团购房购买权名额转让协议书
甲方：___________________________________
乙方：___________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月______ 日
身份证号：
受让人（以下称乙方）姓名：现住址:
身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议：
第一条团购房屋基本情况
1.甲方于年月日参加单位团购的位的楼
房，该楼层暂时未定，该楼房首付款共计缴纳元已由甲方缴纳给开发商，
缴纳第三次购房款元已由乙方缴纳给开发商，剩余房款由甲方办理
房屋按揭贷款相关手续总计元，由乙方每月应向银行还款元。甲方已与
开发商签订的楼房认购协议书应转交给乙方，该楼在年月日竣工，该楼房座落于，楼房结构为框
架，楼房用途为，建筑面积为平方米。
第二条房屋购买权转让价格
乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费元，同意一次性向甲方支付原甲方预付该
楼房首付款万元，原首付款收据及转让费收据交给乙方，两项费用共计元，于本协议签订后支付。
第三条双方权利及义务
1、本协议签订后楼房的所有权归乙方所有，乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首
元给付甲方，尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月
付款
支付银行贷款，甲方不再承担还款责任。
2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同，甲方必须无条件予以配合办
理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同，甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订，但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。
3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房，或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证
乙方有权终止本协议的履行，甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。
4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。
5、乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如
因甲方过失造成乙方不能在天内取得房地产权属证书的，视为甲方违约,
乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天内将乙方已付购房款款（包括转让费）退还给乙方，并向乙方支付违约金元整。
6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。
7、房屋转让，该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第四条违约责任
1、乙方未按本合同约定的时间付款，甲方有权解除本协议。
2.如果甲方违约，甲方应向乙方支付两倍违约金共计元整，合同终止，乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
第五条其他约定事项
第六条 本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议， 补充协议与本协议具有同等法律效 力。
第七条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方 约定在乙方所在地法院裁决。
第八条 本合同自 之日起生效。
第九条 本合同一式 份，双方各执一份，各执一份。各方所执合同均具有同等效
力。
乙方（签字盖章）：
中介人（签字盖章）:
见证人（签字盖章）:
签订时间:
甲方（签字盖章）：
签订地点:
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-036266 房屋购买权转让协议(示范协
房屋购买权转让协议(示范协议) 房屋购买权转让协议范文1 xx职工： (身份证号：，以下简称甲方)自愿将由xx房地产开发有限公司建设中的xx 楼房一套有偿转让给： (身份证号：，以下简称乙方，必须为实际居住人)。见证方： (身份证号：，以下简称丙方)。 双方本着自愿原则，经充分协商，签订本协议。 1、乙方于年月日一次性付给甲方楼房转让费￥：元(大写：元整)。(注：此款等同于甲方出具《收到条》) 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管(此款项虽然以甲方名义交纳，但实际房产产归乙方所有)。 3、后续房款由乙方单方按程序缴纳，甲方并无在公积金或按揭等方面协助的义务。若乙方逾期未交清房款责任自负。 4、若统一办理土地使用权、房权等证件时，甲方应无条件积极配合乙方办理过户等手续，由此产生的各项税费及其他费用全部由乙方承担。 5、从转让协议签定日起，该住房产生的一切费用由乙方承担，甲方只是协助乙方办理相关手续。
6、由于此住房房面积、楼层未定，若最后的面积和楼层定出后乙方不满意，甲方概不负责。 7、若以后房屋物业管理水电等费用仍按甲方名义缴纳，但由乙方承担，以上费用如需从甲方工资中扣除，乙方应自觉及时地于次月扣缴物业管理水电等费前交还甲方。 8、乙方不得在未经甲方允许的情况下又私自转让他人。 9、甲方乙方双方必须严格执行本合同，不得因房地产价格的涨跌，随意改变本协议所规定的有关事项。如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为该楼房总价款的10%。 10、禁止乙方使用此房从事违法犯罪活动，甲方不承担任何责任。未尽事宜按照国家相关法规执行。 11、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字之日起生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 房屋购买权转让协议范文2 甲方(出让人)： 单位或者住址： 身份证号码： 乙方(买授人)： 单位或者住址： 身份证号码：
购房资格转让协议样本 Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-006266
购房资格转让协议样本 甲方：___________（以下简称甲方） 乙方：___________（以下简称乙方） 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则，就______市规划管理局在____________集资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让（购买）甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。 三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户（甲方过户到乙方）、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付
