库尔勒愿暻智慧生态产业新城（一期）弱电
工程施工合同
甲方：
乙方：
甲方将弱电系统工程（弱电管网、通信布线、CATV等）承包给乙方，为了按期优质完成工程的施工任务，明确甲、乙双方的权力与义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、国家建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》等相关条款的规定，并依照本工程的具体情况订立本合同，以此共同遵照执行。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：。
3.承包范围：按建设单位和相关行业主管部门审核通过的弱电图纸要求完成本工程下列内容：（1）弱电综合管道建设，（2）CATV配套工程，（3）小区内通信综合布线。
4.承包方式：包深化设计、包设计图纸审核，包工包料、包工期、包质量、包安全、总包干方式；同时包调测及在约定的时间内完成弱电验收并取得验收合格证。
5.工程期限：
双方商定:本合同工程工期从，满足交房节点。不可抗力原因，经甲方书面确认，工期可相应顺延。
6.合同价款及付款方式：
6.1合同价款：a、管道工程费（含通信布线投入）按照5元/建筑平方米进行结算；b、CATV配套费（用户电视初装及管理费）按照11元/建筑平方米进行结算。建筑面积暂定为万平方米，最终
结算建筑面积以经过库尔勒市建设工程施工图审查中心审核过的施工图所表明的总建筑面积为准，以上承包单价均包括设计费、图纸审查、工程施工及竣工验收并取得验收证书等所有费用。
6.2付款方式：本工程如分期建设分批交房，原则按建设单位实际进度分期支付，每期安装工程结束，支付所施工内容造价的50%工程款，甲方按合同约定自工程验收合格（以通信行业协会、广电相关部门出具的合格证日期为准）之日后一周内支付40%工程款，余下10%工程款待信号接入，用户可以安装信号后一周内经一次性付清给乙方（因工程验收合格信号接入后，日常维修由通信运营商、广电部门负责，因此无需保修费用）。
6.3乙方应在甲方付款前按照甲方财务的要求出具正规发票并提供相关手续，否则，甲方有权拒付工程款。
7.工程质量标准：
7.1符合国家现行有关弱电安装的安全、规范等要求。
7.2乙方确保所施工内容通过相关部门验收合格。
二、双方责任
甲方责任：
1.指定同志为甲方代表负责施工现场的各方协调、管理、工程实施期间的技术经济签证的办理以及工程款支付等的相关工作。
2.施工中如遇变更及增减项目，应提前向乙方发出变更通知单，及时办理工程施工中的有关技术经济签证。
3.竣工验收合格后，甲方及时办理工程款结清事宜。
4.提供施工所需的合格场地。
5.提供水、电源的接驳点，电费乙方自行支付。
6.协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系。
乙方责任：
1.指派为施工现场代表，负责履行乙方有关责任、义务。
2.工程开工前三日，协助甲方做好开工前的相关证件办理，应报送施工组织设计、详细的施工进度计划和流程及其它有关施工文件给甲方和监理审定。严格按照甲方确认的施工图纸、国家相关施工及验收规范要求进行工程施工，确保工程质量，保证本工程验收合格。
3.必须根据甲方施工进度的安排，及时配合甲方的进度，确保工程按时竣工，如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成其他方停工、窝工和工期损失，由乙方负责按甲方与其他方签订的奖惩制度予以赔偿，甲方在与乙方结算时直接予以扣除。
4.乙方应采取有效措施，做到文明施工，确保施工安全，乙方造成的一切安全事故均由乙方负责全部责任和费用。
5.乙方应及时收集和整理各种工程竣工资料，接受监理单位和甲方的检查和督促。
6.临时设施由乙方自行解决，乙方施工所需的水电由甲方负责协调，但费用由乙方自行支付，如乙方施工需要穿越小区道路、人行道、绿化带、房屋、建筑物等基础设施，乙方应通知甲方，甲乙双方共同协调做好管线布置综合考虑，及时预留套管或者预埋管线。除此之外，一旦在施工过程中须破坏小区内基础设施，由此给甲方造成损失，由乙方承担。
7.乙方施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾应及时清理并堆放甲方指定的地点。
8.乙方应做好成品和施工现场一切安全防护保护措施，未经甲方或监理同意不得随意破坏和拆除，擅自破坏和拆除所造成的一切责任和经济损失均由乙方承担；若已施工的部分管道不通，应在施工前书面报监理和甲方请求予以处理。
9.乙方全权负责办理本合同承包范围的通信与CATV设施向相关行业主管部门的报检报验工作，并承担相关的报验费用，需要甲方相关资料和签字盖章的，甲方予以协助。
10.各项隐蔽工程在隐蔽前，乙方必须自检合格后方可以书面通知甲方和监理，在三方检查验收合格后方可隐蔽，并提供隐蔽照片给甲方。如接乙方书面通知甲方及监理按时验收。乙方擅自隐蔽的，必须无条件的拆除隐蔽层提供甲方、监理进行查验，费用乙方自理，并且乙方须支付甲方0.2万元/次的违约金
11.工程完工后按工程质量要求进行工程完工自检后书面通知甲方初验。初验前应彻底清运属于乙方施工范围的建筑材料、废料、垃圾并将工作面处理干净，做到工完场清。具备竣工验收条件，竣工后向甲方提交二份完整的竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告，并书面通知甲方组织工程竣工验收。
12.乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。如出现施工单位工人由于工资问题，在施工现场闹事或引起政府有关部门调查的事件给甲方造成负面影响，经甲方调查属实的，乙方支付违约金按0.5万元/次给甲方。
13.乙方应服从监理和总包单位相关现场管理的规定，乙方应收集和整理各种工程资料并及时同总包单位沟通和协调向监理单位申报各种资料。
三、变更
如甲方对工程范围和内容做出任何变更，则甲方应以书面形式向乙方发出变更申请。同时，因施工现场情况改变临时调整施工方案，乙方应及时通知甲方，所产生工程量，按实调整，相关变更产生的费用均包含在承包单价中，甲方不再另行增补。
四、竣工及验收
1.乙方应在本合同规定的期限内实现工程的竣工。
2.每期工程竣工之日起15日内，乙方应对分期完成工程，提供完整的工程资料。如验收中发现由于乙方原因造成的工程缺陷，由乙方负责在5个工作日内整改完成。
