当前位置:文档之家› 地质勘查分包合同

地质勘查分包合同

地质勘查分包合同

项目名称:

签约时间:年月日

合同编号:

甲方:

乙方:

年月

地质勘查分包合同

委托单位(甲方):

承担单位(乙方):

甲方将某某多金属矿预查项目委托给乙方进行施工,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程具体情况,本着真诚合作、互利互惠的原则,为明确责任,协作配合,确保工程勘查质量和工程进度,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程内容:地质矿产勘查

3、工作范围及工作手段:利用地质测量、物探、化探、钻探、各种样品采集、化验、综合研究等手段开展普查工作。

二、项目任务、技术指标及质量要求

1、项目任务

在以往工作的基础上,采取地质、化探及槽探、钻探工程等探矿手段,在勘查区内寻找矿(化)体及蚀变带,进一步查明其数量、规模、形态、产状和有用组分含量等特征,为下一步的勘查工作提供依据。

2、项目的技术指标、质量要求

按国家DZ/T0201-2002及DZ/T0214-2002地质矿产行业标准及相关规范执行。

3、项目工作周期

勘查时间自年月日至年月日。

三、双方的权利与义务

(一)甲方权利与义务

1、甲方有权根据施工实际情况变更施工方案(或设计)、调整工作量,但要与乙方及时沟通,并下达任务变更通知书。

2、甲方有权对工程质量及进度进行监督、检查工作。

3、甲方负责会同乙方进行阶段性及整体验收工作。

4、甲方应按合同规定向乙方支付项目进度款。

5、甲方负责协调地方关系,修路、修地盘、场地平整,勘查工程施工所占用的草场、林地的征用等工作,费用由甲方支付。由于甲方原因,造成乙方工期延误,工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方连续无法施工超过5日的,甲方向乙方赔偿相应损失(误工费及食宿费)。

6、甲方负责钻探工程施工,施工单位负责到政府要求的相关部门进行资质备案等事宜。

(二)乙方权利与义务

1、乙方应按照甲方审定的设计(方案)实施,并按国家有关规范执行。保证足够的现场技术人员和机械设备,确保工程如期完工。

2、项目成果资料完成后,乙方应按时间向甲方提交成果。

3、乙方负责勘查区地质、钻探工程施工、勘查工程编录等工作。

4、乙方负有妥善保管所有勘查成果及资料的义务。

5、乙方若变更审定的施工方案或设计,要以书面形式向甲方报告,得到甲方批复后方可实施。

6、乙方在施工过程中应严格执行有关安全操作规程,遵守甲方安全管理规定。乙方自己工作范畴内的安全责任由乙方承担。

7、甲方在确保钻探工作量的前提下,乙方开工期限以甲方开工通知书或合同规定时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗拒的自然灾害等原因造成停工窝工)时,工期顺延。

四、项目价款及其支付与结算

1、地质勘查收取费以《国土资源调查预算标准》(地质调查部分2010年)为依据,参照当前市场行情,经双方协定,本项目合同总价款为人民币元整(¥万元)(含税)。遗税或增加工作手段,单价按2010年预算标准单价执行。

2、最终项目费用总额按实际完成的工作量核定。(工作量及单价详见附件“经费预算表”)

3、合同签订,乙方进入施工场地前,甲方向乙方支付总工程款的25%作为预付款。乙方收到预付款3-5日内到达工作区。

4、按年度结算,野外工作结束并经甲乙方验收确认后,甲乙双方按实际完成的工作量进行工程结算,乙方按要求完成总结(或双方商定的)报告编写后10个工作日内,甲方按实际决算金额向乙方付清全部项目款。

5、乙方给甲方开具正式发票。

五、成果和资料的保密与归属

1、乙方在项目实施过程中形成的所有原始资料、成果报告、数字化成果归甲方所有。

2、乙方应对项目所获得的资料及最终成果、矿产信息保密。

六、竣工验收

乙方在单项工程完工后,用电话或书面形式通知甲方,甲、乙双方组成验收组及时进行验收,验收后双方验收人员签字,作为结算的依据。

七、合同的生效、变更与终止

1、本合同自双方签字之日起生效。

2、在项目实施中,如遇突发情况,为避免造成重大经济损失和人员伤亡,乙方可先采取合理措施,并将突发情况和已采取的措施及时通知甲方。

3、一方不履行本合同规定,其它任何一方有权解除合同,并保留索赔权利。

4、乙方提交的项目成果经验收合格,项目竣工手续办理完毕,甲方应付乙方的项目款全部付清,合同即告完成和终止。原始资料待结算款全部付清后,移交给甲方。

八、违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同规定,应承担违约责任和相应的经济处罚。

1、未经甲方书面同意,乙方不得将地质工作转包给第三方,否则,视为乙方违约,甲方有权终止合同,追究乙方法律责任。

2、若验收不合格,乙方应无条件返工,并承担相应责任。

3、甲方按规定支付乙方项目款,若未能按时支付,乙方有权停工,并停止向甲方提供资料,并视为甲方违约,由此给项目造成的损失,由甲方承担责任,且工期顺延。

4、因甲方原因造成工期延误,工期顺延。

5、未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式、理由向第三者披露或提供资料,否则给甲方造成的损失由乙方承担。

6、因勘查区地质情况变化或其它原因,需终止本合同时,甲(乙)方应提前10天通知乙(甲)方,经双方代表协商一致后形成书面材料,并经双方代表签字和加盖公章后,本合同方可终止,合同终止的,双方据实结算。

