【精品】商品房中配建廉租住房回购协议书
甲方: 市房产管理中心
乙方: 市公司
根据《市人民政府关于进一步加强市区保障性住房建设的意见》（政[ ] 号）文件要求,市政府决定在乙方开发建设的项目中配建廉租住房。依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,双方本着平等、公平、自愿的原则,经协调一致,签订本协议。
第一条项目概况
项目名称:
建筑面积:
住房套数:
房屋座落: 号楼单元套。
房屋明细:详见附图和附表（应注明楼号、单元和房间号）,附图为规划局批准的规划总平面图。单元号和房间号在附表中应确定编制规则,楼号应按照规划局审批图纸为准。
第二条协议价款
配建的成本价格统一按高层元/平方米,多层元/平方米核算。
第三条项目工期
开工日期:
竣工日期:
第四条付款方式
按照规定的报批程序和要求,由财政部门全额拨付;
（一）付款时间和比例
中央、省投资补助资金根据资金到位情况分期拨付。项目开工后,拨付协议约定金额的20%;主体工程竣工前按工程进度拨付资金;主体工程竣工时累计拨付到协议约定金额的70%;项目竣工验收合格移交后,追加拨付协议约定总额的25%,并预留协议约定总额的5%作为保修金。
（二）付款程序
1、乙方根据上款约定的时间向甲方提出付款申请,并附相关资料。
2、甲方收到乙方付款申请后对其内容进行审核并及时出具廉租住房进度付款报告。
3、财政部门对进度付款报告审核后将资金直接支付给乙方。
第五条质量标准
该项目所有工程必须达到一次性验收合格。
第六条项目内容
按照符合现行规范及本协议第七条约定的内容并经批准的设计文件,组织建设廉租住房项目的土建、安装、装饰工程,并同时建设红线内室外基础配套和环境设施,项目竣工后按照本协议第十条约定进行移交的全过程内容。
第七条建设标准
廉租住房建设除满足国家现行有关强制性标准及国家、省、市现行的文件规定外,必须功能齐全、设施完善,达到入住条件。
（一）配建的廉租住房应满足的条件:
1、单套建筑面积应控制在规定标准50平方米范围以内,主要户型为二室一厅（50平方米以下）或一室一厅（40平方米以下）;
2、按照栋或单元集中安排,不足单元部分按规定套数依次由低到高竖向提供房源;
3、每套独门独户,设有卧室、厨房和卫生间等,布局合理,水、电等设施设备配套齐全;
4、房屋交付保证能够正常使用。
（二）公共部位设施配套及装修标准
1、单元入口安装单元防盗门,采用电子对讲系统。
2、多层住宅楼梯须按无障碍设计的要求设置楼梯扶手。
3、门厅、电梯厅、公共走廊地面与本小区内其他楼房相同。
4、电梯应满足使用安全、节能、环保要求。
5、每个单元应设置分户信报箱。
6、应预留空调室外机安装位置,并配套设置相应的冷凝水排放管道。
（三）户内装修标准
1、居室房间地面、墙面和天棚:地面为水泥地面,墙面、天棚刷乳胶漆。
2、厨房、卫生间地面、墙面和天棚:地面铺设防滑地砖,墙面、天棚刷乳胶漆。
3、厨房、卫生间用具:厨房配备陶瓷洗菜盆一个（含水龙头）,并安装排风扇和燃气灶具;卫生间安装坐式便盆立柱台面洗手盆（含水龙头）,暗卫生间安装排风扇,预留热水器安装位置及冷热水管。
4、门窗:分户门采用公安部门批准使用的安全防盗门,内门采用木制成品门;窗（含阳台封闭）采用塑钢窗或阻热性铝合金窗（含纱扇）,窗玻璃采用中空玻璃。
5、灯具:室内采用节能吸顶灯,公共部位采用声光控节能灯。
6、其他:每户预留洗衣机的安装位置,并设置电源插座和上下水配套设施。
7、每户预留通讯、有线、宽带插座。
（三）配套设施
1、电力、给水为一户一表系统,配备管道燃气、有线、通讯等配套设施。
2、配备集中供暖配套设施,分户设总控阀门和分支控制阀,卫生间配暖气片。
第八条甲方的权利义务
（一）对设计文件进行审核,对不符合本协议条款的问题乙方应及时修改。
（二）对工程进度、质量进行检查督导,对出现的进度、质量偏差敦促乙方及时整改。
（三）按第四条约定的时间出具工程进度付款报告,以及时支付工程价款。
（四）负责组织房屋移交及验收工作。
第九条乙方的权利义务
（一）严格按照基本建设程序办理项目的报建、招投标等相关工作。
（二）严格按照现行规范、规定对项目进行进度、质量、投资、安全等全过程管理。
（三）组织项目综合验收工作并及时办理房屋移交。
第十条房屋移交
（一）乙方应该按照基本建设程序组织单体工程质量验收及项目竣工综合验收。
（二）乙方办理完综合验收备案后7日内向甲方提出书面移交房屋及产权申请,甲方在接到申请后7日内组织相关部门并通知乙方进行房屋交接验收。交接验收过程中发现的质量问题,甲方应书面通知乙方,乙方负责限期整改,整改完毕经复验合格后,由乙方移交给甲方接管为国有直管房产,由房屋所在地房产管理部门统一管理。
（三）房屋移交前,乙方应向房屋管理部门提交如下材料:
1、全套的竣工图纸一套
