建设工程联营承包施工合同发包方承包方
篇一：2015建筑工程施工总承包合同
建筑工程施工
总承包合同
发包方：承包方：
工程名称：签订时间：
签订地点：
建筑工程施工总承包合同
发包方（甲方）：承包人（乙方）：
根据《根据中华人民共和国全同法》《中华人民共和国建筑法》、
及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，结合本工程具体情况，甲乙双方就建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。
第一条、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程量：
4.合同价款：
第二条、施工承包方式及范围
1.承包方式：工程施工总承包（包工包料）。
2.承包范围：
第三条、合同工期
开工日期：年月日；竣工日期：年月日
（开工、竣工日期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日
起开始计算。
乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日
期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力；
2.发包人未按时提供图纸；
3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签
证为准）；
4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停
工、缓建；
5.甲方未按约定支付工程款项；
6.工程量变化和设计变更；
7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部
门处罚影响施工进度；
8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。
9.甲方同意工期顺延的其他情况。第四条工程质量（一）工程质量等级
1．工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条
件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增
加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。
2．达不到约定条件的部分，发包方代表一经发现，可要求承
包方返工，承包方应按发包方代表要求的时间返工，直到符合约定
条件。
因承包方原因达不到约定条件，由承包方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包方承担违约责任。因发包方原因达不到约定条件，由发包方承担返工的经济支出，工
期相应顺延。
3．双方对工程质量的争议，请协议条款约定的质量监督部
门
仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。（二）质量标准
1．承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进
行施工。
2．承包方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量
验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到_98%_。
3．凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程，承包方应
在发包方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后
仍达不到的，由承包方承担违约责任。由于发包方原因达不到工程
质量标准的，由发包方承担返工责任及经济支出。
（三）质量监督
本工程的质量监督，由质量监督站负责，双方均应接受其对工
程质量的监督与检查。
第五条、合同计价方式
1. 计算依据：乙方按照施工范围内（施工依据为：甲方提供
的且经市建设主管部门批准的施工图、变更，现场签证、工
程洽商、技术核定量单、会议纪要、施工组织设计等）实际完成的
工程量，经甲方和其委托的监理工程师审定后，作为工程结算依据，
并按下述计价方式进行预、决算。
2 .计价方式：按实际完成工程量×综合单价=总产值；
3．合同外用工单价、技工元每工日；普工元每工日。
4．分包工程部分，由甲方确定分包单位及合同内容,纳入乙方
现场管理范围，乙方负责分包工程的预留预埋及施工资料归档工
作。明确各方主体具体责任义务，
5．合同履行过程中，如遇国家或政府部门颁布新的文件，则
执行新文件的有关规定。
第六条、工程款支付
1.本合同无预付款，由乙方垫资施工，按乙方施工进度拨付工
程款项。本项目工程款项以转帐方式按以下节点、比例及数额支付。
2.工程款支付方式：
3．甲方工程款项必须汇入乙方指定的账户，否则乙方视甲方
未支付该笔工程款，乙方有权停止履行合同条款。乙方指定银行账
户资料由乙方另行书面通知甲方。
4. 乙方声明：乙方项目负责人、项目经理、项目管理人员等，
若无乙方书面具体授权，不得以乙方、乙方项目部、乙方项目部工
作人员名义向甲方或其他单位、个人借款、购货、租赁；或向甲方、
篇二：联营施工合同书
广东省珠海市横琴岛土石方工程项目
联
营
施
工
合
同
书
二O一二年九月十一日
土石方工程联营施工合同书
发包方：辽宁光大建设工程有限公司（简称甲方）承包方：青岛同三机械化施工有限公司（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规定为明确双方在工程承包的权利、义务与责任确保工程任务全面完成。在自愿、平等、互利的原则下经甲乙双方协商同意签订合同条款。
一、工程内容：
1、工程名称：珠海市横琴岛土石方填海工程。
2、工程地点：横琴岛开发区。
3、工程范围：按图施工。爆破、挖、装、运、平、自然碾压。
4、工程量：伍佰万立方米，按山体测量方计标、上浮15%至20%土石方量，总造价约1.55亿元。
5、工程单价：土石方爆破、挖、装、运、平、自然碾压。工程价格每立方米贰拾柒元整。运距叁公里以内价格如超过壹公里补价每立方米价格壹元伍角，本工程免税收，一切税费由甲方负责，乙方概不负责。
二、工程开工时间与施工时间：
1、工程开工时间定于二0一二年九月一十八日。
2、工程竣工时间定于二O一三年九月一十八日如发生不
可预见或不可抗拒的情况工期顺延。
三、乙方进场施工所用炸药每吨是捌仟伍佰了油料每吨柒仟伍佰元整，由甲方供应。其费用在当月的进度款结算时按实际供应数量在乙方工程款中按比例扣回。
