当前位置:文档之家› 35kv线路施工合同模板

35kv线路施工合同模板

35KV线路改造施工合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利义务,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程规模:。

四、承包方式:包工包料。

五、承包范围:

六、工程价款:

七、结算方式:

第二条权力与义务

一、甲方:

1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作,例如:土地占用、林地占用、附作物占用、并网等。

2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安安全问题。

二、乙方

1、全面负责施工安全监理,施工人员必须持证上岗,按安全生产“三同时”要求施工,按电力工程安全生产要求落实警示标志。

2、负责按期、按质、按量完成工程。

3、负责编制施工组织设计或施工方案,工程预算,施工总进度计划。

4、工程竣工后,负责提供工程完整竣工资料及图纸。

5、负责协助甲方完成涉及该工程的其他工作。

第三条工程期限

一、双方商定总工期自年月日开工,至年月日工程竣工。

二、开工前3天,甲方向发包方发出开工通知书,如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延;

1、各项协调工作不能顺利如期进行的,例如:土地占用、林地占用、附作物占用、并网等协调工作。

2、重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3、因监理签证不及时而影响下一道工序施工。

4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工。

5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:农网建设标准并一次性验收合格。

二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方,并与发包方共同研究处理办法;

2、工程竣工后,乙方按规定对工程实施保修,保修时间自通过竣工验收之日起算为1年。

第五条工程款的支付

一、施工队进入施工地点,按全部工程款的30%预付:先拨预付万元(大

写:万元整);施工过程中根据工程进度,按完成工程量的80%拨付。

工程竣工验收后一个月内支付95%的结算工程款。

二、工程价款支付达到结算总价款95%时不再付款,工程验收后,保修期满一年甲方一次性付清给乙方5%的余款,乙方负责交纳相关税费。

第六条施工与设计变更

一、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,甲乙双方不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面通知发包方,由甲方、乙方与设计单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,由甲方或设计单位同意后实施。

四、甲方如需设计变更,必须由原设计单位作了正式修改通知书和修改图纸,乙方才能实施。重大修改或增加造价时,必须经双方协商,并调整合同造价,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐备时,乙方才进行施工。

第七条工程验收及保修

一、工程验收,以《35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992《架空绝缘配电线路施工及验收规范》DL/T602-1996作为依据。

二、工程竣工验收后,甲方方可使用。在规定的保修期限内,凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修。(质量事故指除自然灾害和非人力因素造成的事故)双方约定保修期限为:1年。

第八条违约责任

乙方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

二、因乙方工程质量所造成的连带责任和经济损失由乙方承担。

甲方责任:

一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工工期顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

二、工程未验收,发包方提前使用或动用,由此而造成的质量或其他问题由甲方承担责任。

三、不按合同规定拨付工程款,乙方有权停工。保修期满甲方不按合同约定给付5%的尾款的,乙方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行,直至5%的尾款付完为止。

第九条双方约定其它条款

1、在合同期内(非甲方原因)乙方在施工期间发生的所有安全责任事故、人员伤亡事故和经济损失均由乙方负完全责任,甲方不承担任何责任。

2、乙方必须遵守当地民族的风俗、村规民约和国家的各项法律法规

第十条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定,双方协商不成时,按以下方式解决:

一、向合同仲裁机关申请仲裁;

二、向有管辖权的县人民法院提起诉讼。

第十一条本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。

第十二条本合同自双方签字、盖章起生效。

第十三条本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改意见时,经双方协商一致后,可订立补充协议,作为本合同的补充合同。

签订地点:签订日期:2015年月日世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

仿古建筑施工合同

灵泉寺大雄宝殿仿古建筑工程 施 工 合 同 工程地点: 委托单位: 承包单位: 合同编号: 签订时间: 目录 第一节定义 第二节合同文件内容及解释次序 第三节工程内容与承包范围 第四节合同价款、支付与结算 第五节双方得人员、设备 第六节甲方责任 第七节乙方责任 第八节工程监理 第九节工期 第十节质量与检验 第十一节现场管理 第十二节工程指令