2、完整的工程竣工技术材料（含:计划批准文件、土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收备案证明书等相关资料）一套。
3、《建筑工程质量保修书》、《建筑工程使用说明书》各份。
4、经市房屋勘察测绘处备案的房屋面积测绘报告书。
5、有关部门出具的门牌号证明。
第十一条保修责任
（一）按照国务院《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）规定,在保修范围和保修期限内发生质量问题的,乙方应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
（二）保修期从房屋移交后开始,期限按《建设工程质量管理条例》第四十条规定执行。
（三）在保修期限内出现的质量缺陷,乙方应在接到房屋管理部门通知24小时内派人到达维修。发生结构安全或者严重影响适用功能的紧急事故,乙方在接到通知后,应当立即到达维修。
第十二条其他约定
（一）因房屋及产权移交发生的营业税等相关费用由乙方承担。
（二）房屋及产权移交的建筑面积应以房地产产权登记部门竣工测绘为准,其建筑面积应不少于合同约定的建筑面积和套数,若实际回购的廉租住房单套建筑面积与合同约定的建筑面积之差大于50平方米（含50平方米）的,应增加房屋移交套数以补足建设指标。财政付款时只按50平方米计算予以拨付。建筑面积之差小于50平方米的,乙方须将不足的建筑面积部分按商品房价格减去本合同规定的成本价计算予以补足,补足资金上缴市财政。
第十四条处罚措施
规定在项目实施过程中因工程质量、工期或销售等环节出现问题,市房管中心将扣取一定数额的罚金。具体为:
1、该项目若未能在协议约定工期按照开工和竣工交付的,处以其保障性住房建设投资总额2‰的罚金。项目经多次协调督导一月内仍不能及时开工或竣工交付的,给予乙方以下处罚措施:
（1）5年内不得参与政府投资项目招拍挂;
（2）不得通过资质等级审核,情节严重的,依法降低其资质等级,直至吊销资质证书。
2、未按廉租住房建设标准进行室内装修的,由市房管中心进行通报批评并责令乙方期限整改。规定期限内拒不整改的,将在媒体上予以公布,并对乙方处以其保障性住房建设投资总额2‰的罚金。
以上问题若同时存在,将逐项累加计扣罚金。
第十五条争议解决
在协议履行过程中出现的争议,双方本着平等的原则协商解决,未能达成一致的,任何一方均可向市政府申请仲裁。
第十六条协议生效
本协议自双方盖章之日起生效,至本协议所有条款履行完为止。本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,副本若干份。
甲方:（签章）乙方:（签章）
年月日
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-007221 购买商品房协议书(协议范本) Agreement on purchase of commercial housing
购买商品房协议书(协议范本) 甲方：____________，______（性别），身份证号码：__________________乙方： ____________，______（性别），身份证号码：__________________ 根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方借用甲方名义购买房产的相关事宜达成一致，特签订本协议，以资共同信守执行。 第一条甲方同意乙方以甲方名义购买由____________公司开发的座落于 __________________的房产(别墅)，建筑面积为_____平方米，合同价款__________元。乙方对甲方提供购买该处房产的便利表示真诚的感谢。 第二条甲方只需以自己名义与开发商签订商品房买卖合同并准许乙方借用自 己名义缴纳各种税费、办理相关手续，甲方无需承担任何法律上和经济上的风险。因购买该处房产产生的所有费用及所有法律风险均由乙方承担。 第三条该处房产的商品房买卖合同签订后，乙方必须及时支付各种相关款项，不得以任何方式增大甲方的责任并确保甲方不承担任何经济责任（由甲方过错导致的责任除外）。 第四条乙方以甲方名义缴纳购房款、税费等相关费用的票据由乙方收存保管，甲方同意该房产买卖合同及相关手续直接交由乙方收存管理。如果采取按揭贷款的支付方式，则亦需将所有的抵押担保合同文件及还贷手续等全部交由乙方收存。
合同编号：xxxxxxx 转让预售商品房合同范本 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
