项目责任承包合同
甲方（公司）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（项目部）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
根据公司“本部企业经营管理办法”和《建设工程项目管理规范》的有关规定，甲乙双方结合实际情况，就项目承包管理，经平等协商，自愿达成如下合同条款，双方共同遵守。
一、承包方式
1、甲方同意将承接的工程项目安排给乙方承包施工，工程范围详见公司年月日与业主签订的工程承包合同。
2、乙方按照“确保上交、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面风险承包。自垫所需资金，依法经营，独立核算，自负盈亏，自担风险。
3、乙方同意按工程结算总价百分之向甲方缴纳施工管理费，乙方同意按工程结算总价（含个人所得税，如果当地各种税费费率不同，按实办理）由甲方扣缴现行规定的各种税费。乙方确保按国家的法律法规规章向相关部门缴纳各种
费用。建设单位拨付第一次工程款到账时，由甲方一次性扣缴乙方应上交的施工管理费和税费。
4、工程项目劳保基金全部由甲方返回上交公司，乙方不能分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持。
二、项目经理部管理
1、工程项目经理部由甲乙双方推荐人员报公司审批成立，项目经理部全体员工的工资、奖金、福利等均由项目经理部承担。主要管理人员（项目经理、生产副经理、技术主管、施工员、质安员、资料员、预算员、材料员、会计等）都必须执经年审合格的相关资格证书上岗。项目部使用的劳务队伍（劳务用工），必须使用持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质，且经公司人力资源部、工程科技部、市场发展部等部门资质评审合格的建筑工程劳务承包单位。如使用没有劳务资质和未经过公司资质评审（年审）的劳务队伍，对项目部处以人民
币元/次的罚款。项目部必须给予劳务用工人员法律法规规定的必要的劳动保障、安全保障和生活保障，依照相关法律法规规章购买保险。项目部不得与无执业资格的特殊工种人员签订《劳动合同》或发生实际上的劳动关系。特殊工种作业人员（电工、机械工、塔吊司机、电焊工、架子工等）必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查出上述人员无证上岗或假证上岗，造成的一切损失由乙方和当事人承担，甲方将追究相关责任人的相关责任。
2、乙方及责任人必须承担履行公司与建设方签订的工程施工合同的全部职责（含工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、工程交验、工程决算、工程保修、资金收回等）。按公司规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查。
3、乙方必须严格按照国家、当地政府、有关主管部门的法律、法规、规程、条例、政策、办法、规定和国家验收规范组织施工，认真执行公司制定的关于工程质量、安全生产管理规定，项目现场管理规范要求和有关规章制度，并接受上述单位、部门的检查，如有问题必须无条件整改，否则公司有权采取相应措施进行处罚，由此产生的费用由乙方承担。
4、乙方必须自觉服从当地政府及有关主管部门的管理、监督、办好办齐按政府规定的各种证、卡、外地施工单项注册、异地纳税等手续并承担所需费用，甲方负责提供相关资料。
5、工程项目未经业主同意和公司同意，不得分包。项目分包不得违反法律禁止性规定，不得肢解分包，不得分包给不具有相关资质的单位。禁止转包行为和出借企业资质的行为。分包合同条款不能优公司与建设方签订的工程承包合同条款。乙方必须切实加强对分包单位工程质量、安全生产、工程进度、资金的监督、管理，如发生损害甲方信誉的问题或给甲方造成损失的，由乙方和责任人承担。
三、项目资金管理
1、工程款打入甲方账号，由甲方支付给乙方。
2、工程款必须专款专用，严禁挪作他用。如有挪用工程款的行为或侵吞、窃取、骗取、或者以其他手段非法占有工程款的行为，依法追求责任人的刑事责任，造成损失的，由责任人承担赔偿责任和违约责任。
3、如建设单位要求施工单位部分垫资或带资施工，要求交付质保金，信誉保证金及筹措其他资金的，其资金全部由乙方负责组织资金运作，并承担由此造成的风险。如乙方应组织的资金不能及时到位，导致甲方与业主签订的施工合同不能依约履行的，乙方应无条件地服从甲方的安排，配合甲方的工作，乙方为该项目
开支的费用在该项目竣工验收结算后，再与甲方结算，乙方因此给甲方造成损失的，由乙方相应承担责任。
四、项目工程施工（质量、安全、文明施工）
1、乙方应精心组织、精心施工，严格按公司质量、环境和执业健康安全管理体系要求对施工现场的工程质量和文明施工进行质量管理，认真执行国家工程建设强制性标准，保证工程一次交验合格，保证当地安检、卫检、现场评检次次合格，争创安全文明工地；确保本工程为合格工程，争创省优工程，芙蓉杯或鲁班奖。
2、工程项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。项目施工过程中，应按规范要求和合同要求进行自检、互检和交接检。质量教育必须警钟长鸣，常抓不懈。乙方应制订严格的质量管理体系，科学的施工方案，充分的技术交底，加强对施工人员的技术培训，确保工程质量，杜绝工程质量事故，避免工程质量法律风险。
3、工程项目安全控制必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。乙方是安全生产的第一责任人，全面负责工程项目的安全生产和文明施工。乙方应建立安全管理体系和安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。项目经理部必须建立施工安全生产教育制度，学习安全和生产法律、法规、规章、制度和安全纪律，提高施工人员的安全意识。实施安全技术交底并保存双方确认的安全生产检查和分析。安全员必须持证上岗，排除安全隐患。
4、项目运作、施工、保修期间，凡被建设行政主管部门及其委托的执法监督管理机构记录一般不良行为并公示或暂扣安全生产许可证天以内的，乙方和责任人无条件地按处罚部门和甲方的要求将项目整改达标并按本项目合同总价款的%承担违约金；凡被建设行政部门及其委托的执法监督管理机构记录
严重不良行为并公示或暂扣安全生产许可证天以上的，乙方和责任人无条件地按处罚部门和甲方要求将项目整改达标并按本项目合同总价款的%
