钻孔灌注桩施工分包合同
合同编号：
发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：。
1.2 工程地点：。
1.3 承包范围及内容：。
1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对
乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境
保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月
日竣工，共个日历天。
2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，
按本合同总价的计算，按天累计。
2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，
可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：
a.因不可抗力的影响；
b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度
无法按原计划进行；
c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。
d.业主原因的工期调整。
2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，
尽一切可能保证工期。
2.6 发生不可抗力的费用承担：
2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；
2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；
2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体
情况另行协商。
第三条工程质量
3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计
说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为。
3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金
为。
3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和
使用不当之因素情况外，乙方保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变，并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。
第四条环境安全标化
4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各
项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。
第五条合同造价
5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合
同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价。工程量按实际结算。
5.2 本合同总价暂定为人民币：元整。
5.3 工程量及综合单价：
5.3.1 工程量暂定为： m3（M）。
5.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则:
钻孔灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至桩底标
高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方
米计算。。
5.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可
后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。
5.3.4 钻孔灌注桩综合单价为：元/ m3，此单价以含钢
量 KG/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按元/吨调整。
5.3.5 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机
作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工挖桩孔、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下砼、桩垂直度及桩顶标高的控制、废泥浆的装卸外运清理堆臵、填桩孔、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因孔壁坍落采取的应急措施费和多用砼费用、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、进建设工程交易中心土石方桩基分中心的交易费、外来人员综合保险费、文明施工、治安交通市容环卫环保巡警申报和协调费、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。
5.4 乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况
进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或
工期延长的要求。
第六条材料供应
6.1 工程所用的材料、设备原则上均由乙方自行采购，但供应商必须
在甲方的合格分包商名录内。如乙方另行选择供应商的，则应事先收集该供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证、准用证、合格证等），报甲方审核批准后方可实施采购。甲方有权供应其中的部分材料。
6.2 工程所用材料均须得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式采
购和施工前须将材料的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。
6.3 一旦材料的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，未
经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。
6.4 甲方有权于材料出厂前测试检验，乙方须在各批材料出厂前3天
通知甲方。
6.5 乙方自行采购的材料、成品、半成品，必须符合图纸设计要求且
和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致，符合国家和上海市有关质量标准，并必须向甲方提供出厂合格证明、质量保证书、以及有复验要求的试验资料并经甲方、业主、监理验收通过后方可使用。
6.6 进场的材料、成品及半成品，如发现品种、型号、规格、颜色和
质量等不符合规定，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必须封存不得使用，经核查如确实不符合规定要求，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担。若使用不合格的材料时，甲方有权要求乙方拆除，清理及重做，乙方承担所有费用，由此延误的工期不予顺延。
第七条甲方驻工地代表
7.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的
权力，履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。
7.2 甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担
自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。
7.3 甲方代表或甲方代表委派人员易人，甲方应及时书面通知乙方，
继任者必须继续承担前任应负的责任。
第八条乙方驻工地代表
8.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权