转让预售商品房合同 甲方：xx身份证号xxx，地址：电话： 乙方：xx身份证号：xxx，地址：电话： 甲、乙双方经友好协商，就乙方购买的xx市xx路xx号xxx室房屋的《商品房预售合同》的权利义务转让给甲方一事，达成如下一致意见。 一、《预售合同》所购房地产的基本情况 1、物业类别：住宅; 2、建筑面积：xxx平方米(暂测) 3、户型：3室2厅; 4、类型：预售房地产，未交付; 5、是否设定抵押：是，乙方办理了银行抵押贷款，贷款总额为：人民币xx万元; 6、有无权利限制：无。 二、转让价格 人民币xx万元整(RMB：xx万元)。 三、支付方式与转让方式 双方约定xxx年x月x日上午x点共同至银行办理提前还贷手续，届时，由甲方支付乙方xx万元人民币房款，该款项仅用于乙方提前归还银行贷款。乙方应将从银行取得的上述房地产的他项权证和表明乙方贷款已还清注销抵押的证明文件以及任何与抵押有关的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律师保管、留置，否则甲方有权单方面解
除本协议。 办完提前还贷手续后，甲、乙双方应立即共同至开发商处签署《预售合同权益转让书》，并由房地产开发有限公司签章确认。 上述手续办完后，甲、乙双方应于当日房地产交易中心办理《预售合同》权益转让登记手续，即本转让房地产的权利人由xx转让登记为xx。办理完毕后，甲方应将剩余房款xx万元整(RMB：xx万元)支付给乙方。乙方如未能按约办理登记手续，甲方有权单方面解除本协议。 四、其他 上述任何手续如因非甲、乙方因素而无法当时、当日完成，双方应约定以后三日内的某一日办理余下手续。 五、违约责任 1、甲、乙双方有任何一方违反上述约定的情形，非经对方认可，均视为单方毁约，另一方有权解除合同，违约方应支付违约金xx万元(RMB：xx万元)。 2、本协议中，甲方行使本合同约定的单方解除合同权利时，乙方应在三日内将甲方已付房款退还甲方，并支付违约金xx万元(RMB：xx万元)，每逾期一日，按每日万分之五计逾期违约金。 六、随附义务 在办理转让手续过程中，双方应相互配合，出现任何意外情况应相互通知，同时乙方应配合甲方与开发商办理有关交接手续。 七、诚信与协商 双方在履约过程中应保持最大的诚信，如有争议，双方可另行协
债权债务转让协议书 甲方：，身份证号：，住，联系电话：，微信号：。 乙方：，身份证号：，住，联系电话：，微信号：。 经甲乙双方友好协商，甲方同意将与（以下简称“开发商”）签订的（以下简称“标的商品房”）的《认购书》（以下简称“认购书”）所有权利义务全部转让给乙方，乙方同意受让。本协议签订时开发商尚未向甲方交付该标的商品房。甲乙双方根据自愿、平等、公平、互利的原则，现就《认购书》权利义务转让事宜，达成如下协议: 第一条认购标的商品房的基本情况 1.1 乙方所认购的商品房为。 1.2 该商品房建筑面积平方米，其中套内面积约为平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积约为平方米。 第二条认购标的商品房的价款 2.1 甲方负责向开发商申请折扣优惠，促成乙方和开发商签订正式的商品房买卖合同并办理网签备案手续，约定的付款方式应为《认购书》第一条第②项银行按揭贷款方式。 2.2 经乙方确认，认购标的商品房的总成交价为：人民币元（大写：），首付款为人民币（大写）及贷款金额为（大写：）。 2.3 经乙方确认认购标的商品房的价款后，由甲方向开发商支付首付款。 2.4 乙方与开发商就约定的价款签订正式的商品房买卖合同并网签备案后，乙方无息向甲方支付首付款人民币（大写：），具体付款方式与时间由双方另行约定。 2.5 乙方与开发商签订商品房买卖合同所产生的费用，包括但不限于律师见证费、网签手续费，由乙方向开发商支付。 第三条认购书的转让价格 3.1 乙方同意支付甲方转让费万元，分两期支付：
（1）在甲方向开发商支付定金时，乙方向甲方支付万元。（双方确认乙方已支付该款项） （2）在乙方与开发商签订正式的商品房买卖合同并办理网签备案手续后，乙方向甲方支付万元。 第四条甲方的承诺保证： 4.1 甲方与开发商签订的《认购书》内容属实，不存在任何伪造、变造及其他与事实不符的情况。 4.2 甲方保证自己对该认购书拥有处分权，转让不存在法律上的障碍。若发生房属纠纷及债权债务等，由甲方负责承担民事责任。 第五条违约责任 5.1 若因甲方的原因（包括不按协议价格转让该认购书、将标的商品房转卖他人、不向开发商提出更名申请）致使本协议不能继续履行，甲方应承担违约责任，退还乙方已缴转让款，并向乙方赔偿作为违约金；因开发商原因造成更名不成功的，甲方退还乙方已缴购房款，不承担其他赔偿责任。 5.2若因乙方的原因致使本协议不能继续履行，乙方应承担违约责任，乙方须将已付转让款作为违约金赔偿给甲方。 第六条本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 第七条双方一致确认，本协议签订后，协议首部的住址、联系电话、微信号均为双方履行本协议时达成有效合意的方式。同时，为各方解决合同争议时接收法院、仲裁机构的诉讼、仲裁文书之送达地址，适用至争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序，以及仲裁程序。 甲方：（签字）乙方：（签字）年月日年月日