3.乙方负责协调相关行业验收事宜，确保验收合格，若无法一次性通过验收，所产生的协调等费用由乙方承担。
五、违约责任
1.除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，造成工期延误超出暨定工期，每延期一天，甲方有权从未支付款中按每天1%扣除，作为违约金。
2.工程竣工验收期间发现质量问题，由乙方负责整改，费用乙方负责。
3.工程竣工验收合格后，一年内出现质量问题，乙方负责维修，费用由乙方负责。
六、合同解除
1.甲，乙双方协商一致，可以解除合同
2.有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约致使合同无法履行。
3.一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议时，按本合同关于争议的约定处理。
4.合同解除后，乙方应妥善做好已完成和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，有过错的一赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
七、其它事宜：
1.乙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包，如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权随时单方面终止合同，同时乙方支付合同总金额20%的违约金给甲方。
2.本工程各道工序开始施工前乙方就技术方面事宜积极与甲方和监理沟通、协商，共同制定施工方案，乙方在施工中按设计图纸和即定方案施工。如施工中甲方再次要求变更，乙方应积极配合，但非乙方原因造成的变更增加费用，甲方承担。
7.3执行过程中如遇争议，应友好协商，如协商不成，任何一方均可向合同签订地四川崇州人民法院提起诉讼。
7.4本合同双方代表签字盖章后生效，至工程竣工验收、工程款结算完毕后终止。
7.5本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具同等效力。
7.6本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议约定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表签字：代表签字：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
网络工程合同通用版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-008902
网络工程合同通用版 委托方（甲方）：________________________________承建方（乙方）：________________________________ 经双方协商，订立合同如下： 一、服务内容1．甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。2．经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。3．网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不
在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。 二、质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 三、合同报价合同报价见附件“网络工程报价明细”。 四、付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的? 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。 五、违约条款合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。本合同未尽事项和条款，由甲
承包人（以下称为乙方）： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 网络工程，涵盖以下5项的设计和施工。 1、综合布线工程。（包括数据网络和语音线路） 2、监控布防工程。 3、门禁一卡通工程。 4、机房及防雷接地工程。 5、数据、语音及终端线路测试并提交竣工资料。 工程地点： 承包范围：根据设计图纸规定的承包范围包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全，包组织竣工验收及费用，按发包人提供的招标文件及图纸包干。 工程含税总造价：元（大写）。 注：施工项目各个分项造价细则详见合同附件。 二、合同细则 1、合同生效 本合同从双方代表签字盖章之日起生效。 2、工程工期的约定 A．乙方在签署合同后，年月日进场。月日需要完成所有的布线及点位测试。 B．乙方应按期完工，合同约定的竣工日期是年月日。因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，如果耽误工期，乙方要承担耽误工期的
损失。 C．由于乙方造成的质量事故，乙方负责承担全部责任并承担相应的返工费用，工期不顺延。D．因甲方未按约定完成甲方相应的工作，影响工期，工期顺延。 E．因非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续五个工作日累计停工达8小时，工期相应顺延一天。 F．因甲方要求设计变更导致工期的增加，工期顺延。 3、工程质量 A．乙方施工必须严格按国家颁布的有关规范、标准和甲方认可的施工方案施工，必须符合设备厂商及材料商制定的技术规范与要求。 B．乙方必须按照招标文件技术要求保质、保量、按期完成工程。 C．乙方在施工过程中必须接受甲方的监督。 D．乙方必须按施工图纸严格施工。 4、施工与设计变更 A．当甲方提出对方案有重大修改，需有书面通知乙方，增加费用由甲方承担，减少费用从合同总金额中扣除。 B．招标文件及附件规定允许调整的项目、设计变更、因甲方原因或不可抗力导致停工而增加的费用（总计元内不做调整），工程量按实际发生结算，但合同总费用不作调整，增加费用单独结算。增加费用参照合同《材料清单明细表》中有单价的按原单价下浮%结算，没有可套用单价时，应根据同类产品的市场平均价格下浮%。 5、竣工验收和结算 A．在乙方所实施的工程中，甲方有权对工程和材料进行抽查，如果抽查达不到合同所约定，乙方将无偿更换，由乙方承担相关费用和工期延误费用。 B．乙方施工完成后，以书面通知甲方，由甲方和乙方代表共同组成验收小组，依据国家有关行业规定和标准对工程进行验收，确认竣工验收合格之日为竣工时间。 C．乙方在工程竣工前5天，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，工期顺延。 D．在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或整改的部分，双方在验收时应议定整改措施