承担违约金。
5、为了保证工程项目顺利进行，按时竣工，确保工期、质量、安全、文明施工，全面履行“工程承包合同”和本合同的责任，乙方应交纳履约风险金人民
币元整。工程竣工验收后，若未发生损害甲方的行为和甲方信誉的事项，所交纳的履约风险金全额退回（不计算利息）。如发生重大质量、安全事故，文明施工受通报点名批评，不良记录等或因民事闹事、诉讼案件给公司造成损失或不良影响的，乙方和责任人除承担经济损失外，该全部履约风险金作为对甲方信誉的补偿。
五、项目财务管理
1、甲方对乙方委派专职或兼职财务人员，财务人员必须参与项目的财务管理，掌控项目进出的全部资金，加强对项目收支的监管，杜绝工程款“体外循环”。乙方所有收支往来一律要通过财务结算中心。乙方及时与业主、材料供应商、民工包头及项目聘请的其他员工、租赁商、分包单位等核对债权债务及资产往来结算情况，及时依约履行支付义务和主张债权。财务人员凭书面合同支付材料款、租赁款、分包工程款、劳务工资等。定期分析和向甲方报告项目工程成本开支情况，及时全额上交项目税金和管理费。
2、项目部不得拖欠农民工工资，若发现有拖欠情况，甲方可冻结乙方账户。
六、项目材料管理
乙方应建立材料管理制度，安排专职材料管理人员，负责做好项目材料计划、采购、验收、保管、发放、账务管理工作，建立材料台帐，管理材料买卖合同，按照买卖合同及时支付材料款，注重材料商违约证据的收集和保留。
七、项目资料管理
乙方必须做好工程项目资料管理。工程开工前必须将项目招标文件、投标文件、中标通知书、施工合同、施工许可证、开工通知单等上交甲方。项目施工过程中所发生的合同交易行为，乙方应签订书面合同并交一份给甲方备案。工程竣工验收交付使用后必须将竣工图、工程验收资料、工程决算资料、质量评定等级证书，工程照片等分类、整理、装订成册送交甲方。否则，不予支付项目竣工验收的工程款。
八、项目经理部印章管理
项目经理部印章必须由公司办公室统一刻制、启用、废止。甲方指派专人管理项目经理部印章。所有加盖项目部印章的资料必须登记造册。严禁使用项目部印章借款、担保等。乙方及乙方联络人若违规以项目经理部公章或项目经理部名义对外签订合同、协议、借贷款、担保等对外业务活动而造成的一切法律责任由乙方承担。
九、农民工学校的创建和管理
乙方严格执行号《关于在建筑工地创建农民工学校的通知》，在项目开工后依托施工现场设立农民工学校，并报市、州、建设行政主管部门和公司人力资源部备案。乙方向甲方交纳押金，若乙方未按要求创建和管理农民工学校，甲方没收乙方的押金，如果受到建设行政管理部门通报批评或被记为不良行为记录的，按照本工程造价%以上的经济罚款执行。
十、违约责任
1、乙方在项目实施阶段没有全面履行施工合同，没有按照业主或监理的要求进行施工，或工程质量达不到要求，由乙方自行承担违约责任，由此进行返工而发生的所有费用，由乙方承担。在对外关系处理和涉及有关经济纠纷违约需要诉诸法律手段才能解决时，乙方承担全部诉讼费用和由此产生的违约责任或损害赔偿责任。在施工过程中如有严重损害企业形象、信誉的行为，除承担实际损失外，还应赔偿企业形象、信誉损失，并扣除履约风险金。
2、乙方在履行本合同中严重违约给甲方造成损失的，甲方可单方解除本合同，乙方应无条件的协助、配合甲方的工作，赔偿甲方的损失。
十一、管辖
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二、其他
1、本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
2、本合同经各方签署后生效。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
联系人：
联系方式：
地址：
乙方（盖章）：联系人：
联系方式：
地址：
土地承包合同协议范本 有关土地承包合同范本 甲方：村民委员会 乙方： 根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过方式取得甲方荒滩荒山林地的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同： 一、甲方将位于村民委员会组所有的，以北、现以西与毗邻的荒山林地发包给乙方使用，其四至为：东至：现西边; 南至：与村荒山相隔的通往上山的道路; 西至：这两座山顶东西分水岭一线; 北至：从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。 二、乙方承包后，承包使用期五十年不变，即从二oo 年月日起至二o五年月日终止。 三、乙方所承包的荒滩荒山林地使用权及其地上附着物总承包款为人民币元整，付款方式为： 四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。 五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。 六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权，保护其合法权益不受侵犯，对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。 七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。 八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发现问题及时书面通知乙方。 九、甲方保证该荒滩荒山林地界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。 十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。