力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。
8.2 乙方代表或乙方代表委派人员易人，乙方应提前七天书面通知甲
方，但需甲方认可，继任者必须继续承担前任应负的责任。
第九条甲方责任
9.1 负责现场的“三通一平”工作。。
9.2 在开工前7天负责向乙方提供桩位施工图套，并负责向乙方
提供工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料。
9.3 提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
9.4 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、
验收标准及文明施工的交底工作。
9.5 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
9.6 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。
9.7 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产
协调会，为乙方创造良好的施工环境。
9.8 在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点，经监理
复核后，以书面形式进行现场交验。
9.9 在施工期间提供乙方施工用电源、水源，在甲方支付工程款时
相应扣除乙方施工用水、电费。
9.10 尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场办
公生活方便，如工地无现有的生产和生活设施，乙方自行解决。
9.11 负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的
尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
9.12 甲方接乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间
验收报告、工程竣工报告后，及时组织业主、监理、乙方进行
验收。
第十条乙方责任
10.1 工程开工前，应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计
划及其它有关施工文件包括经甲方同意的动火、电焊、气焊、危险品设臵的批复文件。
10.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收
标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。10.3 工程开工前，乙方应负责到上海市建设工程交易管理中心土石
方桩基分中心办理交易手续并付清相应的费用（费用已包括在
合同单价中）。
10.4 甲供材料运到工地后，甲、乙双方及时办理移交手续，乙方在
收料过程中发现有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理
进行处理，否则由此引起的质量事故均由乙方负责。
10.5 乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。
10.6 由于地下障碍物造成不能正常施工，乙方应以书面形式通知甲
方，并同时提出处理方案，甲方收到通知和处理方案后24小时内给予回复，以保证施工正常进行。
10.7 乙方严格按照技术操作规程进行施工，确保工程质量。施工中
发现异常情况应及时报告甲方,严禁擅自处理。乙方在施工时由于非他人原因造成的桩断裂等现象,造成的经济损失和工期延
误由乙方负责。
10.8 乙方在施工时对危险区域应设立警戒线，确保第三者的安全。
10.9 乙方必须根据甲方的进度计划要求确保桩机的数量，并保证根
据现场进度要求随时增加机械数量，但并不因此增加费用。10.10 乙方在施工过程中，必须及时向甲方提供完整的原始记录，桩
位测量报告，施工中发生的异常现象等书面报告。
10.11 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、
职业健康和安全的法律、法规。
10.12 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影
响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施
工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。
10.13 认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防
火、防盗工作。
10.14 从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，
由乙方自行配备，并必须符合JGJ59-99《建筑施工安全检查
标准》用电规范及文明工地要求。
10.15 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员
到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及
文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业
主、甲方、监理的检查，并把好质量关。在施工过程中，乙方
如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费
用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同
时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的
实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除
的，甲方有权向乙方追索。
10.16 乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必
须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲
方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。
10.17 在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故，由
乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设
计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并
承担一切费用。
10.18 因设计变更造成乙方工程返工，甲方应协助乙方做好弥补措
施，减少损失。由此而引起乙方经济损失，乙方应在3天内将
经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及
时报业主并经业主同意后给予补偿。
10.19 乙方队伍进场后必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企
业资质等级证书》等“三证”复印件和施工人员名册交甲方项
目部，乙方的管理人员和特殊工种的操作人员，必须持有效证
件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责。在项目尚
未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情
况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件，发生意外，一切责任由乙方负责。如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。
10.20 乙方用工必须遵守上海市政府有关规定，乙方的现场施工人员
不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。
10.21 乙方施工人员必须持有如下证件：
a.身份证。
b.上岗资格证书及特殊工种操作证复印件。
c.工作单位记录卡。
d.健康证明。
e.就业证。
f.暂住证。