YOUR LOGO 2021版网络工程承建合同 The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 2021版网络工程承建合同 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 委托方（甲方）： 承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下： 一．服务内容 1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。 2、经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。 3、网络工程项目明细： 甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。 在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。 线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二．质量保证及保修
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。 乙方对其销售的产品提供____年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。（硬件保修____年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。 对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或 其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 四．合同报价 合同报价见附件“网络工程报价明细”。 五．付款方式 合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。 六．违约条款 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。 本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。 本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由____人民法院解决。
甲方： 地址： 电话： 乙方： 地址： 电话： 根据省政府，省建设厅，省广电局[]2号文件。关于新建小区，在建、拟建有线电视规定，甲乙双方：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规。现将甲方所建小区规划内，总户数约；户；商铺余约户。有线电视及相关业务建设项目，经双方协商之后，达成以下协议双方共同信守。 第一条合作原则 甲、乙双方愿意在优势互补基础上，相互尊重，并由乙方投资建设小区内广电有线电视及相关服务vod点播、数据专网、宽带网络接入等综合接入及配套。 第二条双方的权利及义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方为乙方提供社区总平面图、大楼平面图等。 2、甲方为乙方提供楼道内管道井、户内预埋管线。 3、甲方授权乙方为唯一在其小区规划区域内建设有线电视工程的合法公司。承诺不再与其他公司签署有线电视工程建设协议。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责根据甲方提供的建筑规划设计资料，进行小区规划区域内有线数据传输网络布线系统的规划施工及调试。
2、乙方负责维护整个小区规划区域内有线数据传输网络系统的正常运转。 3、乙方建设完成的有线数据传输网络设备系统负责维护、技术升级、技术改造，并对用户提供技术支持，提供信息资料和相应的技术咨询。 4、乙方保证小时、全年天维修服务，保证业主利益。 5、工期要求：各楼栋及室外满足安装条件，由甲方通知，乙方应在接到通知后7日内到场施工及调试。 第三条所有权问题 小区有线电视网络建设及相关综合布线系统（包括自主投资的管道，暗埋、明装箱体）的所有权和使用自主权归乙方所有。 第四条违约责任 1、自签订本协议之日起任何一方变更项目计划或终止合同而导致对方遭受损失、变更方应承担赔偿责任。 2、如因不可抗拒因素导致的损失，双方本着友好合作的原则协商解决。 3、如遇政策及法律法规相违背，依据政策、法律法规为准。 第五条协议生效 协议自签订之日起生效，由乙方审计人员现场勘查设计，乙方施工管理部门认可后开始施工，如遇不可抗拒因素导致协议不能按时执行时，双方协商解决。 第六条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日
有线电视网络配套工程建设协议 甲方：南京金盛装饰市场经营管理有限公司（合同编号：）乙方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司（合同编号：） 甲乙双方根据省物价局、省建设厅《关于全面实施住宅商品销售“一价清”制度的意见》（苏价服[2003]303号）以及南京市物价局《关于新建商品住宅有线电视网络工程配套费的批复》（宁价服[2009]303号）的有关规定，甲方应为NO.2011G22地块配套建设有线电视网络。为保障用户权益，提升新建商品住宅的整体品质，甲乙双方就实施NO.2011G22地块的有线电视网络配套工程建设达成一致意见并签订本协议。具体内容如下： 一、工程名称：NO.2011G22地块 二、工程地址：南京市建邺区水西门大街北侧，江东路西侧，燕山路东侧 三、工程开工时间：以甲方书面通知为准 四、合作内容 1、甲方按照市物价局核定的标准向乙方缴纳工程建设配套费，乙方按照下一代有线电视网络NGB标准承担小区有线电视网络建设（含小区管道建设）、开通信号，并承担后续有线电视维护工作。 2、本有线电视配套工程新建地上建筑面积60934.3平方米，楼栋总数1幢，具体楼号金盛装饰城。 3、本有线电视配套工程金盛装饰城非住宅地上新建建筑面积60934.3平方米，根据项目实际情况，经甲乙双方协商一致，该部分有线电视分配网采取基础布网模式，为用户预留接口，不布放至终端。用户可根据需求自行交费申请户内布网和户内信号开通（450元/终端）。 五、工程配套费用