内部项目承包责任协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 工程，由乙方承包实施施工，为了保证工程质量和安全生产，使工程施工顺利完成，经甲、乙双方协商一致，自愿制订以下条款，双方共同遵守履行。 第一条内部承包双方总约定 1、乙方应全面履行国家行业主管部门的有关规定及甲方与建设单位签订的工程施工合同及协议的全部条款。 2、乙方应在甲方与建设单位签订的施工合同条款规定期限内竣工。 3、该工程质量乙方应达到甲方与建设单位签订的施工合同所约定的工程质量等级，并保证竣工后获得工程质量核验认定证书。 4、乙方必须按照部颁标准和省、市《建筑施工安全管理、文明施工检查标准》搞好施工现场的安全生产和文明施工工作。 5、本工程项目乙方自愿按照甲方与建设单位签订的合同补充协议条款进行承包，乙方对本工程项目采用独立核算，自负盈亏，甲方不承担本工程项目一切经济损失和责任。 6、按国家行业主管部门有关规定，本工程开工前，项目负责人和各工种建筑作承包时，必须和有资质的劳务公司签订合同，决不允许与个人包工头签订承包协议，未按规定，一切后果由乙方自负。 第二条税、费的缴纳规定 1、乙方应按工程结算总造价___1__%上交甲方工程管理费，不包括因本工程发生的任何费用，工程款由建设单位按合同付款方法分期转入甲方帐户，甲方必须专款专用,五个工作日内转入乙方。 2. 本项目甲方统一做资料,乙方负责出具保证资料,资料费用按行业标准的百分之九十 收取;甲方统一报验、分部分项验收、竣工验收、报优质工程所发生的费用按各项目所施工的建筑面积分摊。 3、根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国个人所得税法》及《南昌市地方税务局关于加强建筑安装业所得税征收管理的通知》的规定，乙方承包的工程项目有义务按国家有关部门规定依法缴纳税款、企业所得税按当地税务部门收取代收代扣。乙方必须提供该工程项目总造价的65%以上成本发票，否则甲方将预征该工程项目总造价的 0.5%企业所得税。 4、税、费缴纳方法为：管理费由甲方在工程款中收取；税金与规费由甲方在乙方的工程款中按规定代收代缴。 5、乙方承建工程项目未履行上述税、费的缴纳，甲方有权停办乙方帐户上往来款，并在乙方往来帐户上划拨所欠税、费款额（含滞纳金等一切罚款费用），情节严重的移交司法部门依法追究其法律责任。
合同编号： 工厂生产承包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方：____________________ 乙方：____________________ 一、甲方有轮窑一座（22门）400砖机一套及所生产红砖的工具和现有的条件每块大砖按______计算，______年生产的大砖______万块，如超出______万奖励______元、如少完成______万扣除______元。 二、以收大砖为准，开凭证互相签字生效。 三、质量要求：砖的尺寸要标准，要整齐光滑，有棱有角。 四、下雨之前必须把机坯盖好，如不及时把机坯盖好，机坯被雨淋坏，不准进窑，乙方自行处理，数量大者，机坯的成本由乙方负责，但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品（如防雨布草帘）交给乙方使用，但乙方要保管好，及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所指定的地方，决不允许盖上去不摘，摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生，甲方要追究责任。 五、砖机的使用，下班时要把个人工作地方清理干净，不用的电源关了。住房不准拉长明灯睡觉，如发现一次扣______元，不准用电炉取暖，主机离合器开机以后，一小时不得超过两次，否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥，不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。 六、甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用品，款额由乙方负责。 七、工资结算办法；乙方生产______万大砖做押金，超______万以外，扣除伙食款，借款外，剩余部分全发清。 八、所出的大砖，必须放整齐，放在所指定的地方，要做到横齐紧直，如有塌顶甲方不予验收，码窑的要听从烧窑的指挥，按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥，决不允许想干什么就干什么，更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家，如有上述情况发生，一切后果由乙方负责。 九、杜绝工人到深水沟耍水，私弄电等一切违章行为，造成伤亡事故，甲方概不负责，一切后果乙方负责。 十、所有在场的工人每人负担一个义务工，其余杂工每个人给挣______元。 十一、伙食管理：厂方只允许不超过五个人起小灶，但必须要用鼓风机，不准用电炉做饭，违反者每人收煤款______元整。 十二、半路走的人员，在找不回人顶替，造成生产数量的影响，扣除走的人员全部工资。 十三、乙方找来的工人，一切外出手续及计划生育流动证全部带齐，否则上级部门罚的款厂里概不负责，上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责，机器上的工作人员，不经工头调整，不准随意换班，否则对违者罚款。 十四、年终工资发放不超过7天，超出后每天厂内负担现金______元整生活费。 十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同意后签字生效，本合同受法律保护。 甲方（公章）：____________________乙方（公章）：____________________ 法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：______________ ______年______月______日______年______月______日
新版劳务承包合同协议书 导读：本文是关于新版劳务承包合同协议书，希望能帮助到您！ 企业承包合同的签订，一般依法采取公开招标的方式进行。投标者可以是公民个人、集团或企业法人，通过竞争而中标者为企业经营者，今天小编就给大家来分享一下承包合同，喜欢的来收藏哦 劳务承包合同协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。 第一条：工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。 1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、) 第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。
