内外墙粉灰分项劳务承包协议
发包方：安阳市中州建筑有限责任公司
承包方：
为按期优质完成发包方承建的安阳市洹文苑住宅小区项目建设工程，经协商将该工程内外粉制作分项工程分包给承包方，为明确双方职责，保证工程质量，加快工程进度，圆满完成该项工程任务，经双方友好协商，特订如下条款，以资双方共同遵守。
一、工程名称：安阳市洹文苑住宅小区项目建设工程
二、承包方式：包工不包料，包安全、包质量、包进度。
三、承包内容：
本项目所有内外粉墙的喷浆、定网、粉灰、搅拌泥、运输等制作工作。
四、承包价格及付款方式：
1、内墙粉灰元|平方米，外墙粉灰元|平方米。
2、计量方式：按实际粉灰面积实做实算的方式计算，
3、全部施工完毕后付实际工程量的80%；剩余款项待工程完成后由承包方编制每项实际完成的工作量上报发包方，经项目部专职质检员和安全员审核签字后15日内一次性付清。
五、发包方权利和义务：
1、如承包方不按安全操作规程违章施工或不能按期完成任
务无故延误工期等，发包方有权对其提出警告经济处罚或更换队伍。
2、按承包方要求按时将施工材料运至现场。
3、提供承包方施工人员生活费和住宿的临时工棚。
4、按合同条款规定及时给承包方进行结算。
5、提供技术交底。
六、承包方权利和义务：
1、遵守国家政策、法规及公司管理制度，服从项目部统一调度；不得将工程转包给第三方，否则后果自负。
2、严格按照发包方的技术交底施工，认真阅图，精心施工，按施工图及技术交底要求圆满完成本工种施工任务；工程开工前提供材料清单保证准确。
3、积极组织足够熟练的技术工人，按发包方的通知进场，并保证按发包方要求的工期完成施工任务。
4、负责本班组施工人员岗前教育、班前交底，作业前、作业中的安全自检工作。
5、承包方不能因为任何原因中途退场，如中途退场，除不予结付工资外，并对因承包方中途退场给发包方造成的损失，给予求赔偿。
6、承包方提供职工人员名册签订劳动合同，保证足额支付工人工资并将工资发放表上报发包方备案。
7、协议签定后承包方需向发包方交伍佰元（￥500）合同履约保证金，协议履约完后发包方全额退付承包方。
8、负责墙面养护，一天3次，养护7天。
七、工程质量及其它：
1、按相应规范、质量标准及建设、监理、施工单位的规定达到合格标准。
2、因质量不合格等因素所带来的损失均由承包方负责，发包
方将对其进行处罚。
3、保证措施：必须严格执行样板制及“三检”制度和工序交接签证制度。每道工序完工后不经项目部专职检查人员签证不得进行下道工序，停检点必须经监理及质监站检查验收。
3、承包方必须文明施工，做到工完料清。
九、安全管理及其它：
1、承包方必须对本班施工人员进行经常性的安全教育工作，坚持班前后交接任务，严格遵守安全操作“十不准”。禁止任何有安全隐患的事项出现。
2、承包方负责本班组安全管理工作的教育、检查工作，严格按照国家安全规章制度进行操作施工，项目部检查发现承包方违规操作一次罚款50元，违返安全十大禁令的每人次罚款100元。
3、承包方如在施工中因违章操作而发生重大安全事故负本次事故的全部经济及法律责任。发包方将对承包方进行安全处罚5000元。
4、、承包方要教育工人服从发包方管理，不能在现场随意走动，不得寻衅滋事，不得打架斗殴及偷盗和赌博。如发生造成经济损失及恶劣影响的由承包方全部负责。
5、职工必须住宿工地，如须回家，必须遵守《交通安全法》的有关规定，同时执行请假签字制度，工人离开施工现场出现的任何事故，甲方概不负责
十、未尽事宜，双方协商解决。因履行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，双方约定同意提交安阳市仲裁委员会仲裁。
十一、本协议一式二份，发包方、承包方双方各执一份，双方签字生效，工程完工结算付款后失效。
发包方联络方式：承包方联络方式
发包方：承包方：
签字：签字：
年月日
砌砖及抹灰工程承包合同书 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商同意，甲方承建的港湾国际棚户区改造工 程的整体土建装修及室内精装修工程，第一项：砌砖及抹灰 工程由乙方承包施工。为明确责任，确保工程顺利进行，按 期保质地完成施工任务，确保双方经济利益，特订立本合同书。甲乙双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容： 承包范围为A、B、两栋及多层五栋楼所有的砌砖及内外 墙抹灰工程。具体施工部位由甲方统一安排，并给乙方书面 技术交底方案。（注：本合同承包施工是包人工，塔吊及升 降机、楼面挑台由甲方负责提供具备施工条件。） 二、工期要求： 1、栋砌砖工期要求每层为天，抹灰工期要求为每层天。 2、工期：砌砖工程2112年月日至2012 年日，共天。 抹灰工程2112 年月天。日至2012 年月日， 共
3、施工过程中只有因材料、施工用电用水、台风及甲方因素的影响，工期顺延。 三、质量要求：按甲方提供图纸修改变更要求和《关于砖砌体工程质量控制的通知》、砌体及抹灰工程质量通病及防治措施施工。验收标准按国家现行质量验收规范要求和大连市施工质量验收及甲方下达的精装修技术交底文件执行。 四、砌砖及抹灰单价： 砌砖每立方单价180元/m3；抹灰单价为建筑面积85元/ 五、结算及付款方式： 乙方砌筑、抹灰工程施工第二个月的五天内结算第一个月工程量，按每月完成工程量的80%计算付进度款；如甲方部分工程款未按合同条款规定时间内付清，甲方应及时付给乙方承建的瓦房店28 中所售楼盘楼房低于市场价格的5%按抵给乙方工程款。所有砌体及抹灰工程完成（包括现场清理），经甲方初步验收后支付工程款至95%余下5%工程进度款一个月内付清。 六、其它条款： 1 、乙方必须按甲方进度要求完成，每三层为一控制阶 段，砌砖、抹灰每三层工期各为天。 2、乙方在施工过程中，如果达不到质量要求或发生质量问 题需要返工处理。造成的经济损失由乙方负责。