的原金额____________元退还给乙方（不含利息等）。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款______万元，第二次于______月______日前付______贰万元，第三次于______年______月______日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商；本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：__________________ 乙方：__________________ ______年______月______日 云博图文设计 本文档文字均可以自由修改
购房权转让协议书 转让方（甲方签字）：______________________ 身份证号： _____________________________________ 受让方（乙方签字）：______________________ 身份证号： _____________________________________ 甲、乙双方在自愿、平等、协商_致的前提下，就___________________ 的购房权（该权属而积约145.00 平米）转让事宜达成以下协议： 一、甲方同意将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方转让费人民币__________________ （￥：_______ 元），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金人民币___________________ （￥：________ 元）＜该意向金相关凭证编号为______________ ＞，其他已交款项：_________________________________________ , 合计人民币__________________ （￥：__________ 元），在签订本协议时乙方一次性向甲方付淸上述款项。 二、甲方权利：收取乙方给付的购房权转让费及要求乙方支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金和其他预付款项。 甲方责任：保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益：届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续（相关政策允许能够办理更需或落成共有人等手续，甲方必须配合乙方办理相关手续）；本协议签订之日起，甲方联系方式变更，甲方及时通知乙方。若因甲方原因未及时通知乙方该物业的相关事宜，造成乙方无法履行此合同，则视为甲方违约。直到乙方取得该套房屋的全部产权为I匕甲方的以上相关责任方可完成。 三、乙方权利：交晴购房权转让费及住宅申购意向金和其他预付款项之后，拥有以甲方需义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利；获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。 乙方责任：支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用：对于以届时选房规则、条件所选左的实际房屋，必须无条件接受；若购买该房屋必须包含一个车位或车库，乙方必须无条件接受（注：若届时本车位或车库是以单位、开发商或相关部门赠送的方式获得，归乙方所有，甲方不得干涉）；若乙方联系方式变更，乙方有责任及时通知甲方；因乙方原因，甲方无法协助乙方所造成的损失由乙方承担。直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，乙方的以上相关责任方可完成。 在本协议有效期内未办理产权过户之前，乙方不得再将该物业转让他人，否则视为违约，将按违约条款支付违约金。 四、由于目前该购房权所属小区具体房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确泄购房权转让价格。 五、违约责任 1、此协议签订后，甲方若不履行协议相关条款，视为违约，甲方应退还乙方所付全部款项（包括已付转让费,购房款及其他相关税费），并再向乙方支付违约金人民币：伍拾万元整（￥：500000.00） ? 2、此协议签订后，乙方若不履行协议相关条款，视为违约，且甲方不退还乙方所付全部款项（包括已付转让费，购房款及英他相关税费），并再向甲方支付违约金人民币：伍拾万元整（￥：500000.00） o 3、在房屋选房、更剑、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清房款及手续费等）造成房屋不能
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 房屋购买权转让协议书(示范协 议) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
房屋购买权转让协议书(示范协议) 房屋购买权转让协议范文1 甲方：有效身份证号码： 乙方：有效身份证号码： 甲方所在工作单位开发建设住宅楼，根据本单位规定的购房条件，甲方享有相应的购房权，并已向单位递交了购房申请，经单位批准同意后，甲方按规定已向单位预交购房款十万元。现甲方自愿将该购房权转让给乙方，乙方自愿接受。双方本着自愿协商的原则，签订本协议。 1、该房屋座落于-------。经甲、乙双方协商决定，该楼房转让费为元人民币，乙方需于签订协议当日一次性付给甲方楼房预交房款及转让费共计元人民币。 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管，乙方支付该楼房
转让费后，其它购房款及相关费用由乙方按照建房单位的规定及时支付。 3、在办理房屋确权时，如建房单位允许将房屋确权在乙方名下，则甲方应尽必要之配合。如建房单位不允许，在确权在甲方名下后，甲方不得在任何情况下主张该房屋的权属，并在条件允许后在适当的期限内将房屋权属变更于乙方名下，乙方亦应当尽到必要的配合义务。房屋确权及变更权属的费税等由乙方承担。 4、在房屋交付后，建房单位给予房屋使用人的相关待遇由乙方享有，所产生的水、电、物业管理等一切费用由乙方承担。 5、甲乙双方确已知晓本协议项下的房屋与商品房之间的区别，本协议签订后，乙方当然承担延期交房、不能交房、质量问题以及确权、房价变动等一切方面的风险。 6、房屋交付后如乙方转让房屋，甲方有优先购买权。 7、该合同签定后，如因政策或甲方单位原因造成该集资房无法兴建，甲方须退还乙方转让费元和乙方所交建房款项，本协议终止。 8、如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为万