第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。 第四条：付款方式 进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。 第五条：安全施工，及安全事故责任 5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。 5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。 第六条：工程质量，验收与保修 6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。 6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。
承包协议书范本 甲方：_____________ 集团，绍兴县 ____________ 进出口有限公司 乙方：________ （绍兴县 ________ 进出口公司杭州分公司承包人） 地点：杭州 甲乙双方就绍兴县_____ 进出口公司杭州分公司的继续承包运营及双方 的责任和利益分配等事项达成如下协议： 第一条 1. 甲方继续支持已在杭州组建的绍兴县____ 进出口公司杭州分公司， 由乙方承包。在甲方的支持，指导和监督下，乙方从事甲方法定登记范围内的各项经营活动，独立操作进出口业务，并承担全额业务风险。如因甲方责任造成乙方的业务风险，应由甲方承担相应损失。 乙方必须严格按照国家有关外贸政策经营，甲方有权抽查乙方出货及制单情况，如发现乙方有违法行为时，甲方有权随时终止并解除本协议，如由此造成的经济损失由乙方承担。 2. 乙方在经营上享有自主权。甲方有义务在乙方的对外经济交往中所发生各种法律诉讼时，_ 出面并帮助和协助乙方。 第二条 1. 乙方的营业场所暂设在甲方在杭州凯旋门商业中心的分公司办公室内。乙方在甲方杭州分公司办公期间需向甲方支付物业管理费，水电费和场地费等合计人民币万/ 年，乙方承诺争取在每年的六月底前付清。 2. 甲方对乙方的经营应及时提供相应的出口配套服务；甲方及时提供给
和办理乙方所需的出口用核销单、发票、商检证、产地证等各种进出口单据及相应证章使用。 3. 乙方的出口创汇额计入甲方的出口统计 4. 乙方可自主按需招收单据操作、财务及各类业务人员、管理人员，其报酬由乙方支付。 5. 甲方设出口收汇奖。按乙方出口收汇每美圆____ 分人民币按结算单 计提给乙方。 第三条结算方式 1. 甲方以国税局可计退税单据上的金额为计算基础和以中国银行美圆现汇 牌价______ 为基础，退税率 ____ %出口产品按每收汇usd1.oo 付人民币_______ 元，退税率为____ %的出口产品按每收汇usd1.00 付人民币 _______ 元，退税率为____ %的出口产品按每收汇usd1.00 付人民币9.52 元计算，与乙方逐单按时结算；如结汇牌价变动超过＋/-0 ____ 元/ 美圆，则按实际变动汇率相应调整。 2. 乙方在吸引代理出口时，如遇有代理委托方提出的代理结汇率高于上述 的，乙方可向甲方提出，由甲方根据实际情况，如同意可单独确定规定的委托代理方的结汇率，甲方可与乙方单独就此核算，乙方与此类代理委托方的代理合同备份给甲方，以备遵照。 3. 甲方凭乙方出口结汇水单和相应的出口产品完税发票，在 3 个工作日内给付乙方或乙方指定的收款单位对应的人民币款项；由于非人力不可抗拒原因拖迟付款而造成乙方或乙方吸纳的委托代理方的经济损失应由甲方负责。
项目责任承包合同 甲方（公司）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（项目部）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据公司“本部企业经营管理办法”和《建设工程项目管理规范》的有关规定，甲乙双方结合实际情况，就项目承包管理，经平等协商，自愿达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、承包方式 1、甲方同意将承接的工程项目安排给乙方承包施工，工程范围详见公司年月日与业主签订的工程承包合同。 2、乙方按照“确保上交、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面风险承包。自垫所需资金，依法经营，独立核算，自负盈亏，自担风险。 3、乙方同意按工程结算总价百分之向甲方缴纳施工管理费，乙方同意按工程结算总价（含个人所得税，如果当地各种税费费率不同，按实办理）由甲方扣缴现行规定的各种税费。乙方确保按国家的法律法规规章向相关部门缴纳各种
费用。建设单位拨付第一次工程款到账时，由甲方一次性扣缴乙方应上交的施工管理费和税费。 4、工程项目劳保基金全部由甲方返回上交公司，乙方不能分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持。 二、项目经理部管理 1、工程项目经理部由甲乙双方推荐人员报公司审批成立，项目经理部全体员工的工资、奖金、福利等均由项目经理部承担。主要管理人员（项目经理、生产副经理、技术主管、施工员、质安员、资料员、预算员、材料员、会计等）都必须执经年审合格的相关资格证书上岗。项目部使用的劳务队伍（劳务用工），必须使用持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质，且经公司人力资源部、工程科技部、市场发展部等部门资质评审合格的建筑工程劳务承包单位。如使用没有劳务资质和未经过公司资质评审（年审）的劳务队伍，对项目部处以人民 币元/次的罚款。项目部必须给予劳务用工人员法律法规规定的必要的劳动保障、安全保障和生活保障，依照相关法律法规规章购买保险。项目部不得与无执业资格的特殊工种人员签订《劳动合同》或发生实际上的劳动关系。特殊工种作业人员（电工、机械工、塔吊司机、电焊工、架子工等）必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查出上述人员无证上岗或假证上岗，造成的一切损失由乙方和当事人承担，甲方将追究相关责任人的相关责任。 2、乙方及责任人必须承担履行公司与建设方签订的工程施工合同的全部职责（含工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、工程交验、工程决算、工程保修、资金收回等）。按公司规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查。