YOUR LOGO 2020新版人工劳务合同范本(精 篇) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020新版人工劳务合同范本(精篇)说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 乙方： ______公司（以下简称甲方）和______公司（以下简称乙方）双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等的有关规定，就劳务合作一事达成一致，同意签订本合同。 第一条、一般规定 1、乙方为甲方的_______提供_____牌司机服务，并收取服务费。 2、除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的信函以及结算，均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户账号。 3、本合同中甲乙任何一方的名称、法定地址、汇款人、收款人、开户银行、账号若有变更，变更一方应至少提前十五天通知对方。该书面通知经加盖公章并经本合同授权代表签字确认方有效，如乙方名称更改，还需提供新的营业执照复印件和企业名称变更核准通知书。 第二条、双方的权利与义务 1、乙方服务司机在服务过程中应该态度良好。如乙方司机在服务过程中出现服务问题，应当按照《劳务合作补充协议》
` 内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方： 乙方： 签订地点：项目部办公室 签订日期：二〇一二年五月十二日
内、外墙粉刷施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，
工资由各班组共同支付），必要的二次搬运、机械安装就位。 （2）基底处理：包括清理、冲水、甩毛（1：1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪）或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。 （3）做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面指定地点过筛利用。 （4）必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预留洞口等工作。 （5）必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作。 （6）成品保护、养护工作至扫地出门为止。 （7）视具体情况，无条件日夜工作二班制。 （8）图纸变更、施工防护的搭拆。 （9）放线、门窗成品保护、按甲方要求顺序作业，施工方法甲方定（详见技术交底、例会决议和现场口头决定）。 （10）砖墙于砼接缝处与开槽处理处，安放钢丝网片、纤维网片，所有电线接线盒阳角用水泥砂浆粉刷。 （11）及时保养机械，清理保护好铝合金尺，木尺。 （12）主体工程按现场有质量为验收通过（每层工时超过16小时的较大部位，由乙方通知甲方后，由甲方通知木工凿除），为乙方条件接受。 （13）屋面、沿沟等基层清理、冲水、铺陶粒砼建筑找坡、阴、阳角圆角处理、铺保温板、隔离层、钢性屋面浇砼、抹光（分缝）、油膏嵌缝。 （14）楼面、地面基层清理（机器凿、清理）、冲水、冲筋找平、水泥浆打底、上料、光面、切割缝、落手清、养护、成品保护。 （15）本工程范围内属本工种施工的所有安全文明工作内容，不存在签点工，本工
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-029157 办公楼外墙粉刷工程施工合
办公楼外墙粉刷工程施工合同(合同 示范文本) 发包方：_______________ 承包方：_______________ 本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。 一、工程项目名称 _______________办公楼外墙涂刷工程。 二、工程施工工期 自______年______月______日至______年______月______日，工期为______天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。 三、承包方式 由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米______元，一次性包断。 四、工程质量 严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－2001）标准验收。 五、工程拨款方式
该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的 ______%，其余工程款竣工后一年内付清。 六、施工方法和维护 1．墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准； 2．墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定； 3．保修期为______年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。 七、安全文明竣工要求 1．乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工； 2．甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料； 3．乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关； 4．乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。 八、违约责任 甲方： 1．提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求； 2．工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。 乙方：