1.工程配套费用预算。根据宁价服[2009]303、[2011]347号文件规定，有线电视网络工程配套费按照小区商品住宅建筑面积计收。本工程金盛装饰城非住宅按6元/平方米计算，工程建设总费用为365605.8元（人民币大写：叁拾陆万伍仟陆佰零伍元捌角）。 2.工程配套费决算。NO.2011G22地块竣工后实际建筑面积与规划建筑面积不符的，甲方在竣工后向乙方付清尾款时，按实际建筑面积重新计算的价格支付。 六、费用结算方式 合同签订后于2012年11月30日前甲方向乙方支付本合同总额的20%，计73121.16元（人民币大写：柒万叁仟壹佰贰拾壹元壹角陆分）；乙方或乙方委托的建设方、施工方进场施工前，甲方向乙方支付50%，计182802.9元（人民币大写：壹拾捌万贰仟捌佰零贰元玖角）；余款在竣工验收合格开通信号前按实一次性付清，并按实际竣工测量面积重新计算的价格支付。乙方按甲方分期支付的费用分期开具发票。 七、双方权利和义务 1.甲方应向乙方出示加盖甲方公章的项目总平图（含经济技术指标，图纸设计证书甲级编号:A132002898），待甲方拿到该项目最终正式《建设工程规划许可证》后，再向乙方提供上述许可证复印件，并按规划许可证上核准的面积重新计算支付价格。 2.甲方向乙方提供小区管线综合图、小区楼栋弱电系统平面图、单体管线设计图、设计户数清单、全套电子文档资料，由乙方进行审核确认后作为本合同附件。甲方协助乙方将审核后图纸报规划主管部门，领取有线电视专项规划许可证。楼外管线施工完成后，甲方协助乙方办理规划验线等手续。 3.甲方提供的楼内管网设计应符合乙方设计规范要求。 4.甲方按照合同约定及时、足额向乙方缴纳工程建设配套费。 5.甲方应及时通知乙方小区楼外管道及楼内线路施工时间，派专人协助乙方在小区内的施工。对乙方在施工过程中的临时用电、用水、设备存放，甲方应免费提供必要的方便。甲方对乙方网络的线路、设备器材负有协助保管责任。 6.甲方为乙方的设备用电提供不计量的表前电，如小区用电是高压计量，须承诺小区内乙方设备用电免费。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
网络工程维护合同书范本专业版 委托方（甲方）： 负责人： 联系方式： 地址： 承建方（乙方）： 负责人： 联系方式： 地址： 经双方协商，订立合同如下： 一、服务内容 1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。 2、经双方协商，乙方的施工开始日期为________年____月____日，交工日期为________年____月____日。 3、网络工程项目明细： （1）甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。 （2）在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线
和线路测试）。 （3）线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。 二、质量保证及保修 1、甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。 2、乙方对其销售的产品提供________年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 三、合同报价 合同报价：_____________________________________________。 四、付款方式 合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。 五、违约条款 合同自甲乙双方签订之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币_________元。
网络工程合同(示范合同) Network engineering contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-032807
网络工程合同(示范合同) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。 一、维护范围及内容： ⑴该网络工程故障维修。 ⑵该工程软件故障维修（包括系统安装，系统还原，系统更新，定期检查，）。 ⑶网络工程每月一资定期检查。 ⑷工程应用最新信息传播。 ⑸提供技术支持。 二、维护方式： ⑴突发故障的上门维护：在接到甲方的电话通知后，乙方必须最迟在第二
个工作日内进行上门维护。(如有特殊意外，双方调解处理)。 ⑵每周一次定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。 三、收费： 项目实施完毕后一年内免费提供产品及工程的维护和检查，终身优惠提供 项目升级及维护。 四、双方责任。 ⑴.在甲方的工作时间内必须尽职尽责提供工程维护项目里的服务内容，甲方要求服务的联系方式为电话联系，甲方发出维护请求后，乙方必须在20—120 分钟内上门服务，如有特殊意外，双方调解处理。 ⑵.乙方在为甲方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，由甲方自出更换新配件或是可用配件费用(其中更换零配件负责安装费用属于免收范围)。如甲方被维修的配件为乙方所提供，则根据产品正规保修细则履行。 ⑶.乙方在为甲方更新系统、工程服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊 的工具或软件，其费用由甲方支付。 五、合同未尽事宜，由甲乙双方另议。 六、本合同书一式两份，双方各持一份 七、本合同双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 代表人：代表人： 年月日年月日 ======
