道路共用协议书
篇一：共用道路协议书
共用道路协议书
为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：
1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；
2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；
3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。
8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。
本协议一式四份，每人各持一份。
签字：
日期：日期：
篇二：道路使用协议
()道路使用协议
甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产
物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：一、道路使用的长度及方位
甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。
二、道路的现状及今后道路的修复方式
道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。
三、修筑费用的金额及付款方式
根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。
四、双方责任
本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。
甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。
甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。
本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。
五、协议未尽事宜及其它
本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院
道路使用协议书 甲方：（道路产权单位） 乙方：（施工单位） 丙方：（见证单位） 丁方：（镇、县级人民政府） 因乙方承本高速公路，路线途经甲方辖区，为满足工程建设需要，乙方需使用甲方辖区内村级水泥道路作为乙方材料、混凝土车车辆运输道路。为支持国家重点工程高速公路建设，甲方同意乙方使用辖区内村级道路，本着谁损坏谁修复的原则，结合项目业主要求，双方经过友好磋商，就此事项达成如下协议： 一、使用道路概况 乙方需使用甲方辖区以下道路： 1 至路面结构；路线长m ，宽m， 2 至路面结构；路线长m ，宽m， 3 至路面结构；路线长m ，宽m， 二、乙方使用道路前，由甲、乙、丙三方共同对道路现状进行调查，包括道路路况、道路设施和影像资料，三方认可的资料一式四份分别保存。 三、乙方在使用道路期间，负责道路的维护和增添必要的道路设施，保证道路路况不发生较大程度的下降，保证道路设施完好，保证当地群众和车辆顺畅通行。乙方加强对车辆驾驶员的管理，做到文明驾驶，礼让三分，安全行驶，尽量做到少扰民，开平安车。 四、乙方对使用道路加宽或增加附属设施，占用土地由甲方负责，乙方赔偿附作物按临时用地办理，增加的实物工程在借用期满后产权无偿归甲方所有。 五、在乙方施工期间，甲方不得以任何理由任何形式阻扰乙方在该段道路上通行，否则因甲方阻扰乙方通行造成的一切损失（包括工期损失等）均由甲方承担。 六、甲乙双方方不得以任何理由任何形式有意破坏该段道路，否则因对方有意破坏施工便道对他方造成的一切损失（包括工期损失等）均由破坏方承担。 七、道路借用期间，甲乙丙丁四方要加强协调，保持紧密联系。乙方按规定做好养护和对道路维护工作；甲方负责做好当地群众的解释工作，不得阻扰乙方车辆通行。 八、道路借用期间，路面保洁和防尘工作由乙方负责。 九、丁方负责道路借用的全过程协调、监督、指导工作。 十、乙方在道路使用前五日交付该段路面总造价的5%作为借道保证金，由丙方统一保管。期满前一个月内通知甲方，由甲乙丙三方共同对道路路况调查，商定道路恢复方案，恢复道路不得低于道路借用前的路况水平。恢复工程完工后，由县交通部门会同县高速路指挥部、乡镇人民政府组织验收合格后，移交甲方，丙方退还甲方全部保证金。道路恢复费用由乙方全额承担。丙方担保（限两个月之内恢复）。 十一、未尽事宜，四方将友好协商解决。 十二、本协议书一式五份，四方各执壹份，乡镇人民政府壹份，经签字盖章后生效。附：《道路路况说明》、光碟影像资料各壹份。 甲方（签字）：（盖章） 乙方（签字）：（盖章） 丙方（签字）：（盖章） 丁方（签字）：（盖章） 年月日
篇一：共用道路协议书 共用道路协议书 为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议： 1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏； 2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊； 3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。 8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。 本协议一式四份，每人各持一份。 签字： 日期：日期： 篇二：办公区共用协议 办公区共用协议 甲方： 乙方： 双方就办公场所共同使用事宜，经协商达成如下协议，由双方共同遵守执行： 第一条：办公区房屋的坐落位臵、面积以及其他情况本协议所指办公用房屋坐落在小区8号楼2单元101、102号。 第二条：房屋内部的装修情况及主要设备 房屋为简易装修，其内设备为甲、乙双方自备办公桌椅、文件柜、电脑、电话、局域网络、打印机等日常办公设备 第三条：办公区共用的期限 期限为3年。从2011年3月1日起至2014年3月2日。期限届满前30天，如乙方需要继续共用办公区域，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签协议。 租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，乙方在接到通知后10天内决定是否行使优先购买权。
