[模拟] 建设工程合同管理1
单项选择题
第1题：
债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。
A.需经对方同意
B.无需经对方同意，但应通知对方
C.无需经对方同意，也不必通知对方
D.需经对方同意，但要办理公证
参考答案：A
答案解析：
第2题：
某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。
A.拒绝接收索赔意向
B.接收索赔意向
C.提交发包人审核
D.与承包商协商索赔事项
参考答案：B
答案解析：
第3题：
如果监理工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。
A.监理工程师
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
参考答案：B
答案解析：
第4题：
FIDIC施工合同条件中的担保期限到( )为止。
A.承包商圆满完成施工义务
B.承包商圆满完成施工和保修义务
C.监理工程师分发接收证书
D.承包商收到最后一笔尾款
参考答案：B
答案解析：
第5题：
分包商在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。
A.业主
B.总包商
C.监理工程师
D.分包商自己
参考答案：B
答案解析：
第6题：
发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。
A.14
B.28
C.42
D.56
参考答案：D
答案解析：
第7题：
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（）执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
参考答案：B
答案解析：
第8题：
设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由
( )。
A.设计人承担
B.承接变更的设计人承担
C.设计人与承接变更的设计人共同承担
D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
参考答案：B
答案解析：
第9题：
勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.成立但不生效
B.既不成立也不生效
C.承诺生效但合同不成立
D.生效但不成立
参考答案：A
答案解析：
P29（四）合同的成立。2.要式合同的成立。如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 P11（五）定金。定金合同从实际交付定金之日生效。
第10题：
在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
参考答案：B
答案解析：
第11题：
施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。
A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
参考答案：A
答案解析：
对施工质量的监督管理
第12题：
A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。
A.应当由A公司承担清偿责任
B.应当由B公司承担清偿责任
C.应当由A公司和B公司承担连带责任
D.A公司和B公司均不再承担清偿责任
参考答案：C
答案解析：
订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。
第13题：
当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（）申请撤销裁决。
A.该仲裁委员会
B.仲裁委员会所在地的行政机关
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
参考答案：D
答案解析：
P49（六）申请撤销裁决。当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
第14题：
具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，由( )组织试车。
A.设备供应商
B.监理工程师
C.甲方
D.乙方
参考答案：C
答案解析：
第15题：
因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。
A.项目的直接损失
B.项目勘察费的2倍
C.项目的勘察设计费
D.返工项目的费用
参考答案：D
答案解析：
由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。返工后仍不能达到约定条件，承包人应承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第16题：
《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）。
A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
参考答案：D
答案解析：
P30五、缔约过失责任。（一）缔约过失责任的概念。
第17题：
设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而
被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（）。
A.设计人没收发包人支付的定金
B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费
C.发包人应支付合同价50 9／6的设计费
D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费
参考答案：C
答案解析：
P99（六）违约责任。（3）因发包人原因要求解除合同。设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
第18题：
如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。
A.《中华人民共和国标准化法》
B.《中华人民共和国合同法》
C.《中华人民共和国质量法》
D.《中华人民共和国建筑法》
参考答案：A
答案解析：
交货检验
第19题：
某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
A.按订购数量支付
B.按实际交货数量支付
C.待供货方补足数量后再按订购数量支付
D.按订购数量支付，但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金
参考答案：A
答案解析：
第20题：
FIDIC施工合同条件下，预付款保函( )。
A.在收到预付款的同时提交
B.金额大于预付款金额
C.由业主提交工程师
D.金额随承包商对预付款的偿还而递减
参考答案：D
答案解析：
第21题：
“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定则( )。
A.债务人不承担违约责任
B.由债权人追究第三人的违约责任
C.由债务人向债权人承担违约责任
D.由债务人追究第三人的违约责任
参考答案：C
答案解析：
第22题：
FIDIC合同条件规定，在( )之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发结清单
D.签发最终支付证书
参考答案：B
答案解析：
第23题：
当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本
B.计划成本
C.合理成本
D.成本和利润
参考答案：B
答案解析：
第24题：
监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"212程建设监理合同“中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（）。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