第十三节工程竣工验收与工程移交 第十四节农民工权益保护 第十五节工程保修 第十六节转让与分包 第十七节专利技术及特殊工艺 第十八节不可抗力 第十九节保险 第二十节违约及争议解决 第二十一节合同解除 第二十二节合同生效与终止 第二十三节合同份数 第二十四节合同附件 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律法规得规定,遵循平等、自愿、公平、诚信得原则,根据本工程得具体情况,在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同得基础上,经甲乙双方友好协商一致,订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外,应具有以下所赋予得含义: 一、工程:指甲乙双方在本合同中约定得承包范围内得工程,包括永久工程与临时工程。 二、工期:指甲乙双方在本合同中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算得承包天 数。 三、合同价款:指甲乙双方在本合同中约定,甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任得款项。 四、图纸:指由甲方按本合同约定向乙方提供得全部设计图纸,或乙方提交并经甲方批准得 所有图纸(包括配套说明与有关技术资料)。 五、书面形式:指合同书、信件与数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换与电子 邮件)等可以有形地表现所载内容得形式。 六、小时或天:本合同中规定按小时计算时间得,从事件有效开始时计算(不扣除休息时

外网配套施工合同

曼城小区内六七期洋房 外网施工合同 甲方:滦南众河房地产开发有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合当地的有关规定,根据本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:1、曼城小区内六七期配套施工合同 2工程地址:曼城小区内 二、工程承包方式 1、承包方式:包工包料 2、乙方已充分考虑了现场因素、地质条件、气候影响、以及工程本身的特点、市场价格变动的等各 种因素,依据施工图纸及设计规范采用工程量清单报价后确定为固定总价合同,构成合同价款的综合单价经甲乙双方签订合同确认后不做调整。 由于设计变更和工程洽商引起的工程量增减,其综合单价应按下列办法确定:①工程量清单报价中已有适用于变更工程的价格,按工程量清单中已有的价格确定;②工程量清单中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格,经与招标人协商后确定;③工程量清单报价中没有适用或类似于变更工程的价格,执行河北2012定额,人工费调整执行“人工费按照冀建价信〔2014〕10号)计取。主材根据市场价格进行报价; 3、结算方式:原图纸内容结算时总价固定,自合同签订之日起至合同结束除发生由于招标方原因引 起的变更设计工程量据实调整调外其它不予变动;如发生变更签证,与清单中相同或相近项目参照清单单价计算,如清单中未有相同或相近项目:河北省消耗量定额(2012年);人工费调整执行“人工费按照冀建价信〔2014〕10号计取。主材根据市场价格进行报价;发生清、借工按100元/工日计取。 4、土方工程:挖土外运至院内甲方指定地点,挖土按自然土方计算。回填土按夯实后的土方计算。 5、除本合同约定的费用外,甲方无须就履行本合同再向乙方支付任何其他费用。 三、工程范围及要求 1、招标图纸中所包括的全部专业(给水、消防、采暖、雨水、排水、化粪池)的主管、支管、阀门井等施工,涉及(高层135#145#146#148#149#139#140#、洋房141#-144#、150#) 2、材质:符合施工图纸和技术规范规定要求。 3.未尽事宜为施工图纸所包括的全部内容。 四、合同工期:开工日期:2017年7月5日 五、竣工日期:2017年8月25日需完成135#145#146#148#150#楼,各专业支管到楼外1.5m 六、其他楼座周围配套开工时间以甲方通知为准,开工时间约为2018年10月,乙方接到通知 后1.5个月完工。 七、工程质量:合格 八、合同价款(合同清单附后) 固定合同金额(人民币):小写:元;大写:元整。 a)付款方式:根据工期要求完成相应部位支付产值的70%,合同内容全部完成并结算付至结算价款 的95%。经确认结算价款的5%作为保修金,保修期两年内视保修情况支付,其中结算值的3% 竣工一年视保修情况支付,结算值的2%竣工两年视保修情况支付。