购买商品房协议书（借用他人名义） 甲方：___________ , _____ （性不），身份证号码： __________________ 乙方：____________ , _____ （性不），身份证号码： __________________ 依照《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方借用甲方名义购买房产的相关事宜达成一致,特签订本协议，以资共同信守执行。 第一条甲方同意乙方以甲方名义购买由 ________________________ 公司开发的座落于 ___________________ 的房产（不墅），建筑面积为平方米,合同价款_____________ 元。乙方对甲方提供购买该处房产的便利表示真诚的感谢。 第二条甲方只需以自己名义与开发商签订商品房买卖合同并准许乙方借用自己名义缴纳各种税费、办理相关手续，甲方无需承担任何法律上和经济上的风险。因购买该处房产产生的所有费用及所有法律风险均由乙方承担。 第三条该处房产的商品房买卖合同签订后，乙方必须及时支付各种相关款项，不得以 任何方式增大甲方的责任并确保甲方不承担任何经济责任（由甲方过错导致的责任除外）。 第四条乙方以甲方名义缴纳购房款、税费等相关费用的票据由乙方收存保管，甲方同意该房产买卖合同及相关手续直截了当交由乙方收存治理。假如采取按揭贷款的支付方式 ， 则亦需将所有的抵押担保合同文件及还贷手续等全部交由乙方收存。 第五条甲方应在房开商交付房产之日马上该处房产直截了当交由乙方占有、治理、使用和处分。 第六条该处房产的实际所有权属于乙方，甲方承诺自己及其继承人不对该处房产提 出任何涉及房产产权方面咨询题的主张。 第七条该处房产在一段时刻内登记在甲方名下，待乙方确定过户时刻后甲方务必无 条件将该处房产的产权手续过户至乙方（或乙方指定的单位、个人）名下，过户产生的所有费用均由乙方承担。假如乙方决定在办理产权证时直截了当办到乙方名下则甲方亦应该无条件配合办理变更手续。 第八条违约责任条款 1 ?假如商品房买卖合同签订后，乙方不及时支付相关款项，给甲方造成的所有直截了当损失均由乙方承担。 2.假如商品房买卖合同签订后，甲方翻悔不愿将该房产给乙方，如乙方尚未实际支付任何 款项且同意甲方拥有该房产则甲方应该在__________ 日内向乙方支付 ______ 元的违约金，本协议随即终止。 3.假如房开商交付房产而甲方不立即将该房产交由乙方占有、使用、处分，则应该每逾期一天按合同总价百分之________ 的标准向乙方支付违约金。 4. 假如乙方确定了过户时刻而甲方不同意（不配合）过户且乙方不同意甲方翻悔的 ， 则每拖延一天甲方应按照合同总价百分之__________ 的标准向乙方支付违约金，甲方还应该过户 产权于乙方； 5._______________________________________ 假如乙方确定了过户时刻而甲方不同意（不配合）过户但乙方同意甲方翻悔的，则甲方应该按照该房产市场合理评估价再上浮百分之的标
编号：MF-2007-01 商品房买卖合同 示范文本 （2007版） 福建省建设厅 监制 福建省工商行政管理局
商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款中专业用词理解不一致的，可向当地房地产行政管理部门咨询。 2、当事人在签订合同时应认真核对，以确保各份合同内容一致。建议在律师指导下签订本合同。 3、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。在【】中选择内容，以划√方式选定，未选择的打×；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 6、出卖人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与买受人协商的条款，应当符合《中华人民共和国合同法》有关格式条款的规定。 7、未经福建省建设厅和福建省工商行政管理局批准，任何单位和个人不得擅自印制、出售本合同文本。 8、本合同条款由福建省建设厅和福建省工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同 （合同编号：） 合同双方当事人： 出卖人： 注册地址： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人：联系电话 邮政编码： 委托代理人：×联系地址：× 身份证号码：× 邮政编码：×联系电话：× 委托代理机构：× 注册地址：× 营业执照注册号：× 代理机构经当地房地产行政主管部门备案号：×法定代表人：×联系电话：× 邮政编码：× 买受人： 【本人】【法定代表人】姓名： 国籍：中国【身份证】号码