参考答案：C
答案解析：
P85二、合同有效期。尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自X年X月X日开始实施，至X年X月X日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不一定就是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人
的责任期。不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。
第25题：
在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任
参考答案：B
答案解析：
P113(一)材料设备的到货检验。1．发包人供应的材料设备。发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。(2)材料设备接收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。
第26题：
《建设工程设计合同(示范文本)》规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。
A.控制概算
B.编制招标文件
C.施工图设计
D.非标准设备制作
参考答案：A
答案解析：
第27题：
某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。
A.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
参考答案：C
答案解析：
第28题：
本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
参考答案：D
答案解析：
第29题：
FIDIC《施工合同条件》规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。
A.调价方法继续有效
B.调价方法无效
C.按对业主有利的原则执行
D.应酌情扣减违约金
参考答案：C
答案解析：
第30题：
按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。
A.业主额外支付
B.工程师承担
C.承包商自行承担
D.业主与承包商协商补偿
参考答案：C
答案解析：
第31题：
某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进
度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按
( )。
A.延误1个月竣工赔偿
B.提前1个月竣工奖励
C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励
D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
参考答案：A
答案解析：
工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。
第32题：
设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。
A.1
B.3
C.7
D.14
参考答案：B
答案解析：
第33题：
施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。
A.工程师
B.工程质量监督部门
C.仲裁机构
D.政府行政部门
参考答案：B
答案解析：
如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
第34题：
施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
参考答案：A
答案解析：
第35题：
( )不能作为合同的保证人。
A.房地产公司
B.国家机关
C.商业银行
D.保险公司
参考答案：B
答案解析：
第36题：
工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。
A.项目经理
B.发包人
C.设计人
D.工程师
参考答案：D
答案解析：
第37题：
监理单位在履行监理合同时违约，其赔偿总额( )。
A.没有限制
B.不应超出除去税金的监理酬金总额
C.不应超出包括税金的监理酬金总额
D.一律应当为对方当事人的实际损失
参考答案：B
答案解析：
第38题：
合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。
A.立即停止执行
B.继续有效
C.宣告无效
D.对要求变更的条款部分无效
参考答案：B
答案解析：
第39题：
下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
参考答案：C
答案解析：
赔偿损失是承担违约责任的主要方式。因为违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式。
第40题：
施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由
( )。
A.承包人办理申报手续，承包人承担费用
B.发包人办理申报手续，发包人承担费用
C.发包人办理申报手续，承包人承担费用
D.承包人办理申报手续，发包人承担费用
参考答案：B
答案解析：
第41题：
委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。
A.必须经公证机关公证
B.必须采取书面形式
C.可采取口头形式
D.由仲裁机构裁定
参考答案：B
答案解析：
第42题：
委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。
A.工程建设委托监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.有关法律法规
D.建设工程委托监理合同专用条件
参考答案：A
答案解析：
第43题：
施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了( )原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
参考答案：D
答案解析：
第44题：
FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先( )。
A.协商解决
B.提交给工程师
C.提交争端裁决委员会
D.提示仲裁机构
参考答案：B
答案解析：
第45题：
当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《中华人民共和国合同法》，应在( )履行。
A.支付货币一方所在地
B.接受货币一方所在地
C.货币存放地
D.货币使用地
参考答案：B
答案解析：
合同履行的原则
第46题：
为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。
A.建设工程已批准立项
B.建设工程经过可行性研究
C.建设工程已履行了报建手续
D.建设资金能满足建设工程要求
参考答案：B
答案解析：
第47题：
不属于合同变更或解除的条件是( )。
A.合同约定的解除合同的条件已经出现
B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
C.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益
D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同
参考答案：A
答案解析：
第48题：
招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案：C
答案解析：
第49题：
评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。
A.投标文件
B.招标文件
C.招标公告
D.资格预审文件
参考答案：B
答案解析：
第50题：
工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。
A.免除了承包人的设计责任