A站至B站35KV送电线路工程基础工程分包合同

A站至B站35千伏送电线路工程 施工分包合同 甲方(工程发包人): 乙方(工程分包人): 年月日

施工分包合同 工程发包人: 工程分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 2、承包范围、施工内容(材料、设备供应) 2.1承包范围:N*—N*共计*座基塔基础土建,具体施工范围及工程量以施工图结合现场为准。 2.2施工内容: 1)材料供应:钢筋、水泥、地脚螺栓、砂石、地网铁、超声波测管、基础钢筋爬梯等主、副材由乙方提供,详见施工图纸。 2)工器具提供:施工所需的施工机械、工具、运输车辆和燃料等由乙方自行解决。 3)汽车运输及倒运:本工程全部材料及废料由乙方自行运输及倒运。 4)基础工程:包括但不限于平整基面、基坑土石方开挖及回填、余土外运、支拆模、钢筋绑扎、砼浇制及养护、浆砌筑排水沟、护坡等基础施工全部内容(回填土及场地清理要符合验收标准)。 5)接地工程:接地沟的挖方、敷设及回填,为减少工作量及青苗补偿费用,一般在基础回填时要把接地工作完成,但要预留足够长度。 6)基础所用的中砂必须为河沙,石料必须到甲方指定的石场进行采购。 7)基础石方爆破(如有)、临时道路修筑由乙方自行解决施工。 3、分包合同价款 3.1根据本合同承包内容,本工程的合同价款为:(大写)人民币元正,(小写)人民币元。 3.2本工程的分包采用包干制形式,为分包人充分考虑现场情况,结合但不限于承包范围、材料、设备供应及施工内容、图纸等固定合同总价,以合同价结算,结算时不允许调整。 4、分包合同工期 以监理批复的开竣工日期为准。 5、质量标准 工程质量:按总包合同有关质量的约定,本工作必达到质量评定优良等级。

建设工程施工合同模板GF-2017年

(GF---2016---0201) 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 6.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。 三、质量标准

工程质量符合佥整标准。 四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价暂定为: 人民币(大写): 小写:( );最终价格以审计决算为准。 五、项目经理 承包人项目经理: 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书; (2)投标函及其附录; (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。‘ 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、承包人承诺所施工的项目按总造价%对发包人进行优惠。 4.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含 义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自签室盖童当旦生效。 十三、合同份数 本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。 发包人(公章):承包人(公章): 法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字) (签字)

工程施工合同模板

工程施工合同模板 工程施工合同范本 签订合同双方: 建设单位:________________,以下简称甲方 施工单位:________________,以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称: 二、国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照,计划任务书,初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号:________________。 四、工程地点:________________。 五、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略)。 六、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表略)。 第二条工程期限

本合同全部工程____年____月____日开工至____年____月____日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。 在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料,以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁:申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工地区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,工程施工合同范本加工构件,做好一切施工准备。

公园建设工程施工合同协议书范本模板

编号:_____________公园建设工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

建设单位:________________________________(简称甲方) 施工单位:________________________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工,本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方,工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期:自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况,工期顺延。 (1)、施工图未及时交给乙方,乙方按图纸交接时间计算工期。 (2)、工程量增加。 (3)、非承建方原因,施工期间一周内累计停水、电达8小时以上,工期顺延。 (4)、甲方资金到位,未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算: 1、工程量均按实计算,工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行,乙方适当让利,综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式: 1、全额垫资付款方式:甲乙双方签订合同后,乙方垫资工程建设,自完工日起甲方三年内付清工程款,工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%,第二年同月支付总工程款的30%,第三

电力工程施工委托合同书

!================================================================== 电力工程施工委托合同书 制单日期:签订地点: 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包形式: (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB):元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000 元整(大写伍拾万元 整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围

!================================================================== 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供 电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方 均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工 程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司 验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或 付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。 2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切 损失均与乙方无关;

建筑工程承包合同模板

建筑工程承包合同模板一 甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。 第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等) 第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 发包方承包方 单位名称(章): ? 单位名称(章):

单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 电报挂号:电报挂号: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 年月日年月日 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的: (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。 (2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

零星工程施工合同模板(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-025851 零星工程施工合同模板(合同

零星工程施工合同模板(合同示范文 本) 发包方(以下简称甲方):泰语大酒店承包方(以下简称乙方): 为了确保,需,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价:本工程预算价为万元 元整)(详见工程预算书)。 五、承包方式:包工包料。 六、结算方式:本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 七、付款方式: 工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%

作为保修金,待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期 工期总日历天数为天,自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。 1 九、施工要求 1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时 保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项 1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲 方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之 日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。 6、 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日