四、工程质量：乙方根据甲方提供图纸及资料进行施工。确
保工程质量工程验收时应按图纸和验收标准执行。
五、工程付款方式与结算方式：
1、工程付款方式：合同签订后，机械进场二天内，由甲方
按工程造价支付百分之五（5%）款作为临建费及工程进场费。
2、结算方式：本工程按柒天内结算一次，每次按进度付款
80%款项支付给乙方，留第一个月进度款佰分之二十（20%）款待在工程完成在15天内再付15%款，再一个月里面的5%款保定金，待工程验收合格在30天内一次性付清，不拖欠。
3、在第二个月结算时付百分之百（100%）款以后以类推结算百分之佰（100%）款全部结清。
4、甲方如本工程进度款不能按时支付给乙方，造成乙方停
工赔偿给工人生活费每人每天按实际人员计算伍拾元整，
挖掘机壹仟元每台、汽车、推土机、爆破机械。每台每天500元。
六、本工程进场一切手续由甲方负责办理。本工程一切税、费由甲方负责，乙方概不负责。
七、安全条约及保密条约
1.严格遵守国家有关法律、法规。严禁在施工现场及生活区内禁止赌博、贩毒、吸毒、斗殴，如发生以上事项，后果由乙方负责并承担法律责任。
2．施工现场，管理人员必须持证上岗。要有专人戒备指挥，爆破队、车辆装、卸时，派专人指挥，做到工作有序，施工安全。易燃、易爆物品，施工队要按照当地发生不必要的意外事故。
3．施工人员和机械设备，乙方办理安全责任保险，否则，一切责任和经济损失由乙方负责。
4．本工程在施工期间，如有发生安全伤亡事故，均由
乙方自行承担一切责任和经济损失。
5．本合同是内部责任承包制，在进入现场施工过程中，以甲方工程项目部下属施工队名誉进行施工和对外业务联系。否则，甲方有权终止本合同。
6．本合同时内部责任承包制，乙方必须保密，如发现乙方向外(业主)透露，一切后果由乙方负责，赔偿甲方一切经济损失并终止本合同。
八、双方责任
(一)甲方责任
1．甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设旋(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲
方负责。
2．甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3．安全环保施工，在不违反甲方规定的前提下按协议执行，在现场如有违反国家法律法规的事一律自负。任何车辆不得有黑车套牌，一经查处，终止协议。
(二)乙方责任
1．乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制
施工方案，并经甲方同意后施工。
2．乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3．乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全
教育，如发生事故应由责任方负担。
4．乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按
期完成。工期每提前一天，甲方支付给乙方仟分之一的奖励，同奖同罚。
5．乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
九、合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
1、提交仲裁委员会（）
2、依法向人民法院起诉( )
篇三：浅析建设工程施工合同中发包方和承包方主要权利义务
浅析建设工程施工合同中发包方和承包方主要权利义务
北京市邦盛律师事务所史迎春
【内容提要】通过对FIDIC合同条件和我国法律法规以及《建设工程施工合同（示范文本）》的学习，并结合两个工程案例，本文拟通过对工程纠纷中最常见的工期延误和工程款结算的分析，揭示建设工程施工合同中发包方和承包方的主要权利和义务。
【关键词】建设工程合同权利和义务 FIDIC 合同条件
建设工程合同又称建设工程承包合同、基本建设承包合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。[1]工程建设一般经过勘察、设计、施工等过程，因此建设工程合同的发包人是业主或者业主委托的管理机构，而承担勘察、设计、建筑、安装任务的勘察人、设计人、施工人统称为承包人。
建设工程合同因其标的是建设工程，而建筑产品一般来说体积庞大，其形成需要消耗大量的人力、物力和财力，一次性投资数额巨大，建设周期长等特点，这决定了建设工程合同涉计的内容复杂繁多，其合同文本一般涉及的法律问题庞杂且与专业技术问题交织在一起，更增加了其复杂性及难度，各国及建设工程的专业协会纷纷依据实践及经验编纂合同范本以降低合同起草及谈判成本，并为合同履行中产生的纠纷起到了定纷止争的作用。
国内通行的版本是由国家建设部和国家工商行政管理局依据《合同法》和《建筑法》编纂的《建设工程施工合同（示范文本）》。
国际上通行的是FIDIC合同条件，FIDIC是法语国际咨询工程师联合会法文的缩写。FIDIC合同条件它虽然不是法律，也不是法规，但它是全世界公认的一种国际惯例。它伴随着世纪的进程经历了从产生到发展、不断完善的过程。FIDIC 合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年作了两次修改，习惯对1988年版称为第4版。1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见，在继承以往四版优点的基础上进行重新编写（下称新编FIDC合同条件）。
新编FIDIC合同一套四本：《施工合同条件》、《生产设备和设计—施工合同条件》、《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程
合同条件》与《简明合同格式》。 FIDIC合同条件侧重保护承包商的利益，我国合同范本因其内核是借鉴FIDIC条款，亦侧重保护承包商的利益。
结合两个案例，就其中涉及的工期问题、工程款等问题，分别依据我国《建设工程合同示范文本》和新编FIDIC合同条件中相应规定分析如下：
一、关于工期问题
（一）工期顺延的法律及合同条件规定：
1. FIDIC 合同8.4条中工期可以顺延的情况为：
(a) 一项变更（除非已根据第13.3款【变更程序】商定对竣工时间作出调整）或其他合同中包括的任何一项工程数量上的实质性变化；
(b) 导致承包商根据本合同条件的某条款有权获得延长工期的延误原因； (c)异常不利的气候条件；
(d) 由于传染病或其他政府行为导致人员或货物的可获得的不可预见的短缺；或 (e) 由雇主，雇主人员或现场中雇主的其他承包商直接造成的或认为属于其责任的任何延误、干扰或阻碍。
2. 我国法律中关于工期的规定
《中华人民共和国合同法》