－---－--－-－-－装饰工程 砌砖、抹灰、贴砖工程劳务承包施工合同 发包方(甲方): 承包方（乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,按照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经现场踏勘，合同双方就砌墙、抹灰、贴砖劳务分包事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：-----装饰工程砌砖、抹灰、贴砖劳务单包工程 ２、工程地点：-－---- 3、承包范围:砌砖、抹灰、贴砖、挂石材的劳务承包 １)砌砖工程:门窗过梁预制、清扫地面、分弹细线,搅拌及运输材料，砌砖、室内脚手架搭设、门窗过梁安装、构造柱钢筋、模板、砼浇筑、清扫运走建筑垃圾等。 2）抹灰工程：不同界面挂网、找方正、打耙子、墙体发水、搅拌及运输材料、抹底灰,柱子抹护角，抹面层，发水养护,收集落地灰，清运垃圾等。 3)贴砖工程:占毛地坪，弹线，运送瓷砖,拌和水泥石粉，摆砖分模数，挂线贴砖,清运垃圾等，该单价中包括地砖、墙砖、楼梯砖、踢脚线、分界线等所有粘贴瓷砖作业。 ２ )材料： a 、甲方提供主材：水泥、石子、沙子、砖块、木模板、跳板、架料、钢材、 主水管、二级电箱，其中干挂石材为乙方包工包料。 ｂ、乙方提供周辅材:手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网等。 3 )机械方面：搅拌机、施工电梯由甲方提供，其余小型机具均由乙方自供。 4 )其他:
a 、乙方各工种做到工完场清、料尽。 b 、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定的地方。? c 、乙方负责现场文明施 工和环境保护，以及对成品、半成品的保护。?d 、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高,乙方配合细部放线工作。 二、承包方式、取费标准： 1 、承包方式:本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中,主要材料由甲方提供。 ２、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收。 ３、合同固定综合单价: （ l ）工程量计算规则：依据重庆2008年定额计算规则,按设计图纸和变更进行计算。砌砖以立方米计算；抹灰、贴砖以平方米计算，单价表如下: 德尔康尼骨科医院泥工各项综合单位表
编号: ______________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 人工劳务合同范本2019 整理版 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 ___ 日
（可编辑修改哦） 甲方：___________________ 乙方：___________________ _______ 公司（以下简称甲方）和 _________ 公司（以下简称乙方）双方经友好协商，按照《中华人民共和国合同法》等的有关规定，就劳务合作一事达成一致，同意签订本合同。 第一条、一般规定 可编辑修改哦： ____________________ 工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。 1、乙方为甲方的_________ 提供______ 牌司机服务，并收取服务费。 2、除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的信函以及结算，均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户账号。 3、本合同中甲乙任何一方的名称、法定地址、汇款人、收款人、开户银行、账号若有变更，变更一方应至少提前十五天通知对方。该书面 通知经加盖公章并经本合同授权代表签字确认方有效，如乙方名称更改，还需提供新的营业执照复印件和企业名称变更核准通知书。可编辑修改哦： ____________________________________ 雇主义务
承包合同书 甲方：湖南沙坪建设集团有限公司宜居.莱茵城项目部 乙方：班组 甲方经研究决定拟将宜居.莱茵城栋室外外墙工程承包给乙方施工，依据《中国人民共和国建筑法》、《合同法》、《建筑工程合同示范文本》及其他法律、法规的有关条例，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就有关事项协商一致，定立合同如下，以资遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：宜居.莱茵城栋 2、工程地点：长沙市望城坡 3、建筑面积： 20000 m2 二、承包方式： 包工不包料、包安全、包质量，包工期、包工具。甲方只提供垂直运输机械和和灰机等。 安全方面： 1、甲乙双方应以“安全生产、预防为主”的方针重视安全，甲方必须加 强安全管理，完善安全规章制度，做好安全防护，乙方有权拒绝使用不符合安全规章的材料、设备； 2、乙方员工必须遵守工地各项安全规章制度，严格执行国家颁发的《安 全生产操作规程》及安全技术交底，班组长必须协调好各工种的施工环节，不要人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。如发生安全事故，甲方将查明原因，实行谁违章，谁负责的原则，追究直接责任人责任，乙方所造成的安全事故每次在5000元以内的由乙方自理，超过5000元的双方协商解决。 三、承包内容及范围： 承包内容：