合同编号：YT-FS-5588-27 家具厂承包合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
家具厂承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方：家具厂承包合同 根据平等自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就下列房屋的租凭达成如下协议。 第一条：厂方基本情况。 甲方厂房座落在北碚区北温泉镇前过村变电站对门。甲方厂房设备租给乙方使用。在承包期内乙方拥有设备的使用权，但所有权归甲方所有。乙方在承包期内自主经营，设备的维修及维护乙方全权全权负责。如有损坏照价赔偿。同时乙方应向甲方交保证金￥5000元。保证金在合同期满后退回。 第二条租凭期限 租凭期限为叁年，自年月日至年月日 第三条：租金。
设备年租金为人民币元。 第四条：付款方式。 乙方应在本合同生效之日向甲方一次性付承包费及保证金。 第五条：关于装修和改变房屋结构的约定。 乙方不得随意改变和损坏房屋的设施，如有房屋装修、装饰穿墙、打洞，必须经甲方同意，否则损失照价赔偿。 第六条：其它事项。 1甲方只提供厂房及设备使用，乙方在生产过程中的安全事故。由乙方自行负责，甲方不存在任何经济连带责任。 2、甲方只提供水、电设施给乙方使用，一切费用由乙方按国家规定自行缴纳。 3、如因国家需要征地建设、不可抗力因素，必须终止合同时。按实际承包时间结算承包费。 4此合同到期后，乙方需要续租时，按市场物价的增长面增长，增长的幅度为在同等条件下乙方优先
合同编号： ****市建筑装饰工程施工 人工费合同书 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
人工费合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了甲、乙双方共同的利益，确保做好工程质量，落实甲、乙双方责任，明确甲、乙双方的权益，经甲、乙双方共同商定;甲方将***********等工程以包工的形式由乙方承包，具体承包要求协议如下： 一、工期：总工期为天，由年月日起至年月日止完 工；（如果中途工期发生变化，一切应遵从甲方安排）。如果乙方在甲方发出复工通知单后3天内，乙方还是无法按照甲方要求安排进场施工的，甲方将以每天1000元对乙方进行处罚;如果3天至7天内仍无法安排施工作业人员进场施工，甲方将对乙方作自动退场处理，并以该工种人工总价的5%进行处罚。如果因乙方原因造成延误工期，业主方对甲方的处罚费用由乙方承担。 二、乙方施工作业人员必须听从甲方的指挥，乙方必须遵循有令必行的原则，不 能以各种理由停止或拖延正常施工，如果对本工程有故意拖延时间的情况，造成工期延误所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须和工程其它各工种相互协调，发生问题协商解决。甲方提供相关施工图纸及技术指导，乙方要严格执行，且只能接受甲方管理人员的指令，只对甲方管理人员负责，如乙方在未经甲方同意而接受第三方的指令进行施工作业的，甲方将对乙方处以1000元每人每次的处罚，并有权对因此造成的损失要求乙方赔偿。如乙方不配合甲方施工管理人员的，甲方有权将其开除并清理出场。乙方必须严格按照甲方的质量要求进行施工，甲方将对乙方的施工质量进行检查、验收、对不合格工程项目有权要求返工，对其所造成材料损失由乙方承担。乙方必须在工地保持良好的形象，不可泄漏甲方秘密，不可同甲方施工管理人员争吵。
承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
承包合同协议书范本通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维
修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导， 做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须
项目施工经济责任内部承包合同 合同名称：中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方将工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国 建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点：浏阳市古港镇 三、承包方式：包工、包料 四：承包内容：护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容，及本工程相关的临时设施工程（含生活设施）、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理（资料、施工放线）、全面安全管理等工作。 五、承包价格见（劳务项目工程分项报价表） 1、临时设施 1·1乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认，费用由乙方承担。 1·2乙方同意：若乙方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，甲方需 要继续使用时，按照1·1条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的 比例折旧转让给甲方；单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 1·3施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变 压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用；场内便道由乙方承担；施工便道维护由乙方负责并承担费用；二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 2、甲方义务 2·1组织实施项目管理，对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方 负责。 2·2办理项目开工手续，向乙方提供必要的开工条件。