抵房协议 甲方： 乙方： 甲乙双方签订工程施工合同【合同编号：】（以下简称：原合同），甲方为建设方，乙方为施工方，双方合同具体履行情况如下： 现经甲、乙双方充分协商，就甲方提供抵款房屋，抵付甲方应付乙方工程款事宜，达成如下协议： 一、抵款房屋情况： 二、甲、乙双方均同意以上述房屋，价值人民币￥元，抵付甲方应付乙方工程款合计￥元。乙方应在乙方指定购房人办理房屋过户手续前向甲方出具与抵款金额相等的工程款发票、收据及财务所需的资料，发票内容需与相关合同内容一致。此次抵扣的房款与所支付的工程款列入进度款核算，待结算后甲方给乙方拔付工程款时再行抵减。 三、乙方可以将上述房屋办到自己名下，也可以办到第三人名下。若乙方有需要，甲方同意乙方以书面形式确认的购房人为乙方指定的购房人。乙方指定购房人为：*******，身份证号：****************。 四、抵房完毕后，乙方或乙方指定购房人对抵付工程款的房屋不得要求退房。交房时间以甲方实际交房为准，乙方及乙方指定购房人不得向甲方主张逾期交房违约责任。
五、在签订本协议且乙方向甲方出具工程款发票等资料后，甲方、乙方或乙方指定购房人在15日内另行签订《商品房销售合同》（合同条款与本协议不一致的地方，以本协议约定为准）。，并于本协议生效之日起一个月之内办完过户手续，否则引起的全部后果由乙方承担。 六、乙方与乙方指定购房人之间，如果存在债权债务关系，该债权债务与甲方无关。 七、该房屋转让过程中所发生的所有税、费等款项均由国家规定相关责任承担。 八、抵款房屋交付及过户手续的办理，以商品房买卖合同内容为准。 九、本协议为上述原合同的补充，与原合同具有同等效力。双方工程结算依照原合同执行，工程抵房款支付按本协议执行。乙方指定购房人同意购房并与甲方签署《商品房买卖合同》，即视为对本合同的认可，应受本合同约束。 十、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签署，任何一方无权解除。双方应履行本协议而引起的争议，均可诉至甲方所在地人民法院。 十一、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 签订日期：签订日期： 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！ 如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
商品房协议书范本 现在的房价越来越高很多人都很难买的起房但是有的人为了能够拥有自己的房子会贷款买房那么商品房协议需要注意些?下面和小编一起来学习一下吧 商品房协议书范本一 1、本合同文本为示范文本也可作为签约使用文本签约之前买受人应当仔细阅读本合同内容对合同条款及专业用词理解不一致的可向当地房地产开发主管部门咨询 2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋 3、为体现合同双方的自愿原则本合同文本中相关条款后都有空白行供双方自行约定或补充约定双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减合同签订生效后未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容 4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先 5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容双方应当协商确定【】中选择内容以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时应在空格部位打×以示删除 6、在签订合同前出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释 商品房买卖合同(合同编号:) 合同双方当事人: 出卖人: 注册地址: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 法定代表人:联系电话: 邮政编码: 委托代理人:地址: 邮政编码:联系电话: 委托代理机构: 注册地址: 营业执照注册号: 法定代表人:联系电话: 邮政编码: 买受人: 【本人】【法定代表人】姓名:国籍 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】 地址: 邮政编码:联系电话:
