人防工程合同
第一部分协议书
发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。
第一条工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
第二条承包方式、承包范围、界面划分
2.1 承包方式：包工包料（包括但不限于：包机械、包材料设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收等所有与本工程相关的一切工作内容）。
2.2 承包范围
工程内容：依据设计图纸、工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下系统工程的材料设备供应、施工、验收、取得地方人防主管部门的验收合格文件、竣工资料整理汇总及提供、验收前成品保护、人员培训、维修保养、保修以及为完成全部人防设备工程所需的其他内容和服务：
（1）各种形式的人防门（包含但不限于固定门槛钢筋砼单双扇密闭门、悬板活门等）；
（2）密闭观察窗；
（3）风井封堵；
（4）人防给排水系统（含人防水箱）；
（5）人防电气系统；
（6）人防通风系统；
（7）其他补充：所有设备材料必须符合人防办要求，人防办要备案的应提前通知人防办进行备案。
2.3 界面划分：
2.3.1总承包范围内工作：
（1）定位放线；
（2）垂直运输；
（3）机电配合；
（4）人防设备基础施工；
2.3.2乙方范围内工作：
（1）协调地方人防主管部门关系；
（2）向总包提供有关预埋件、门洞或洞口预留等安装施工配合的技术指导服务；（3）人防门及相关设备安装，按甲方审定的施工方案进行施工，人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法，由总包方预埋安装；
（4）提交甲方、监理所需要的各类资料；
（5）确保人防门及相关设备的安装一次性通过人防办的验收，并协助甲方办理人防工程验收的有关工作；
（6）做好必要的成品保护措施。
2.4 其他补充条款：
第三条工期
3.1 总工期：日历天；
人防工程防护设备 安装合同 工程名称： 工程地址： 发包方： 承包方： 签约时间：年月日 签订地点：
人防工程防护设备安装合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工
资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
施工合同 甲方： 乙方： 为加快工程项目施工进度，依照《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本施工合同。 1、工程名称：。 2、施工范围：防空洞清淤工程。 3、承包内容： 3.1甲方将工程防空洞清淤工程承包给乙方施工。 3.2包含完成本工程的所有图纸内容（包括防空洞工程中所有施工项目，含业主要求的施工内容；包括工程所需的一切材料。）。 3.3包含完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场安全文明施工、试验检测等费用。 3.4包含完成本工程的有关甲方对业主所作的质量、安全、进度承诺。 4、承包方式及价款：采用固定单价，该单价包含供材、税金及管理费、利润等一切费用，工程款支付及结算时须扣除相应甲方供材材料价格，在合同履行过程中和工程结束后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 5、本合同单价包含乙方所承包分项工程的人工费、机械使用费、材料费以及间接费、安全防护措施费及培训费用、劳保基金、试验检测费等。 5.1 合同价格除包含完成承包内容而发生的全部费用外，还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、安全封闭围挡、承包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。 5.2 本合同最终结算的依据以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同单价确定结算总价。最终数量的确定以第6条约定办理。 6、计量、支付及结算 6.1 执行甲方验工计价程序及规定。每月20日由甲乙双方现场确定乙方当月完成的工程数量，工程数量以乙方当月实际完成符合本合同约定的质量等级的数量为准，月度计量截止时间为每月20日，因其他原因，乙方逾期不确认的，甲方有权按照项目负责人的指示
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 安徽省人防工程防护设备制作安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
签订地点： 安徽省人防工程防护设备制作安装合同 工程名称: 工程地点:
安徽省工商行政管理局 安徽省人民防空办公室 特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法〉〉、〈〈中华人民共和国防空法》及有关法律、法规制定的示范文本，仅双方当事人约定使用，签订合同前请仔细阅读。 二、安装的人防防护设备，专业性较强，合同履约期长，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。 三、人防防护设备质量依照〈〈人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002 )的标准执行。 四、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中注明。 五、本合同文本由安徽省工商行政管理局、安徽省人民防空办公室监制, 任何单位和个人不得擅白修改。 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成人防防护设备安装任务，依据 〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法
规规定，结合本项目具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第_条工程概况 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：（详见附表清单） 四、合同价款： 五、质量等级：合格 第二条价款确立方式 一、合同价款由产品价、安装费、运输费、税金和质量检测费组成； 二、产品价格依据〈〈人防工程防护设备定点企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，参照安徽省人民防空办公室发布的防护设备指导价执行；