合同编号：YT-FS-7407-51 工厂车间承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工厂车间承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(用人单位)： 乙方(劳动者)姓名： 工种：下大料，下小料，接板人数：6人 一、合同期限 本合同自20xx年月日起至年月日止，合同 期为一年。(指全年工作时间) 二、工作范围 1、梁与梁连接，梁与柱连接，柱与墙连接，柱与 柱连接，柱与预埋连接的接板，端板预埋锚栓底板， 劲板，平垫片，抗滑移试件板，次构件所需的所有连 接板的下料和铲渣及钢板卸车。其他产品制品按工位 制作吨位计价。 2、所有焊接型钢的翼腹板的切割，包括翼腹板变 截面的板材，手工下料，半自动机下料H型钢腹板打
坡口。其他产品制品按吨位计价。 3、所有焊接型钢翼板，腹板的拼接，切割，焊接更改型钢，修复型钢。其他产品制品按吨计价。 4、搞好范围内的设备保养，维修，场地保护，场地打扫，所有工具保管。选择合理位置将气瓶固定好，确保气瓶不会倒掉，以免摔坏气表。(不计报酬) 5、安全用电，节约用电，气。合理用料，与上下道工序紧密配合。(不计报酬) 6、切割后将氧化渣等杂物铲除干净。 7、材料进厂卸车后要合理堆放。半成品要堆放整齐，并将半成品的规格标注清楚。(不计报酬) 8、做好每一日的工作记录及考勤，月底报到车间作为工资结算依据。 三、质量要求 1、按图取材，且材料切割面应无裂纹，夹渣，分层，不得出现大与2mm的缺棱。 2、小料切割允许偏差:即工件长宽允许偏差±2mm，局部缺口深度允许偏差1mm。
项目经理内部责任承包协议书（修1） 甲方：长沙市城固建筑材料有限公司 乙方： 甲方根据与签订的工程项目《外墙保温隔热施工承包合同》要求，经考察后决定聘任乙方为该外墙保温隔热工程项目经理，全权负责该项目内部责任承包的工程安全、质量、进度、及经济指标。为了明确甲乙双方责任、权利、义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分友好协商一致，同意签订本内部责任承包协议，以资共同遵守执行。 一、工程项目概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程项目建筑面积：约㎡ 4、保温隔热工程面积：约㎡ 二、工程项目内部责任承包目标 1、包工程安全文明施工 （1）、乙方在施工前必须对参入项目管理及施工人员进行相关安全文明施工的培训和教育，明确严格的考核规章制度；以工程项目名义为参入管理和施工人员购买团体人身意外伤害险； （2）、施工期间必须严格执行和遵守建设方的安全生产、防火管理和文明施工的各项规定，接受项目建设方相关管理部门、人员和甲方的监督、检查和指导； （3）、乙方对各所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，必须确保符合安全要求和处于安全状态方可进行作业施工。发现隐患，立即停止施工，并经整改或检修合格后方可施工。严格遵守有关安全、消防工作，预防安全事故的发生；
（4）、乙方承担项目参入管理和施工人员发生安全事故全部责任。 2、包工程质量合格 （1）、项目工程施工用的材料品牌必须达到如下要求 保温腻子和柔性腻子为城固品牌；抗碱底涂、反射中涂、罩面漆和主色漆为品牌；其他辅料按工程系统配套要求乙方自行选定品牌； （2）、工程施工工序、施工工艺符合相关国标或省标要求，施工厚度符合甲方与建设方设计要求； （3）、施工工程中，严禁擅自更换材料品牌或偷工减料，必须自觉接受项目建设方相关管理机构和甲方的监督、检查和指导； （4）、甲方要求乙方所有保温工程必须按国家规范、强制性标准、图纸及甲方的现场要求施工，且必须做到一次性工艺验收，质量必须达到优良； 3、包工程进度 工程施工进度必须满足甲方与签订《外墙保温隔热施工承包合同》要求。 4、包经济独立核算 （1）、内部责任承包方式：包工包料，包质量、包安全生产、文明施工、包吊蓝施工、包验收、包税金（含个人收入根据国家相关政策应该缴纳的税金）。 （2）、内部责任承包单价：外墙保温隔热综合承包单价为元/㎡（包括乙方所有开支费用、管理费用、利润及税金）； 三、工程决算及工程款的支付 （1）、甲方协助乙方办理项目工程决算； （2）、项目决算审定后，甲乙双方办理内部承包决算； （3）、该项目工程进度款到甲方后，5天内甲方支付给乙方； （4）、建设方97%工程款到甲方后，5天内甲方支付乙方至甲乙
工厂承包经营合同范本 承包经营合同的基本内容就是合同的主要条款，那么生产承包经营合同怎么写呢？以下是在小编为大家整理的工厂承包经营合同范本，感谢您的欣赏。 工厂承包经营合同范本一 甲方：娄底市新源有色科技有限公司 乙方：易XX 为提高生产经营效益，将企业扭亏为盈，经公司全体股东协商，将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺，并向下游产品伸延，经甲乙双方友好协商，由乙方投资对原生产工艺进行改造，并由乙方承包生产经营，现达成如下协议，以资共守。 一、承包生产经营期限：自二OXX年四月一日起至二OXX年四月一日止，时间为五年，第一年度免交生产经营承包费用，第二年度上 交股东梁永福承包经营款肆拾万元，其余股东按此股份比例上交费类 推，第三年度到第五年度共三个年度每个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元，其余股东按此比例类推。 二、承包期满后的投资固定资产与设备处理。对乙方本次改造投资的固定资产及设备，承包期满后对有使用价值的固定资产及设备按国家标准计提折旧后的剩余价值，由下届承包人支付给乙方。
三、承包期内，乙方生产经营需要银行贷款，以甲方名义申报贷款，甲方同意将其名下的固定资产作为贷款抵押。甲方及股东必须及时配合办理相关贷款手续。乙方必须按时归还贷款，并以易世峰所持股份作担保。乙方以公司名义向政府及相关部门申请项目支持资金归 乙方所有，费用由乙方承担。 四、乙方承包期所产生的债权、债务均由乙方自行承担，甲方概不负责。 五、乙方在承包期内承担企业法人的全部权利与义务，注重安全生产，乙方在生产经营中所产生的安全事故均由乙方承担责任及相关费用，甲方概不负责。 六、乙方20XX 20XX年承包款按每年100万元计算，在此承包 期内，乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款，办理环保许可证所支付款项及应由公司承担的其它款项，在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再分配给各股东。杜冬云应得承包款交梁永福代收。 七、未尽事宜，双方本着友好与实事求是的原则，协商解决。 甲方： 乙方： 年月曰 工厂承包经营合同范本二 发包方：__________________ 以下简称甲方）