第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程
日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条：建筑工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期时间。
3. 我国《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工期的规定，合同１３、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，
致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
（二）工期延误法律分析
无论是FIDIC合同条件，还是我国法律及《建设工程施工合同（示范文本）》都为厘清工期延误的责任，进行了详细的规定。从前述规定中可以看出，导致承包方工期顺延的情形主要是两个方面，一是发包方因工程变更、开工条件不具备、未按时审批和支付工程款所引起的工期延误；另一方面是，由于不可抗力导致的工期延误。前一方面是由于发包方的过失或故意所导致的，理应由发包方承担工期延误的后果，而不应由承包方承担。后一方面，由于不可抗力是不可归责于承包方的原因导致的工期延误，其后果亦不能由承包
工程施工劳务承包合同 甲方（发包方）：______________________________________ 法定代表人：________ _____ 联系地址：_______________________________________________ 电子邮箱：_____________ 乙方（承接方）：____________________________________________ 身份证号码：_________________________________________________ 联系电话：___________________________________________________ 联系地址：____________________________________________________ 电子邮箱：____________________________________________________ 经甲、乙双方研究，甲方同意将工程劳务承包给乙方，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：。 2、工程内容：，包质量，包安全，包工期。 3、工程地点：。 第二条工程承包范围及工期 1、工程范围：。 2、工期：自年月日至年月日。 第三条承包形式 包工不包料□包工包辅料□，生活费、电动工具及工具耗材、车费、住宿自理。 第四条承包价格
1、总金额：大写圆整，小写元； 2、单价：参照（附件一）单价表 第五条工程质量标准 1、本工程以合格工程为标准。 2、必须按照图纸、国家相关施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工，并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。 第六条结算方式 1、班组负责人需在每月的25日-30日提交当月的工程请款单，由项目经理对当月的工程情况进行复核，合格后再上交给公司；（附件二） 2、同时提供领取工资的工人姓名、身份证号、联系方式与请款单付到一起； 3、每月请款支付金额不超过当月工程量或人工费的60%； 4、承包内容全部完成经各方验收合格支付到总金额的80%，交钥匙结算后一月内付款至工程总价的95%，保留5%作为保质金，保质金支付按保修期满一年后，余款一次付完。 5、支付账号：，户名：，开户银行：。 第七条甲方责任 1、甲方负责技术交底，提供现场必要的施工条件，保障施工所需材料，甲方进场材料按量交给乙方管理和使用； 2、甲方每月向乙方下达施工作业计划，并督促其按进度计划如期完成； 3、甲方负责对乙方进行质量安全监督，对违反管理制度、扰乱现场施工秩序，经教育不改者，甲方有权责令乙方予以辞退； 4、如因甲方图纸问题的返工需双方协商给乙方补工，每天按300元计算。 第八条乙方责任 1、乙方人员进入施工现场后，要自觉执行甲方现场管理的一切规定，服从甲方管理，并有义务做好和各工种施工队伍的配合和协调关系，产生矛盾和纠纷时，要及时报告甲方，服从甲方统一协调和安排； 2、乙方据施工情况，满足相关的作业人员名额，满足技术要求及施工进度，做到文明施工、材料节约、安全生产等要求，特殊工种必须持证上岗； 3、建设方的设计变更，乙方应无条件进行施工，并负责协助甲方办理对业主方的现场签证；
正文： 模板单项工程承包施工合同模板单项工程承包施工合同 发包方（已下简称甲方）：公司工程经理部 承包方（已下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建地模板单项工程, 於 ___ 年_____ 月_____ 日, 由甲方发包给乙方采以包工方式进行施工.为了明确工程内容及双方责任, 本着互相协助及分工负责等原则, 根据本工程地情况, 特商定如下条款, 共同遵守执行： . 工程内容：按益施工图纸中基础分部± 0．000 已下所有模板工程工 程 与设计变更单地所有工作内容 二. ______________________________________________________________ 承包造价：已模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制. 安. 拆. 运及现场 文明施工中地工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋地安装, 每平方M ____ 元（该承包单价已含乙方管理费.各类补贴费以及制安模板所以地铁丝. 铁钉再内）. 三. 组织领导 1）甲. 乙双方必须指定专职管理人员, 负责安排施工. 升产.人员调动.技术安全. 工程质量已及升活. 计升等工作. 2）乙方必须确保进场人员地政治素质及身体.技术素质,严禁使以童工.女工.特殊工种必须持有上岗证.操作证. 经批准进场地工人须持有效证件. 进场時, 每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份. 再合同期内,未经甲方允许,乙方否得随意更换施工人员, 已保证本组技术实力和队伍地稳定性. 3）乙方应服从甲方地统一指挥.调配. 指导及管理,遵守甲方现场地各项管理制度,如质量. 安全. 进度文明施工制度及宿舍. 伙房纪律. 4）合同期内, 未经双方商妥并正式办理解除合同手续, 乙方否得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场升产停顿. 延误工期等造成地一切经济损失均由乙方单方负责, 同時, 甲方有权单方面冻结乙方地承包工程款. 四. 双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员地升活住宿条件, 负责申报临時户口 2）负责工地现场地工程质量.安全升产. 工程进度.配料以料及各项规 章制度地指挥.监督与管理. 3）提供施工必要地机械设备, 负责机械地一次性调试运转（已后由乙方负责）, 小型工具由乙方自备. 4）保证材料供应（材料运至现场 ____ M内，但否提供塔吊运输）,如确 因