购房资格转让协议 甲方(转让方)： 乙方(受让方)： 鉴于： 1、甲方在其单位（）拥有团购房名额一个，自愿将该资格有偿转让给乙方； 2、乙方自愿购买甲方的团购房名额，参与团购该房屋。 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商，就乙方购买甲方团购房资格事宜达成协议如下： 一、甲方自愿将位于 (暂定名，具体名称以开发商最终确定的名称为准)的房屋(约平方米，按揭单价元/m2)团购资格转让给乙方，转让费为人民币元( 元）。 二、付款方式：由于甲方已于年月日向开发商支付元（元）购房款，甲乙双方在签订本协议时，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款元（元）及元（元）购房款，共计元( 元），甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条，并将开发商出具的伍万元购房款收据壹张交给乙方保管。 三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋的团购资格，乙方应按开发商要求的时间及数额及时交纳购房款。甲方不承担任何购房款及与购买该团购房所产生的税费。 四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的各项费用的前提下，乙方可以以乙方名义与开发商签订正式《商品房买卖合同》。在签订《商品房买卖合同》之前的各项手续由甲方提前两天按约定电话通知到乙方，并无条件配合乙方办理。 五、根据甲方单位文件，该商品房合同均价（即开发商定价）分三种价位，分别为：一次性付清 /m2，分期付款元/m2，按揭贷款元/m2，首套房首付比例30%，如果由于房屋性质原因或开发商手续原因造成该房屋不能办理按揭贷款、需要一次性付清的，超过乙方承受范围，乙方有权利向甲方提出全额退款（但不计利息）。 六、甲方保证在本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。 六、违约责任： 1、因甲方转让团购房资格的权利存在瑕疵，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，或甲方违反本协议约定，擅自将团购资格另行转让给第三人的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方支付的购房款并双倍退还转让款。 2、甲方违反本协议约定，以自己名义取得该团购房所有权的，乙方有权解除本协议，甲方应退还乙方支付的购房款并双倍退还转让款。
转让方（甲方）： 受让方（乙方）： 甲乙双方在自愿、平等、协商一致的前提下，就市“小区”（暂定名）配套商品房栋单元室住宅及车位房一套的购房权转让事宜达成以下协议： 一、甲方同意将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方转让费人民币元整 （￥：），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅资格确认金人民币元整（￥：） <编号No.〉，车位资格确认金人民币元整（￥：）<编号No.〉，合计人民币万仟佰拾元整（￥：）。 在本协议签订日内乙方先向甲方支付人民币万元整（￥：），年月日前乙方再向甲方支付人民币万元整（￥：），其余款项元整（￥：）在年月日前乙方向甲方付清。 二、甲方权利和义务 甲方权利：收取乙方给付的购房权转让费及要求乙方支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金和其他预付款项。 甲方责任：保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益；届时必须协助乙方办理房屋的交款、更名、过户等必需的购房手续，且不得再收取除转让费以外的其它费用（相关政策允许能够办理更名或落成共有人等手续，甲方必须配合乙方办理相关手续）；直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，甲方的以上相关责任方可完成。 三、乙方权利和义务
乙方权利：交清购房权转让费及住宅申购意向金和其他预付款项之后，拥有以甲方名义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利；获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。乙方责任：支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时过户等手续的所有相关费用；对于甲方选房规则、条件所选定的实际房屋，必须无条件接受；若购买该房屋必须包含一个车位或车库，乙方必须无条件接受，并向相关部门支付相关购买费用；直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，乙方的以上相关责任方可完成。 四、目前该权属认购住宅面积约㎡，具体面积以产权证标注的面积为准，具体房价以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准，甲方承诺该房屋单价不超过元/平方米(净房价，不含配套费、维修基金、契税等费用)，若超过则超过部分的购房款由甲方承担。 五、在房屋购房、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清购房款及相关税费等）造成房屋不能顺利选购、同开发商签定房屋买卖合同、过户等，甲方不承担责任，且不退还购房权转让费，给甲方所造成的其他经济损失均由乙方承担。 六、其他约定条款 1、乙方已承诺不得涉及甲方名义办理房屋产权相关的抵押贷款。 2、若甲方单位可以办理更名手续而甲方不配合乙方办理，则视甲方违约。 3、届时若必须以甲方名义付款，则乙方出资以甲方名义支付，甲方必须协助，由此所产生的一切费用由乙方负责。 4、甲方将该房屋转让给乙方以后，与该房屋的相关证件资料都由乙方保管，与甲方无关。 5、开发商向甲方交付房屋当日，甲方即告知乙方，并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。 6、甲方向乙方交割房屋后，因自然灾害等不可抗拒因素导致乙方所购房屋受损的，与甲方无关，不得要求甲方任何赔偿。 7、甲方保证上述购房权益转移到乙方名下之前，没有产权纠纷、债权、债务等问题，如由此给
团购房屋指标转让合同范文 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 甲、乙双方基于客观真实的情况,在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,双方共同遵守： 一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套（包括地下停车位）。 二、该住房项目位于 ,具体位置以团购房合同为准。 三、该住房价格、面积以团购合同为准。 四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。 五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。 六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。 七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之