B.责任由工程师承担
C.设计责任由发包人承担
D.不能免除承包人的设计责任
参考答案：D
答案解析：
多项选择题
第51题：
按照FIDIC合同条件，属于工程师的职权包括( )。
A.修改合同工期
B.终止分包合同
C.改变工程任何部分的高程、基线、位置和尺寸
D.删减任何部分的工作内容
E.增加或减少合同中所包含的任何工作数量
参考答案：CDE
答案解析：
第52题：
施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。
A.固定价格合同
B.总价合同
C.可调价格合同
D.单价合同
E.成本加酬金合同
参考答案：ACE
答案解析：
第53题：
合同履行中的抗辩权包括( )。
A.中止履行抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.后履行抗辩权
E.代位履行抗辩权
参考答案：BCD
答案解析：
第54题：
在FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。
A.变更内容
B.变更工程价款
C.变更项目的施工技术要求
D.有关图纸文件
E.变更处理的原则
参考答案：ACDE
答案解析：
第55题：
材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。
A.采购方在合同内填错到货地点
B.供货方在合同内填错到货地点
C.未在合同内约定到货地点
D.运输部门错送到货地点
E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方
参考答案：ACE
答案解析：
第56题：
设备制造阶段的监理任务包括（）。
A.使用原材料质量的确认
B.制造过程重要试验结果的质量确认
C.审查供货方提供的月报表
D.对发运设备前包装质量的检验
E.货物运抵现场后进行开箱检验
参考答案：ABCD
答案解析：
P134（二）设备制造阶段的监理工作。A、B、C、D均属于设备制造阶段的监理任务。E属于设备运抵现场的监理工作（P135）。
第57题：
工程建设施工的分包合同当事人包括( )。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
E.分包单位
参考答案：DE
答案解析：
P169(一)分包合同的特点。分包合同既是主合同的一部分，又是承包商与分包商签订合同的标的物，但分包商完成这部分工作的过程中仅对承包商承担责任。
第58题：
依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。
A.负责合同的协调管理工作
B.外部关系协调
C.免费提供监理工作需要的资料
D.更换委托人代表需要经监理人同意
E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人
参考答案：BCE
答案解析：
第59题：
材料交货质量验收方法有( )。
A.经验鉴别法
B.衡量法
C.物理试验
D.查点法
E.化学试验
参考答案：ACE
答案解析：
第60题：
工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )工程的施工任务。
A.整个
B.单项
C.单位
D.分部
E.特殊专业
参考答案：ACE
答案解析：
第61题：
按照《合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是( )。
A.不属于合同内的约定
B.合同当事人未改变
C.第三人可以向债务人请示履行
D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿
E.第三人有追究债务人违约责任的权利
参考答案：BCD
答案解析：
第62题：
合同法律关系客体中的行为包括( )。
A.建筑物
B.施工
C.专利权
D.安装
E.建筑材料
参考答案：BD
答案解析：
合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计。施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。
第63题：
当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。
A.承包人以前已表明放弃索赔
B.提交的证据不足以说明索赔的部分
C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D.损失计算不足
E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
参考答案：ACE
答案解析：
工程师对索赔的反驳
第64题：
监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。
A.参与监理工作人员的业务专长和经验
B.是否遵循了规范化的管理程序和方法
C.监理工作的内容和范围
D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识
E.监理招标的成功与否
参考答案：ABD
答案解析：
第65题：
下列属材料采购合同主要条款的有( )。
A.技术标准和质量要求
B.材料数量及计量方法
C.担保
D.保险
E.结算方式及期限
参考答案：ABE
答案解析：
P128一、材料采购合同的主要内容。材料采购合同条款应包括13方面的内容，其中(2)质量要求的技术标准(选项A)；(5)合理损耗及计算方法(选项B)；(9)结算方式及期限 (选项E)为本题的答案。
第66题：
依法可以抵押的财产为( )。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人所有的专利权
C.抵押人所有的机器
D.抵押人的商标专用权
E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
参考答案：ACE
答案解析：
第67题：
指定分包商的特点主要表现为( )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
参考答案：ACD
答案解析：
P146(五)指定分包商。2．指定分包商的特点。(1)承担指定分包工作任务的单位由业主或工程师选定。故A正确。(3)为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。同时由于业主选定的指定分包商要与承包商签订分包合同，因此对指定分包商施工的监督、协调、管理义务由承包商来完成。故B 不正确，C、D正确。(5)除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。故E不正确。总结指定分包商的特点如下：(1)实施指定分包工程单位的选择——业主；(2)与指定分包商签约——承包商；(3)对指定分包商施工的监督、协调、管理义务——承包商；(4)指定分包商的工作内容——不属于承包商必须完成的承包工作范围；(5)给指定分包商的付款——从暂列金额内支付；(6)指定分包商按时获得工程进度款的权利——工程师和业主在支付承包商工程款时予以保护；(7)指定分包商的违约行为——承包商不承担责任。
第68题：
按照《建设工程施工合同》，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是
( )。
A.工程本身的损害
B.现场甲方人员伤亡
C.现场乙方人员伤亡
D.施工机械损坏
E.现场待用建材损失
参考答案：ABE
答案解析：
第69题：
根据担保法规定，不能作为保证合同担保人的有( )。
A.银行
B.幼儿园
C.医院
D.中学
E.股份公司
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
工程建设合同管理模拟试题 一。单选 1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。 a.委托方 b.设计单位 c.监理工程师 d.主管部门 2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。 a.业主承担 b.业主从监理费中扣除，转付给承包方 c.承包方承担，因他执行的是无效指令 d.监理单位给予支付 3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。 a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商
