。 7、承包期内必须留足竹种。在竹笋长多的地方，竹种必须要留柒寸以上的毛竹；竹笋长较少的地方必须提前留，大小可不计。竹种根数必须有贰仟株。
钻孔桩钢筋笼加工劳务承包合同 合同编号：FQHT- 004（2009） 发包人：中铁七局第三工程有限公司福泉扩建工程PA1合同段项目经理部（以下简称甲方） 承包人：福泉扩建工程PA1合同段项目经理部桥梁作业一队（以下简称乙方） 签约时间：2009 年 3 月30 日 根据本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 （一）工程名称：福泉高速公路莆田段扩建工程 （二）工程地点：莆田市涵江区江口镇江口大桥 （三）工程内容：钢筋原材的装卸、存放；钢筋笼的制作、存放、运输、安装、定位；声测管的卸车、堆码保存、加工、安装等与之有关的所有工作内容。 第二条合同工期 （一）开工日期2009 年3 月31 日。 （二）交工日期2009 年4 月30 日。 （三）合同工期总日历天数30 天（暂定）。 （四）对于工程总量不确定时按照业主要求，依据甲方施工计划安排为准，若乙方连续一个月不能满足甲方计划进度，则甲方有权对乙方的施工范围进行调整。
（五）进场及开工时间：乙方施工人员必须在合同签订后接到甲方电话通知进场后3日内进场并开始进行施工准备工作。具体开工时间，以甲方施工计划安排为准。 （六）工期延误：若因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，若因乙方延误工期造成的甲方损失（包括业主罚款及甲方为保证工期所发生的费用等），费用由乙方承担。 第三条合同工程量、合同单价及合同总价款 （一）、合同工程量： 本合同数量暂定500 （T），甲方有权在施工过程中根据乙方的能力及表现进行增减或终止。实际完成的工程量以技术交底和设计（变更）图纸为基础，以甲方工程技术人员认可、技术部长审核、项目总工签认的合格工程数量为准。 （二）、合同价款： 本合同为单价合同，￥0.31 元/KG（大写人民币元/公斤） 本合同单价为实施和完成本项目所有工作内容的综合单价。合同单价中已包含乙方为完成本合同工程需要的劳务、小型机具、二、三项材料及配件（本合同约定甲方供应除外）、水电费、安装、缺陷修复、利润、环保、调遣（进出场）、临时工程（建设与拆除）、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。合同单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，单价一次包死，在合同执行过程中，不作任何调整。 本合同单价不包含税金，税金由甲方缴纳。本工程税金仅指营业税、城市维护建设税及教育附加税，除此而外的一切税费由乙方负责缴纳。 （三）、总价款：