若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。
10.22 乙方施工队伍应组建相应的工会组织，进场后一个月内应明确
项目工会负责人，并及时报甲方项目工会组织员，参加工地工
会联席会议。
10.23 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须
明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工
资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲
方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施
工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联
席会议。
10.24 乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设
备、工人须配备必须的劳动防护用品（如钢筋工手套、电焊工
服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等）。
10.25 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳
该费用的，乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。
10.26 乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同
意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付
违约金500元；同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合格
的人员代替上述调离的任何人员。
①甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程
施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不
熟悉本专业工作的施工人员等；
②不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者；
③违反甲方工地现场管理规定者；
④无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)；
⑤与乙方进场人员花名册不符者；
⑥与本工程施工无关的人员。
10.27 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方
利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的
1—5％直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方
单位承担。
10.28 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制
度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性
的安全措施，确保工程施工的安全。
10.29 发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告
外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般
事故应在2天内将详细书面情况上报给甲方。
10.30 在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，
甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工
全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。
10.31 乙方必须贯彻上海市建委、市劳动局的有关文件规定，对职工
加强安全知识教育，配备专职安全员执行和遵守甲方的一切有
关安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查。
10.32 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，
必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在
施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳
入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引
起的事故，均由乙方负责。
10.33 乙方按照甲方要求的格式，在指定时间内完成并上报各种施工
方案、技术措施、作业指导书、工程月报、工程周报、施工进
度报表、工程资料及与本工程有关的其它资料。
10.34 乙方须按有关规范和规定做好材料报验、隐蔽工程验收及分部
分项工程验收工作。
10.35 乙方须在质监站竣工验收前将所做工程部位作一次全面清理
并达到验收标准。
第十一条履约担保
11.1乙方同意以下列第种方式对乙方履行合同进行担保，乙方
须在签订本合同的同时，向甲方提供分包履约担保书。
11.2 预付款银行保函：在甲方支付乙方预付款前，乙方需出具与预
付款同等金额即万元的预付款银行保函给甲方，预付款
银行保函的期限为出具保函开始到预付款在每月甲方付给乙方
工程款中全部回扣完为止。
11.3 履约保函：在合同签订后天内，并在第一笔工程款支付前，
乙方需出具合同金额的 %计万元的银行保函给甲方，履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务为止。
11.4 提交履约保证金：在合同签约后天内，乙方须提交合同金
额的 %的履约保证金万元于甲方的指定银行，至乙方完成合同约定全部义务为止返回保证金。
11.5 分包工程款抵冲履约保证金：从甲方付乙方第一期工程款开始，
扣合同总价的 %工程款万元作为履约保证，扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束，共分期扣完，并必须在分包工作量达到50%合同总
价前暂扣完毕，等乙方完成合同约定全部义务为止，开始释放暂扣工程款部分。
11.6 履约担保的其他约定方式：。11.7 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务或由于乙方原因
造成工程及他人损失的，乙方同意除在质量、工期、安全标化
等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面
（包括业主方）的罚款外，还同意将该履约保证金作为乙方支
付给甲方违约金及赔偿之费用。
第十二条付款及结算方法
12.1本工程预付款为万元。
12.2 预付款回扣方式：
。12.3 乙方应在每月25日按实际完成工作量上报甲方，经甲方及监理
核准认可、且经业主认定工作量并向甲方支付相应工程款后,
甲方按被核准的每月完成工作量的 %支付。工程竣工验收通
过后月度累计工程款支付至累计工作量的 %时，即停止付款。
12.4 工程竣工验收通过后的天内，乙方向甲方递交工程竣工结
算书，经审定后，正式办理工程竣工结算手续。
12.5 工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后，甲方一次性
支付至合同结算价的 %工程款予乙方，余下的 %为保修
金，待保修期满年后，经甲方及业主确认工程无质量缺陷时，付清全部保修金余款。
12.6 在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。
乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共
同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙
方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，
共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。
第十三条图纸