日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交纳,所造成的后果由乙方承担。 八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。 九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币：(￥元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币：(￥元),以上两项合计人民币：(￥元)。 十、乙方应在年月日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。 十一、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 十二、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 十三、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。 十四、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金： (￥元)。 十五、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
房屋购买权名额转让协议 转让人（以下简称甲方）：受让人（以下简称乙方）：居间方(以下简称丙方)： 身份证号码：身份证号码： 地址：地址： 甲方自愿将本协议第一条所列房屋购买权出售给乙方。乙方对该房屋购买权已作充分了解，资源购买该房屋购买权。甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律，行政法规和郑州市相关地方性法规的规定，在合法平等自愿互相信任的基础上签订本协议，承诺共同遵守。甲、乙、丙三方应根据本协议的约定，完成本合同第一条所列房屋购买权转让的相关程序，并最终实现双方房屋购买权买卖之目的。 第一条：房屋基本情况 1、甲方认购房屋，该房屋坐：房屋结构、户型、楼层已经确定：房屋面积平，房屋总价为（大写）元（小写）元，房屋用途为成套住房。 2、该房屋的有关一切费用，由乙方按照开发商的要求自行缴纳，与甲方无关。 第二条：购买权转让费用 1、开发商签订正式购房合同时，乙方一次性向甲方支付房屋购买权名额转让 费（大写）元（小写）元。 2、三方约定在此合同签约之时乙方缴纳定金（大写）元。（小写）元。由丙方保管，签约正式购房合同后，此定金后期冲抵中介佣金或房款，剩余
退换乙方，甲方需将购房手续交由丙方保管。 3、乙方承担中介费（大写）元（小写）元 4、若开放商在建设期间要求购买方再新增支付房款，该款项将由乙方支付，甲方不承担支付义务。 5、购房权名额转让给乙方后，凡属该房屋本身及相关费用均由乙方自行支付，甲方不承担任何费用。 第三条：违约责任 1、乙方未按合同约定时间付款，甲方有权解除本协议，要求乙方赔偿因此造成的经济损失元。 2、甲方购买权名额一旦转让给乙方后，甲、乙双方不得以任何理由反悔，任何一方反悔，由责任方直接赔付元给无过错方，并且承担丙方约定中介费用。若甲乙双方协商解除则丙方中介费用由甲乙双方共同承担。 第四条：本合同在履行中发生争议 1、如遇国家政策影响和楼盘开发商原因，不能继续履行本协议则双方互不承担责任，履行中发生争议双方应协商解决，协商不成可以约定在房屋所在地法院提起诉讼解决。 第五条：本合同一式三份，双方各执一份备查。 本合同协议一式叁份，由三方或三方代理人签字，盖章或手印之时生效。甲、乙、丙各持一份，具有同等法律效力。 第六条：其他约定事项 本协议经甲、乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲乙双方可再行协商，经协商所签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。
YF-ED-J4556 可按资料类型定义编号 购房资格转让协议实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
购房资格转让协议实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方：___________（以下简称甲方） 乙方：___________（以下简称乙方） 甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原 则，就______市规划管理局在____________集 资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转 让有关事宜达成如下协议： 一、乙方因住房需要，要求承让（购买） 甲方原______市规划管理局在____________所 取得的集资购房资格。 二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计 柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户（甲方过户到乙方）、按揭等有关手续。 四、若因特殊情况，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付的原金额 ____________元退还给乙方（不含利息等）。 五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款______万元，第二次于______月______日前付______贰万元，第三次于______年______月______日前付____________元。 六、未尽事宜，双方再行协商；本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：___________
2020 转让合同房屋购买权转让协议 _0783文档 EDUCATION WORD
转让合同房屋购买权转让协议_0783文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 xx职工：(身份证号：，以下简称甲方)自愿将由xx房地产开发有限公司建设中的xx楼房一套有偿转让给：(身份证号：，以下简称乙方，必须为实际居住人)。见证方：(身份证号：，以下简称丙方)。 双方本着自愿原则，经充分协商，签订本协议。 1、乙方于年月日一次性付给甲方楼房转让费￥：元(大写：元整)。(注：此款等同于甲方出具《收到条》) 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管(此款项虽然以甲方名义交纳，但实际房产产归乙方所有)。 3、后续房款由乙方单方按程序缴纳，甲方并无在公积金或按揭等方面协助的义务。若乙方逾期未交清房款责任自负。 4、若统一办理土地使用权、房权等证件时，甲方应无条件