九、争议的解决

履行本合同发生争议,双方应通过友好协商解决。协商不成时,可申请合同签订所在地人民法院进行裁决。

十、其他

1、本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议。补充协议也是合同的组成部分。

3、本合同所有附件均为合同的组成部分,具有同等法律效力。

甲方:

甲方法人代表(或委托代理人):

联系人及电话:

乙方:

乙方法人代表(或委托代理人):

联系人及电话:

开户行:

账号:

户名:

年月日

(完整版)中建公司经典分包合同

建设工程劳务分包合同 发包人:[简称甲方] 承包人:[简称乙方] 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就温州电气工程合作事项协商一致,签订本合同。第一条:工程概况 1.1 工程名称: 工程地点:温州市城市中心区31号地 建筑面积:30993平方米 结构形式:框架结构 层数:地上:7层 地下:2层 1.2 工程承包范围 分包范围:温州电气工程,详见招标文件 承包方式:清工加机具 1.3 合同工期: 开工日期: 竣工日期: 工程工期为:日历天 1.4质量等级:确保瓯江杯,争创鲁班奖 1.5合同价款及计费原则: 1.5.1合同价款:捌拾万元(大写)(暂估) ¥:80万整(暂估) 1.5.2计费原则:详见招标文件 第二条:图纸 开工前15 天,发包人应提供施工图纸1 套(未含竣工图)。 第三条:发包人驻工地代表 3.1发包人驻工地代表姓名: 3.2职责:按合同约定,及时提供给承包人所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。第四条:发包人工作 发包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作: 4.1负责与业主的联系,组织重大经济谈判; 4.2负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查承包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划; 4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作,对承包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督; 4.4定期组织召开生产例会,对施工生产情况进行协调; 4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至楼层二级电箱; 4.6提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料; 4.7施工中报业主的各种资料由发包人负责汇总、编制,承包人负责按发包人要求提供原始资料; 4.8负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳施工办公区水电费; 4.9负责提供发包人现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知承包人; 4.10发包人协助承包人办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系。 第五条:承包人驻工地代表

建设工程劳务分包合同纠纷案

建设工程劳务分包合同纠纷案 原告:某劳务公司 被告:某建筑工程公司 代理人:蔡俊杰律师 案由:建设工程劳务分包合同 受案单位:北京市朝阳区人民法院 案情简介: 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同,由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万,工期150天,自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因,直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议,在工地所在地建委的协调下,双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议,被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元,对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后,原告起诉被告,要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元,支付赶工费20万元,并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决,判决被告支付原告利息5000元,驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员: 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案,本律师接受被告的委托,出庭参与诉讼,为履行代理人职责,现根据事实和法律,发表以下代理意见,请合议庭采纳。 总的代理意见:

原告请求的多项费用,在共同委托评估公司所作的评估报告中,已作了评估;且在结款时,双方已在支票根上共同签字,明确劳务费用已全部结清;原告的诉讼请求没有事实和法律根据,应当予以驳回。 具体意见如下: 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 (1)被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务,已将劳务费支付给了原告。 (2)原告在领取最后一笔款时,在支票根已签字言明:“按双方协议,全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项,都已结清了,不再有任何纠纷。 (3)在2006年12月30日的《协议书》中,双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日,也只有十几天的时间,哪里来的2268400元的违约金。 (4)在2006年12月30日的《协议书》中,确定付款日期的同时,未约定违约金,无违约金条款。 2、按照旧合同,原告该项主张也无事实根据 (1)起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书,被告从未收到过; 第二、即使根据合同,双方也无关于默认结算书的约定: 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下:“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为:工程承包人确认结算资料后,14日内付款。 第三、实际上,双方共同委托求实公司鉴定的行为,已表明之前双方未有结算确认,否则还要委托鉴定作什么? 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书,即说明原告所说的确认不成立。 (2)、索赔没有根据

建设工程施工专业分包合同(示范文本)

建设工程施工专业分包合同(示范文本) (GF-2019-0213) 第一部分协议书 承包人(全称):上海建工集团 分包人(全称):上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:民房改造工程 分包工程地点: 分包工程承包范围: 二、分包合同价款 金额:大写:人民币元, 小写:元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为: 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时); 3、分包人的报价书; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款;

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间:年月日; 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 承包人:(公章)分包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义

关于承包施工合同范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 关于承包施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:乙方:依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就____县豆叩镇华丰村龙泉XX,新厂建设一事 达成一致,签订本合同。 一、工程概况 1. 1、工程名称:____县豆叩镇华丰村龙泉XX新厂建设及场平工作 1. 2、工程地点:____县豆叩镇华丰村 1. 3、工程内容: ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。 ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2。5米宽均距)计:18403。 ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1. 4、工程承包范围:上述工作范围。 1. 5、工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求:合格。 三、工程工期约定:________年____月____日进场,竣工日期________年____月____日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。

五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。 六、工程造价及支付:此工程为合同包干价,总计工程造价为516。3万元(大写:伍XX拾陆万叁仟元整)。支付情况: 1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量); 2、工程完工后,甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%; 3、剩余工程款3%为保修金,保修期为________年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件:组成合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF—1999—0201合同范畴的通用条款和专用条款; 3、标准、规范和有关技术文件; 4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。 十、此合同一式肆份,双方各执两份。甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日

泥水班组工程施工承包合同(完整版)

泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据工程需要,经甲方研究,决定将亿力江滨A地块项目的泥水单项工程以包工不包料的形式承包给乙方负责施工完成。乙方认真全面熟悉施工图纸及施工范围前提下,为了明确工程内容及双方责、权、利的关系,结合现场实际情况,经双方充分协商,一致同意达成以下泥水班组工程施工承包合同,共同遵守执行。你的文档已转至我们的另一个网站:好,但你在香 当网的6篇权限我已经增加到你的帐户,敬请谅解! 一、工程名称: 工程 二、工程地点: 三、承包范围: 1、工程项目包含的所有泥水施工部分。主要内容桩芯砼及托板、桩顶砼补桩、砖胎模及粉刷、地下室砼垫层至上部主体结构及零星构件的所有混凝土浇筑、砖墙砌筑(含预埋砼砖)、所有内外装饰(外墙涂料石材干挂除外)粉刷(包含所有内外墙栏板、栏杆、线条、滴水线、女儿墙、空调板等零星构件)、高出屋面女儿墙部分泥

水项目、屋面防水找平层及保护层、屋面隔热层、地下室地面分格缝、楼地面及屋面分格缝、室外散水坡道、钉挂铺贴钢丝网耐碱网格布、混凝土表面涂刷界面剂、(预埋砖砌块)、门窗洞顶过梁预制与安装、窗台,栏板压梁、门窗框边100%塞缝、电梯门门框边塞缝封堵、烟囱基座及楼层**封堵、放样**封堵、楼地面及楼梯面砖基层找平、油膏嵌缝、泛水收口、明(暗)沟、台阶零星泥水修补等施工图纸中所有泥水工作内容、砼泵送管铺设、基层清理、养护、“落手清”(剩余砖、砂浆及时清理及利用)清理卫生、成品保护等相关的泥水项目。(不包括面砖贴面、涂料、吊顶等其它班组装饰项目)。设计变更及业主要求变更项目均包含在承包单价内,在竣工结算时,不得提出另外签证。 2、本**涵盖了所有设计图纸、**约定的条款,以及图纸会审、设计变更等施工区域内泥水分部的相关内容。 四、承包形式: 以包工包机械设备形式进行承包(甲方提供施工垂直运输机械塔吊、人货电梯,每三层设一个固定的二级电源箱,其余的施工机械设备、电气设备、施工工具由乙方自备,末级箱由甲方统一购置,费用乙方承担,所用电缆必须满足相关规定,由乙方自备)。严禁乙方将本工程进行转包,如经查实乙方将本工程转包的,本**自动作废,甲方有权单方面将该工程项目收回,拒绝支付乙方剩余工程款,并将乙方清退出场,乙方不得有任何异议。 五、承包单价: 按所承包幢号的建筑面积计算,质量达到合格标准单价为 63 元m2 (若钢筋混凝土面采用30mm厚无机保温干粉砂浆内保温由乙方施

建设工程分包合同纠纷

建设工程分包合同纠纷 核心内容:签订《工程承包协议》后有纠纷,该如何处理?下面由法律快车小编为您介绍,希望对您有帮助。 【简要案情】2006年5月,蔡某与兰州※※大厦建设工程项目部经理徐某某签订《工程承包协议》,双方约定兰州※※大厦建设工程中的钢筋工程由蔡某工程队承建;工程施工过程中,蔡某工程队购置钢筋材料及人工费用等共计515万元,兰州※※大厦建设工程项目部按照工程进度陆续支付工程款435万元,剩余工程款80万元经多次催促尚未支付,蔡某即于2008年6月向人民法院提起诉讼。 【原告诉称】兰州※※大厦建设工程项目施工人系甘肃※※建筑工程有限公司,其项目部经理徐某某签订《工程承包协议》系职务行为,甘肃※※建筑工程有限公司应当严格按照《工程承包协议》的约定支付工程款,在建设工程项目已基本竣工的情况下,甘肃※※建筑工程有限公司拖欠工程款的行为已严重违约,遂请求法院判令被告甘肃※※建筑工程有限公司立即支付80万元工程款及其迟延付款利息。原告蔡某为支持其诉讼主张,向人民法院提交了如下证据:证据一:蔡某个人身份证――以证明其具备诉讼主体资格; 证据二:《工程承包协议》――以证明其与被告甘肃※※建筑工程有限公司之间存在合同关系。 【被告辩称】承办律师接受被告委托,提出答辩意见如下: 1、兰州※※大厦建设项目钢筋工程承包法律关系的主体双方是原告与项目部经理徐某某,系自然人之间设立的权利义务关系,甘肃※※建筑工程有限公司不属于该协议中的任何一方主体,不是本案的适格被告; 2、原告在施工过程中擅离职守,钢筋工程施工无人进行日常具体管理,造成钢筋工程施工混乱、散漫、滞后、工期延误,严重影响了建设项目整个施工进度计划;且原告所诉“钢筋工程购置材料及人工费用等共计515万元”,已超出了单项钢筋工程施工预算和中标价格;

(完整版)工程专业分包合同

合同编号:东深-()2015() 项目 专业分包合同 工程名称: 工程地点: 承包人: 分包人: 分包方资质专业及等级: 签订日期: 年月日

专业分包合同 承包人: (以下简称“甲方”) 分包人:(以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称“建设单位”)与甲方已经签订(以下简称“总承包合同”)。甲、乙双方就分包工程事项经协商达成一致,订立本合同,共同执行。 一、工程概况 1、分包工程: 2、工程地点: 3、承包方式:乙方包工包料独立采购材料及实施,自负盈亏,风险自担。 4、承包范围:导流洞、放水洞、上游围堰、临时施工道路、临时施工用电、临时房屋建筑、金属结构及机电设备安装。 5、本合同工程量:详见该项目施工图纸(具体完成工程量以经建设单位、承包人、监理等管理方最终核定的工程量为准)。 二、项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。 2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,身份证号码: ,乙方项目经理驻施工现场管理每月不得少于25个工作日。 三、合同文件及效力顺序 1、组成本合同的文件: 1)本专业分包合同; 2)本工程甲方与建设单位签订的主合同; 3)本工程施工图纸; 4)本工程工程量清单; 5)构成本合同组成部分的其他文件;