XXX人防工程管理协议（范本） 甲方：(《人防工程平时使用证》持有方） 单位名称： 联系地址： 电话： 邮政编码： 乙方：(人防工程日常管理方） 单位名称： 联系地址： 电话： 邮政编码： 为加强人防工程日常管理，保障人防工程战备效益、社会效益、经济效益及相关方利益，根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国协议法》、《昆山市人防工程安全使用管理办法》和国家、江苏省有关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上，订立本协议。 一、政策性条款 1-1．人防工程属于国防战备设施，使用、管理及租赁各方均应遵守国家及地方有关人防工程管理的法律法规，不得破坏内部设施，不得从事影响人防工程安全的作业。 1-2．按照政策规定比例配建的人防工程，任何单位或个人不得出售，不得以赠送方式搭车销售或者转让车位。 1-3．开发利用人防工程应当办理《人防工程平时使用证》，并按照规划实施，未经相关部门批准,相关各方均不得随意变更用途。 1-4．《人防工程平时使用证》有效期为五年，每年年检；人防工程的开发利用应与《人防工程平时使用证》有效期保持一致。 1-5．合法取得《人防工程平时使用证》的单位，为人防工程实际收益单位，可以开发利用所涉人防工程，所在管理单位应当根据有关政策配合管理。
1-6．自然人或单位法人可以按照规划用途租赁使用人防工程，租赁期满后可优先承租，但必须遵守国家法律法规及有关日常管理制度；同等条件下，人防工程所在地面物业的业主可优先承租人防工程。 1-7．人防工程防汛器材及相关设备设施（包括备用水泵、沙袋、挡水板等）在交付使用前应当由建设单位保障到位，并与物业管理单位办理移交手续。 1-8．人防工程物业的承接应按政策规定进行；物业服务单位不得拒绝管理同一小区内的人防工程，不得承接违法使用的人防工程，违者应承担法律责任，物业管理单位管理含有人防工程的物业应当同时到人防主管部门办理备案手续。 1-9．建设单位放弃人防工程使用、管理及收益的，人防工程使用、管理、收益权及维护保养责任可一并转移至物业管理单位，并应及时办理相关备案手续。 1-10物业管理单位变更后，原物业管理企业有关人防工程的使用、管理及收益权应经市人防主管部门核准后同时转移到后续物业管理企业，并按规定办理相关变更登记手续。 二、人防工程座落、面积及用途 2-1．甲方将地址座落在，人防工程交付给乙方管理。 2-2．该人防工程总建筑面积平方米,含附属设施。 2-3．根据文件批复，该人防工程平时功能为，其中汽车位＿个。 三、人防工程管理 3-1．本《人防工程管理协议》为所在地面《前期物业管理服务协议》之附件或者为所在地面物业服务合同之附件，且具有同等法律效力。 3-2．物业管理企业发生变更，应当重新签订《人防工程管理协议》并报人防主管部门备案。3-3．人防工程开发及日常管理以下列方式（）实施： A由甲方与车位租赁人直接签订协议，并委托乙方实施日常管理。 B甲方以承包方式整体租赁给乙方，由乙方与车位租赁人签订协议并负责日常管理。
编号： 人防工程地下室防护设备制作安装 施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年___ 月_____ 日
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和 有关规定，经招标，经甲、乙双方共同商定。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条、工程名称和内容 1?工程名称：人防工程。 2?工程内容：地下室人防设备工程。（详见附表） 第二条、合同价款及承包方式 1?合同价款为人民币：元。 人民币大写：元整。 2?承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包验收、包安全文明施工，包国家 规定的各种税金。 第三条、工期 1?本工程的合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。为确保月 日前开工，本工程合同工期从年月日开始计算，即该日期为计划开工 日期。 2?合同竣工日期以开工日期加中标日历工期确定。中标后承包人应采取一切措施予以保障。当实 际竣工日期（以发包方验收并签发竣工验收证书日期为准）超过合同确定的竣工日期时，每推迟一天，发 包方向承包方索赔元。 3?总工期为天。
4?因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。 5?因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。 第四条、合同价款支付 1 ?实行代建制，设备工程完工后付合同总价的％,工程设备、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的%工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的% %为质量保证金工程质保期过后经双方现场检测无质量缺陷10日内无息一次支付。 第五条、工程质量 1?制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计及相关规范要求。 2?人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3?工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工 验收按照《人防工程施工及验收规范》（）、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交天津市人防办进行审核验收。 4?工程质量标准：工程质量标准需达到合格 5?单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送天津市人防办进行核定。 6?及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。 7?本工程的质量监督和验收单位：市人防委员会办公室。 第六条、双方责任 1 .甲方责任 1.1及时向乙方提供市人防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。
人防设备 安装工程 施 工 合 同 发包方： 承包方： 签订时间：年月日
设备安装工程 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点: 1.3 建筑面积： 二、工程承包范围： 2.1根据甲方所提供的人防地下室工程设计施工图所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容，保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。（详见合同附件：工程报价书）。 2.本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备、发电站部分通风管道及设备及相应人防战时水、电工程内容。（投标方应现场踏勘，如前期预埋预留管道未到位，由中标方负责，费用不另计。） 2.3负责整个人防设备验收报验工作（不含检测费用）。 三、工程工期： 3.1.工期：总工期日历天，具体开竣工日期以甲方书面通知为准。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素。 四、工程质量 4.1工程质量标准合格，达到监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。 4.2所有材料设备具备相应的合格证；所有系统的安装标高符合设计和规范。 4.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 4.4施工中按照以下执行：《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）；《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）；《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)；《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)；《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）。