积极配合乙方办理过户等手续，由此产生的各项税费及其他费用全部由乙方承担。 5、从转让协议签定日起，该住房产生的一切费用由乙方承担，甲方只是协助乙方办理相关手续。 6、由于此住房房面积、楼层未定，若最后的面积和楼层定出后乙方不满意，甲方概不负责。 7、若以后房屋物业管理水电等费用仍按甲方名义缴纳，但由乙方承担，以上费用如需从甲方工资中扣除，乙方应自觉及时地于次月扣缴物业管理水电等费前交还甲方。 8、乙方不得在未经甲方允许的情况下又私自转让他人。 9、甲方乙方双方必须严格执行本合同，不得因房地产价格的涨跌，随意改变本协议所规定的有关事项。如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为该楼房总价款的10%。 10、禁止乙方使用此房从事违法犯罪活动，甲方不承担任何责任。未尽事宜按照国家相关法规执行。 11、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字之日起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日甲方(出让人)： 单位或者住址：
转让人(以下称甲方)姓名：现住址： 身份证号： 受让人(以下称乙方)姓名：现住址： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议： 第一条团购房屋基本情况 1. 甲方于年月日参加单位团购的位的楼房，该楼层暂时未定，该楼房首付款共计缴纳元已由甲方缴纳给开发商，缴纳第三次购房款元已由乙方缴纳给开发商，剩余房款由甲方办理房屋按揭贷款相关手续总计元，由乙方每月应向银行还款元。甲方已与开发商签订的楼房认购协议书应转交给乙方，该楼在年月日竣工，该楼房座落于，楼房结构为框 架，楼房用途为，建筑面积为平方米。 第二条房屋购买权转让价格 乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费元，同意一次性向甲方支付原甲方预付该楼房首付款万元，原首付款收据及转让费收据交给乙方，两项费用共计元，于本协议签订后支付。 第三条双方权利及义务 1、本协议签订后楼房的所有权归乙方所有，乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首
付款元给付甲方，尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款，甲方不再承担还款责任。 2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同，甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同，甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订，但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。 3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房，或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证 乙方有权终止本协议的履行，甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。 4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。 5、乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在天内取得房地产权属证书的，视为甲方违约，乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方，并向乙方支付违约金元整。 6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。 7、房屋转让，该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。 第四条违约责任 1、乙方未按本合同约定的时间付款，甲方有权解除本协议。 2.如果甲方违约，甲方应向乙方支付两倍违约金共计元整，合同终止，乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
房屋转让合同书 本协议双方当事人： 转让方（以下简称甲方） 甲方：身份证号： 受让方（以下简称乙方） 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层次和 附属设施 1.本合同所出售房屋坐落在市县镇路号（不足部分可以补充） 2.该房屋为：楼房室厅卫（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），房屋的建筑面 积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施）、实际使用面积平方米。 3.房屋质量：装修状况，其他条件 为，该房屋（□已/□未）设定抵押。（不足部分可以补充）。 4.该房地产产权类型：（有房产证或国土使用证） 5.出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证 号：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6.房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产
没有设定担保、没有权属纠纷及债权纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿：除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式 双方商定该房屋转让价格为（人民币），大写（人民币） 2. 付款方式 a)此房款价位甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。 b）乙方向甲方付款为现金或转账，双方协商由乙方分三次将房屋转让费全部支付给甲方。 c）乙方在取得房产证后必须先支付甲方房屋首付现金或转帐价格（人民币），大写（人民币），乙方在办理住房公积金贷款或其他形式的住房贷款成功后在＿个月内须支付给甲方（人民币），大写（人民币），余款由乙方在＿年内全部支付给甲方。 第四条房屋交付 双方协商议定甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料。每逾期一日，甲方按反铲总价格%支付违约金，超过一个月则乙方有权解除合同，并由甲方承担%违约金。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方将在取得房屋产权证后应立即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续，方负责办理房屋过户，方予以充分协助，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。 第六条关于产权的约定 甲方将上列房产转让后，按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务，假如所转让房产目前为办理房产证、土地证，今后条件允许办理房产证、土地证，则按照以下几款执行： 1.在办理此房屋产权证，土地证及其手续时，甲方应协助乙方将此房屋产权证，土地证产权办理为乙 方名下，所需一切费用，由乙方承担。 2.如因政策原因不能将房产证、土地证直接办理为乙方名下，甲方须协助乙方办理房屋产权证、土地 证及其过户手续，过户手续所需一切费用由乙方承担。 3.如在本房屋买卖合同成立后，无视是否办理房屋产权证，土地证及其过户手续，乙方有权将此房屋出 租出售，甲方不得干涉。