如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。 第四条：租金及日常费用 1、甲方同意乙方无偿使用该办公区域。 2、办公区内产生的电费、水费、物业管理费、有线电视费、网费由甲、乙双方平均承担。 第五条：房屋修缮和装修 办公房屋内如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等情况，由甲、乙双方共同出资修缮，费用应由双方平均承担。 第六条：房屋出卖 租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续使用，直至协议期间届满。 第七条：违约责任 租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。 1）擅自将房屋转租、转让、转借的； 2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的； 3）不按协议承担费用。 第八条：免责条件 因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。 第九条：争议解决的方式 合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商；如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。 第十条：协议自双方签字之日起生效。一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表人（签字）： 年月日 代表人（签字）：年月日 篇三：共用房屋协议 房屋共用协议
**市公路局 道路交通工程专用合同书 工程名称： 工程地点： 合同编号： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
市公路局道路交通工程专用合同 发包（以下简称甲）： 承包（以下简称乙）： 本工程于年月日根据有关规定通过公开招标的法确定乙承建，按照《中华人民国合同法》和《建设工程施工合同示文本》，结合市有关规定以及工程的具体情况，经甲乙双协商一致，签订本合同书。 一、工程项目 1．工程名称： 2．工程地点： 3．设计标准： 二、承包容 三、合同价款：合同价款为中标价人民币￥：元 （大写：）。 四、施工工期 1．总工期个日历天。 2．开工日期：年月日 3．竣工日期：年月日
五、甲工作 1．甲应在发布开工令前天负责办妥下列工作： （1）向乙提供施工设计图纸肆份及有关技术资料； （2）负责组织施工、设计等有关部门进行技术交底； （3）办妥征地及报建手续，办妥施工必须地场地可证并负责其费用； （4）提供有关地质资料、地下埋设物情况，确保建筑物定位、定点和水平标高基线等事项。 2．甲委托监理本工程。监理单位委派的总监理工程师，姓名：。 3．甲委派同志为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。 六、乙工作 1．施工区临时设施、道路、水电管线的修建安装。 2．编制施工组织设计和案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并在开工前三天送交甲代表。 3．乙按时向甲报送施工计划和已完工工程报表（包括形象进度、工作量和工程量），如不按时报送，甲不予支付工程进度款。 4．提供和维修工程必须的标志、照明、围栏、看守和其它必要的安全措施，抓好安全生产，如在施工中发生安全责任事故，由乙完全负责。 5．施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物、道路需要保护的，
第一节通用合同条款 . 定义和解释 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。 设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件己为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意））。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。 咨询单位：指受发包人委托对本工程设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。 项目负责人：指由设计人书面委任的负责本项目设计的组织管理者。 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。 设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、设计技术要求、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。 设计技术要求：是设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部（包括原交通运输部）颁布的关于设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关设计的其他书面要求。 设计: 指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、公路工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查、概、预算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体设计内容在专用合同条款中约定。 设计文件：指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用。
第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《工程勘察设计收费标准 （________年修订本）》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程管理部门批准文件及管理规定。 1.4《________________________招标文件》。 第二条词语定义 2.1本合同工程：指________________________________ 2.2双方：指本合同的甲方和乙方。 2.3工程负责人：指乙方委派的负责本合同工程和履行合同的代表。 2.4合同价款：指甲、乙双方在本合同中约定，由甲方用以支付乙方按照合同约定完成设计承包范围内承包内容的款项。 2.5设计周期：指甲、乙双方在本合同中约定，按日历天计算的提交设计成果文件的天数。2.6报审报建配合服务：指乙方配合本合同工程报审报建过程中进行必要的技术协调、送审技术性文件，配合甲方核对招标工程量清单，配合招标图纸答疑，配合甲方进行施工招标、设备材料采购招标工作，提供招标文件技术部分的具体要求，并根据甲方的要求，为甲方进行合同技术条款的谈判提供意见其他有关工程招标阶段的配合，以及对结算审核部门提出的有关设计问题进行澄清等工作。 2.7现场服务：根据《工程勘察设计收费管理规定》和本合同规定，在施工过程中乙方相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、进行必要的工程变更设计及预算、参加试车考核和竣工验收等服务。 2.8主体设计协调：建设项目中需要多个设计人完成的工程设计，为保证工程设计合理性和整体性，发包人选择一个主体设计人负责完成的各设计文件的衔接和协调服务工作。 第三条工程概况 3.1工程名称：________________________________________。