最新网络工程协议书范本 根据双方合作意向，乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务，处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。 一、甲方的权利和义务 1．享受全面周到的"网管及计算机维修"服务。 2．享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。 3．享受乙方网管工程师，每两周一次的全面检修保养。 4．全面检修保养： 逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行； 互联网与局域网是否畅通无阻，以及其他网络设备是否正常连接、工作； 如发现问题，在不影响甲方正常工作的前提下，在最短的时间内排除故障。 5．享受24小时的 "网管及计算机维修"的免费咨询服务，：_________。 6．享受合同期内免费提供最少_________小时的电脑知识培训。 7．在乙方实施服务过程中，甲方应积极协助乙方工作，避免服务中断。 8．为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确，在乙方
工程师出发前往现场前，甲方有义务准确描述现场情况，并回答乙方工程师所提问题。 9．出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时，双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。 二、乙方的权利和义务 1．此协议生效后，乙方应保证甲方所投保服务的_________台服务器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及其他共享网络设备的正常运行。协助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后，在国家规定的工作时间内，不超过_________小时立即上门，维修的标准达到正常使用。 2．免费电话咨询，_________小时提供紧急上门服务的次数不超过_________次／年，以紧急救援结束后乙方签字确认为准。 三、乙方服务内容 1．硬件服务： 乙方保证甲方所投年保的电脑主机（主板、硬盘、光驱、板卡等）、显示器，外设（打印机、扫描仪）、网络设备的维护、维修，保证硬件设备正常运转。 注：如发现硬件损坏，乙方负责硬件维修，对无法维修的硬件，由乙方提出配件的规格、型号和报价，可以由甲方自行采购，也可以由乙方代为您采购（以不高于市场价格为准）。 2．网络管理与软件安全服务 a．为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案；
无线网络工程施工合同 甲方：________________ 乙方： 双方经友好协商同意，签定本合同。 第一条、工程项目 工程名称：无线网络 第二条、工程费用 1、本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。 2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。 第三条、工程费用支付与结算 1、本合同签定后，两个工作日内甲方付工程预付款，甲方支付合同总价的30%，即人民币5700元（大写：伍仟柒佰元整）。 2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后天内，乙方向甲方提供工程竣工资料， 甲方向乙支付合同总价的余下部分70%，即元（大写：）。 3、乙方负责本工程一年质量保修！ 第四条、甲方工作 1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地； 2、甲方负责协调解决乙方在施工中的用电事宜。 第五条、乙方工作 1、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外； 2﹑乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为； 3﹑各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清； 4﹑乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试提供保障，直到工程验收合格； 5、必须保证施工安全，所有施工出现的责任由乙方自行承担。 6、乙方进场后，遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若工程量有增加，可以向甲方提供申请以供商讨。若乙方退场，将扣下乙方所有工程费用。 7、在工程验收合格后，应配合对本工程各系统免费提供一年的保质维护。 第六条、合同的生效与终止 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。工程经甲方和监理验收合格和峻工结算后，有关维护保养内容有效，其它条款即告自行终止。维护保养期满，本合同自行终止。 第七条、纠纷解决 甲、乙双方在执行本合同的过程中发生纠纷争执时，双方应本着友好协商的态度解决问题。 协商无效时，双方只能在甲方所在地法院提起诉讼，败诉方应承担违约责任并向对方赔偿失。
合同编号：广电网络承包工程合同 合同签署时间：2015年月日 合同签署地点： 广电网络承包工程合同 甲方： 法定代表人： 法定地址： 乙方： 法定代表人： 法定地址： 甲、乙双方经友好协商本着优先、优惠的原则达成协议如下： 一、服务的内容 1、在本合同有效期内，乙方同意根据本合同的条款和条件向甲方承担通信工程，在其资质等级和业务允许的范围内，完成甲方委托的工程项目，并将尽一切努力来保证向甲方提供优质的服务。 2、甲方同意根据本合同的条款和条件接受乙方提供的服务。 二、工程的项目与数量 1、工程名称：(编号：) 2、工程分项： 3、工程地点： 4、工程期限： 5、工程期限：自年月日开工至年月日完工。 6、工程承包形式：甲方提供建设主材料，乙方负责工程建设、赔补协调。 7、工程准备：