13.1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套（已包括竣工图
在内）。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。
13.2 乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图套。
第十四条隐蔽验收、中间验收、竣工验收
14.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收条件，乙
方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和
地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上
签字后，方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在限定
时间内修改后重新验收。如工程质量符合规范要求，验收24小
时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已认可
验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
14.2 工程完工后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括
向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一
式份，其中原件份，复印件份，按本工程所在地、
区域所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合上海市档案
管理部门的要求。
14.3 甲方代表在收到乙方送交完整的竣工资料和竣工验收报告后及
时组织业主、监理进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期
不顺延。
14.4 竣工日期为乙方完成所有施工并经甲方、业主、监理验收通过
签字的日期，需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次
提请甲方验收并经甲方、业主、监理签字验收通过的日期。
第十五条工程保修
15.1 保修期限：乙方对本工程质量保修期限为设计合理使用年限，
保修期从整体工程竣工验收合格日开始算起。
15.2 在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量
问题均由乙方负责修复，费用由乙方承担，乙方在接到报修通
知后48小时内落实维修工作并维修完毕。
15.3 乙方对工程有永久维修的责任。
第十六条违约责任
16.1 乙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再
进行分包，如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权单方
面终止合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。
16.2 工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内
予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失
由乙方承担。
16.3 工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而
乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返
修者，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方
须负责赔偿由此造成甲方的经济损失。
16.4 由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，
违约金计算按本合同第二条执行。同时，甲方有权单方面终止
合同，乙方承担赔偿责任。
16.5 乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时，
甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
16.6 乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，
乙方应承担违约给甲方造成的损失。
16.7 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担
上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十七条总承包合同终止
17.1 如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由终止，则甲方应在
此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止本分包合同的雇佣关系，分包方必须无条件接受。此时，分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。
第十八条其它条款
18.1 安全生产协议书》、《治安防火协议书》、《工程建设项目廉政
责任书》作为本合同的附件，另行签订。
18.2 本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签
字盖章后与本合同具有同等法律效力。
18.3 本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达
成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
18.4 本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合
同专用章后生效。
18.5 本合同一式份，双方各执正本份，副本份。
18.6 其他：。合同签订单位：
甲方（盖章）乙方（盖章）
上海市第五建筑有限公司
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
地址：上海市曹杨路1000号地址：
电话：62168888 电话：
签约地点：上海市曹杨路1000号
签约日期：
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 承包范围及内容：。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整， 也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施 工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业
主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方 工程进度无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12 小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承