隔壁邻居建房距离协议书怎么写 范文大全> 合同> ：隔壁邻居建房距离协议书怎么写以下是隔壁邻居建房距离协议书怎么写的正文： 第一篇:《邻居建房协议书》 邻居建房协议书 甲方:郑东 乙方：伍纯、龙丽
甲乙双方因就建房之需，经协商，特达成如下协议，以共同遵守： 1、甲乙双方根据《建设工程规划许可证》有关规定，为节约出发，实行靠体靠墙的办法。 2、甲方靠墙部分建设的卫生间墙体必须砌体，砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度可单砖（不明确规定）。隔壁邻居建房距离协议书怎么写 3、甲方在建房捣柱时必须用薄夹板隔开。隔壁邻居建房距离协议书怎么写 4、甲方在建房时，不得在乙方墙体上打铁钉，破坏乙方墙体结构。 5、为防止甲乙双方靠墙部分墙体渗漏，甲方
在建房时，在双方上建筑屋顶合墙壁部分要做好防水。 6、甲方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，尽量防止水泥砂浆溅射到乙方墙壁上，若有必须无条件帮乙方清洗干净，并预留安全出入通道，因甲方不注意安全，出现安全事故，乙方承担一切责任。 7、本协议签订后双方均不得反悔，不得以任何理由阻止甲方施工。 8、本协议一式四份，各执一份。具有同等法律效力。甲方签字： 乙方签字：
调解见证签字： 日期：年月日第二篇:《邻里建房协议书》隔壁邻居建房距离协议书怎么写 邻里建房协议书 甲方：身份证：
住址： 乙方：身份证： 住址： 甲乙双方宅基地东西相邻，甲方居东乙方居西，现乙方新建楼房位于，为相邻宅基的使用、采光、通风、流水等相关事宜，经双方自愿协商达成如下协议条款以共同遵守。 一、乙方新建楼房整体面向西，共计层，乙方新建楼房后墙体（东墙体）至甲方宅基地预留米作为乙方
道路协议书二篇-协议书 道路协议书篇一：道路使用协议 道路使用协议 甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）乙方: （以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则, 甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行: 道路使用的长度及方位 甲方需使用乙方自建道路约0。5公里。 道路的现状及今后道路的修复方式 道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。 修筑费用的金额及付款方式 根据双方确认的甲方使用便道长度为0。5公里，甲方需向乙方 支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后, 工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。 四、双方责任 本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路,
不得影响甲方使用。 甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用, 为甲 方提供良好的道路使用条件。 甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。 本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由 加价。 五、协议未尽事宜及其它 甲方：乙方: 甲方代表：乙方代表: 年月日年月日 道路协议书篇二：道路建设合同 道路建设合同 益，保证工程施工秩序的正常进行，保证合理的工期及造价，按照《中 华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商 制定以下条款，以约束双方行为。 、工程概况 1 。工程名称： 至 段、至段公路路面改造工程合同段，工程 合同桩号: 2 。工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加（或 减少）的项目和工程量。 并应 本协议未尽事宜双方协商解决, 如协商不成可向当地管辖的人民 法院提起诉讼解决。本协议一式六份, 双方签字盖章后生效。甲方两 期项目完工后，便道施工费支付清后, 本协议自动失效。 建设方：（以下简称甲方） 法定代表人: 职务: 承包方：（以下简称乙方） 法定代表人: 职务: 为确保工程质量符合国家行业标准的要求, 发挥工程应具有的效
道路借用协议书 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
道路通行协议 甲方（借用方）： 乙方（使用方）： 甲乙双方经友好协商，就友谊大道至吴圩空港新城消防站项目乡村道路路段借用事项，达成如下协议，订立本协议，共同遵照履行。 一、基本情况 通行道路地点及范围：道路地点位于南宁市吴圩镇八桂凤凰城凤翔园小区南侧，全长约为： 420 m，宽约为： 4~ 6 m，目前全部为未硬化路面。 二、使用期限: 甲乙双方共同无偿使用此路段至乙方项目竣工为止。 三、甲乙双方权利和义务 （一）甲方权利和义务 1、甲方允许乙方使用通行友谊大道至吴圩空港新城消防站项目路段的乡村便道，并不得 以任何理由收取除本协议约定以外的任何费用。 2、甲方不得以任何理由任何形式阻扰乙方在该段道路上通行，否则因甲方阻扰乙方通行造 成的一切损失（包括工期损失等）均由甲方承担。 3、甲方不得以任何理由任何形式有意破坏该段道路，否则因甲方有意破坏施工便道对乙方 造成的一切损失（包括工期损失等）均由甲方承担。 4、如有第三方阻扰乙方通行，甲方负责出面协调解决。 （二）乙方权利和义务 1、乙方承诺对此借用道路路段进行路面硬化，作为借用该路段损坏的补偿费。 2、乙方有权使用此路段至项目竣工，并不受限制的在此路段进行通行以及运输。 3、如因乙方通行或施工造成此路段坍塌的由乙方负责。
4、乙方项目竣工后，要把借用该路段用地交还给甲方，不得以任何理由借给其他人或者单 位使用。 5、如乙方以任何理由借此路段给其他人或单位使用，甲方有权利阻止或者干涉。 四、违约责任： 本协议双方遵照实行，若有违约将承担相应法律责任。 五、其他 1、本协议自双方签字盖章（或按手印）后生效。 2、本协议待乙方项目竣工后作废。 3、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 电话：电话： 日期：日期：