7.1甲方在开工前应清除施工现场内影响施工的障碍物，解决施工用电，组织设计人员对乙方进行工程设计交底，审定乙方施工方案。 7.2乙方在开工前应组织人员学习、熟悉图纸，负责编制施工方案，安排施工进度计划，做好一切施工准备。 7.3甲方派为项目负责人，乙方派为施工负责人，共同履行本合同各项条款。 7.4隐蔽工程由乙方随时通知甲方进行验收，无故逾期，视为验收通过处理。 三、工程费用与付款方式 1、工程费用：本工程施工承包合同金额：具体执行额度由双方根据工程施工情况按审计结果结算。 2、工程费收取标准：本工程预算按照（大包价）有关规定编制计取； 大包价如下： 3、付款和结算：付款及结算办法严格执行甲方《工程管理办法》和财务资产部相关规定。工程验收合格后，乙方开具相应正式发票，甲方向乙方支付80%工程费用，剩余20%工程费用作为质保金，一年质保期满后付清。 4、所规定订立的工程费标准均符合国家和本市的有关规定。
网络综合布线合同样本 网络工程合同范本 甲方: 乙方: 地址: 地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。 第一条、合同标的及价格 甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程(包括网络总控制中心、PDS布线、系统集成及有关场地改造)设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。 工程总价格为人民币(大写: ); (人民币: )。 第二条、技术要求 乙方保证按AMP NETCONNECT综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。 第三条、工程时间
乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二??一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二??一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。 第四条、安装和验收 1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。 2、乙方到现场的人员所需费用(劳务支出、安全保险、住勤等一切费用)均由乙方负责。 3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准: (1)EIA/TIA 568B规范; (2)ISO 11801; (3)《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。 (4)EIA/TIA 606规范，材料通过UL969认证。 (5)EIA/TIA 607接地系统规范; 4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用AMP(安普)公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有RJ45跳线，并提供AMP(安普)产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。 5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案(及施工图)，进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括:
网络工程施工及服务合同书 委托方（甲方）： 承建方（乙方）：**网络技术服务有限公司 甲方委托乙方承建甲方的无线网络工程。经双方协商，订立合同如下： 一、工程介绍： 1、工程及服务名称：**幼儿园教学楼、小学教学楼、初中教学楼无线网络覆盖工程、网络维护服务 2、施工内容：按照甲方要求,由光纤引入至AC路由器管理器，通过AC路由器 管理器直连到主交换机，再由POE交换机分接到每个无线AP。共计132 个无线AP网络节点， 所有线路都严格按照国家弱电标准GB 50312-2007； 3、施工地点：**幼儿园教学楼、小学教学楼、初中教学楼 4、服务内容：为**系统提供无线覆盖、无线AP统一管理、认证等 二、主要工程量： 1. 在承建工程过程中，乙方完成上述工程介绍中的施工内容，甲方应积极配合乙 方进行安装和调试等各项工作； 2. 在承建工程过程中，乙方负责整个局域网络的布线施工； 3、在承建工程过程中，乙方负责整个网络的设备安装及调试工作； 4、全部施工完毕后，乙方须对整个网络进行检测，确保施工质量。 三、施工工期、及服务年限 乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。 自网络建成交付使用起1年内乙方免费为甲方进行网络维护服务，2-4小时内处理甲方提出的网络问题。 自免费网络维护服务期满一年，每年网络维护费自行协商。（甲方可自行选择维护服务商，乙方提供路由器密码、注意事项、硬件信息等服务。） 四、合同报价： 根据附页报价清单，合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写： ____________________（详细清单附后）。 五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的____30%____作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币 ￥__________大写：____________________。 六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、提供一年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年（硬件保修一年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 七、违约条款： 1、乙方在施工期间内，若遇特殊情况工期可往后顺延，但最迟不得超过交工日期后3天（每超过一天，乙方则以合同总金额的千分之一补偿给甲方）； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后两年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 附：详细清单。 甲方：__________________________ 乙方：___________________________ 联系电话：__________________________ 联系电话： _______