本栋外墙墙面、抹灰、贴面、阳台、女儿墙、飘窗、空调板、雨蓬装饰抹灰屋面工程及明沟散水工程。 承包范围： 1、根据A4 栋设计图纸所示从女儿墙内侧泛水线（含泛水线）至明 沟散水及屋面上外墙、烟道等范围内的一切工作，包括外墙、补竹套眼、砼面铲浆、拉毛、贴钢丝网、打底子（其中门、窗洞满打底子200宽，窗洞、飘窗板侧向不合模数处的凿除和补（镶）满灰）、窗台砼满浇捣（200宽）、阳台墙面粉刷、阳台挡水线浇捣及粉饰。 2、所有工具及辅材（包括切割机、铝合金糙条、直条子、木荡子、钢 筋钩制作、灰桶、灰线、钉子、扎丝、铲子、锤子、凿子、扁担、筛子、箢箕、斗车、安全帽、雨衣、雨靴、手套、水管、抹布、801胶、草酸、插线板等等）。 3、成品的保护、养护，其他工种（如水电、弱电、门窗、油漆班组） 对其成品损坏后的补整。 4、主体验收后的补整、剪铁丝、钢筋、钉子及小型锤凿等。 5、乙方负责自己栋号内所需外墙砖材料的卸车及堆放。 6、外墙施工洞口砌筑。 ７、与外墙相关的建筑垃圾随时清理下来运到甲方指定的地点堆放。８、每日机械设备的清洗、施工现场的清理和验收前的室外卫生工作。 以上８条均为乙方单价内的承包范围，并承担由此产生的一切经济费用。 四、质量保证金： 甲、乙双方在对本分项工程承包达成协议后，签定合同时由乙方向甲方交纳5000元质量保证金，以确保承包单项工程质量优良。质保金在竣工一年后退还付清。 五、质量标准及质量要求： 1）质量标准：优良标准。
粉刷合同协议书范本 篇一：粉刷合同协议 发包方： 承包方： 经双方协商甲方同意将鹰潭职院迁建工程楼的内外粉刷、屋面找平，一层地面混凝土发包给乙方施工，为明确甲乙双方的义务责任、权益，根据劳动合同法及相关规定本着平等、互利、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议，并约定共同遵守具体如下： 一、承包范围 甲方提供图纸，乙方承包范围：屋面工程找平、内外墙粉刷、门、窗、梁角全部要粉，外墙保温、打底、线条、窗角边都在内，一层地面垫层砼浇筑及土建施工期间留下洞口修补，地面清理楼梯踏步侧面滴水，散水找平，其他楼层上地面不找平（包括开升降机在内）。 二、承包方式及单价 甲方提供搅拌机、翻斗车，其余工具有乙方自理，按图纸建筑说明上的面积㎡计算，单价47元/平方米 三、工程结算及付款方式 乙方进场正式开工十天后借支生活费，工程进度内墙到大面积粉刷完工后按70%结算，完成全部粉刷后经验收甲方按95%结算，其余5%为保证金，工程竣工验收后十天内结清。四、施工进度、工期 根据甲方制定的施工进度计划：保质、保量、按期完成甲方下达的生产任务，各栋开工之日起，60天完工，因自身原因（如劳动力调配不力等）延误一天罚款300元，乙方组织劳动力人员数目必须满足工程进度要求，若不能满足进度要求甲方随时可以撤换新班组进场，乙方所做的工程量按50%结算，剩余50%由新班组结算。
五、安全要求 务必要与其他班组密切配合相互团结、严格遵守公司的安全管理制度，若违反公司的安全管理制度造成工伤事故在XX元以下由乙方自行负责，乙方不得再转让合同，一经发现甲方将没收保证金，并清理出场，乙方不得在工地打架闹事，一旦发生，罚款贰万元一次。因乙方原因中途不能履行本协议，所做实际工程量按70%结算，自动退场。 本工程协议签订后乙方向甲方支付元保证金，进场天退还。 其他未尽事宜，甲方双方协商解决本协议一式两份，双方签字按手印后，双方履行后各自义务后自行生效。 本合同具有法律保护： 甲方签字：乙方签字： 身份证号：身份证号： 年月日 篇二：墙面粉刷合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等，自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就将粉刷工程承包事宜协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构：45、工期： 二、承包内容 该工程结构施工图集设计说明，建筑施工图及设计说明，原图所引用标准图集及规范要求、项目部相关要求等资料所属的所有的内外粉刷地坪工程，以交房标准分户验收标准。附分项承包的需做子目。
合同编号：天之城NO.08建设工程劳务承包施工合同 砌 体 抹 灰 工 程 山东永胜建设集团有限公司 五指山市天之城项目经理部 2013年7月
建设工程劳务承包施工合同 甲方：山东永胜建设集团有限公司 五指山天之城项目经理部（以下简称甲方） 乙方：泥瓦工班组（以下简称乙方） 为保证工程建设文明施工，安全生产，保证工程质量和工期按计划完成，根据《中华人民共和国合同法》和,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，经甲、乙双方协商自愿签订以下条款，共同遵守。 一、工程概况 1.1、工程名称：五指山市天之城〃山地公寓C3、C4#楼 1.2、工程地点：五指山市农垦中学南侧 1.3、工程结构：十七层剪力墙结构 1.4、工程内容：模板工程 1.5、工程规模：本工程设计施工图所示约16731.4平方米，工程总价款暂定 164。00 万元。 二、施工承包范围 按设计施工图、变更图、图纸会审记录所示主体结构（除水电安装、消防、自动化安装、门窗栏杆安装）以外的，所有泥瓦工活施工工序，不限于： 2.1、砌体（含门窗过梁制作）、室内外粉刷、找平层、外墙饰面、楼梯踏步粉刷、室外散水坡、排水沟、屋面工程(除防水层)外的作业工序等工作内容。 2.2、原材料、半成品、成品材料的垂直与水平运输、楼层之间翻转及工程施工完最后将楼层内乙方所用的所有材料清理，转运到地面甲方指定的施工现场，并按不同品种、规格叠码整齐。