劳务承包人工费合同协 议书书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
劳务承包人工费合同书 用人单位：青海正源建设工程有限公司 （互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥ 劳务承包姓名（代表）：电话： 身份证：﹤简称乙方﹥ 根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。 一、合同期限：年月日至年月日。 二、工作内容： 1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。 2、劳务者在该岗位职责要求 按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有的责任，由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工 劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。 4、甲方责任 项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。 5、乙方责任 （1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 （2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。 （3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。 （4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。 6、安全及文明施工与管理
承包合作协议合同范本 篇一：承包经营合同范本(通用版) 承包经营合同 发包方（甲方）: 有限责任公司 承包方（乙方）: 鉴于 甲方基于公司（以下简称公司）发展及管理需要，与乙方协商一致，将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务，特于签订此合同。 第一条承包事项：公司所有与经营管理相关的事宜。 第二条承包经营的方式：发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第四条承包经营的期限为年,即从年月日起至年月日止。 第五条承包费为元/年（大写：人民币每 年），五年共计元（大写：人民币）。承包费用在本合同签订后5日内支付完毕。
第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 第六条承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利： 有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 有权决定公司的管理机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后，由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 第九条承包方在承包期间应尽的义务 必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚，发包方可向承包方追偿，并可解除承包合同。
1111 项目经理责任承包协议书 甲方（公司）： 乙方（个人）： A、总则： 一、为更好的落实公司的各项规章制度，为更好的实现项目效益，为了项目工程的质量、安全得到有效保障。 二、工程项目以项目经理负责制为基础，公司进行全方位的支持、监督、控制、以确保工程能顺利进行。 三、公司各项目的项目经理从符合“德、量、才”标准的内部人员选拔为主，外部招聘为辅，为实现共同协定的目标，共创双赢，使公司资源得到充分合理的利用，成本得到最合理的控制，项目经理能得到最合理的回报。 B、甲方经考察后决定任命为工程项目经理，乙方已接受任命。根据项目的实际需要，双方达成如下一致协定，共同遵守。 C、重要条款： 一、项目名称：珠江管理区产业工人居住区配套道路工程（珠江一路、珠江 二路） 项目地点：广州南沙开发区珠江管理区 二、责任期限：与工程工期一致。工程竣工后如因乙方原因造成工程质量或 其它原因而导致甲方被追索，甲方仍可以根据本协议追究乙方的终身责任。 如因征地原因而长时间不能施工的，经甲乙双方同意可将该部份转由第三方承包，该部份利润直接冲减总利润。 三、责任目标：在确保工程安全、质量、进度、文明施工前提下，本项目利 润目标（具体分析见附件一）。如材料单价或分包单价等发生变动，则高出原分析单价部份，在利润目标上扣减，低于成本分析单价部份的视为创收利润。 四、乙方的优先权利：本项目的各项考核符合甲方要求，工程的质量、进度、
文明施工、安全满足业主等部门的要求，在不影响本项目正常运作情况下（本项目大部份已完工），乙方在甲方的其它项目并符合甲方要求的同等条件下可优先获任项目经理。 五、乙方责任范围： 1、根据项目施工的实际要求，进行项目管理人员的聘用及工薪编制（参照甲方工薪制度条文，并经甲方同意）。 2、有权对项目内部人员的聘用、解雇、晋升作出决定（采购、仓管、统计、财务人员及项目副职由公司委派），但须事先通知甲方并获得甲方同意。经甲方考察，项目部人员不称职者或其他原因的，予以辞退的人员，乙方无条件服从。 3、在甲方批准的施工计划、进度计划和有关规章制度（含本合同的相关规定）的指导、监督下，灵活自主地开展项目施工活动。 4、在不违背公司管理原则的基础上，健全项目本身的各种规章制度，并将其落实到实处，发挥各种规章制度应有的效力。 5、准确理解、执行、优化甲方的管理意图；认真执行、遵守甲方制定或由甲方颁布实施的各项规章制度。乙方须接受甲方对项目的考核，（考核办法见附件一）；乙方须遵循在甲方工作指引下进行各项工作（甲方工作指引见附件二）；乙方必须执行甲方制定的审批程序（见附件三）；乙方必须遵守甲方对项目部的各项管理（甲方管理制度见附件四）。（注：如规章制度部分条款与本合同相冲突，则以本合同为准）。 6、财务管理方面，原则上执行甲方的财务管理制度，如因实际情况需要，亦可在不违背甲方财务管理制度的前提下予以适当补充，但必须事先经甲方书面同意。 7、落实甲方与项目部约定的各项指标，及时补充或修正完成各类指标的先决条件。 8、文明施工，积极维护甲方良好社会形象与商业信誉。 9、对因组织、指挥并参与工程的施工过程中所了解或知悉的关于甲方或任何甲方的业务合作伙伴的商业秘密不得向任何第三方披露。 10、按经甲方批准的聘用编制招聘本项目所缺管理人员（公司委派除外），项目部聘请项目人员时必须要求入职人员出具各种资格证书、职称证明及其它各类相