桩基础工程专业分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目桩基础施工，达成如下一致条款： 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4承包内容：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目具体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，适用各种桩基础工程专业分包内容。签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。）（一）人工挖孔桩： 1.4.1 人工挖孔桩成孔：挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基坑抽排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁：护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装：护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、拼装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯：桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理：高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 井圈砌筑：井圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩： 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流砂、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩： 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。
旋挖钻孔灌注桩清包施工合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
旋挖清包施工合同甲方：南京宏亚桩基分公司 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为确保桩基工程的顺利施工，经考察甲方同意乙方承担该工程桩基工程相关工作，为明确双方职责和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，双方订立如下施工合同： 一、工程情况 工程名称：北方信息控制研究集团人才公寓项目-地下车库一期桩基 1、施工要求：桩基检测均要达到合格标准，满足甲方、监理、建设、设计及地 方政府相关职能部门验收条件。 2、承包方式：乙方以清包的形式进行桩基施工，测量放线、成孔、下钢筋笼、 下导管、混凝土浇筑等与成桩相关的所有劳务工作及所需资料的完善及整理，并负责验收合格。 3、工程量：Φ600㎜的桩工程量暂定10000米（地面至孔底） 4、工期暂定2个月。 二、工程造价： 合同总价由施工费及施工所需的人工费、钢板租赁费、相关机械费、钢护筒费、措施费等组成。合同总价款含3个点税金,需开票。 三、工程款结算方式桩基全部施工结束一个月内按合同总价的 70%支付工程 款，剩余年底付清。 四、进度控制施工工期包括进场所需的施工机械：按项目部周、月总进度计 划进行施工。 五、甲方职责
1、甲方向乙方提供施工所用的水电、制作合格的钢筋笼、商品砼。 2、负责向乙方提供施工所需的技术资料，对乙方施工过程进行质量监督。 3、负责向乙方进行日常的安全检查。 4、负责现场监理、建设单位的沟通工作。 六、乙方责任 1、负责组织施工机具、配套设备和熟练工人进场施工，进场人数以满足生产 需用为原则。 2、乙方施工期间资料需满足监理单位要求、满足地方政府相关职能部门验收 要求。将后期验收资料进行整理装订成册交于甲方1份原件5份复印件。 3、负责成桩（及隐含工作）的施工，并对成桩的质量负责，如因乙方施工原因 造成质量问题，自愿负全部责任，并承担因此造成的一切经济损失。 4、参与现场的验收，桩顶混凝土超灌高度按图纸要求施工。施工过程中注意 成孔孔径的控制，本工程桩身混凝土超出部分，砼材料费及所产生的相关费用由乙方承担。 6、搞好现场文明施工，安排专人对现场进出车辆进行清洗保洁，并对工地出 入口道路保洁，如应乙方原因保洁不到位造成的一切后果由乙方自行承担。 接受业主、监理及相关单位现场文明检查并对承包范围内的场地负责，不私拉乱接电线及超负荷使用电源，如因乙方造成的损坏乙方按实赔偿并接受甲方处罚。 7、按甲方的施工计划组织生产，服从甲方管理人员的调度，确保工程施工质 量100%验收合格。 8、负责进场人员的安全教育，绝不使用未满十八岁的童工和心脏病、先天性 疾病者进入现场施工，保证乙方施工人员在安全条件下规范操作。 9、乙方现场人员食、宿自理。
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式： 第三条工期
开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。 2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
钻孔灌注桩施工合同 甲方:泸州市花园房地产开发有限公司 乙方: 工程施工需要，甲方委托乙方进行钻孔灌注桩工程施工，为了明确各自的权利及义务，双方经过充分协商，自愿达成一致，协议如下: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围:钻孔、混凝土(搅拌、运输、灌注、)、钢筋笼 (制作、安装、转运、吊装)、试块制作、桩位放线等工作内容， 包工不包料，所有检测由乙方负责，费用由甲方承担(由乙方原 因造成的重复检测，检测费用由乙方负责)。 四、工程工期: 五、单价、付款及结算方式: 1、钻孔灌注桩单价按:0.8—0.9米直径按380元/米，1.2米直径按450元/米，桩位数量及大小按图纸数量及大小，每桩按实际米数结算(堪岩深度也按以上单价，如有设计变更，按变更计算桩的大小及数量)。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。 2、乙方负责桩头的凿打，并达到规范要求，甲方按每桩支付50元/桩. 2、付款办法:按月进度款60,支付，余款在全部基础验收合格后 15日内一次性付清。 六、甲方责任: 1、乙方进场前，做好场地的三通一平(水、电、路通，场地平整)，确保乙方钻机能顺利进场。
2、提供合格真实的桩基施工图及控制点、线及高程，工程地质勘查报告、地 下隐蔽物及保护措施等相关质料。 3、甲方派为驻工地代表，负责现场签证及桩位复检，并协调解决施工中遇到 的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系。 4、甲方只提供砂、石、水泥、钢筋、水、一级配电箱、混凝土配合比，其余 由乙方负责，甲方保证乙方连续作业所需材料，如不能满足乙方需要，则承担乙方 机械窝工费5000元/天(自然及人力不可抗拒因素除外)。 5、甲方现场提供供水和用电接口需求及水电费用，其余由乙方负责。 6、甲方协助乙方解决工人住宿(费用由乙方自理)。 7、甲方负责办理相关施工和行政审批手续。 七、乙方责任: 1、根据施工要求，保证质量，按甲方要求的工期完成。 2、甲方做好桩位的放线定点工作，乙方进行复核，甲方技术员需到场确认桩 位后方可开钻，乙方承担轴线及桩位的移位责任，承担由于桩移位、轴线偏移、检 测不合格等引起的补桩、材料及复检费用。 3、乙方负责在施工期间的安全及成孔的管理责任，防止安全事故的发生，否 则发生安全事故由乙方负责。 4、乙方服从甲方管理严格按照操作规程进行作业，确保施工安全。 5、进场人员不得违反甲方的现场安全管理制度。 八、质量标准: 1、按现行有关规范规定要求进行施工。 2、桩位偏差控制在?5厘米，标高偏差控制在50—70厘米。 3、乙方严格按照甲方提供的混凝土配合比进行混泥土的搅拌。九、违约责任:
钻孔灌注桩劳务协作合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包任务及内容： 4、工程承包范围及工程量： 5、工期要求： 二、质量要求及验收标准 1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。 2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。 3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。