合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人：置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称：[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点：XXXXZZCC
特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防【2009】325号）及有关法律、法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备，专业性强，合同履约期长，双方 订立合同时应谨慎，力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室（民防局）、四川省工商 行政管理局制定，任何单位和个人不得擅自买卖。
买受人（以下称甲方）：四川xxx置业有限公司 出卖人（以下称乙方）：四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点： XXXXZZCC 。 3、工程范围： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装（人防 区域水、电出外）。 4、工程期限： （1）、开工日期：合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求，乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位，甲、乙双方协商工期顺延，该工程因多种原因在贰年后竣工，以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。（2）、竣工日期：通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价)：￥元。大写：万元整（含生产、制作、安装费及税金等所有费用）。不含总包施工配合费，包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中：生产制作费70%，安装费30%。 2、承包方式：本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品（电气安装全部内容，水施预埋管及下水管除外）进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式，并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同，因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减，按综合单价进行计价，合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更，产品数量或者安装工程量无增减，经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件（本附件单独成册），在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下，合同总价不做调整，本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整： 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。（造成工程量的增减，按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减）。 6.2上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。
人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制
河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应
人防工程施工合同 委托方：（以下简称甲方） 地址： 受托方：（以下简称乙方） 地址： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工，乙方同意受托的有关事宜达成如下合同，并共同遵守执行。 1．甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外，甲方还负责： 1.1．负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作，负责具 体项目内部相关协调工作。 1.2．协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3．负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4．因甲方现场条件不具备进场后造成的误工，甲方承担乙方 的一切损失。 1.5．负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复 验工作。
1.6．及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7．乙方承包的施工项目，其工程总包方、物业公司要求的押 金、出入证费及垃圾处理费，均由甲方承担。 1.8．向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的 规章制度、管理办法等。 1.9．在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。2．乙方的权利和义务 2.1．配合甲方具体项目中一切施工。 2.2．负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3．负责以书面的形式通知甲方进场时间，须提前三天时间。 2.4．乙方所使用的工人，必须自行登记造册。 2.5．乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6．按审定的施工图纸资料和设计变更，遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等，组织具体项目的施工，严格保证施工质量、施工安全。 2.7．具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8．乙方应建立健全内部安全管理制度，保证一定数额的安全费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。