6)本合同所涉及的名词意思理解或解释均按行业标准执行。 2、上述文件应是相互补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先的为准。 四、工程量清单 1、工程量清单 乙方施工范围内的工程以建设单位、监理、政府审计部门审定的工程数量与审计部门最终审定的单价形成工程量清单作为附件。 2、清单说明: 1)综合单价中包含的内容与建设单位和甲方签的主合同等同。 2)清单暂无工程数量,最终以建设单位、甲方、监理、政府审计部门审定的工程数量为准。 五、分包合同价款 合同造价(暂定)元(最终以实际结算为准)。 六、工期 1、开工日期(暂定):年月日 竣工日期(暂定):年月日 合同工期总日历天数日 最终开工日期以甲方的开工指令为准。 2、详细施工计划(含节点计划):甲方将根据建设单位总工期及分部工期要求另文下达,作为本合同附件,乙方必须严格执行。 3、乙方应按照合同约定工期组织实施和控制,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担;非乙方原因造成的工期延误,工期顺延。如因建设单位调整工期,本合同工期相应调整,乙方不得因此提出索赔。 4、施工进度滞后于计划进度时,乙方应及时采取赶工措施,因乙方措施不力仍不能满足甲方进度要求时,甲方有权采取有效措施确保工期满足建设单位合理的要求,所发生的费用和损失全部由乙方承担。 七、质量管理 1、质量标准: 合格 2、本项目验收方法按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利

项目分包合同范本

项目分包合同范本 发包方:吴伟明项目部(以下简称甲方) 承包方:李中午(以下简称乙方)身份证号码:342830************ 依照《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关规定,为了明确甲乙双方的权利和义务,确保工程项目的顺利施工,保障双方的合法权益,根据本工程的具体情况,经双方协商达成一致,特签订以下协议: 第一条:工程名称:泰宸沙河名苑三期19#、20#、24#~26#房 第二条:工程地址:华江路西、爱特路北 第三条:工程范围和内容: 木工班施工范围内容:①基础(包括基础部分修土)、主体以及二次结构涉及到模板制作安装。②人货电梯、塔吊基础以及其他设备

模板制作安装。③跑模、凿除,由乙方处理(如在甲方规定的时间内乙方不及时处理的则甲方另行安排其他班组去处理,处理费用在乙方的结算款中扣除)。④预制构件木模制作。⑤货梯跑道板铺设,电梯井道板铺设,楼层预留洞铺设。⑥生活区临时房木工生活。⑦施工现场道路模板、场地模板、挑架底部封板等。⑧使用材料的运输和施工区域内的清理,场外材料运进卸车、场内运输搬运。⑨配合本项目所需达到标化文明施工要求的工作及自身本职工作范围内的场地、材料落手清工作;接到通知6小时内必须派人实施,否则由项目部派人实施费用从工程结算款中扣除。⑩派专人配合结构层每层的放样、弹线工作、卸料平台安装工作。○11木工班组用机械及辅材(小电箱(二相及三相拖线箱)、劳动车、太阳灯及灯管、平刨机、电焊机及电焊条、圆盘机、切割机及切割片、三型卡、一般螺杆及止水螺杆(包括割除)、套管、铁钉、铁丝、模板中的水泥支撑、安全帽、扫帚等及自带机械的一切保养及维修)由乙方负责○12图纸的增减工程一律不作任何调整。○13包括为了达到优质结构工程所有木工范围内的工作、及达到文明标化工程本工地木工班需做的所有工作在内,不另计点工。 第四条:工程质量 乙方必须严格按国家现行施工规范和有关国家、地方标准图集和设计的施工图及项目部技术交底施工,施工过程中严把质量关,做好

泥水工程协议书

农村自建房泥水工程施工协议 甲方(姓名、身份证): 乙方(姓名、身份证): 本着互惠互利、公平公正的原则,经甲、乙双方共同协商,甲方将位于xxxxxx的框架式自建房泥水工程施工承包给乙方。为明确各自的责任,确保质量、按期顺利完成本工程施工任务,特制定本施工协议,以供双方共同遵守执行。 一、承包范围 以包工不包料、包质量、包安全的承包方式。甲方提供泥水工程必须的水泥、砖块、砂石、纱网、钢筋等材料;乙方自备机械以及泥水工程所需的其它用品用具。工期计划五个月。 二、工作内容 1、乙方施工范围包括:整栋房屋的砌砖;所有内外墙、楼板天花板打粗底;斜屋面底部斜面打粗底(包括小平台的砌砖和打粗底);天沟打粗底;天沟滴水线抹油;前、后门、一楼错层台阶施工(包括倒水泥、砌砖等);整栋房屋所有构造柱、过梁灌浆;整栋房屋外墙贴防裂网;墙体拉接钢筋钻孔安装;阳台护栏底部砌砖、栏杠灌浆以及打粗底;天沟、阳台底面刷白灰;化粪池建造。 2、不包括:地面找平、楼梯滴水线、内外墙、地面所有瓷砖、所有门窗灌缝包边、尖峰事项。 三、承包价格 承包价格按总价xxxxx元包干。 四、付款方式 每完成一个楼层砌砖(含构造柱、过梁灌浆),并验收合格后预支付xxxx元工程款(如构造柱、过梁灌浆未一起做则先预付xxxx元,完成后再支付xxxx元),每完成一个楼层墙面打粗底,并验收合格后预支付xxxx元工程款,(内、外墙粉刷可