2.3、乙方接到由甲方下达的施工图纸、设计文件、设计变更及业主方的变更指令、施工方案、技术交底及相关工作指令、管理制度、规定、办法，认真审阅、熟悉了解，在此基础上严格按照国家施工规范、验收评定标准，制定相应的操作方案和措施，组织本组工人配备相应的工（器）具，编制材料、机械设备需要量计划。按甲方施工任务通知，在规定的时间内，保质保量安全完成，直至工完料清。均为乙方的工作内容。 2.4、各分项施工进度按甲方下达的施工任务书为准。 2.5、水电、消防、智能化、脚手架、强、弱电、门窗等安装调试完毕，二次洞口修复（粉刷）。 三、发包方式： 3.1 甲方的发包方式为：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包机械、包工具（垂直运输机械除外），采用一次性包死价格。 3.2 甲方根据工程建设需要，招用乙方组成建制班组，作为甲方劳动力的补充，乙方是甲方企业的基层班组。 3.3 甲方与乙方是上下级的关系，是领导与被领导指挥与服从的关系，甲方对乙方拥有领导权、指挥权，甲方有权监督、检查乙方的相关工作，并对乙方的工作提出相应的整改意见和要求；乙方必须严格认真及时整改。 四、承包价款 本工程按设计施工图所示建筑面积计算 98.00 元/平方米，临时用工按 150.00 元/工日计算。 五、结算依据 5.1 施工前甲方提供设计院提供的施工图纸、设计变更、设计文件及业主有效盖章变更。否则，在施工过程中或施工后提供的变更造成的返工均按实际产生工程量，另计价款。 5.2 非承包范围及内容外的工作项目，经甲方现场负责人及项目经理签认后另计价款。 六、付款方式
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 人工劳务合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 司（以下简称甲方）和司（以下简称乙方）双方经友好协商，按照〈〈中华人民共和国合同法》等的有关规定，就劳务合作一事达成一致，同意签订本合同。 第一条、一般规定 1、乙方为甲方的供■卑司机服务，并收取服务费。 2、除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的信函以及结算，均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户账号。 &本合同中甲乙任何一方的名称、法定地址、汇款人、收款人、开户银行、账号若有变更，变更一方应至少提前十五天通知对方。该书面通知经加盖公章并经本合同授权代表签字确认方有效，如乙方名称更改，还需提供新的营业执照复印件和企业名称变更核准通知书。第二条、双方的权利与义务 1、乙方服务司机在服务过程中应该态度良好。如乙方司机在服务过程中出现服务问题，应当按照〈〈劳务合作补充协议》承担违约责任。甲方有权要求乙方改正，乙方再不能达到要求的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。 2、乙方应与所派遣的司机签订正式的聘用协议书，并负责所派遣
司机的工资、福利、各项社会保险（含养老、医疗、工伤）、人身意外伤害保险、纳税、生活安排（如吃、住、行的安排，各类证件的办理）等事宜，为甲方服务司机的聘用、调换或被解雇所产生的一切经济和法律责任，均由乙方承担。乙方司机在甲方服务期间，不能正常工作的，甲方将退回乙方处理。 &乙方服务司机如果患病、因事不能提供服务，必须提前向甲方请假，休假期间乙方应提供相应司机代替，不能因此而影响为甲方提供服务，否则甲方有权向乙方追偿损失。休假期间未能向甲方提供服务的，甲方免于支付相应天数的服务费。 4乙方服务司机不得将车用于甲方工作之外的任何目的，车辆停放地点由甲方决定。 5乙方服务司机驾驶甲方车辆发生交通事故，一切有关事务的处理均由甲乙双方根据国家政府有关部门出示的责任鉴定书、保险及国家相关法律规定协调进行，负责赔偿相关费用。乙方服务司机的违章责任由乙方负责处理。乙方司机在责任交通事故中伤残或死亡的，甲方向车辆投保的保险公司理赔后，其它善后补偿均全部由乙方负责办理。重大或特大交通事故中，负主要责任或多次发生一般交通事故的乙方服务司机，甲方有权要求乙方更换。 &甲方应对车辆投保第三者责任险（元）、司乘座位险
编号：_____________内外墙粉刷施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 `
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将____________________________________的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为_________㎡。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，工资由各班组共同支付），必要的二次搬运、机械安装就位。 （2）基底处理：包括清理、冲水、甩毛（1：1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪）或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。 （3）做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面指定地点过筛利用。 （4）必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预留洞口等工
内墙乳胶漆粉刷合同模板 篇一：乳胶漆粉刷施工合同 乳胶漆粉刷施工合同 甲方： 乙方： 依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程造价：每平米元。 四、双方责任 1.甲方应在开工前为乙方协调用电、用水等事项。 2.乙方在施工期间必须保证避免质量及安全事故的发生，如发生安全事故及其它事故乙方全权负责，甲方不负一切安全及其它事故责任。 3.开工日期：年月日至年月日。 五、付款方式：按实际完成工程量付款。 六、质量安全要求及标准：合格 1.质量：施工前必须把基层的浮砂、尘土清理干净；腻子打底刮平用力均匀，腻子要饱满，墙面如有明显的批刮痕迹，应进行打磨，打磨后表面光滑，无粗糙感，打磨后应清除表面灰尘；涂料基层处理应平整；面涂色泽要一致，无流挂、露底，阴阳角处无堆积。