篇一：共用道路协议书共用道路协议书 邻里和睦相处，经5 家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议： 1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏； 2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊； 3 、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。 8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。 本协议一式四份，每人各持一份。 字： 期：日期：篇二：办公区共用协议 办公区共用协议 方： 乙方： 方就办公场所共同使用事宜，经协商达成如下协议，由双方共同遵守执行： 第一条：办公区房屋的坐落位臵、面积以及其他情况本协议所指办公用房屋坐落在小区8 号楼2 单元101 、102 号。 第二条：房屋内部的装修情况及主要设备 房屋为简易装修，其内设备为甲、乙双方自备办公桌椅、文件柜、电脑、电话、局域网络、打印机等日常办公设备 第三条：办公区共用的期限 期限为3 年。从2011 年3 月1 日起至2014 年3 月2 日。期限届满前30 天，如乙方需要继续共用办公区域，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签协议。 租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30 天通知乙方，乙方在接到通知后10 天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。 第四条：租金及日常费用 1、甲方同意乙方无偿使用该办公区域。 、办公区内产生的电费、水费、物业管理费、有线电视费、网费由甲、乙双方平均承担。 第五条：房屋修缮和装修
办公房屋内如出现漏水、墙面自然脱落、水电无法正常供应等情况，由甲、乙双方共同出资修缮，费用应由双方平均承担。 第六条：房屋出卖 租赁 期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以继续使用，直至协议期间届 满。 第七条：违约责任 租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。 1）擅自将房屋转租、转让、转借的； 2）利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的； 3）不按协议承担费用。 第八条：免责条件 因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，双方互补承担责任。 第九条：争议解决的方式 合同在履行过程中如发生争议，应由双方先行友好协商；如协商不成时，可以向房屋所在地法院提起诉讼。 十条：协议自双方签字之日起生效。一式两份，双方各执一份。 方（盖章）：乙方（盖章）： 代表 人（签字）： 月日 代表 人（签字）：年月日 篇三：共用房屋协议 屋共用协议方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 甲方与乙方系亲姐妹关系，年甲乙双方共筹资金建位于父母宅基地上的房屋一栋，面积为平方米，门牌号为（以下简称该房屋），共耗资万元，其中甲方出资捌万元。经双方协商一致，现就该房屋的产权归属与使用情况约定如下： 一、该房屋的产权登记于乙方名下，由乙方负责办理产权登记事宜并承担相关费用。 二、甲方拥有该房屋第层（面积为平方米）的使用权。乙方不得占用该房屋第三层，并需保证甲方正常出入该房屋第三层的权利以及水电等相关配套设施的使用。 三、甲方对该房屋第三层的使用权，包括居住、出租、室内装修及改造等权利。非因甲方过错造成的房屋漏水、墙体开裂等质量问题，以及该房屋的外墙维护与修缮，应由乙方负责并承担费用。
道路使用协议 甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向 西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路， 再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则， 甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、 协商，先达成协议如下，望双方遵守执行： 一、道路使用的长度及方位 甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。 二、道路的现状及今后道路的修复方式 道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。 三、修筑费用的金额及付款方式 根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维 修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付 给乙方。 四、双方责任 本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。 甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲 方提供良好的道路使用条件。 甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。 本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。 五、协议未尽事宜及其它 本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本 协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议 自动失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日篇二：共用道路协议书 共用道路协议书 为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如 下协议： 1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏； 2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊； 3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大 家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。 8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。 本协议一式四份，每人各持一份。 签字： 日期：日期：篇三：道路合同1 xxx通道路面工程施工合同 ???? 发包人：xxxxxxx有限公司 承包人： ?? 经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及