人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工 工 工 （ 设 计 发 设 签二 零
发包人： (以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人： (以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第2条设计范围 地下室单体人防方案设计； 地下室单体人防初步设计； 地下室单体人防施工图设计； 人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。
施工班组内部承包合同（模板） 项目（甲方）： 承包班组（乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2承包范围：设计图纸范围内的模板工程（包括阳台栏板、止水带、顶层造形等模板工程） 模板工程包括加工棚搭设、模板制安拆及清理、场内运输并在甲方指定位置堆码整齐。 1.2.1操作准备：领（退）料具、收料交接、选料配料、划线截料、木方压刨、拼口对缝、钉木条及取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 1.2.2安装：立模板、立支撑、锯钉木条、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺丝、安木条、钉卡子、吊正找平、贴（嵌）缝隙、补洞、清理木梢、预留空洞及搭拆支模架、二次模板修理及打模维修，上脱模剂等木模制安全过程。 1.2.3拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺杆、贴缝料及搭拆简易架。 1.2.4清理：清理模板干结水泥及砂浆、模板刷隔离剂（每周转一次刷一次）支拆模板清理工作区范围内所有木梢、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有铁钉起净并卸下钢管所有夹具、扣件；并且所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定地点，做到工完场清。项目部不承担乙方所产生任何零用工。 1.2.5其他：主体结构图纸范围内的预留洞留设（包括安装工程）、预埋件安放，拉接筋打孔、后浇带、施工缝预留洞口、止水带、阳台栏板、浇混凝土前预留梁口、管道井等模板安拆挂设钢丝网片等、清凿胀模混凝土及修补，对拉螺栓（止水螺杆的垫块制作、安、拆）清理割头，以及浇混凝土时必须派备专人看护模板，跟踪检查。胀模，跑模的修补剔凿。 1.3承包形式：包清工、包质量、包安全、包进度、包辅材、铁钉、铁丝、海棉条胶带价已含在承包价格内，不再另算。 1.5工程质量等级：优质结构。
编号： _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、
《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双 方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位： 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸， 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
人防工程维护管理交接协议 委托方（以下简称甲方）：湖南大光置业发展有限公司受托方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《人民防空工程平时开发利用管理办法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就锦绣兰亭防空地下室物业管理事宜达成如下协议： 第一条：防空地下室基本情况 该防空地下室位于长沙县星沙镇凉塘西路与锦绣路交汇处，建筑面积7929 平方米，平时使用用途为汽车库，战时用途为人员掩蔽/物资库/电站，已于201 年0 月日办理竣工验收备案手续。 第二条：委托管理事项 乙方对防空地下室按有关要求进行保养、维护和管理，具体范围为： 1.防空地下室主体结构；包括维护结构、内部房间、防爆波电缆井、人防出入口、风井等。 2.人防设施设备；包括水、电、通风、防化、封堵构件等。 3.防空地下室标牌。
第三条：维护管理标准 1. 结构完好，内部环境整洁、无渗漏水，空气和饮用水符合国家有关卫生标准，工程内外排水畅通，地面无积水，无倒灌。 2. 防护门、防护密闭门、密闭门和防爆波活门等完好无缺，胶条完好，密闭性能好，油漆层完好，金属件无锈蚀，启闭灵活轻便，各种零部件完整无缺，保持清洁。 3. 给排水管道畅通，冲洗阀、消防栓等各种阀门启闭灵活，无锈蚀；排水构筑物（污水集水池、防爆化粪池、排水防爆波井）管道畅通、无渗漏；水泵及其动力设备清洁干燥无锈蚀。 4. 通风空调设备保持整洁、干燥，外壳及各种配件漆面良好，无锈蚀，各种橡胶件无老化；密闭阀、自动排气阀等各种阀门无锈蚀，开启灵活，关闭严密。 5. 供电及照明设备工作正常，性能良好，工程内无任意接线用电，火灾报警系统处于完好状态。 第四条：维护管理期限 从201 年0 月日起至年月日止。 第五条：维护管理费用计算及支付方式
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 工程编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：二零年月日
发包人：(以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人：(以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计； 2.2地下室单体人防初步设计； 2.3地下室单体人防施工图设计； 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占 车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，
工程勘察设计合同范本 工程勘察设计合同范本 委托方(甲方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承包方(乙方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术
要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条乙方责任 1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文