仿古建筑施工合同书

仿古建筑施工合同书 甲方:河北省魏县文物保护管理所 (以下简称:甲方) 乙方:湖北黄石红枫叶园林景观有限公司 (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确甲、乙双方职责,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,现将有关事项达成条款如下: 一、工程名称:魏县观音寺 二、工程地址:魏池公园景区内东南角,占地面积60亩。(宽150m,长270m) 三、工程项目:1、山门,2、天王殿,3、大雄宝殿,4、财神殿,5、观音殿, 6、藏经楼, 7、方丈楼, 8、钟、鼓楼, 9、两边配殿、斋堂、僧房及各项配套工程等。 四、工程总造价:陆仟万元人民币(约) 五、计算方式:按河北省2009年仿古建筑定额,结合邯郸市场现行三材价额和人工调差计取,做出预算,执行预、决算计取工程总款。(因临时变更或增加及基础隐蔽工程等) 六、付款方式:通知乙方人员进场,甲方即付乙方承包工程总造价的5%工程款为进场费,乙方正式动工10天即付总造价的15%工程款为备料款,其余均按月进度支付完成工程量的80%工程款,做完经验收10天内一次性付完工程总款的97%,留下3%为工程质量保修金,一年满后无质量问题,一次性返还乙方。 七、工期及时间:定为二0一三年八月底前,以甲方通知为准,工期为二年,即24个月,合720个工作日(除雨、雪天等不可抗力外) 八:双方责任:1、甲方责任: (1)、按合同条款执行,并配合乙方安排好施工人员的食宿等工作。

(2)、完成好“三通一平”等工作,给乙方提供便利。 (3)、安排工作人员配合乙方工作,负责工程地点的周边关系。 (4)、按规定时间支付乙方工程款,若因资金短缺或上级手续及周边关系等原因而影响乙方不能正常施工导致乙方连续停工三天或三天以上的,甲方无条件赔偿乙方停工期间的经济损失。 (5)、本工程中的税费由甲方负责。 (6)、要求乙方交纳合同保证金20万元,在甲、乙双方签订合同之日起一个月内即第一次预付工程款时退还乙方,若一个月满还不能动工,甲方必须无条件退还乙方交纳的20万元合同保证金。 2、乙方责任: (1)、按合同条款执行,严格按图施工。如因变更或增加及隐蔽工程等,必须经甲方在场管理人员同意,方可施工。 (2)、严格按仿古建筑操作规程进行施工,做到文明施工,安全施工。 (3)、不得偷工减料,确保工程质量,争创优良工程。 (4)、本工程中的大小事故,由乙方负责承担。 (5)、保护好工程周边苗木,服从甲方现场管理人员合理化管理及建设。 (6)、同意甲方要求,交纳合同保证金20万元,在双方规定的时间内有权收回。同时确保乙方施工人员每月工资的发放,不得拖欠。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效,同时产生法律效力。 十、以上如有未定事宜,甲、乙双方再行协商,增补协议有效。望双方共同遵守,本合同一式六份,双方各执三份为凭。甲方:负责人(签章) 乙方:负责人(签章) 二O一三年七月三十日订

管网配套工程施工合同

管网配套工程施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人和承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》,经协商一致,签订小区管网配套施工合同 一、工程名称:综合管网配套工程 二、工程承包范围:管线接口图纸的设计及施工方案的制定,管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整,包括:二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。 三、承包形式:包工包料。 四、工期:年月日至年月日 五、质量标准:本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002要求及国家相关标准。 六、合同价款及付款方式: 合同总价款为人民币元。 1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。 2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%, 3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。 七、材料要求 1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购,所有材料需采

购正规厂家生产的合格产品,并提供检验报告及合格证明。 2、材料运至工地现场后,需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用,未经验收的材料不准使用,若使用,每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约,发包人有权解除合同,不结算工程款。 3、不合格品的判定标准:经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。 八、发包人责任 1、提供规划平面图、管网平面图各一份,各单位工程给排水、采暖施工图各一套。 2、施工过程中,对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单,作为承包人施工更改和工程结算的依据。 3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理,负责签证,组织工程竣工验收。 4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作,并提供施工中乙方所需的用水、用电,但水电费由承包人承担。 九、承包人责任 1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。