道路协议书范本（精选6篇） 道路协议书范本 在当今社会生活中，很多地方都会使用到协议，签订协议能够保证双方合作愉快。协议到底怎么写才合适呢？下面是整理的道路协议书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 道路协议书1 甲方：吴忠市xx发电有限公司 乙方：宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行： 一、道路使用的长度及方位 甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。 二、道路的现状及今后道路的修复方式 道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。 三、修筑费用的金额及付款方式 根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。
四、双方责任 本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。 甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。 甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。 本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。 五、协议未尽事宜及其它 本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： xx年xx月xx日 xx年xx月xx日 道路协议书2 甲方：xx自然村 乙方：xx 根据乙方要求，经研究，同意乙方使用大尖山脚柏油路至腰落坡段道路，但必须遵守以下各款，否则甲方有权断路，特立此协议： 一、乙方在此路段上只限于挖运石头记开采，需用的机械工具，不能用于运木材及其它材料。
邹头坳至下营小学道路工程 施工协议书 发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组 承包方（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 第一条工程概况 1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。 2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。 3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。 工程数量及价格详见工程预算表。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。 5、总价款：￥元，大写（人民币）： 经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。 6、工期：天。 即自年月日开工至年月日竣工； 第二条工期 一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。 二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。 五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。 六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条工程质量和竣工验收 一、分项工程的工程质量要求 （一）清理路基 １、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。 ２、需要对路基范围内的软泥清理干净。 ３、需要排干路基范围内的积水。 （二）砌石 １、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。 ２、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。 ３、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。 ４、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。 ５、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。 （三）填土及夯实 １、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。 ２、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。 （四）涵洞接长 1、清理基底软泥； 2、侧墙砌石，墙厚70公分。 3、盖板采用钢筋网+C20混凝土浇筑，厚度15公分。 （五）水泥路面 １、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。 ２、采取C20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：0.51:1:1.81:3.68。 ３、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。 ４、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。 ５、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。 二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收
道路安全协议书 道路安全管理成为市政工程中最关键的环节，关于道路安全有道路安全协议书，下面WTT小雅给大家带来道路安全协议书范文，供大家参考! 道路安全协议书范文一 甲方： 乙方： 现乙方在甲方所管辖的路段施工，经双方协商，特制订如下安全责任协议： 1、甲方允许乙方在高速公路上施工。 2、乙方施工地段必须有明显施工标志，比如施工安全警示牌、锥形筒。 3、乙方施工地段必须有专职安全指挥员。 4、乙方施工人员必须穿着安全服，不得随意在高速公路上穿越。 5、乙方施工车辆需着明显上路施工标志，必须接受高速公路路政人员的查询和专职安全指挥员的指挥。 6、乙方必须文明施工，不得污染路面，不得损坏公路设施。 7、以上协议条款乙方必须遵守，如若因违反所发生的一切事故由乙方负责，甲方决不服任何连带和经济责任。 8、本协议壹式两份，签字生效。