工程联营协议书 甲方： 乙方： 经双方友好协商，决定以甲方单位的企业资质承揽资质范围内的施工业务，为使业务的顺利开展和正常运行，确保双方达到互惠互利的目的，为此双方特签订如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责向乙方提供承揽业务所需的全套建筑资质和相关资料，并保证提供的资质和资料的真实有效，并提供签署工程合同所用的相关证件和印章及法人出具的全权委托书和任命书。 2、配合乙方办理合同签约，合同签订后甲方协助乙方组建工程管理班子，有序合作开展工作。如合同签好后 不能到现场开户，一切责任由我公司负责。开户的一切费用由乙方承担。 3、甲方对乙方在经营上甲方要尊重乙方自助经营的权利，在业务上不横加干涉。（乙方合作时间是某一个单独项目 年内不变）。 4、合同签订后甲方为乙方在施工所在地为乙方设立独立核算的银
行账户，配齐工程所需的印章（业务章、合同章、财务专用章），甲方给乙方独立施工管理、独立核算、自负盈亏的经营权，乙方所承揽的工程项目剩余利润由乙方自行分配，甲方无权参与和干涉。 5、甲方同意乙方在全国各地承揽大小土石方工程项目，经双方协议，甲方只收取管理费‰，管理费按工程款进账的比例进行支付。 6、为了确保工程顺利进行，乙方应按合同要求完成任务，组织全面施工管理，确保工程顺利进展和企业形象。甲方对乙方在工程施工进度、质量、安全和工程管理出现的问题有权做出限期整改，乙方负责承担全部法律责任。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责工程项目的联系洽谈，前期费用的支付、合同保证金的筹措、负责签署工程合同，对承接的工程实行全方位的管理，独立核算、自负盈亏。并对工程质量、工程进度、社会治安负全责。安全生产事故负全部责任，甲方不承担任何责任。 2、合同签订后乙方必须在规定的时间内按合同要求组建工程管理机构，制定出相应的管理条例和相关制度，确定施工队伍、组织施工设备及时进场投入施工。 3、乙方必须严格遵守国家的法令法规，任何违纪违规给甲方的企业形象造成影响或经济损失，由乙方承担责任。
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
标准单项工程承包合同格式 单项工程是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后能独立发挥生产能力或效益的工程项目。以下是为大家整理的标准单项工程承包合同格式，供大家参考学习。 单项工程承包合同1 发包方(以下简称甲方)：武汉万和劳务公司 承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于月方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程名称：中建一局华润置地橡树湾1.1期A-4#楼 二、工程内容：按施工图纸中所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 三、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有模板的制作、安装、拆模、清模、工完场清及现场文明施工中的工作内容，,每平方米元(该承包单价已包含乙方管理费、各类补
贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉、员工自身安全防护用品在内)。 四、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 五、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件。
建筑工程承包合同模板3篇最新 建筑工程承包合同书范文1 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共合国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、承包范围： 五、合同价款： 1.所有箱体两栋楼总造价为( )元。不含税，不开票。 六、付款方式： 本工程付款方式为预收定金( )元，提箱壳付( )元提明箱时付( )元，提二层板电器时付( )元。剩余完工后付清。
七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。 八、专用条款： 1.工程质量等级：本工程质量等级为 2.工期问题：甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。 九、争议的解决办法 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。 (1)提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院起诉。 十、合同生效：合同签订日期时间 合同签订地点： 本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日
建筑工程承包合同书范文2 甲方：(以下简称甲方) 乙方：阳(以下简称乙方) 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方应在工程施工事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况： (1)工程名称：彭山村还建楼工程项目 (2)工程地点：阳新县城东新区彭山村 (3)工程规模：约40000平方米 (4)工程内容：由建筑设计院设计的彭山村还建楼工程，施工图所包含的施工内容。 二、承包范围及方式： (1)该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方800元/㎡包干，小高层1160/㎡包干，含各栋楼的四周道路约3米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。