35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合同书 第一部分协议书 发包人:XXXX矿业有限责任公司 承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点:XX矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KV A 3台;变压器SCB9-800/6 800KV A干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书

工程施工协议书(模板)工程协议书

工程施工协议书 令狐采学 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规、结合本工程实际、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项协商一致,达成协议如下: 第一条工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程内容:车库标牌、车位等施工(具体详见明细) 4.工程工期: 4.1承包方式:包工包料 5. 工程质量与验收: 符合国家或地区相关工程质量要求。工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收、移交手续。 6. 工程造价及付款方式: 6.1工程总造价为:(大写) 6.2付款方式:合同签订后预付30%货款,施工结束付款至90%,剩余10%满一年付清, 第二条甲方的权利义务

1.按照协议约定的期限和方式支付合同价款。 2.提供必要的施工条件,确保施工正常进行。 3.协调施工过程中与各有关单位的关系,提供良好的安全施 工环境。 第三条乙方的权利义务 1.严格按照协议约定的内容及工期进行安全施工。 2.保证工程的质量,满足相关规范要求。 3.竣工验收合格后,办理交接手续,并交付使用。 4.乙方在施工过程中注意各项安全文明施工措施。 第四条质量保修 本合同约定的工程内容即为承包人的保修范围,保修 期内承包人应按法律、法规和国家有关规定,对交付 使用的工程承担工程质量缺陷保修责任,对因施工或 材料质量问题引起的故障予以免费维修。整个项目保 修期为一年,保修期自整个工程项目竣工验收合格之 日起开始计算。 第五条违约责任 由于工程质量达不到本合同约定的质量标准,甲方可 不按本合同约定的时间支付工程款,乙方应无偿返工 或修复。甲方应在本合同规定的付款期限内付清货款。 甲方未按约定及时足额支付合同款项时,每延迟一日 即按违约金额的千分之1 偿付违约金。 第六条争议解决

古建筑修缮工程施工合同(整理版)

古建筑修缮工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除,清扫望砖屋面;给整个屋面做防水,增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。3、文庙散水增加阶条石与陡板;4、重新制作月台,并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等; 以上所用材料参照工程预算书。 承包方式:包工包料 二、合同价款(固定价格)

金额(人民币大写):;¥元; 三、工期: 合同工期:天 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 按期完成不奖不罚,工期每推迟一天,罚合同价款的千分之五(5‰),但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。 四.工程质量标准 本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。 五.安全生产 乙方必须安全、文明施工,必要时工地现场应采用围护等措施,施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责,所发生费用全部由乙方承担。 六、工程款支付: 合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。 七、质保期:三年 保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》,缺陷期内由乙方负责保修,费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用

工程配套施工合同范本

工程配套施工合同范本 配套工程是指与主体工程相配套的工程。工程配套施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的工程配套施工合同范文,感谢您的欣赏。 工程配套施工合同范文一发包人(全称): 承包人(全称): 发包人和承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》,经协商一致,签订小区管网配套施工合同 一、工程名称:综合管网配套工程 二、工程承包范围:管线接口图纸的设计及施工方案的制定,管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整,包括:二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。 三、承包形式:包工包料。 四、工期:年月日至年月日 五、质量标准:本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 2002要求及国家相关标准。 六、合同价款及付款方式: 合同总价款为人民币元。 1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。

2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%, 3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。 七、材料要求 1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购,所有材料需采购正规厂家生产的合格产品,并提供检验报告及合格证明。 2、材料运至工地现场后,需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用,未经验收的材料不准使用,若使用,每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约,发包人有权解除合同,不结算工程款。 3、不合格品的判定标准:经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。 八、发包人责任 1、提供规划平面图、管网平面图各一份,各单位工程给排水、采暖施工图各一套。 2、施工过程中,对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单,作为承包人施工更改和工程结算的依据。 3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理,负责签证,组织工程竣工验收。