分开支付,外墙xxxx元、内墙xxxx元),全部工程完成并验收合格后,一个月内一次性付清余款,不留尾款。乙方如中途退场,工资一概不结付。 五、双方责任权利 1、甲方: (1)、提供图纸壹套。 (2)、提供正常的施工电源。 (3)、有权制止乙方不当施工,必要时有权要求返工,因乙方造成的返工不另计费用。 2、乙方: (1)、熟悉施工图纸,每层施工前须与甲方核对砌墙位置。 (2)、严格按图纸及施工规范施工,甲方有权按施工实际情况进行适当的户形结构调整。乙方不得以此作为加价理由。 (3)、施工过程中有疑问应及时与甲方协商。 六、质量要求 1、混凝土浇灌、砖砌体、抹灰粉刷等施工后的密实度、平整度、垂直度应符合规范允许。应确保内、外墙面平整,不起阴、阳角。 2、乙方在施工过程中,砖砌体、抹灰粉刷平整度不能满足要求以及灌浆时出现严重蜂窝、空柱等现象造成质量无法保证必须返工时,其返工的一切工料费用由乙方承担。 七、其它 未尽事宜双方协商解决。 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议双方签字盖章后生效,工程款付清后自动失效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 年月日

合同管理办法中国建筑股份有限公司

竭诚为您提供优质文档/双击可除合同管理办法中国建筑股份有限公司 篇一:中国建筑股份有限公司内部控制手册 中国建筑股份有限公司内部控制手册查看pDF公告 中国建筑股份有限公司 内部控制手册 录(20XX年版)目 则总第一章 1编制《内部控制手册》目的、依据 (1) 《内部控制手册》的适用范围 (12) 1内部控制基本原则 (3) 2内部控制的基本要求 (4) 4内部控制组织机构 (5)

4内部控制手册的更新与监督 (6) 公司组织架构及企业文化建设第二章 5董事会的工作流程 (1) 监事会的工作流程 (112) 16高级管理层的工作流程 (3) 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 (204) 经理层下设专业委员会的设立及工作流程 (255) 子(分)公司设立流程 (296) 企业文化建设管理业务流程 (327) 战略规划与风险管理第三章 战略规划管理业务流程 (358) 全面风险管理业务流

程 (399) 重大事件应急管理业务流程 (4410) 人力资源管理第四章 人力资源发展规划管理业务流程 (4811) 员工岗位管理业务流程 (5112) 员工招(选)聘管理业务流程 (5413) 员工退出管理业务流程..................................................................57I14 员工考核管理业务流程 (6215) 员工培训管理业务流程 (6516) 员工薪酬管理业务流程 (6817) 员工社会保险管理业务流程 (7218) 领导班子考核管理业务流程 (7619)

出国派遣人员管理业务流程 (7920) 合同及法律事务管理第五章 合同管理业务流程 (8321) 法律纠纷案件管理业务流程 (8922) 重大经营活动法律审查管理业务流程 (9423) 授权管理业务流程 (9724) 预算管理第六章 101预算编制管理业务流程 (25) 105运营分析与预算调整管理业务流程 (26) 109预算考核与评价管理业务流程 (27) 生产管理第七章 114项目管理体系建立和运行管理业务流

国际工程合同的争议解决案例

优质参考文档 国际工程合同的争议解决案例 一、案例背景一 当事人中国实业公司是一家中国的私有企业,在国外重大建筑与工程项目中表现活跃,通常作为 EPC 承包商。玉古设计公司是一家塞尔维亚的私人公司,专于工业过滤系统的设计与制造。 项目情况 在20RR 年年末,一家名为蜘蛛实业公司的公司(该公司在英属维尔京群岛注册),开始于中国实业公司进行商谈,考虑将一座位于比利时的大型化学垃圾处理厂的EPC 合同授予给中国实业公司。保罗?韦伯先生是蜘蛛实业公司的唯一所有者和控制人。在与中国实业 公司国际部主席陈呜添先生的商谈中,韦伯先生向陈先生担保,此项目的资金将很快到位。韦伯先生说他一直在与一个银团进行积极的谈判,该银团准备向此项目提供其所必需的6 千万美元融资。 中国实业公司非常渴望能够入主欧洲大型厂房市场。在中东,它已经成功地在相关行业内开展了许多项目,但是至今还没有参与到任何重大的欧洲项目中。为此,陈先生特别建议公司董事会支持此项目,并与蜘蛛实业公司进行商谈。 授标函 在韦伯先生和陈先生进一步商谈之后,蜘蛛实业公司于20RR年2月发出授标函,授予 中国实业公司在EPC 固定总价合同的基础上,执行一个年处理能力为 350000 吨的化学垃圾 处理厂的建设。此授标函构成在其发出之日起的30天内,授予EPC合同的基础。 此授标函同时规定: “……此EPC合同固定总价,价格不得上浮,并且对蜘蛛实业公司和中国实业公司具有约束, 但是前提条件是融资机构批准向蜘蛛实业公司提供 6 千万美元的必需贷款,同时, 此EPC 合同须经蜘蛛实业公司及其技术顾问批准。 如果以上两个条件均没有满足,则此EPC合同不产生任何效力,并且蜘蛛实业公司和中国实业公司不承担任何形式的义务……” 此授标函同时选定玉古设计公司作为过滤系统的专业分包商,并且拟议由中国实业公司与玉古设计公司就该专业设备的设计和实施订立分包合同。