工程施工联营协议 甲方: 中太建设集团股份分公司 乙方: 经甲、乙双方协商一致，甲方将其承建的“工程”承包给乙方施工，为明确双方的义务和责任，特制定如下条款，共同遵守执行。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包容：甲方与业主签订的建设工程施工合同容、投标文件及往来函件容等全部容。 四、承包方式： 乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件等全部容和责任和施工组织设计的全部容，包工、包料、包工期、包安全、包CI形象达标、包工程质量达到甲方同业主约定的质量标准，包办理工程交验及资料收集、整理、归档手续。 五、工程工期： 工期以甲方与业主单位签订的合同为准，业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。 六、合同计价依据及工程款支付 （一）本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据，工程变更根
据投标时综合单价按实际工程量计算；乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书（含来往函件）的所有文件。 （二）工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包，具体承包价以甲方与业主结算价款为准，有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责。 （三）有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由乙方承担。 （四）工程款支付：按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定，由乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理，应当顺延。本项目开设独立银行账户，甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账后，甲方在3个工作日及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。 （五）乙方按本协议的承包容施工完毕后，办理工程竣工手续，经业主、质检及等部门验收合格后，由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算，甲方予以配合。 七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金： （一）管理费及企业所得税：按合同造价（暂定人民币元）×3.5%（其中管理费2%，合计人民币元整；企业所得税1.5%，合计人民币元整。），共计人民币元整，实际合同造价以最后工程结算的金额为准。 支付方式和时间为：①管理费在本协议签订之日后七日乙方向甲
施工承包合同模板 甲方：________________________ 乙方：________________________ 合同签订地：____________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平 和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：__________________ 2、工程地点：____________________________________ 二、工程范围及内容 工程量：_________________________________________ 承包形式：_______________________________________ 三、工期 1、开工日期：____________年______月______日; 2、竣工日期：____________年______月______日; 3、合同总工期为______工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒 的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列 1、工程质量达到______省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列______种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为____________元，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若 变更增加工程量在______%以内,双方不再签订补充协议，若变更增 加工程量超过______%的，双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： (1)工程预算价：____________元(工程结束后按实结算) 工程单价：____________元(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合______省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 ____________进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月______日前，由乙方向甲方提交月统 计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达 指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项 目负责人签字，并在实际发生日的______日内报甲方计财部负责人 复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可 生效，否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价______%以内，无需追加合同，超过 ______%，须另订合同。 (6)取费标准及说明：土石方量测量执行______省______市有关 土石方验收标准，土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [标准合同]模板单项工程承包施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于年日，由甲方发 包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部土0. 000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与碌接触面积计算工程量，包括所有制、安、 拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板 所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一 切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任 1. 甲方责任：