团购房购房权转让协议书 甲方：身份证号码：联系方式：乙方：身份证号码：联系方式经甲乙双方自愿、平等协商，就上思县工商系统团购房的认购权转让达成如下协议： 第一条：甲方自愿将上思县工商系统团购房的认购权转让给乙方，乙方已充分了解了该团购房的具体状况，并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下： 1 、转让的团购房认购权（含地下车位一个）座落于上思县工商局办公楼面前，建筑面积为平方米（此面积含车库面积）。 2 、该团购房均价为 1380元 / ㎡，建成后因楼层及其他因素，实际价格可能会高于和低于 1380 元 / ㎡，乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。 第二条：乙方一次性付给甲方认购资格转让费元（大写：元）。 第三条：乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间，以开发商通知时间为准，具体选房、抽房事宜由乙方负责，甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。届时该套房房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工对本单位职工公布的价格为准。届时若必须以甲方名义付款，则乙方出资甲方名义支付，甲方必须协助，所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险，甲方
不负责任何风险和有关经济、法律责任。 第四条：甲方保证上诉购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的任何权益；届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续。 第五条：此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格，如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的，甲方不需退还乙方全部转让费。 第六条：双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后，乙方若不履行协议相关条款，视为违约。乙方向甲方支付认购资格转让费甲方有权不退。 第七条：本协议为一次性转让协议，甲乙双方签字后生效，双方不得违约。 第八条：本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方代表人签字之日起生效。 甲方 ( 签章 ) ：乙方 ( 签章 ) ： 签订地点：广西·上思县签约日期：二○一二年月日
房地产商品房团购协议书 第一条项目建设依据 出卖人以______________________方式取得位于______________________、编号为______________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为____________________________________________。 该地块土地面积为______________________，规划用途为______________________，土地使用年限自____________年__________月__________日至____________年__________月____________日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】______________________。建设工程规划许可证号为______________________，施工许可证号为______________________。 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________。 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为______________________，商品房预售许可证号为
房屋购买权转让协议书 房屋购买权转让协议 甲方: 证件号码: 乙方: 证件号码: 鉴于: 1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个，并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方; 2、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利，并购买该房屋。 经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，就团购住房购买权转让事宜达成如下协议: 一、甲方同意将()团购住房(预建房坐落于--、本住房面积--、每平米均价为--元，户型未定)的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元(大写:--万元)，甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。 三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同;乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款。四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。 七、违约责任 1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。 2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。 3、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的，甲方有权解除本协议;乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。七、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力。 甲方(签字): 乙方(签字):