精姓合同 人工承包协议 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 甲乙双方本着友好协商、平等互利、风险共担的原则，为强化人工责、权、利管理，就四川震林每日光伏蔬菜大棚施工土建部分工程内容由乙方包工，全额完成，并协商约定如下： 双方共同遵守： 一、施工内容 乙方施工内容包括甲方与每日光伏公司签订的承建合同所含全部内容：含机械、模板、支模、砌体、抹灰、粘贴、散水的材料和人工。 二、工期要求：按大甲方与甲方签订的工期执行。 三、工程量：约4万平方米。 四、承包价格：按每平方米元价格计。 五、付款方式：以两栋大棚为结算单元，完工验收合格后甲方与大甲方结算付款额的80%支付乙方，全部完工后付到97%, 3%作为质保金，保质期满后一次性付清。 六、安全协议：乙方在施工过程中承担施工内容内的安全全责，确保安全施工，施工人员购买保险，防范风险发生。甲乙双方不另行签署安全协议。 七、工程验证：甲乙双方认可大甲方的验收结果，若工程验收不 精逃合同合格需整改，续建重建一切责任由乙方承担， 并承担甲方惩罚，甲方概不负责。
八、文明施工 1、乙方施工过程中不许出现打架斗殴、酗酒滋事和其他不文明事件， 保持良好施工队伍形象。 2、乙方需及时将建筑垃圾清运到指定地点，保持现场整治有序，文 明施工。 九、附则： 1、本协议商定后双方未尽事宜及补助签署协议与本合同具有同等效力。 2、协议双方如出现分歧，双方协商解决，协商不成具有提请人民法院仲裁的权利，管辖地为施工现场当地的人民法院。 3、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。 4、本协议失效期为本合同履行完毕。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 年月日年月日 精选合同 ［温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注］
YOUR LOGO 项目承包协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
项目承包协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方： 乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。 一．双方的责任和义务 乙方：1.乙方在XXxx年xx月xx日（阳历）之前完成工作任务。 2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。 甲方：1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用 2.甲方提供具体要求工作要求。 二．项目报酬 1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。 2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用 三．合作要求 1.甲方给予部分资料及活动经费。 2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不
少于35人。 3.乙方应在约定时间完成工作任务。 四．合同的变更、终止和解除 合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。 五．违约责任 在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。 本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。 甲方：_____ 乙方：_____ 法定代表人（签章）：（盖章或签名） 合同签订日期:合同签订日期: ____年___月___日 ____年___月___日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
项目目标责任承包合同 （2008版） 江苏省苏中建设集团股份有限公司 第二工程公司
江苏省苏中建设集团股份有限公司第二工程公司 项目目标责任承包合同 （2008版） 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司第二工程公司一工程处 乙方：项目部项目经理 为了进一步深化企业内部改革，加强项目管理核算意识，严格控制施工成本，确保优质、高效完成合同指标，努力提高施工管理水平，实行项目经理负责制，遵循平等、自愿、公平和内部招标的原则，双方就本建设工程项目施工事宜，经协商一致，签订本项目目标责任承包合同。 一、工程概况 1、工程名众美5#地块32#A及商业主体、32#B及商业主体、34#楼主体、地下车库装修工程。 2、结构类型剪力墙 3、承包方式包工包料 4、承包范围 二、项目质量、安全、文明责任目标 1、工程质量合格 2、安全生产无重大安全事故发生 3、施工工期 总工期 4、文明施工达到市级文明工地 三、项目成本包干指标 本工程按合同取费标准测算工程造价为53278793元，经成本分析，固定成本为5940585元，占造价的11.15 %；可变成本（即项目目标成本）为45315696万元，占造价的85.05%；毛利为2022511元，占造价3.79%。乙方对可变成本实行承包，施工中严格将可变成本作为项目目标成本，进行认真控制，不得突破总价的%，节约部分作为项目部的节余分红，超耗部分抵扣项目班子人员工资。（附：项目成本分析汇总表） 四、甲方责任 1、负责与建设单位或总包方协调开工前的各项准备工作以及施工合同的洽商与签订。 2、有权对工程项目实行监督、检查和考核，对项目施工上的成本支出、安全