甲方代表： 乙方代表： 20XX年3月日 道路安全协议书范文二 甲方：_________(以下简称甲方) 乙方：_________(以下简称乙方) 根据《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在_________省高速公路施工作业安全一事达成如下协议： 1、此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。 2、乙方应确保在_________年_________月_________日至 _________年_________月_________日的有效施工期间内在 _________高速公路_________方向_________公里进行安全施工作业。 3、经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。 4、乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改;对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执行。
邻里共用通道纠纷调解协议书 甲方： 住址：威海东路振华街10号楼 乙方： 住址：威海东路振华街10号楼 甲乙双方因共用通道发生纠纷，经多次调解，现自愿达如下协议： 一、甲乙双方一致认为，作为多年的邻居，抬头不见低头见。相互之间应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系，日常各方均负有合理范围的容忍和给予对方便利的义务。 二、经协商，乙方认识到该楼东端空间为相邻居民共用通道，也是甲方通往各自小底屋的历史通道。甲方考虑到双方相互间邻里关系及乙方常年从事经营活动杂物较多，同意乙方提出的在该区域适当位置留足供甲方和本楼其他居民宽度不少于1米、视觉相对规则的通行空间并保证日常整洁畅通，其他甲方表示不再予以计较。 三、乙方承诺，协议签订后，维持新留出的通行间距范围内的畅通，不得在该范围内有堆放杂物、拴养猫狗、倾倒污水等所有故意阻碍甲方通行的行为，如临时短时间内确有急需，应及时征得甲方同意或谅解。
四、甲方承诺，协议签订后，不得有无故向乙方院内丢弃垃圾、损毁乙方通行间距范围外物品及其他影响乙方正常生活的行为，以上行为如被乙方发现，行为当事人应向乙方赔礼道歉并清除垃圾及赔偿损毁物品，承担附带造成的全部责任。 五、甲乙双方共同承诺，纠纷化解后，邻里之间应友好相处。日后遇到类似相邻纠纷时，不能动辄恶言相向辱骂对方，更不能进行人身攻击，应及时通过平等协商解决。 六、本协议从签定之日起生效，双方应共同遵守，和睦相处。如有违约，则通过民事诉讼解决，违约方需承担对方诉讼所需的相关费用。 本协议一式八份，甲乙各方、城市管理行政执法局、所在居委会各持一份。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 调解方（签章）： 日期：2014年9月3日
第一节通用合同条款 1.定义和解释 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。 1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。 1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。 1.3 设计人：即合同协议书中的“乙方”，是指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人也包括联合体各成员单位。 1.4 分包人：指从设计人分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的咨询机构。 1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。 1.6 项目负责人：指由设计人书面委任的负责本工程勘察设计的组织管理者。 1.7 分项负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。 1.8 勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。 1.9 勘察设计技术要求：是勘察设计工作的依据，指中华人民国国家标准和交通运输部（包括原交通部，下同）颁布的关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规、规程、定额、办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。 1.10 勘察设计：指设计人按合同的规定进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、
合同编号：YT-FS-7599-89 道路设计合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
道路设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方(以下简称甲方)： 承接方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就的道路景观设计事宜经协商达成一致，并签署本合同，以供双方共同遵行： 第一条本合同签订依据 中华人民共和国合同法; 项目景观设计任务书。 第二条设计依据(甲方的职责) 经批准的有关规划的设计图纸; 甲方确认的现场定位的所有有关的最新图纸(包括电脑资料); 带有坐标标高的地形图; 基地内及周围相关的各种管线布置图; 第三条设计范围 1、甲方委托乙方完成“( )”项目景观设计的全
部内容; 第四条设计内容(乙方的职责) 第一阶段: 总体景观方案设计 乙方完成该阶段设计工作所需的工作时间为乙方收到定金、全部所需图纸数据(具体内容见本合同第二条之规定)和甲方要求乙方开始本阶段设计工作的书面指示的次日起10个工作日内完成。 该阶段的设计内容包括: (1)道路总体彩色平面图; (2)道路示意彩色照片表达设计; (3)道路重点地区效果图(A3); (4)道路重点地区及结点彩色剖、立面图; (5)道路景观区域分块图; 第二阶段:施工图设计咨询 乙方完成该阶段设计工作所需的工作时间为乙方收到设计费、全部所需图纸数据(见本合同第二条之规定)和甲方要求乙方开始本阶段设计工作的书面指示次日起20个工作日内完成。