4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。 5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。 三、工程价款及支付 1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。 2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余%工程价款，甲方扣留乙方工程价款的％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。 ３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。 四、工程结算 1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。 2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。 五、双方的权利和义务 （一）甲方 1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。 2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。 3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检
桩基础工程施工合同 合同编号： 桩基础工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
项目桩基础工程施工合同 发包方(以下简称“甲方”)： 承包方(以下简称“乙方”)： 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：； 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配 合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从 桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清 单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各 种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限于：包人 工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施 工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒
误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求： (1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。 (2) 桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。 (3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。 (4) 乙方应具备穿越中部8米左右厚度砾砂层、残积土层及全风化岩层中强风化粗 粒岩硬夹层的技术措施。 (5) 乙方应具备锤击超长桩（40米以上）入岩的设备能力和技术措施。 (6) 电梯筒部位要求乙方送桩3米以上，但不得低于设计标高。 (7) 乙方应具备淤泥层沉桩时桩垂直度的技术控制措施。 (8) 乙方应具备处理因基坑底土体隆起导致沉桩上浮而采取的技术措施。 (9) 希望乙方桩机配备打桩自动记录仪，如无条件配备，乙方必须保证提供每条桩 的贯入度曲线书面资料。 3. 质量标准：本合同约定按省有关桩基工程验收评定规定以及设计要求达到合 格标准。桩基完工后须进行静载、抗拔力及桩基完整性试验（试验费包含在单价中），其技术指标须达到设计和规范要求，否则，乙方承担一切技术处理或赔偿责任。 三、合同价款的组成 1. 合同价款：暂定合同价为￥元；大写：人民币元（含工程税金）， 本合同内工程量均为暂定工程量，固定综合单价，工程量按实结算，措施费为包干项目，结算时不予调整。 2. 综合单价：按照合同附件（甲方最终确认的乙方中标价格）。 3. 合同价款中包括但不仅限于承包方式中所有内容的费用及相关措施项目费用（临时 设施费、安全防护措施费、大型机械进出场及安装拆卸费、打桩期间施工降水、排水、排污费、安全文明措施费、环保费、水电费、二次搬运费、工程保险费、夜间施工增加费、赶工措施费等）、其他项目费用（配合费等）、施工期间产生的建筑及生活垃圾、完工后临时设施的拆除及清理、与桩基施工相关的规费、所有税金等。 无论实际施工中发生的情况如何，均不作调整，施工过程中也不作此类签证。
桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，
钻孔灌注桩施工合同 钻孔灌注桩施工合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。 一、承包范围： 1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。 2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。 3、承包方式：包清工。 二、双方职责和义务： 甲方工作： 1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。 2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满 足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。 3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。 4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。如：黄泥，锯末等。 5、按合同约定及时支付工程款给乙方。
乙方工作： 1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。 2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。 3、乙方严格按照设计要求和施工规范施工，确保桩基工程达到“瓯江杯优质桩基”要求。 4、乙方需对现场工人进行安全教育，特殊工种需持证上岗。 5、乙方必须按照安全规范操作，确保安全施工，如有安全事故发生，由乙方承担全部责任和后果，与甲方无关。 6、场内泥浆必须排放到甲方指定的废浆池内，场地及时清理，孔口及时回填，做到文明施工，负责护筒废渣、泥浆分池废渣清运至施工现场指定位置。 7、及时整理工程资料并上报。工程完工后提供符合温州市城建档案管要求的竣工验收资料一式四份。 8、建立桩施工现场项目经理责任责任制，乙方指派为该项目工程负责人，配备施工员2人，放样员1人，资料员1人，电工1人，对施工全过程进行管理，负责施工现场的安全生产、文明施工管理，每日报工程进度，每月 9、试块制作，钢筋试样焊接,原材料送检准备。 10、根据施工总进度计划需要，乙方提供15台机机械钻机和满足进度所需简易钻机和搅拌桩机等所有机具设备，保证钻孔桩进场顺利开工。 11、乙方必须认真施工，听从甲方、监理、建设单位指挥，如施工过程中发现问题，及时通知甲方管理人员及监理单位。严禁出现顶撞甲方、监理、建设单位管理人员现象。 12、协助甲方进行桩基动测及验收，负责桩位验收时桩头放线。 13、保持场内整洁通畅，施工完毕时地面标高与进场时标高相符。 三、工程期限 1、开工日期以第一根工程桩开始计算，双方确定工期为90个日历天。每延迟一天，甲方罚乙方元/天。 2、若因地下障碍物、停水、停电等非乙方原因等引起的停工，由甲方签证认可工期相
桩基础施工合同范本 桩基础施工合同范本 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。 第五条付款方式： (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;