2.安全：乙方在施工前做好安全检查（如：绳锁、吊栏、安全绳、安全带、安全帽、吊杆等）。若发生安全事故全部由乙方自行负责。 七、违约责任 1.外墙腻子用腻子刮板，不允许滚涂方式施工。 2.如果外墙涂料粉刷发现腻子有刮痕迹、色泽墙面花、流挂、露底、起皮、裂缝等现象，造成质量不合格。一切材料费、人工费均由乙方自行承担。 八、工程质保 1．本合同工程质保期为壹年，自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方的一切损害赔偿责任。 2．质保期内，如粉刷过的墙面出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱、流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修（累计2㎡以上），再次验收合格后工程质保期重新计算（即返修合格后再保修壹年） 九、其它事项： 1.工程量以竣工验收的工程量为准。 2.乙方施工完成，交付甲方验收前，施工现场必须做到：整个粉刷墙面和墙根部清洁，无堆放的剩余物资，施工形成的垃圾运到指定地点全部清理。 十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字之日起生效。 甲方签章：乙方签章： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
建筑施工包工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 经甲乙双方商定，甲方将_________________________________工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。 第一条：承包方式：乙方包工不包料，甲方负责机械设备、架材、模板等。 主体施工：单价80元/平方米。内容（砌砖、硂浇注，钢筋加工布筋、模板、清理、砌墙）。 基础施工：单价85元/日（9小时）。 临散工： （1）粗砂垫层：15元/立方米； （2）毛石混凝工：60元/立方米； （3）砌砖：0.28元/块； （4）圈梁模板：14元/米； （5）圈梁钢筋：400元/吨； （6）圈梁硂浇注：8元/米。 第三条：承包范围：施工图纸文件中所注明的建筑安装的所有分部分项工程。第四条：质量要求：合格工程 第五条：开竣工日期：本工程定于年月日开工，定于年月日竣工。日历工期天。 第六条：人工费支付办法：按照形象进度拨付。第一层完成后（现浇板浇注完毕、二层主体弹线）拨付总人工费的80％；第二层至第三层每完成一层主体工程量拨付总人工费的80％；屋面和装饰工程完成拨付总人工费的80％；每次结款预留20%，结清前一次的20%；整个工程完成并交工验收合格后付清全部人工费。每次付款，由乙方写出书面报告，经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见，审批后拨付。 第七条：双方责任 一、甲方责任 （一）按照资金拨付办法及时拨付人工费。 （二）协调好开工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平。 （三）保证施工中所需材料和构件的及时供应，做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。 （四）负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。 （五）负责协调社会、主管部门及四邻关系（包括建筑营业税、材料试验费等）。（六）甲方负责为工人购买人身事故保险。乙方负责安全设施的购置并按照主管
合同书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程承包施工项目： 四、施工承包价格：平方米 五、工程总造价：按施工实际工作量计算 六、工程期限：本工程定于年月日期开工， 至年月日交工 七、工程款结算方式： 1、本合同生效后，乙方进驻工地三天后，甲方向乙方支付工人部分生活费。 2、工程施工中，甲方按乙方施工进度（即总工程量的每20%处）给与结算一次，按乙方所完成实际工作量80%付人工费，已确保工程进行顺利。剩余款项在工程完工后，经公司验收合格，甲方一次性结算付清 八：双方责任： 1、甲方责任： (1)甲方给乙方提供施工图纸或样板，技术交底等
(2)甲方免费提供乙方施工材料及工人住宿等场地 (3)甲方负责协调各工种的关系，因交叉施工中引起的各类矛盾， 乙方施工期间无端滋事、撤场实属违约行为，甲方有权终止合同，一切后果由乙方自行负责，甲方不支付乙方任何费用，并有权追究乙方违约责任 2、乙方责任： （1）乙方必须严格按照甲方所提供的技术要求施工。乙方不得雇佣或使用患有心脏病、传染类、高血压以及有精神病史 或突发性休克等病症人员。如甲方发现乙方雇佣以上所诉 人员，甲方将追究乙方全部责任 （2）生活区严禁工人有酗酒闹事，夜不归宿等现象发生，遵守公司的各项规章制度，作息时间。如有酗酒闹事，夜不归 宿者，所造成的一切后果由乙方自负。 （3）合理搭配材料使用，杜绝材料损失浪费现象发生。 （4）施工中乙方因施工操作不当造成的材料、人工等损失由乙方自行负责。 （5）施工中如果乙方不戴安全帽、安全带、或有酒后施工等现象，甲方有权停止乙方现场施工操作，因乙方恶意违章所 造成工伤事故，将由乙方承担全部责任，甲方不承担其任 何责任和费用 施工中，如有甲方提出变更造成乙方二次施工时，所产生的工作量，甲方应再次付给乙方同等工作量的费用（详细情况现场