编号：_____________ 无线网络工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（甲方）： 承建方（乙方）： 甲方委托乙方承建甲方的无线网络工程，现经双方协商，按互惠互利，诚信公平的原则，签订本合同： 工程概况 1、工程项目： 2、工程地点： 3、产品名称、规格、价格及预算明细：见附件 支持IEEE802.3af标准，供电距离为100米，只为802.3af终端设备供电 AC集中管理 服务软件、可统一管理AP，一键修改◆结合智慧WiFi网关，有效实现对区域内各分布AP的集中统一管理及云平台增值运营； ◆支持标准POE或外置电源双模式供电。◆吸顶式高功率无线AP（功率可调节，最高27dbm），300Mbps，2.4GHz；◆支持标准POE及12V 1A直接供电两种模式，可直接固定于天花板、吊顶上面。 ◆可赠送集中管理客户端软件及云平台功能使用权 2、本合同明细数量以甲方实际收货及验收结算为准，如有缺项相应按单价扣除。 二、施工工期及承包方式 1、工程开工日期：20XX年月日。 2、工程竣工日期：20XX年月日。 3、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全的总包干。
三、工程价款及付款方式 1、合同款额(含税)：￥元（大写：元整）。 2、合同签订后三个工作日内甲方支付合同价款的30%给乙方作为定金款，即：人民币￥（元整)。 3、在合同约定期限内乙方全部安装完毕并经验收合格的交付日起五个工作日内甲方支付合同价款的70%给乙方，即：人民币￥元(大写：元整)。 4、乙方必须在甲方支付进度款的前三日内提供甲方所在地税务部门认可的、户头为甲方的正式发票。 四、工程验收及保修 1、验收标准：①信号强度标准须达到-10dbm～-75dbm；②须进行VLAN安全隔绝措施；③统一SSID名称；④须保证每个AP的信道不受干扰。 2、乙方在预期限内竣工完后，乙方以书面形式通知甲方派代表前来验收，甲方如不能在接到乙方通知后三日内进行现场验收工作，逾期则视为工程验收合格。 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方应配合甲方进行维修及维护工作。 4、保修期限：12个月，自工程竣工验收合格之日起算。 5、保修责任范围：除不可抗力损坏外均属乙方保修责任范围。 6、保修内容：工程所涉及的设备AP、路由器、网络管线等。 7 、在保修期内，发现有设备质量问题，应在接到通知后24小时内组织人力、物力免费返修。属甲方人为使用造成的，其返工修理费由甲方负责（芯片维修更
网通、电信、移动、广电、光缆线路代维合同 合同发包单位（甲方）： 合同承包单位（乙方）： 甲乙双方经友好协商，就XX公司XX业务区光缆线路代维事宜，同意在遵守《中华人民共和国合同法》的基础上，按下列条款签定本代维合同，共同遵守。 一．代维内容 1．甲方将XX业务区部分已运行光缆线路委托乙方进行日常维护工作。 代维线路的名称、规格、数量和地点详见本合同附件一。光缆线路长度最终以实际测量长度为准。 2．代维期间，乙方按附件二中要求的维护内容及周期进行日常线路维护工作。 3．在发现光缆线路受威胁或已经受损害时，乙方应及时采取应对措施并及时报甲方，如因处理不当或人为疏忽而导致甲方损失时，乙方应予赔偿。 4．甲方工程部门、运行维护部门、乙方维护部门共同参加新建光缆的竣工验收，签订附件四所列移交表。甲方应以书面形式通知乙方进入代维期，开始计算代维费。 二．代维费用的计算和支付 1.甲方按管道光缆及直埋光缆线路每皮长公里每月150元，架空光缆 线路每皮长公里每月200元的价格委托给乙方维护，费用构成详见附件三。
代维期一年，从合同签定生效日起开始执行。 2.甲方按季度支付乙方代维费。 3.甲方使用支票形式支付给乙方，乙方必须出具正式发票。 4.因发生线路的迁改的有关费用，应双方协商后，由甲方支付费用。 三．双方责任 1.合同签定十天内，甲乙双方代表共同进行管道、光缆巡查，并对纤 芯进行后向散射测试，测试纤芯总长，然后按光缆皮长=光缆纤芯长/1.012的公式得出光缆皮长，双方代表签字确认后，作为付款依据。巡查过程中发现问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并整理相应的资料。 2.甲方应及时提供代维光缆的完整竣工资料、纤芯分配图。 3.甲方负责提供日常维护及抢修时所用的光纤电缆、接头盒、尾纤、 水泥杆、井盖、钢管、塑管等主材，协调与机房、设备维护人员的关系，及提供其他力所能及的方便。 4.甲方协助乙方进行原始资料的收集、整理、复核以及对工程的整治 工作。 5.乙方向甲方说明代维人员组织结构及人员名单，保证随时按附件二 中的要求具备维护所需人员、工具、仪器仪表、车辆及通信工具，并处于待命状态。 6.乙方按附件二要求的维护内容及周期进行日常线路维护工作，每月 向甲方提交维护计划进度及维护记录报表。线路维护技术标准参照中国电信《长途光缆线路维护规程》。维护工作中发现问题，乙方应及时通知甲方，按甲方的要求进行整改，并整理相应的资料。 7.在发生线路故障时，乙方人员应在接到通知后立即赶到现场抢修。 按附件一中所列明的光缆级别，XX城区范围内的一级光缆线路应在乙方接到通知后六小时内抢通，二级光缆线路在八小时内抢通。XX郊县（市）内一级光缆应在乙方接到通知后八小时内抢通，二级光缆线路在十小时内抢通。 8.在以上规定时间内未接通线路，乙方需作书面解释；如超过规定时
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-017509 小额支付系统网络工程项目
小额支付系统网络工程项目合同正 式模版 小额支付系统网络工程项目合同 甲方：_________ 法定代表人：_________ 乙方：_________ 法定代表人：_________ 丙方：_________ 法定代表人：_________ 本_________小额支付系统合同由上列各方于_________年_________月 _________日在_________市订立。 鉴于甲乙丙三方就_________小额支付系统网络工程项目的事宜，三方经协商一致，达成_________小额支付系统合同，合同如下： 第一条甲方、乙方和丙方 甲方_________，乙方_________以及丙方_________三方就_________小额支付系统网络工程项目签订本合同。本合同所有采购货物和软件应用于_________小额支付系统网络工程。