4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监 理工作完成后，监理单位（）。 a.向业主支付使用费并归还业主 b.将设备免费带走 c.向业主支 付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主 5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元 损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付 对方的金额为（）。 a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元 6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。 a.另一方可请求法院强制执行 b.仲裁机构可强制执行 c.另一方可以请求公安机关强制执行 d.另一方可要求对方开户 银行从其帐户内强行拨款
7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔 拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。 a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 b.按订金总 额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 c.每次阶段支付时均不许扣减定金 d.每次阶段支付时可将一定 比例定金充抵部分设计费 8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用 的合同类型应为（）。 a.总价合同 b.单价合同 c.成本加酬金合同 d.成本加奖惩合同 9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即 未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。 a.可继续施工 b.应等待监理工程师进一步指示后在施工 c.要求 监理工程师再次检验
高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（） A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。（） A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。（） A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。（） A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该 （） A.提取全部材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（） A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为（） A.由业主指定，并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。（） A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的，其额度不应． A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险 参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后，开标前 B.提交投标书后，评标前 c.开标后，定标前 D.提交投标书前 B 参考答案： 12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日 参考答案：D 13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/676495869.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选 项中，只有1个最符合题意） 1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代 理是（）。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定 的（）担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标 的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应 按照（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为，债权人可以（）撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知 应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。 A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任 C.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任 13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意，但应提供担保 C.无须征得对方同意，但要通知对方 D.无须征得对方同意，也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（）条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是（）。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 A.由招标人组织，费用也由招标入承担 B.由招标人组织，费用由投标人承担 C.由投标人组织，费用也由投标人承担 D.由投标人组织，费用由招标人承担 18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员
习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但
重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。 A ．效力待定 B ．有效 C ．不确定 D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A ．主合同当事人 B ．保证人和债务人 C ．债权人和债务人 D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A ．双方的权利 B ．双方的义务 C ．标的 D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A ．邀请招标 B ．竞争性招标 C ．公开招标 D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A ．对方发生承诺之前 B ．对方承诺到达要约人之前 C ．对方承诺生效之后 D ．要约到达对方之前 6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A ．3 B ．4 C ． 5 D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格 C ．原价格 D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A ．中止履行合同 B ．恢复履行合同 C ．解除合同 D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。 A ．需经对方同意 B ．不需对方同意，但要办理公证 C ．不需对方同意，但应通知对方 D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( ) A ．投标须知 B ．项目说明书 C ．合同条件 D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A ．建设工程 B ，监理服务 C ．货币 D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。