【委托代理人】【】姓名:国籍: 地址: 邮政编码:电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 该地块土地面积为规划用途为土地使用年限自年月日至年月日出卖人经批准在上述地块上建设商品房【现定名】【暂定名】建设工程规划许可证号为施工许可证号为 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】预售商品房批准机关为商品房预售许可证号为 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房其房屋平面图见本合同附件一房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
编号：_________________ 个人房产转让协议书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐落、位置、结构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、
实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充) 4、该房地产产权类型：(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。 第二条甲方对产权的承诺 甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。
工程款抵房款合同范本五篇 工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工程款抵房款合同范本(一) 甲方：(身份证号：) 乙方：(身份证号码：) 甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议： 一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。 二、乙方向甲方支付万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。 四、乙方向甲方支付购房款的约定： 1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元; 2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元; 3、剩余款项乙方每年支付元。 4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
股权转让合同 转让方（甲方）： 身份证号： 地址： 受让方（乙方）： 身份证号： 地址： 一、鉴于： （一）甲方于_____年___月___日与________公司（以下简称为XX公司）订立了一份《____房屋买卖合同》（以下简称为《房屋买卖 合同》，系本协议不可分割的附件，附件1），该合同约定的主要内容为： 1、XX公司将其开发的RR小区____号楼____号房屋（以下简称为____号房屋）销售给本协议甲方； 2、本协议甲方应向XX公司支付房款合计_____元人民币； 3、XX公司应于_____年___月___日前将所购房屋交付本协议甲 方； 4、其他《房屋买卖合同》约定事宜详见合同条款。 （二）现甲方与XX公司之间就《房屋买卖合同》已经履行的情 况为： 第 1 页共 5 页 股权转让合同 1、本协议甲方已于_____年___月___日向XX公司付清了《房屋买卖合同》约定的全部房款共计_______元人民币（以XX公司出具的收据为凭）；
2、本协议甲方依据《房屋买卖合同》已向XX公司付清了除本条第1款之外的其他款项包括： （1）____初装费计______元； （2）__________计______元； （3）__________计______元； …… 以上费用合计_____元（以XX公司及相关单位出具的收据为凭）。 3、____号房屋的现状是： ______________根据现实情况进行描述，未竣工/已竣工/已交付 4、XX公司已经于____年___月向本协议甲方交付了本协议所约 定的房屋。 （三）本协议乙方现已全面、详细地了解清楚以下内容： 1、本协议甲方及XX公司的身份信息； 2、____号房屋的所有情况； 3、《房屋买卖合同》中约定的本协议甲方所享有的权利及应承担 的义务； 4、本协议甲方依据《房屋买卖合同》已经履行的合同义务及未 履行的合同义务； 5、XX公司依据《房屋买卖合同》已经履行的合同义务及未履行 第 2 页共 5 页 股权转让合同 的合同义务； 6、__________________________________________________ ……