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
联营工程分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据甲方与建设单位（业主）签订的工程项目合同及工程的实际情况，经双方协商同意，由乙方承包本工程的施工。乙方承诺不再将本工程项目转包给第三方。为明确双方的权利和义务，特订立本分包合同，双方共同执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 合同编号： 1.3 工程地点： 1.4 建设单位： 1.5 工程内容： 1.6 施工工期： 1.7 合同造价： 第二条承包方式 2.1 乙方实行全额承包方式（即包工、包料、包工期、包质量、包安全）， 全权负责本工程的施工组织及管理。 2.2 甲方按工程总造价收取3% 分包管理费，乙方承担发生于本工程的
所有经营、施工及管理费用（含甲方代扣代缴的税费），独立核算、 自负盈亏，待工程竣工验收通过后一次性扣缴。 2.3 乙方必须全面履行甲方与建设单位（业主）签订的本工程施工承包合 同和合同附件以及合同施工过程中签订的补充合同、协议等文件的全 部责任和义务，并承担由此而发生的违约责任。 2.4 乙方必须严格遵守执行国家颁发的法律法规和施工所在地政府管理部 门的规定，以及公司制定的各项规章制度，依法经营和管理，自觉维 护公司的社会形象。 2.5 本分包合同为风险责任承包，一旦工程出现亏损时，乙方必须承担因 工程亏损所产生的一切经济及法律责任。 2.6 本分包合同为安全责任承包，一旦发生人为安全生产事故，乙方必须 承担全部责任，与甲方无关。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格执行《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300—2013）、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）等国家颁发 的现行规范、标准，确保工程质量达到国家合格标准。 3.2 乙方应该按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。 如工程质量没有达到合格标准，必须无条件返工至合格为止，其间所 发生的工料费损失或其它经济责任均由乙方承担。 第四条甲方职责
工程施工承包合同正式模版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-029910
工程施工承包合同正式模版 甲方：xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部 乙方： 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称：xx煤矿供水改造工程 二、工程地点：xx省xx市xx县 三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量：合格
五、合同价款： 1、非标设备加工：XX元/吨(含辅材)除锈刷漆：6元/㎡(含防锈漆及辅材);面漆：7元/㎡(两遍、不含油漆);环氧单刷：xx元/㎡(含辅材及除锈、不含主材);设备内防腐：xx元/㎡(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作) 3、管道防腐：xx元/米(五油三布、乙方含辅材) 4、管道保温：xx元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期：________年____月____日-________年____月____日，在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款xxx 元/天。 七、安全：见安全生产管理责任协议书。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-016987 模板单项工程承包施工合同
模板单项工程承包施工合同正式版 模板单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。
特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
模板施工承包合同 工程名称： 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务，本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。 第一条：承包范围 甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。 第二条：承包方式及承包内容 承包方式为包工包料，具体承包内容包括： 1、模板施工人工费； 2、模板施工材料：包括模板、木枋、辅助模板； 3、模板施工机具：包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插 座、电钻及其它手工工具； 4、模板安装材料：包括铁钉、铁丝、对拉螺杆（材料加工及机 具）、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂； 5、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。 第三条：承包单价 按模板与砼实际接触面积以平方米计算，承包单价为18.0元人民币/平方米。 第四条：工程量结算及付款方式 1、工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算； 2、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单） 计算； 3、工程量每月5日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完 成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结 算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任