35kv安装工程合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35kv安装工程合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:35KV高压电安装合同 35kV专线及35KV变电站 施工用电工程 施工承包合同 甲方: 乙方:贵州恒源达电力工程建设有限责任公司 合同编号:五标-35KV-001 签订地点: 签订时间:年月曰 甲方: 乙方:贵州恒源达电力工程建设有限责任公司 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《电力建设安全施工管理规定》南方电公司下发的《安全生产工作规定》,为明确双方在电力建设安装过程中的权利、义务及安全生产责任,本着平等互利协商的原则,甲方将罗望高速公路第五合同段临时用电工程(含大观 35kV临时变电站新建、 35KV专线、望谟110KV变电站扩建)分包给乙方,并就相关事宜达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程名称:罗望高速公路第五合同段临时用电工程 2、工程范围及数虽:35KV专线的架设、望谟110KV变电站扩建改造、大观35 kV变电站新建。

3、工程地点:望谟县境内 第二条承包施工内容 1、大观临时变电站内8000 kVA /35kV变压器安装2台、 50 kVA /35kV 站内变压器1台,及所有保护系统设备、所有断路器、所有避雷系统设备、接口设备等等及辅材。 2、110kVlg谟变电站改造,包括所有保护系统、所有断路器、所有避雷系统、接口设备等等及辅材。 3、35KV专线架设。 第三条承包方式 包工包料,土建部分工作由甲方完成。 第四条35KV部分工程费用分摊方式 35KV专线架设、大观35 kV变电站新建和110kV望谟变电站改造工程由第五、六合同段共同承建,建设费用由第五、六合同段按各占1/2共同承担。本合同中的“合同总价费用” 为按1/2分摊后的合同费用 第五条工程价款及付款方式 1、合同总价为:595万元(大写:伍佰玖拾伍万元整)。见附件1:《合同费用清单》。 2、付款方式: 合同签订后10日内甲方向乙方支付合同总价的20%工 程预付款;乙方完成合同约定工程虽的90疝,甲方向乙方支付合同

建设工程施工合同示范文本范本

建设工程施工合同(示文本) 第一部分协议书 发包人(全称):_______________________________________________________________________________ _____ 承包人(全称):_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点:_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容:_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________________________ 资金来源:_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围:_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期: 开工日期:_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期:_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准:_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额(大写):_____________________________元(人民币) ¥:_____________________________元 六、组成合同的文件

个人安装施工承包合同模板

个人安装施工承包合同模板 【篇一】安装施工承包合同 甲方:乙方: 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量:合格 四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。 甲方:乙方:

签字:身份证号: 日期:日期 【篇二】安装施工承包合同 发包方:以下简称甲方 承包方:以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本 合同。 一、工程名称: 二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容:等内容。 四、承包形式:包工包料双包工程。 五、甲方职责:1负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; 2协助解决与周边群众发生的纠纷关系; 3解决好工程所需的水电问题水电费由乙方承担。 六、乙方职责: 1听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查; 2严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 3严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务; 4确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而 产生的全部经济损失; 5在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程 工程量清单计价定额》2021定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式:分四年到位不计资金利息。其中2021年拨付工程款的42.5%;2021年12月30日前拨付28.5%;2021年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付,

仿古建筑工程施工合同协议范本模板 详细

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容:___________________________ 建筑面积:㎡,建筑高度m或跨度m, 结构类型__________________层数 其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批文号: 资金来源: 开工日期: 竣工目期: 合同有效工期总日历天数: 合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元 第二条工程期限与质量标准: 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月 _________日竣工。合同有效工期总日历_________天。如遇不可抗力的灾害,可顺延工期。 工程质量标准:___________________________。 第三条工程承包范围及承包方式:

承包范围: 承包方式:__________________ 第四条甲乙双方责任: 1、开工前_________个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物,并办妥一切准建手续。由于甲方原因造成乙方损失,甲方承担乙方的一切经济损失,并顺延工期。 2、开工前_________个工作日内,甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需要。 3、开工前_________个工作日内,甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。 4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。 5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件,由于证件原因造成乙方停工、窝工,甲方应承担乙方经济损失。 6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树古墓等保护工作,并承担相应责任和经济损失。 8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。由于政策性调整造成的乙方损失,应由甲方承担责任。 9、甲方选派施工现场代表__________________同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。 10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境,并且配合施工单位做好施工现场安全的工作 11、甲方应配合乙方立架开光,所产生的费用由甲方负责承担。 12、甲方对某件物有特殊要求,费用由甲方承担。

相关主题