定购协议书 出卖人（甲方）： 地址： 电话： 法定代表人： 定购人（乙方）： 身份证号码/注册登记号： 地址/注册地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就定购“盛景雅苑”房屋事宜达成如下协议： 第一条：房屋的位置及面积 1.小区位于榆林市榆阳区红山路北、金沙路西。 2.乙方自愿定购【长盛·盛景雅苑】项目 5 号楼单元 室，建筑面积暂定为平方米（以产权登记面积为准，单元、房号由东向西按序排列） 第二条：单价与金额 该房屋销售价按建筑面积计算。单价人民币元/平方米，总价：人民币（大写）拾万仟佰拾元整（￥）。 第三条：签约须知 1.乙方签订此定购书时，向甲方支付定金（人民币）（大写）肆拾万元整（￥ 400000.00 ）。 2.乙方承诺于签订定购书之日起两天内（2018年1月22日至2018年1月23日），与甲方签订《商品房买卖合同》，逾期未签订的视为乙方自动放弃，甲方有权处理乙方定购的商品房，并不予退还乙方所支付的商品房定购定金。 3.按以下付款方式签订《商品房买卖合同》： ①一次性付款者，须付清全部房款。 ②按揭购房者，须符合按揭贷款政策，支付首付款（含定金），并提供办理 1 若有喜欢或是需要本文的，可以点击下载哦！祝大家生活愉快! 各位友友，
按揭银行所需要的相关资料，如自签订《商品房买卖合同》起七天内，不能完整提供所需资料，则视为违约，甲方有权终止合同，乙方交付定金不予退还。 4.付款方式及优惠 ①一次性付款：按第4条约定交纳全款并签订?商品房买卖合同?，可享受总房款5%的优惠额度； ②按揭付款方式：□（A）银行住房按揭贷款；□（B）住房公积金贷款。按第4条约定交纳首付款并签订?商品房买卖合同?，可享受总房款2%的优惠额度。 5.甲、乙双方在签订本定购书时，乙方对《商品房买卖合同》条款完全知悉，并自愿接受。 6.双方确定在本定购书中填写的联络地址及电话真实有效，如有变更须书面方式通知对方，如因一方联络方式发生变化未告知对方的，由此产生的后果由变更方承担。 7.定购书双方签字盖章后生效，在双方签订《商品房买卖合同》后本定购书内容转移到《商品房买卖合同》中，以《商品房买卖合同》为准，定购定金抵作乙方定购的商品房房款的一部分。 本协议一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，自乙方交纳定购金且甲乙双方签字盖章之日起生效。 出卖人：买受人（签章）： 日期： 2018 年月日日期： 2018 年月日 2 若有喜欢或是需要本文的，可以点击下载哦！祝大家生活愉快! 各位友友，
编号：_____________ 商品房买卖合同 出卖人：______________________________ 买受人：______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日
合同当事人：出卖人；注册地址；营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编， 商品房买卖合同编号。委托代理人；地址；邮编；联系电话. 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编. 买受人； 住所（址）； 国籍；性别；出生年月； 【身份证】【护照】【营业执照注册号】邮编；联系电话. 委托代理人；国籍； 住所（址）； 邮编；联系电话. 委托代理机构； 注册地址； 营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；邮编. 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 第一条项目建设依据 出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权，面积平方米，规划用途为，土地使用年限自年月日至年月日止。 出卖人经批准，在该地块上投资建设商品房。 该项目的有关批文如下： 1、《国有土地使用证》 颁发机关：；编号：； 2、《建设工程规划许可证》 颁发机关：；编号：；