务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后 送交项目财务人员进行工资结算； 4、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%； （乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组 工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资） 5、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已 施工完的模板总价款的90%，剩余款项在本工程所有零星模 板完工后三个月内结算付清； 6、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算 时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方， 甲方不得收取劳务费） 第五条：施工材料及劳动力要求 1、模板均采用18mm厚九层木质胶合板，木枋均采用50×100mm 截面松木枋； 2、裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用，其中裙房第一 层、第二层梁、板模板必须全部为新模板，第三层梁、板模 板一半为新模板，另一半为七成新以上模板； 3、主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用，所用模板由 裙房梁、板模板拆除后配制，否则，主楼前三层梁、板模板 必须全部为九成新以上模板； 4、墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为：首层墙柱配备一 套全新模板，连续周转使用至九层墙柱；十层墙柱重新配备 一套全新模板，连续周转使用至十八层墙柱；十九层墙柱再 重新配备一套全新模板，连续周转使用至本工程墙柱完。 5、上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、 矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题，必须及时更 换，严禁再次使用，用于更换的模板必须为七成新以上； 6、对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作，严禁 使用φ10及以下直径的螺杆； 7、群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工， 主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工， 其中85%以上为熟练技术工人，其余为普工工人；
联营合作协议 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 合作协议 甲方：XXXX 乙方： 根据《建设工程施工合同》和公司经济承包责任制的有关规定，乙方申请甲方同意** 工程（以下简称本工程）项目双方合作，本着公平自愿原则，经协商，双方达成如下协议： 第一条总则 甲乙双方本着互惠互利的原则，依照有关法律、法规，恪尽职守，履行责任和义务。甲乙双方作为平等的合同主体，对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受，自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。 第二条工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3建设单位： 第三条工程合作范围及价格 3.1合作范围：。 3.2本合同价为元；大写：。 3.3本合同价中已含乙方所需的安全防护和文明施工措施费。 第四条合同工期及质量标准
4.1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准，控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时，由乙方负责办理延期竣工协议，否则乙方承担违约责任。 4.2开竣工日期： 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 (具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准）。 4.3质量标准：质量目标：。 4.4技术目标：创新工艺工法，标准，专利项。 4.5绿色安全文明施工目标：创省（市）安全文明工地。 第五条组成本合作协议的文件及解释顺序 5.1甲方和本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。 5.2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。 5.3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。 5.4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行，甲方对乙方的书面通知或指令文书。 5.5其他体现双方权利、义务关系的文件。 上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。 第六条合作及管理方式 6.1甲方作为施工合同承包主体，向工程建设单位履行总合作方义务，承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体，对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任和其他民事责任。 6.2甲方组建施工项目部（以下简称“项目部”），根据甲方各项管理制度的要求和双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算，应由甲乙双方共同负责资金的管理和运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果，包括承担本合作协