第二条法定地址 甲乙丙三方就本合同进行的一切正式联系，除另有商定外，均应使用以下地址：甲方：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 传真：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 传真：_________ 联系人：_________ 开户行：_________ 帐号：_________ 丙方：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 传真：_________ 联系人：_________
网络工程施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
网络工程施工及服务合同书 委托方（甲方）： 承建方（乙方）：**网络技术服务有限公司 甲方委托乙方承建甲方的无线网络工程。经双方协商，订立合同如下： 一、工程介绍： 1、工程及服务名称：**幼儿园教学楼、小学教学楼、初中教学楼无线网络覆盖工程、网络维护服务 2、施工内容：按照甲方要求, 由光纤引入至AC路由器管理 器，通过AC路由器管理器直连到主交换机，再由POE 交换机分接到每个无线AP。共计 132 个无线AP网络 节点， 所有线路都严格按照国家弱电标准GB 50312-2007； 3、施工地点：**幼儿园教学楼、小学教学楼、初中教学楼 4、服务内容：为**系统提供无线覆盖、无线AP统一管理、认证等 二、主要工程量：
1. 在承建工程过程中，乙方完成上述工程介绍中的施工内 容，甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作； 2. 在承建工程过程中，乙方负责整个局域网络的布线施工； 3、在承建工程过程中，乙方负责整个网络的设备安装及调试工作； 4、全部施工完毕后，乙方须对整个网络进行检测，确保施工质量。 三、施工工期、及服务年限 乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。 自网络建成交付使用起1年内乙方免费为甲方进行网络维护服务，2-4小时内处理甲方提出的网络问题。 自免费网络维护服务期满一年，每年网络维护费自行协商。（甲方可自行选择维护服务商，乙方提供路由器密码、注意事项、硬件信息等服务。） 四、合同报价：
根据附页报价清单，合同总金额（不含税）：人民币 ￥__________大写：____________________（详细清单附后）。 五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 ____30%____作为订金，即人民币￥__________大写： ____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。 六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、提供一年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年（硬件保修一年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障
YF-ED-J6864 可按资料类型定义编号 网络系统工程项目合同书 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
网络系统工程项目合同书实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方：_________ 法定代表人：___ 乙方：_________ 法定代表人：___ 丙方：_________ 法定代表人：___ 本_________小额支付系统合同由上列各方于_________年_________月_________日在 _________市订立。 鉴于甲乙丙三方就_________小额支付系统网络工程项目的事宜，三方经协商一致，达成
_________小额支付系统合同，合同如下：第一条甲方、乙方和丙方 甲方_________，乙方_________以及丙方_________三方就_________小额支付系统网络工程项目签订本合同。本合同所有采购货物和软件应用于_________小额支付系统网络工程。 第二条法定地址 甲乙丙三方就本合同进行的一切正式联系，除另有商定外，均应使用以下地址：甲方：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 传真：_________ 联系人：_______
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 建设工程合同正式版
建设工程合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 建设单位：(以下简称甲方) 建筑单位： (以下简称乙方) 经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同： 一、工程地点：马集中学 二、工程名称： 三、承包方式： 四、开工日期： 五、竣工日期： 六、工程造价： 七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。
八、甲乙双方职责 (一)甲方 1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。 2、协助乙方疏通当地有关关系。 3、确保资金按进度到位。 (二)乙方 1、按甲方要求施工，确保工程质量。 2、确保工期，工期为天。 3、教育职工文明施工。 4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。 九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 ——此位置可填写公司或团队名字——