工程分包合同范本

工程专业分包合同范本 发包方:_________________(以下称甲方) 分包人:_________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定,结合本工程的具体情况和特点,为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务,经双方友好协商,达成如下协议; 一、工程概况 分包工程名称:_____________工程防水工程 分包工程地点:工程承包范围:屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式:包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中,乙方必须严格按甲方制订的进度计划,确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因,工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准,其他人员确认无效),但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定:出现不可抗力(不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风,暴雨;由市政府规定的停止施工的各项条件);工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:本合同文件的适用法律是中国和吉林省,法规,及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期;本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数; 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名:___________ 电话:___________ 9.乙方项目经理 姓名:___________ 电话:___________ 10.甲方职责

水磨石分项工程劳务分包协议书

水磨石分项工程劳务分包协议书 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方)根据合同法的相关规定,为确保水磨石分项工程,在规定的期限内保质保量的顺利完成。经甲乙双方认真协商,就水磨石分项工程中涉及的相关事项,达成共识,并签订如下协议。双方必须共同履行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包内容:楼地面水磨石工程、贴条、浇筑、粗磨、细磨内容以及除水泥以外的全部材料。 四、承包方式:包工包料、包工期、包质量、包文明施工。 五、工期:2018年月日至2018年月日 六、质量标准:达到合格 七、承包单价费用内容 1、楼地面彩色水磨石38.00元/㎡(黑水泥、彩子点缀,跟一期同样)(注:甲方提供水泥)。 2、单价包括人工费、材料费、租赁费、交通费、安全及文明施工费、劳动保险费及意外伤害保险费、机械费支出的一切费用。 八、双方责任与义务: (一)甲方责任与义务 1、积极配合乙方做好开工前的准备,和施工期间外部协调。 2、检查督促乙方做好施工方案、技术交底和施工中质量预控,发现问题及时通知乙方整改。 3、检查督促乙方做好安全专项方案、安全交底和安全防护。

4、对乙方管理失误、不作为导致质量缺陷、安全事故(或重大隐患)有勒令整改和行使处罚权。 5、根据乙方申请及时编报材料采购计划单,跟踪督促公司设备材料部,确保材料按时供应。 6、按双方约定及时支付乙方工人、生活费和竣工结算款。 7、协助乙方对进场材料及设备的管理。 8、为了确保工作的顺利进行甲方必须保证乙方的水电及时供应,避免和工地班组发生争执。 (二)、乙方的责任与义务 1、根据施工图纸、设计变更、技术交底的要求和施工规范及验评标准的相关规定,认真组织施工,确保承包范围内的工程质量一次性达到市优标准,并承担质量缺陷引发的全部责任和处罚。 2、施工中严格按照国家安全生产的有关规定和甲方要求,切实加强施工阶段安全生产和文明施工及环保卫生管理。 3、统筹安排合理组织施工,根据工程的实际情况认真编排进度计划确保在约定工期内全部完成承包内容,并承担工期拖延引发的全部责任和处罚(注:乙方在施工期间,甲方必须和其它工种协调好,不得影响乙方的正常施工)。 4、乙方应向甲方提供自身及所属工人的身份证及必要的其它证明。 5、负责编制安全专项方案,做好所属工人的安全培训和安全防护及施工技术交底,并做到全过程跟踪管理。 6、乙方按时依约支付所属人员工资,除承担因工资引发的突出事件的处理工作外,另承担由此给甲方造成的一切损失。如甲方没有信守承诺乙方有权停止施工。 7、自身及所属人员进场后,必须服从甲方的统一管理,自

室内装修合同(泥水工程)

室内装修合同(泥水工程) 一、工程各项收款和付款方式: 1、墙壁、地面贴砖9元/方(楼阁即最顶层7.5元/方) 2、入墙踢脚线6元/米(楼阁2.5元/米) 3、厕所找平、装管、装蹲(或坐厕),每个厕所150元(楼阁厕所另计) 4、落水管每条40元(包管、批荡、帖砖) 5、阳台花基铺砖18元/米 6、扫防水剂3.5元/方 7、改主、客房门口共300元(包拆、砌、批荡) 8、批荡线槽2元/米 9、楼阁厕所300元(全包) 10、楼梯(建、批荡、贴梯级砖、入墙踢脚线;若铺大理石不包)共700元 11、水泥袋纸皮由施工方处理 12、以上项目已包含其他未明的小修小补(1天工作量内),小修小补不再另计工程量。 若在施工过程中屋主要增减工程项目,双方面议协商书写在合同书上为准。 13、以上价格只包人工,搬料上楼及清理余泥垃圾由屋主处理。 14、付款方式:屋主应分3次验收和支付工钱,第一次应在铺贴完墙砖后验收,按已 完成工程款70%支付,第二次即墙地砖全部铺贴完毕后验收,验收合格后支付剩余工程款的95%,第三次在整个装修工程完成后一个月内(或泥水工程验收合格起3个月内)验收合格后付清所有工程款。 二、其他约定: 1、施工方要遵守物业管理有关规定和相关法律法规,若施工方违反相关法规施工,一切后 果由施工方负责,并按有关规定赔偿由此造成屋主的损失。 2、施工方应科学使用各种材料,施工不符合相关要求或者检验不合格,必须返工,返工所 需一切费用由施工方负责。 3、施工人员已指定为苏夫妇两人,不经屋主同意不得变更或增减。 4、保修:泥水工程验收合格起保修两年。前3个月出现渗漏,必须24小时内处理好。 5、本合同未明之处遵循有关政策法规。 6、本合同一式两份,屋主和施工方各执一份,自双方签字后生效。 三、施工标准(摘自相关法规): 1、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是 否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 2、墙面镶贴

中国建筑股份有限公司内部控制手册合同管理(2011修订)