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 粉刷工程合同
编号：FS-DY-47195 粉刷工程合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 身份证号： 经甲乙双方友好协商，共同本着“公平、公正、平等、互利”的原则，在相关法律、法规允许的范围内，订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式和单价： 乙方向甲方以包清工的方式承包本工程范围内的粉刷工程，劳务费一次性定价包干，其中包干单价按墙面面积计算，其中粉刷外墙(含面砖)综合单价为人民币元/平方米;内墙单价为人民币/平方米(贴网布的墙面另加1元/平方米)。该价为固定价，施工中不存在增加其它费用。
三、承包范围： 1、所有本工程内、外墙粉刷分项和全部外墙面砖/以及零星收头工作。 2、因设计变更增加的属于粉刷范围内的工程。 3、无偿负责用材料回转场地内的二次搬运等。 4、无偿负责责任区内文明施工管理工作。 四、机具、材料、工作内容： 1、按照乙方对粉刷、面砖工程质量、文明施工、进度进行的承诺，如质量、进度不能达到要求每平方扣罚1元。 2、甲方负责进行安全和技术交底。 3、乙方使用的安全帽由甲方项目部统一采购，领取时乙方必须向甲方缴纳安全帽费**元/顶。 4、甲方负责提供电源至施工楼层，施工机具处电线由乙方自理。 5、每周召开一次工作例会，协调解决各方面的问题。乙方汇报一周来工程质量、安全、进度完成的情况与下一周的工作安排等。 6、乙方必须认真做好“落手清”工作，做到谁做谁清工完
粉 刷 工 程 劳 务 承 包 合 同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等，自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就将粉刷工程承包事宜协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程结构： 4、总建筑面积： 5、工期： 二、承包内容：该工程结构施工图集设计说明，建筑施工图及设计说 明，原图所引用标准图集及规范要求、项目部相关要求等资料所属的 所有的内外粉刷地坪工程，以交房标准分户验收标准。附分项承包的 需做子目。 (1)每栋从室内地坪以上至屋面花架粉刷机房、女儿墙、平屋面 坡屋面的找平、有、无沟外粉刷、保护层、屋面找平层、屋面保温找 坡膨胀珍珠岩、刚性砼内外墙线条、电梯机房等。 (2)每栋的楼梯梯步底板粉刷、有挡水线的做挡水线、墙面粉刷、 采光井、管道井等全部粉刷工程在内。 (3)阳台、厕所、厨房、露台找平砼及保护层，其它地坪等。 (4)包括建筑物各种粉刷和所有水电洞的修补、井、池的粉刷、做灰饼、护角、勾缝、墙面开缝、找平、整体面层(细石混凝土地坪等)、贴纤维布、砼面和墙面的交接处。外墙的水泥砂浆刮草、大小线条粉刷、玻化微珠的粉刷、贴网格布、粉抗裂砂浆。 (5)各栋的施工洞口、预留洞口等全部粉刷。 (6)室内顶板除客厅、卧室、阳台、厕所、厨房、储藏间、顶板 不粉刷(过道、楼梯平台底的粉刷)；电梯门厅的粉刷。 三、包含操作内容：配合施工员弹控制线，标高及室内房间的尺寸线， 装修材料(外墙粉刷线条)、刮草，外墙粉刷保温砂浆、钉纤维网、卸 车；甲方供料的检查签收、管理、材料有时各种原因的多次运转，人 工材料、投料、人工水平、垂直运输材料和半成品；操作架搭拆；材 料过磅；配合施工人员测量放线；钉筛网、筛沙；切割纤维网、铺钉
砌墙抹灰合同范文 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 工程地点: 工程名称: 经甲、乙双方协商、甲方愿将雅景花园S6地块1、2幢高层及地下车库工程内外墙抹灰工程以包工形式承包给乙方，建筑面积约。为了加强双方制约与协作关系确保工程安全生产，按质、按量如期完成工程任务特定以下条款，望共同信守执行。 一、承包内容: 施工图纸、施工合同及相关规范要求内的所有内外墙抹灰工程，包含打点、挂网、门窗边、线条、室内外柱、梁、墙，楼梯间墙、管道井抹灰等、所有预留洞修复。过程中必须利用落地灰重新搅拌加以利用，杜绝浪费，工程完工后必须清理干净楼面及外脚手架上所有积灰。承包形式为单包，包工不包料，在签定合同时乙方向甲方交纳合
同及配合违约金万。此款在工程完工后退还(若施工有违反合同条约及其他严重事态则按实际情况予以扣除)。将指派为乙方代理人，负责代理乙方日常一切事务。 二、施工进度要求: 1、工程施工期:自月月期要执行工程总进度表中以周计划指导生产，月计划为工期目标控制。 2、乙方接到甲方的进度计划表后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期计划，确保工期计划表的严肃性。工期计划表也是现场实际施工进度考核的依据。 3、要求每月至少施工八个楼层，若因乙方问题造成甲方制定的工期延误，延误一层罚1 元每平米，若延误两层罚2元每平米，以此类推。 4、在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不利，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按承包价计算并增加30%附加费用在乙方总价内扣除。
精姓合同 人工承包协议 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 甲乙双方本着友好协商、平等互利、风险共担的原则，为强化人工责、权、利管理，就四川震林每日光伏蔬菜大棚施工土建部分工程内容由乙方包工，全额完成，并协商约定如下： 双方共同遵守： 一、施工内容 乙方施工内容包括甲方与每日光伏公司签订的承建合同所含全部内容：含机械、模板、支模、砌体、抹灰、粘贴、散水的材料和人工。 二、工期要求：按大甲方与甲方签订的工期执行。 三、工程量：约4万平方米。 四、承包价格：按每平方米元价格计。 五、付款方式：以两栋大棚为结算单元，完工验收合格后甲方与大甲方结算付款额的80%支付乙方，全部完工后付到97%, 3%作为质保金，保质期满后一次性付清。 六、安全协议：乙方在施工过程中承担施工内容内的安全全责，确保安全施工，施工人员购买保险，防范风险发生。甲乙双方不另行签署安全协议。 七、工程验证：甲乙双方认可大甲方的验收结果，若工程验收不 精逃合同合格需整改，续建重建一切责任由乙方承担， 并承担甲方惩罚，甲方概不负责。