编号：FB-HT-05021 工程施工协议书(标准版) Engineering construction agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
工程施工协议书(标准版) 发包人（全称）：—————————————————承包人（全称）：—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：———————————————————— 工程地点：———————————————————— 工程内容：———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件
1） 工程立项批准文号：—————————————— 资金来源：———————————————————— 二、工程承包范围 承包范围：———————————————————— 三、合同工期： 开工日期：——————————— 竣工日期：——————————— 合同工期总日历天数××天 四、质量标准 工程质量标准：—————————————————— 五、合同价款 金额（大写）：××元（人民币） —————————￥：元—————————
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和
土石方工程内部承包施工合同 甲方：____________________________________（以下简称甲方） 乙方：____________________________________（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程质量和任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：土石方工程 2、工程地点： 3、工程内容：石方钻孔、爆破、装车、运输、平整场地、自然 碾压等内容。 工程量：工程量约伍佰万立方米，以现场测量实际方量为准。 工程单价：运距五公里，单价为贰拾壹元/立方米含爆破， 每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价） 6、工程总造价：人民币约壹亿零伍佰万人民币。 第二条：工程工期 工程期限自20 年月日至201 年月日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。 第三条：工程质量 乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。 第四条、工程价款结算方式 1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量的造价15%拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月8日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价90%的进度款。同时按比例扣回预付款。 2、工程款结算：待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。
承包合同（通用版） 甲方：深圳广田装饰工程有限公司内蒙古项目部（以下简称甲方） 乙方：班组(以下简称乙方) 甲方指定项目负责人： 乙方指定项目负责人： 根据甲方与亿利资源金威地产公司（以下简称建设方）签订的位于内蒙古乌兰察布盟集宁市康体中心项目施工合同，工期紧、任务重的原因，公司决定对该工程的分部分项工程实行企业内部班组承包的办法组织实施，由乙方承包分部分项工程。经甲乙双方协商，本着友好，平等，互信的原则签定以下内容： 一、承包的分部、分项工程名称及内容： （以下简称分项工程） 二、承包的方式与承包计费标准： 2.1包工包料总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.2单纯包工用工总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.3单项计价，按实结算。详见班组用工单。 本工程采用单价包干方式计价。 2.4 本工程零星用工点工单价为100 元/天。 三、工期要求： 3.1本工程具备施工条件后甲方通知乙方进场施工，按甲方排定的工程进
度表执行，乙方所承包的工程量约计天完工。如因特殊情况不能按期完工，应由甲方工地项目经理签证认可。甲方根据总的施工进度计划表，每月或每周制定《月进度计划》或《周进度计划》，对乙方每月或每周施工进度进行考核，如无故不能完成甲方下达的施工任务或影响其它工种的工作，乙方必须承担甲方给予的处罚和损失。乙方应根据施工实际情况，现场配备足够的施工人员。结合工程进度需要加班的应统一由甲方施工现场人员安排，不得无故拒绝，不得有违纪现象。如甲方安排加班乙方不服从而影响施工进度和质量，将视情节轻重予以每日200－1000元的罚款。因违纪造成甲方的损失，将追究乙方赔偿责任。 3.3乙方不得以任何理由停工。在具备施工条件后甲方通知进场，乙方须立即进场施工，否则甲方工地项目经理有权减少乙方的承包范围，甚至勒令乙方停止施工，终止本合同。 四、工程质量要求： 4.1乙方对分项工程质量全面负责，严格按照国家颁发的操作规程，建筑装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及设计图纸要求和消防标准，精心组织施工。确保工程质量符合建设单位要求的施工质量验收标准,达到合格工程质量标准。 4.2乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方工地代表。如因乙方原因造成工程质量不合格，由乙方负责赔偿不合格部份工程材料，并承担返工责任、费用。因甲方现场指挥问题，造成工程质量不合格，甲方需相应补偿乙方返工造成的损失。返工工程施工不得影响施工总进度。若因乙方施工质量问题而使建设方拒付工程款，由此带来的一切损失由乙方负全责，甲方有权拒付乙方工程余款，情节严重的，甲方将要求乙方赔偿由此带来的经济损失。 4.3 隐蔽工程封闭前，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入下一道工序，在所有工序施工完成后，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入与各班组进行结算。 4.4 本工程采用工序交接检制度。乙方在接收或移交本分项工程时,应与上一道或下一道工序的班组负责人办理工序交接手续。在工程工序交接手续办理完毕后，上一道工序质量问题由下一道工序负责。