第五章合同及法律事务管理 (2011修订) 21 合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求; 规范合同管理制度及管理模式,依据公平公正及诚实信用原则订立合同,依法有效监督、管理,保证履约顺利进行,维护企业合法权益; 逐步建立体系化合同管理平台,实现资源共享,提高企业整体合约管理水平,保证合同数据库信息的真实、准确、完整,符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定,导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷,造成企业经济及名誉损失; 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理,可能导致合同谈判失误、权责不清、索赔不畅等,影响企业生产经营的顺利进行,损害企业及中小股东利益; 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善,导致企业合同台账信息缺失或者出现重大遗漏,无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司(以下简称为“股份公司”)关于合同订立及合同履约管理的相关流程,包括合同订立中的合同审核,对合同订立及履约情况的监督、检查、考核和评估,合同文件备案管理等。合同管理主要有两种情况,即以股份公司名义签署的合同管理和二级单位以本单位名义签署的合同 83

的管理,股份公司各二级单位根据《股份公司合同管理制度》相关管理原则开展对 以本单位名义签署合同的管理工作。在执行合同管理业务过程中,应确保不相容职 责相分离。 四、业务流程描述 1 合同审批 1.1 合同相对方的确定与审批 1.1.1 合同进行招、投标或签署前,合同实施单位(指实施合同的股份公司业务主 管部门或下属单位,下同)对合同对方资信状况进行调查和评估,属于工程 承包、分包类合同的,由经办人填写《中建股份公司合同对方资信情况调查 评估表》,作为合同审核的重要依据资料。 股份公司二级单位以自己名义签署合同,参考《股份公司合同管理规定》相关流程,审查相对方资信情况,自行决定是否制作《资信评审文件》。 1.1.2 《中建股份公司合同对方资信情况调查评估表》经合同经办责任人和合同实 施单位负责人批准签署后,在办理合同文件用印时交由股份公司法律事务部 存档备查并记入《股份公司合同专用章使用登记表》。 1.2 合同文件的审批 1.2.1 根据工程内容的不同,由合同实施单位负责制作合同文本,依照《股份公司 合同管理制度》规定对合同进行分级书面审核(分级审核权限参见本流程第 1.2.3条),填写《合同文件审批会签单》,参与评审部门在《合同文件审 批会签单》中填写意见。 1.2.2 合同实施单位进行合同评审后,报有权批准人在《合同文件审批会签单》签字审批(有 权批准人权限见本流程第1.2.3条)。《合同文件审批会签单》于申请使用股份公司合同专用章时交由股份公司法律事务部存档备案。 1.2.3 根据《股份公司合同管理制度》规定,合同文件的审批权限如下: 合同额10亿人民币以下(含本数)的境内房建及基础设施工程承包合同,5亿美元以下(含本数)的境外工程承包合同,由业务主管事业部(业务 84

关于处理承包合同纠纷案件的实施意见

关于处理承包合同纠纷案件的实施意见 一、本实施意见的规范范围 (一)、本意见所规范的承包合同纠纷案件是指具有独立法人资格的企业、社会团体、事业单位及其分支机构对与其无隶属关系的民事主体发包所引起的纠纷。 (二)、以下案件不属于本实施意见规范的范围 1、因对内发包引发的纠纷; 此类纠纷是指具有独立法人资格的企业、社会团体、事业单位及其分支机构对与其有隶属关系的自然人、法人发包所引起的纠纷。 由于此类纠纷不属于人民法院的受理范围,应驳回起诉。 2、因农村联产承包合同引发的纠纷; 3、因建筑工程承包合同引发的纠纷。 二、关于承包合同纠纷与相邻法律关系的区分 针对审判实践中大量出现的名为承包合同,实为租赁、挂靠经营的情况,要首先注意确定案件的性质。 (一)承包合同纠纷与场地租赁合同纠纷的区分 1、承包合同所规定的承包范围一般包括了经营性文件、资产、经营场地及从业人员。 2、场地租赁合同则仅以场地作为合同权利义务的标的。 区分二者,主要从审查合同内容中是否涵盖经营性文件、资产、经营场地及从业人员等 方面加以把握。 如果合同规定的承包范围仅指经营场地而不包括经营性文件、资产、从业人员等或者仅以场地作为计算承包费的依据,则应认定为场地租赁合同,不应按承包合同纠纷来处理。 (二)承包合同纠纷与挂靠经营纠纷的区分所谓挂靠经营,是指挂靠者(一般为个体经营者、个人合伙经济组织、家庭手工业生产者或经营者)定期或不定期给被挂靠者(一般为国有或集体企业及其分支机构)或其主管部门、开办单位缴纳管理费,并以被挂靠者名义对外进行民事活动的经营方式。 承包经营与挂靠经营共同之处在于承包人或挂靠人均以被承包人或被挂靠人的名义,使用其经营性文件、印章或银行帐号进行经营活动。 针对审判实践中所遇到的,以签订承包合同为名实际从事挂靠经营,或者以签订挂靠合同为名实际从事承包经营的情况,应当从以下两个方面加以区分: 1、如果合同规定发包人或被挂靠人在提供经营性文件、印章或银行帐号给对方的同时,也将资产、经营场所或从业人员交给对方经营管理,则应认定为承包经营纠纷; 2、如果合同规定发包人或被挂靠人仅提供经营性文件、印章或银行帐号给对方,而不将资产、经营场所或从业人员交给对方经营管理,则应认定为挂靠经营纠纷。 另外,审判实践中,也常遇到商业性或服务性企业法人将其所经营的多种经营项目中的某一项或经营柜台以承发包的形式交与公民个人、法人或其他经济组织经营,对外统一使用该商业性或服务性企业法人的名义和营业执照,统一开票纳税,承包人定期向发包人缴纳承包费、管理费或租金的经营方式。此类情况与单纯的承包合同和场地租赁合同不同,实际是包含了场地租赁内容的挂靠经营方式。 在对外发生纠纷时,应适用处理挂靠经营纠纷的一般原则,而不应按照承包合同纠纷来处理。 三、关于承包合同纠纷的诉讼主体问题