道路施工合同（书）范本XX最新 发包方： 承包方： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______道路工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：____________________道路工程，道路总长暂定为______米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，
但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币____________元整。 6、工期：合同签订并生效后____天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金______元，代工程竣工后甲方如数返还乙方。 8、结算办法 按以下原则结算： ①按_________市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。 ②根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输按______元/车计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按________元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合
农村道路合同
合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1．本工程为乡村道路，长度为2200米，施工采用商品混凝土标号为C25。 2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5）项目专用合同条款； （6）公路行业标准专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）投标文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书； （12）根据承诺提供的详细人员、设备清单； （13）施工组织设计安排； （14）农民工工资支付承诺书； （15）其他合同文件。 3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。 5．承包人项目经理：。技术负责人：。
6．工程质量符合标准。 7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。工程施工期间至工程完工后，按进度支付到合同价款的80%，验收合格后，支付合同款的90%；下余10 % 在缺陷责任期满后1个月内付清。 9．承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。 10．工程延期发生的一切经济损失，均由乙方承担（包含工程监理延期服务费、延期处罚金等费用）。 11．承包人因违约被处罚和工程延期造成的费用，均由发包人从承包人交纳的履约保证金中扣除，如不够，从工程价款内扣除。 12．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 13．本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 共用协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：共用道路协议书 共用道路协议书 为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护 管理等事项达成如下协议： 1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏； 2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊； 3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。 8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵 守，和睦相处。 本协议一式四份，每人各持一份。 签字： 日期：日期： 篇二：办公区共用协议 办公区共用协议 甲方： 乙方： 双方就办公场所共同使用事宜，经协商达成如下协议，由双方共同遵守执行： 第一条：办公区房屋的坐落位谿、面积以及其他情况本协议所指办公用房屋坐落在小区8号楼2单元101、102号。 第二条：房屋内部的装修情况及主要设备
房屋为简易装修，其内设备为甲、乙双方白备办公桌椅、文件柜、电 脑、电话、局域网络、打印机等日常办公设备 第三条：办公区共用的期限 期限为3年。从20XX年3月1日起至20XX年3月2日。期限届满前30天，如乙方需要继续共用办公区域，需要向甲方提供提出，由甲方决定是否继续续签协议。 租赁期限内，如甲方出卖房屋，应提前30天通知乙方，乙方在接到通知后10天内决定是否行使优先购买权。如乙方逾期不予答复，那么视为其放弃该权利。 第四条：租金及日常费用 1、甲方同意乙方无偿使用该办公区域。 2、办公区内产生的电费、水费、物业管理费、有线电视费、网费由甲、乙双方平均承担。 第五条：房屋修缮和装修 办公房屋内如出现漏水、墙面白然脱落、水电无法正常供应等情况，由甲、乙双方共同出资修缮，费用应由双方平均承担。 第六条：房屋出卖 租赁期间如甲方出卖房屋，乙方又不愿意购买，则甲方应保证乙方可以 继续使用，直至协议期间届满。 第七条：违约责任租赁期间内，乙方不得有下列行为，否则甲方有权解除合同，收回房 屋，并有权依据本协议要求乙方承担违约责任。
协议编号：LX-FS-A91871 道路设计合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
道路设计合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 设计人：** 发包人委托设计人承担邵武市城南新区古山溪左岸生态城市政配套工程工程设计，工程地点为邵武市，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下： 2. 1工程名称：邵武市城南新区古山溪左岸生态城市政配套工程 2. 2项目规模：(见下表) 上表中数量仅为初步估算，市政道路、桥涵估算2.4亿元，土石方1.4亿元，共计3.8亿元。最终双方以施工图预算为准。 2. 3设计内容： 方案设计：市政(含道路、桥涵、交通、给排水、电力电信及燃气、照 明、管线综合及估算)、场地平整(土石方，防护)、防洪堤 初步设计：市政(含道路、桥涵、交通、给排