[模拟] 建设工程合同管理124 单项选择题 第1题： FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。 A.15 B.30 C.42 D.60 参考答案：C 第2题： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按( )执行。 A.原价格 B.新价格 C.当地市场价格 D.签订合同地中场价格 参考答案：A 第3题： 《中华人民共和国合同法》是在( )实施的。 A.1997年7月1日 B.1999年10月1日 C.2003年11月12日 D.2008年1月1日 参考答案：B 第4题： 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A.发包人承担
B.承包人承担 C.工程师承担 D.发包人和承包人共同分担 参考答案：A 第5题： 建筑工程一切险往往还加保( )。 A.安装工程一切险 B.人身意外伤害险 C.机构损坏险 D.第三者责任险 参考答案：D 第6题： 合同签订后( )天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。 A.3 B.5 C.10 D.15 参考答案：A 勘察费用的支付 第7题： 代理人按照被代理人的委托授权可( )签订合同。 A.以被代理人的名义同自己所代理的其他人 B.与指定的第三人 C.以被代理人的名义和自己 D.超越代理权 参考答案：B 第8题： 设计文件批准后，不得任意修改和变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改时，必须经( )批准。
A.初步设计的批准单位 B.原审批机关 C.建设单位 D.原设计单位 参考答案：B 设计工作内容的变更 第9题： 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 参考答案：C 第10题： 在FDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。 A.协议书 B.专用条件 C.通用条件 D.合同附件 参考答案：B 在FIDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。 第11题： 甲与乙签定了采购10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8吨，这种情况表现为 ( )。 A.债务承担 B.债务人向第三人履行债务 C.债权转让 D.由第三人向债权人履行债务 参考答案：B
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（ ）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C
解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应
一。单选 1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。 a.委托方 b.设计单位 c.监理工程师 d.主管部门 2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。 a.业主承担 b.业主从监理费中扣除，转付给承包方 c.承包方承担，因他执行的是无效指令 d.监理单位给予支付 3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。 a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商 4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。 a.向业主支付使用费并归还业主 b.将设备免费带走 c.向业主支付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主 5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。 a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元 6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。 a.另一方可请求法院强制执行 b.仲裁机构可强制执行 c.另一方可以请求公安机关强制执行 d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。 a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 c.每次阶段支付时均不许扣减定金 d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商
（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( ) 为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实 11、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
建设工程合同管理 考试时长：15 分钟，总分：10 分，合格分数：6分 ======单选题部分====== ? 1.从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从（）开始? o A 招标文件的编制 o B 投标文件的编制 o C 工程开工 o D 工程验收 ? 2.固定单价合同属于（） ? o A 固定总价合同 o B 可调价合同 o C 固定价合同 o D 成本加酬金合同 ? 3.可调单价合同属于（） ? o A 固定总价合同 o B 可调价合同 o C 固定价合同
o D 固定价合同 ? 4.总价合同对业主的风险表现为 ? o A 承担工程变更引起的价格变动 o B 承担管理、技术、价格变动等大部分风险 o C 主要承担工程量清单缺项、描述不清 o D 承担报价不准的风险 ======多选题部分====== ? 5.工程项目合同管理应用的范围包括：（） ? o A 投资决策阶段 o B 项目设计阶段 o C 项目施工阶段 o D 后期运营阶段 ? 6.确定招标范围时的注意点包括（） ? o A 确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰 o B 各招标范围要求描述清楚 o C 不同招标承包范围界面划分清楚 o D 做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
?7.风险分担的基本原则（） ? o A 风险分配给容易控制的一方 o B 谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担 o C 对于难以预计的风险应该由业主承担 o D 符合工程惯例的要求 ======判断题部分====== ?8.主要合同条款约定应清楚 ?对错 ?9.本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付 ?对错 ?10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一 ?对错 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
建设工程合同管理课后题和答案 一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、 （1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人 __”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：