出卖方（简称卖方）： 卖方营业执照注册号： 卖方生产资格许可证号： 卖方质量检测登记证号： 买受方（简称买方）： 签订地点： 签订时间：年月日一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额
二、卖方必须是国家人防办批准的定点生产、安装企业，并经____________省人防办质量检测登记备案；买方必须使用经国家人防办批准和____________省人防办登记备案的企业生产和销售的防护设备。 三、质量要求：所供防护设备应符合人民防空行业标准和规范要求。 四、运输方式、交货地点： 五、供货时间：门框送到施工现场，门扇供货时间买方应提前一个月书面通知卖方。 六、买方按工程进度向卖方发出书面供货通知，待卖方人防设备送到现场后，由买方对设备的质量、数量进行验收并提供卸车条件，大件设备的包装或支架由卖方回收。 七、验收标准、方法：按?人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准?（RFJ01-2002）执行。 八、付款方式：合同签订成立预付总货款的30%，门框送到现场付总货款的30%，门扇送到现场并安装完成付总货款的30%，余款验收合格后一月内付清。
九、违约责任：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付总货款15%的违约金。 十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可向当地工商行政管理部门合同调解组织申请调解，一方不愿调解或经调解不成的，提 交仲裁委员会仲裁（不约定仲裁或事后未达成仲裁协议的，可直接向人民法院起诉）。 十一、其它约定事项： 十二、本合同一式三份，出卖人、买受人各一份，由出卖人在合同签定后十日内送工程所在地省辖市人民防空办公室备案一份。 出卖人： 单位名称（公章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 签名人居民身份证号码： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 账号： 买受人：
人防设备施工合同 发包方：（甲方） 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第1条工程概况 1、工程名称：大厦人防通风设备及地下室人防门项目制作安装 工程 2、工程地点： 3、工程内容：人防通风设备及地下室人防门项目制作安装工程 （按施工图纸） . （1）本工程人防工程防护设备，是指用于人防地下室的防护密闭门、密闭门、活门、阀门、防爆门铃、防爆地漏，临战 封堵及人防通风。 （2）乙方按照双方约定工程内容及条款，包工包料生产出成品后，根据工地施工进度适时运抵本工程工地安装并调试完 毕，经主管部门验收合格后，做好本工程资料以备整体验 收。 （3）如人防部门验收不通过，所需更改增补的设备乙方负责无条件补足安装直至验收合格为止。 （4）在实际施工过程中，用材或施工量减少的，乙方应如实在结算中予以扣减相应费用。 第2条工程期限 1、乙方在年月日进场，工程完工日期到按土建总承包单 位施工工程进度。 2、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生 的火灾、地震等）而影响工程时则工期顺延。 第3条合同价款及承包方式 1、本合同按第一条第3款规定的工程内容实行包干计价。工程总
造价（优惠价）为：人民币（大写贰佰壹拾叁万伍仟 伍佰捌拾元整（￥2135580.00元（含税）。祥细单价清单（附后） 2、属设计变更的防护设备及工程量，单价按相应的价格分析计 算 3、本工程为大包干，即：包人工、包材料、包设备、包工期、 包安装、包质量、包检测费用，包施工用电费、包验收合 格。除特别约定外，乙方在实施本项目工程过程中可能产生的各项费用均由乙方承担。无论市场材料上涨、降幅，甲乙双方不得提出任何异议。设备材料运输安装施工，无论任何难度都由乙方自负，甲方不给予任何费用。 第4条质量标准 1、乙方提供的人防设备，全部按照中央军委总参谋部第四工程 兵研究院提供的标准图纸生产，结合本项目人防地下室图纸设计的实施情况来安装。生产和安装的质量必须符合上述规范的要求。 2、设备安装完毕后，必须经地级以上城市人防管理部门验收； 如验收不合格，乙方必须无条件返工至合格为止，返工费用由乙方承担。 第5条付款与结算 1、本合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总造价的 5%即人民币（大写）壹拾万陆仟柒佰柒拾玖元整（￥106779.00元）作为定金，设备进场安装时，该款自动作为货款。 2、门框及预埋件运抵施工现场安装完成后三个工作日内，甲方 向乙方支付合同总造价的30%即人民币（大写）陆拾肆万陆佰柒拾肆元整（￥640674.00元）。 3、门扇及通风设备运抵施工现场安装完成后三个工作日内，甲 方向乙方支付合同总造价的30% 即人民币（大写）陆拾肆万陆佰柒拾肆元整（￥640674.00元）。 4、全部人防设备以及通风设备验收合格后三个工作日内，乙方 一次性向甲方出具本项目人防设备竣工验收合格证件及费用发票和四份竣工图纸，甲方付给乙方合同总造价的35%即人民币（大写）柒拾肆万柒仟肆佰伍叁元整（￥747453.00
编号： HT-20215713 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 人防工程合同范本 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签: titlecontent] 发包方（以下简称甲方）：_________ 承包方（以下简称乙方）：_________ 第一条工程项目 1.1工程名称：_________；工程地点：_________；承包范围：_________；金额：_________. 1.2工期： （1）开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 （2）竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1.4合同价款：包干总造价为人民币：_________元；大写：_________元整（含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金）。 1.5承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过 _________
市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1协议条款：_________. 2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条乙方驻工地代表 5.1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5.2甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方