最新钻孔灌注桩施工合同范本5篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小编整理的钻孔灌注桩施工合同范本5篇,欢迎阅读参考! 钻孔灌注桩施工合同范本(1) 甲方: (身份证号: ) 乙方: 乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议: 一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式 1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。 2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。 3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。 4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整) 5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。 二、合同期限 1、合同期限从2015年月日起至2015年月日止。 2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。 (1)业主认可的工期延误; (2)乙方原因造成的工期延误。 3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。 三、甲乙双方责任 (一)甲方的主要职责 1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。 3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。 (二)乙方的主要职责 1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。 2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。 3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令 甲方限期整改直到满足要求为止。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。 五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钻孔灌注桩施工合同范本(2) 甲方: 乙方: 甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着平等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。 2、工程地点: 宜都市枝城镇梁家畈村。 3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。 二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法
钻孔桩施工合同 (合同编号：……… ) 甲方：………………………..项目部 乙方：…………………….. 双方依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就甲方承担新建铁路至客运专线站前施工-2标白石牧马河特大桥（DIK216+836.77～DIK221+502.65）施工围部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工，为确保工程优质、按期完工及双方的合法权益，特订立本合同。 1. 工程项目 1.1 工程名称：大西高铁站前施工-2标白石牧马河特大桥 1.2 工程地点：省市 1.3 工程承包围：甲方指定白石牧马河特大桥施工围41#墩 ~46#墩桥涵工程基础钻孔桩施工。 1.4 工程工期：开工日期定于2011年2月17日，完工日期以业主的工期要求以及甲方施工组织安排为准。 1.5 工作容： (1)乙方施工容包括钻孔灌注桩施工的桩基钻孔部位平整、机械进出场、钻机就位、移位、制作安设和拆除护筒、泥浆池清理、维护泥浆池、制浆、成孔、清孔及二次清孔、吊装、下钢筋笼、声测管安装、下导管、灌注混凝土、钻渣处理（1km 以）、泥浆处理、场地清理、4m护筒（乙方购买）制安拆等相关工作。 1.6合同执行期间，新增工程项目由甲乙双方协商另行确定。 2．工程质量： 单位工程合格率100%，本工程须达到大西铁路客运专线及指挥部相关工程验收规标准，否则，乙方承担由于自身原因造成的经济损失（含大西铁路客运专线及指挥部因乙方自身原因造成质量问题对于甲方的罚金）。工程质量评定标准按照总承
包合同相应条款履行。乙方必须按照设计图纸及有关技术通知和国家有关工程规、规程、总承包合同技术条款等要求组织施工，保证工程质量。乙方应适应甲方质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并按甲方的项目管理计划做好各项与管理体系有关的工作。要求桩基全部为Ⅰ类桩。如果有乙方原因造成Ⅱ类桩时，要对桩基进行修补处理，修补处理费用全部由乙方承担，同时扣除此根桩相应质保金。如果乙方原因造成Ⅱ类桩以下的桩基将对乙方进行相应处罚，同时乙方要对Ⅱ类桩进行处理，处理费用全部由乙方承担。 3．施工安全文明生产： 施工期间，施工现场安全生产及文明必须满足大西铁路客运专线及指挥部要求的各项文明施工要求。如乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将按照大西铁路客运专线有限责任公司及指挥部制定的相关办法进行处罚。凡因乙方原因发生人身伤亡事故、火灾事故、机械设备事故、道路交通事故等安全事故的，甲方将扣没安全生产风险抵押金。因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果因此给甲方或第三方造成经济损失，由乙方负责赔偿，包括甲方的上级部门及地方政府部门给予的罚款。乙方在项目施工中，应按规定为施工人员配备相应的劳保设施用品，以保证生产工人的人身安全。 4. 甲、乙双方责任 甲方责任 （1）编制施工组织设计，负责施工任务单制定下发、工程质量、施工技术、安全生产等检查监督，提供测量控制桩、技术交底。 （2）按照乙方的月计划任务单及时提供所需的材料，甲方提供合格砼并运输至指定位置。因甲方提供砼不合格造成的断桩等事故由甲方承担。 （3）施工测量所需的合格的测量设备和测量人员由甲方负责，甲方负责对乙测
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 。 三、承包范围和内容：整个工程的全部工程桩，CFG总桩长桩67870.5m，水泥搅拌桩总桩长6182m。 四、工程造价： 1、本工程承包方式采用闭口包干性质，包括总价及综合单价均闭口包干。 2、本工程总造价伍佰叁拾柒万肆仟伍佰贰拾捌元整（大写）5374528元（小写）。注：按实际发生工程量结算。 其中：D500CFG综合单价76元/m，D500水泥搅拌桩综合单价35元/m。 （1）总价包干内容包括但不限于（包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土
消纳费用、桩基检测费、文明施工费等）。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。 （2）除非另有规定，合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。 （3）包干综合单价不作任何调整，即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整，不会因工程量的增加或减少而调整。 （4）任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，任何的缺漏项与工程量统计错误（除非招标图纸上没有，而施工图上有）皆由乙方承担。 第二条施工准备 一、甲方： 1、甲方现场代表，乙方进场施工前 5 天内提供桩基础施工图 3 份。 2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 3 天内分送有关单位， 5 天内提供会审纪要和修改施工图 3 份。 二、乙方 1、乙方现场项目经理，乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，在进场施工前5日
机械钻孔灌注桩工程隐蔽验收记录 桩号 C1-C4栋A轴交1/1轴（1# 孔） 桩型 机械钻孔灌注 桩 砼标号C30 开孔时 间 2016/4/7 钻具总长 m 机余m 吊筋长 度 9.81 m 终孔时间2016/4/7 转盘标高（m）验收意见钻孔直径（m） 设计1000mm 施工单位： 实际1000mm 桩顶标高（m） 设计-5.650m 实际-5.650m 设计单位：桩底标高（m） 设计 实际1188.34 桩长（m） 设计 监理单位： 实际8.7m 钻孔深度（m） 设计 实际8.9m 扩大端直径（m）设计/ 建设单位：扩孔高度（m）设计/ 笼顶标高（m） 设计/ 实际 / 勘察单位：平面偏差（mm） 设计±20 实际 桩垂直度偏差（m）设计0.5% 实际0.3% 泥浆比重沉渣mm 检查项目偏差实测点偏差及合格 率 主控 笼长±100 符合设计要求主筋间距±10 符合设计要求 一般箍筋间距±20 符合设计要求直径±10 符合设计要求钢材质检复试经复试合格 桩钢筋笼验收符合设计及规范要求 导管长度/ 节数/ 导管下口距孔底距离0.5m 浇砼时间日时分至时分 浇筑方量m3充盈系数/