八、文明施工 1、乙方施工过程中不许出现打架斗殴、酗酒滋事和其他不文明事件， 保持良好施工队伍形象。 2、乙方需及时将建筑垃圾清运到指定地点，保持现场整治有序，文 明施工。 九、附则： 1、本协议商定后双方未尽事宜及补助签署协议与本合同具有同等效力。 2、协议双方如出现分歧，双方协商解决，协商不成具有提请人民法院仲裁的权利，管辖地为施工现场当地的人民法院。 3、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。 4、本协议失效期为本合同履行完毕。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 年月日年月日 精选合同 ［温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注］
波溪·丽亚湾 1-1、1-2#楼续建砌砖抹灰工程 施 工 合 同 发包人（甲方）：北京华正天地建筑有限公司 承包人（乙方）： 签订日期：二O一三年十月
砌砖抹灰工程 施工合同 发包人（全称）：北京华正天地建筑有限公司（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 根据项目建设需要，甲方拟将波溪.丽亚湾1-1、1-2#后续的砌砖抹灰等工程承包给乙方施工，乙方已经到波溪.丽亚湾工程现场进行了认真的勘察，充分了解现场现状。双方就波溪.丽亚湾1-1、1-2#砌砖抹灰工程，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》国家及地方有关建建筑安装工程施工管理规章条例、批准文件和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方友好协商，一致同意签订本合同,以共同遵守执行。 1 工程概况 1.1 工程名称：波溪.丽亚湾项目1-1、1-2#楼砌砖抹灰工程 1.2 工程地点：海南省文昌市清澜镇文府路299号 1.3 工程内容：1-1、1-2#楼后续的砌砖抹灰、屋面防水、外墙防水、外墙涂料等工程。具体工作由项目部根据实际工程需要安排调整。 2 承包范围 承包范围：包括但不限于以下内容 2.1 1-1、1-2#楼酒店主体已完工，砖砌体完成约95％，乙方需完成余下部分后续的零星砌体、内外墙抹灰、室内外防水工程、外墙防水涂料等工程内容； 2.2 铝合金门窗（含玻璃幕墙）、栏杆等工程目前设计方案还没有确定，所以本次审核报价内暂时没有核价。方案确定后，乙方应按设计要求报价，所报单价双方能达成一致意见的，可由乙方施工；若价格无法达成一致，甲方有权另行发包或指定分包，乙方对此无异议。 2.3 室内天棚抹灰的工程量暂时按照现状工程量的一半计算，装修方案确定后，按照方案施工，工程量按照实际完成工程量结算。 甲方直接发包的工程 甲方直接发包的主要项目由以下条款约定确定，费用由甲方支付相关单位，不进入乙方结算。
工程人工承包合同范本 工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。下面是为大家收集整理的工程人工承包合同范本，欢迎阅读。 工程人工承包合同范本一甲方： 乙方： 为了确保重庆市垫江县高峰等两镇国家级土地整理项目工程的施工质量、施工安全和施工进度，现经甲、乙双方反复协商，甲方同意将该项目工程区域内之农田水利的相关工程，交给乙方承建。 一、乙方承包方式：包工包料，保证施工质量、施工安全和施工进度。 二、乙方作业内容：新建Ⅱ型(0.4×0.5)灌溉渠;新建Ⅰ型(0.3×0.5)灌溉渠;整修Ⅱ型(0.4×0.5)灌溉渠;整修Ⅰ型(0.3×0.5)灌溉渠;新建Ⅰ型(0.8×1.0)排水沟;新建Ⅱ型(0.6×0.8)排水沟;维修0.8×1.0排水沟;整修山坪塘。以上作业内容按照“北京三通四联灌溉科技有限公司”的设计规划工程量施工。 三、工期：乙方必须在2012年月日前全面竣工。 四、质量要求：乙方必须按照设计单位“北京三通四联灌溉科技有限公司”，在2009年1月编制的《重庆市垫江县高峰等两镇国家级土地整理项目变更设计方案单体图册》的要求，进行施工。乙方要保证各单位工程建设成功后，达到当
地主管部门和国家级竣工验收标准，必须符合相应的施工、验收规范。 五、合同造价核算：本合同第二款所约定的各个作业内容造价均按照以下公式核算：P=甲方与业主的合同约定单价×乙方实际完成量—甲方与业主的合同约定单价×乙方实际完成量×(降点费14%+施工企业管理费1%+应付税X%)合同总造价为各个作业内容造价合计，即“P合计”。 六、安全责任：乙方及乙方成员在本项目施工区域内外的一切大小安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。 七、甲方义务：甲方按照本工程项目部施工进度计划为乙方的施工放线布点，施工阶段如实记录各单位工程完成量。 八、乙方义务：乙方组织管理队伍、组织施工设备、组织施工材料、组织民工队伍有计划的进行文明施工、安全施工，要参加甲方组织的施工进度计划会议和管理会议，要参加甲方组织的安全检查和质量检查，乙方在施工全过程中产生的其他任何费用均由乙方自行承担(如因质量问题产生的罚金、工期延误费等)。 九、工程款预付办法：乙方在施工阶段的合格工程，以国家主管职能部门检查为准，合格工程款的预付，甲方每取得一次国家拨款，就拨付乙方一次，按照本合同第五款中所核算的P合计×70%进行拨付，国家资金不到位，甲方不堑付。