购房指标转让协议书 甲方（卖方）：身份证号： 电话：住址： 乙方（买方）：身份证号： 电话：住址： 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就新兴农场第三期一套集资房指标（该房屋权属面积约110 平米）转让事宜，签定本协议，协议内容如下： 一、房屋性质：本房屋是由新兴农场集资的名义兴建，具有市场化运作的团购性质的商品房，甲方是广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司员工，现有一个购买一套110平方米的购房指标。 二、转让金额及支付方式：因该房屋尚在筹建阶段，甲方同意将该房屋（包括所附带的杂物房等附属设施）购房指标转让给乙方，购房指标转让价格为人民币：叁万元整（￥：30000.00）元），乙方在签订本协议后须一次性向甲方付清该购房指标转让款。 三、甲方的权利和义务： 1、在签订本协议后，应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按新兴农场的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。 2、在签订本协议后，甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续，除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，甲方不得再要求乙方支付其它的费用。 3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建并且乙方无过失的，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项。如因乙方过失导致房屋停建以及不能办理该房屋的购房事宜的后果，则甲方不退回乙方本房屋指标转让费人民币：叁万元
整（￥：30000.00）元。 4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人。 5、当房屋建成并交房时，甲方应及时将房屋钥匙交给乙方，不得反悔。 四、乙方的权利和义务： 1、在签订本协议后，乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费，及时按新兴农场的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用。 2、在该房屋未办理产权过户之前，乙方不得将该房屋转让他人，否则视为违约，将按违约条款支付违约金。 3、乙方已承诺不得涉及以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。 4、本协议签订后，乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议，如乙方中途退出该协议将视为违约。 五、违约责任： 1、本协议签订后，甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并进行赔偿。乙方违约或终止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费，但应返还乙方已支付的购房款。 2、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清房款及手续费等）造成房屋不能顺利选购、更名、过户，甲方不承担责任，且不退还购房指标转让费。 3、在乙方最终取得房屋所有权之前，乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则乙方以违约论处。 4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，也不视为双方违约。按本条解除协议时，甲方应退还给乙方已付全部款项(包括已付购房指标转让费,购房款)且不支付利息。
团购房转让合同 随着国家对于房产大调控格局的显现,商品房团购受到不少购房者的热捧。那么团购房转让合同又是怎么一回事呢?以下是在为大家整理的团购房转让合同范文，感谢您的阅读。 团购房转让合同范文1 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、甲方自愿将甲方所在单位在保利房地产(集团)股份有限公司团购的在建住宅一套，位于，户型面积：120平方(三室两厅两卫)的购房指标转让给乙方。 二、甲方购房指标转让费用为人民币柒万元整。因甲方已经交付了购房报名费和购房定金合计人民币壹万元整，所以乙方须支付甲方的金额为人民币捌万元整。乙方于年月日向甲方一次付清。甲方在收到乙方支付的人民币捌万元整，同时将购房报名费收据壹张、购房定金收据壹张及房屋订购卡交给乙方。 三、按照甲方单位文件，该房屋完全为商品房性质，不是单位集资房或经济适用房，且甲方对该房屋指标拥有处分权，转让该房屋指标不存在法律障碍，不涉及第三方的权利。如果因甲方单位的建房政策发生变化，而不能确保本条前述情况，则认定为因非甲方人为因素导致合同不能履行。甲方全额退还乙方捌万元整，同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。 四、甲方在收到乙方支付的全部金额后，必须积极协助乙方办理
购房的相关手续，并及时向乙方提供房屋建设的相关信息，当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方。甲方房屋楼层单元号抽签决定，抽签时间以甲方单位通知为准，届时甲乙双方共同到场，由甲方无条件协助乙方进行抽签。 五、自协议签订并付清全款之日起，今后有关该房产发生的费用(如各种税费、水电安装费、装修费及房产证办理所需费用等)均由乙方负责支付，与甲方无关。待可以签订正式购房合同时，甲方协助乙方与开发商直接签订有效的购房合同。在此过程中如有更名过户费用，由甲方单独承担，甲方承担有关更名过户的各种费用。 六、根据甲方单位文件，该商品房合同均价(即开发商定价)为每平方人民币叁仟贰佰捌拾元，在正式购房时均价上下浮动不超过20%。若签订正式购房合同时，均价超过每平方4000元，超出了乙方能承受的范围，则认定为非甲乙双方人为因素导致合同不能继续履行，乙方有权利向甲方提出全额退款，甲方全额退还乙方捌万元整，同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。 七、双方约定，今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责，甲方仅有从旁协助的义务。乙方必须遵守开发商的有关规定，不得擅自改变房屋结构，因该方面原因产生的责任均由乙方承担，与甲方无关。 八、自本协议签订之日起，若三年内开发商无法交房，可以认定为因非人为因素导致合同不能继续履行，乙方有权利向甲方提出全额退款。甲方全额退还乙方捌万捌仟肆佰元整(含利息)，同时乙方将甲