塌落度160±30 mm 混凝土浇筑申请书编号 工程名称兴义市2015年坪东洒金公共租 赁住房建设项目C1-C4栋 申请浇筑日期2016年月日 施工单位贵州新世纪建筑有限公司计划开盘时间 申请浇筑部位C1-C4栋A轴交1/1轴（1#孔）浇筑方量M3 技术要求160±30mm 强度等级C30 搅拌方式 （搅拌站名称） 兴义市三立商品混凝土有限公司申请人郑传江施工准备检查情况专业工长备注 1、钢筋隐蔽验收情况□已完成，□未完成 2、模板验收情况□已完成，□未完成 3、混凝土委托准备情况□已完成，□未完成 4、水电预留预埋情况□已完成，□未完成 5、劳动力准备情况□已完成，□未完成 6、机械设备准备情况□已完成，□未完成 自检结论： 1、原材料、机械设备及施工人员已到位 2、施工方案及技术交底工作已落实 专业质量检查员：项目技术负责人： 施工单位：贵州久智信建设工程有限公司 项目经理： 日期：
桩基工程施工分包合同 甲方：浙江铁道建设工程有限公司杭州线桥二分公司 乙方：浙江科博加固工程有限公司 甲方根据工程建设需要，现将杭州市三墩镇苏嘉路穿越宣杭铁路工 程分包给乙方施工，为明确双方职责，保质、保量、按期完成施工任务， 经双方充分协商，签订具体合同如下： 一、工程名称：杭州市三墩镇苏嘉路穿越宣杭铁路工程桩基工程 二、工程地点：宣杭老线 K212+933 三、承包范围： 桩基工程：桥梁墩台钻孔桩、基坑围护钻孔桩、后靠背钻孔桩、及 系梁支墩钻孔桩、拉森钢板桩、基坑围护搅拌桩，地基加固搅拌桩、高 压旋喷桩、石灰桩的专业分包（祥见图纸）。 四、承包内容： 投标报价表 工程名称：杭州市三墩镇苏嘉路穿越宣杭铁路工程- 桩基工程专业工程 序 号清单编号项目名称单位数量单价金额备注 一市政（除三跨四墩）674871.2 含桩基平台搭设、场地 平整、钻孔、清孔、灌 1 40301004001 桥台 D1200 钻孔桩m 990 100 99000 注砼、挖泥浆池、埋设 钢护筒等，商品砼甲供 2 40901004001 D1200 钢筋笼制作安装t 81.71 300 2451 3 钢筋甲供 3 40301004011 D1200 泥浆外运m3 1119.6 60 67176 外运 10km
4 40901009001 D1200 声测管制作安装t 14. 5 500 7250 材料甲供 含桩基平台搭设、场地5 40301004002 桥墩 D1600 钻孔桩m 1276.6 145 185107 平整、钻孔、清孔、灌 注砼、挖泥浆池、埋设 钢护筒等，商品砼甲供 6 40901004002 D1600 钢筋笼制作安装t 332.64 300 99792 钢筋甲供 7 40301004012 D1600 泥浆外运m3 2566.76 70 179673.2 外运 10km 8 40901009002 D1600 声测管制作安装t 24.72 500 12360 材料甲供 二铁路三跨四墩562418.8 含桩基平台搭设、场地 平整、钻孔、清孔、灌9 40301004003 桥墩 D2000 钻孔桩m 837.8 350293230 注砼、挖泥浆池、埋设 钢护筒等，商品砼甲供 10 40901004003 D2000 钢筋笼制作安装t 343.84 300 103152 钢筋甲供 11 40301004013 D2000 泥浆外运m3 2632.03 60 157921.8 外运 10km 12 40901009003 D2000 声测管制作安装t 16.23 500 8115 材料甲供 三路基794043 13 40302005002 m 23437.5 14 328125 插、拔钢板桩施工及租 拉森钢板桩防护 赁14 40201013001 ф 50 水泥搅拌桩台后m 14784 5 73920 水泥甲供 15 40201013002 ф 50 水泥搅拌桩桩长 m2 1350 50 67500 水泥甲供10m ф 50 水泥搅拌桩桩长 16 40201013003 m2 1350 50 67500 水泥甲供 6m ф 70 水泥搅拌桩U 型槽 17 40201013004 m 1452 55 79860 水泥甲供 侧 直径 40cm、长度3m石灰 18 40201016001 m2 13723 10 137230 材料甲供 桩 19 40201016002 直径 50cm、长度3m石灰m2 3628 11 39908 材料甲供
工程合同 甲方： 乙方：（打桩方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：桩基工程 4、工程承包范围：打桩 第二条：工期 本工程开工时间年月日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时天。 因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。 第三条：合同价款及支付方法 1、预制桩型号、规格、数量、单价 2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。 3、合同总价：本合同打桩总价为元，如需增减3.1款中所列型号的预制桩的 数量，就增减部分按本合同第3.1款所列单价以实际发生的数量计算总价。 4、工程款的支付方法 a. 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给
乙方打桩款的30%,计元。 b.桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计元，累计支付至打桩款的95%。 c. 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满一年后付清。 d.每次甲方付款前7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权 相应迟延付款而不承担任何违约责任。 第四条：各方的责任 1、丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道 等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。 2、丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。 3、由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控 制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。 4、甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到 甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。 5、乙方进场施工前，应对于现场是否符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而直 接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。 6、为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必须的工具、 机械设备以及材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有2 台打桩机同时正常工作。 7、乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的安全进行保护，同时 对已完工的成品、半成品进行保护，若造成损坏则由乙方赔偿。 8、在工程进行的全过程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和管理 人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按计划执行。如甲方认为乙方现场管理人员不能胜任或者数量不够，甲方有权要求乙方立即进行调整，乙方不得以任