专业分包合同模板

附件4:专业分包合同 单项工程专业分包合同(V16版) 甲方:武汉贝斯特通信集团股份有限公司 法定地址:武汉市江汉经济开发区江兴路25号 法定代表:李六兵 乙方: 法定地址: 法定代表: 专业资质名称: 专业资质编号: 经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方的 权利、义务及经济责任,特签订本合同。 1项目概况 1.1 项目名称:【】。 项目地点:【】。 项目内容:【】。 承包范围:【】。 承包方式:【】。 1.2 开工日期:【】年【】月【】日,具体开工时间以甲方出具的派 工单为准。交工日期:【】年【】月【】日。总日历天数约【】日历日。 1.3 质量等级:【】按国家现行标准和施工技术验收规范执行。 1.4合同计价方式:(二选一,签合同时黄色部分按实际情况补充) 1)以工信部规[2008]75号文(08定额)为依据计价: 施工费=建安费 - 辅材费-税金- …。 合同结算价=施工费× %+辅材费× %+…+(施工费+辅材费+…)×3.41%+工程建设其它费× % 。 2)按照工程量乘以单价方式计价,单价见合同附件合同费用明细表。 1.5 合同总金额:本合同预算总金额【】元,大写:【】合

同费用明细表见附件,最终结算价以建设方审计定案金额为依据确定。 2.双方代表 2.1 甲方委派【】同志为发包方管理代表,负责双方联系及协调工作,处理工程相关 事宜。 2.2 乙方委派【】同志为分包方代表,负责双方联系及协调工作,处理有关事宜。 3.甲方职责 3.1 负责提供招投标或入围等必要的资质证明文件,配合前期市场协调工作,积极协助工 程项目承揽、施工合同签订与工程款项的收取; 3.2 向乙方提供必要的技术及技能方面的支持或培训,相关费用由乙方承担; 3.3 按月对乙方工程进度、施工质量、竣工验收、审计回款等进行监督检查;定期开展客 户回访,并根据结果评定拟定改进要求,监督乙方整改实施以满足建设方要求。 3.4 及时办理单项工程立项审批、合同双签、工程审计与结算手续等,履行项目管理各项 职责,按时办理外经证与报税手续。 3.5 积极参加建设单位主持的重要检查、会议与大型验收活动;为乙方分包项目实施中可 能发生的民事纠纷提供必要的配合工作,有关费用乙方承担。 4.乙方职责 4.1 积极开展市场活动,努力承揽工程业务,及时反馈项目建设与投资信息; 4.2 敦促建设单位按时签订施工合同,及时按合同约定付款方式催收工程应收款; 4.3 按业主要求与工程实际进度需要安排专业施工力量与装备;严格按照施工合同、工程 设计、部颁标准与验收规范标准精心组织、文明施工,做到保质、保量按时完成施工 任务;负责施工现场的工程管理、各方协调、安全监督;确保工程质量等级在合格以 上; 4.4 加强自身施工队伍安全管理,严格执行甲方与通信行业工程强制性安全操作规程;负 责并承担施工过程中发生的如人身伤亡、设备损坏等安全事故产生的一切法律后果; 由此造成的经济赔付甲方有权在乙方结算费中扣除。甲方不承担任何法律后果; 4.5 高度重视省、市建设主管部门组织的工程巡检,认真做好各类工程检查;按时参加建 设方要求的工程协调会议;按时完成工程验收遗留问题整改。 4.6 乙方应建立甲供料领用与使用台账,定期上报甲方属地管理部门,接收甲方属地管理 部门的检查与监督。 4.7 工程完工,及时清退建设方的工程余料;上报工程现场原始资料及建设方要求的其

土方分包合同模板

中建二局第筑华东分公司 _________工程土方专业分包施工合同 工程名称:____________________________ 分包专业名称:____________________________ 合同编号:____________________________ 甲方:中建二局第筑华东分公司 乙方:

土方专业工程分包施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国经济合同法》及其它有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,为明确双方在施工期间的责任、权利和义务,本着平等、自愿和公平的原则,经双方协商一致,订立本合同: 第一条工程概况 1.工程名称:_______________________________________________ 2.工程地点:_______________________________________________ 3.质量标准:____________________ 4.工期:按照甲方开工指令或进场施工时间要求,在甲方限定的工程进度或时间段,乙方必须无条件按质按期完成。 第二条承包围及承包方式 1.承包围:_________________________________________________ _____________________________________________________________。 2.承包方式:_________________________________________________ _____________________________________________________________。 第三条履约保证金 1.自本合同双方签字盖章之日起三日乙方向甲方交纳履约保证金______万元;止本工程完工经分项工程验收达到本合同约定的标准后无息返还,反之,若乙方分项履约不能满足本合同约定的责任目标时,甲方则按以下对应费用给予扣除,不再返还。 履约保证金费用分解如下: ①工期:_______________________________________________ ②质量:_______________________________________________ ③安全及文明施工:_______________________________________________ ④甲方指令:_______________________________________________ 2.本履约保证金条款及容,仅作为甲乙双方签订本合同时,乙方向甲方承诺的履约保证费用,故该条款与本合同第十二条违约罚款容不应等同理解,应分别执行。

相关主题