3、《建筑工程施工许可证》 颁发机关：；编号：. 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 1 、该商品房作为现房，出卖人已于20年月日向武汉市城市综合开发管理办公室备案。 2 、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的《武汉市商品房预售许可证》，编号为武开管预售［］号。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第【幢】【座】单元层 号房。 该商品房所在楼宇的主体结构为结构，建筑物地上层数为层，地下层数为层。 该商品房的用途为，层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫，圭寸闭式阳台个，非圭寸闭式阳台个（见附件一） 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二） 如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。 第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况 1、绿地率％，道路建筑面积平方米，物业管理用房建筑面积平方米，社区居委会用房建筑面积平方米； 2、停车场建筑面积平方米； 3、会所建筑面积平方米； 4、其它： 第五条计价方式与价款 该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。 出卖人与买受人约定按下列第种方式计算该商品房价款： 1、按建筑面积计算，该商品房单价为（币）每平方米元，总金额（币）千百拾万千百拾元整。
以房屋抵付工程款合同 甲方： 地址： 电话：邮编： 乙方： 地址： 电话：邮编： 丙方： 地址 身份证号码：电话：邮编： 鉴于： 1、甲方、乙双方于年月日签订了项目建设工程合同（以下简称“原工程合同”），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。 2、甲方为“”项目（以下简称“该项目”）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。 3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称“上述房屋”）：号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。 4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。 甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式 1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价： 3、抵款方式： ①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。 ③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》； ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。 ⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。 4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。 二、原工程合同工程结算款付款约定 甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为： 三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。 四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载商品房转让协议书（陈天含律师） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
商品房转让协议书陈天含律师整理甲方卖方身份证号甲方配偶身份证号乙方买方身份证号乙方配偶身份证号甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经双方协商一致，就甲方购买的位于的商品房一套转让事宜，达成协议如下一、商品房甲方自愿将拥有产权的商品房一套转让给乙方，该房屋位于，建筑面积平方米，产权证号。 甲方保证拥有该商品完整房产权、不存在抵押、一房多卖等影响乙方权利的情形。 二、转让金额及付款方式商品房总价款为￥；此款不包含所有的房屋过户税费。 本协议签订当天，乙方向甲方支付元，办理产权过户手续当天，乙方向甲方支付元。 乙方拿到不动产权证当天，乙方向甲方支付元。 三、商品房交付及产权的过户1、本协议签订当天，甲方应当将商品房产权证书原件等交付乙方。 2、本协议签订之日起5天内，甲方应当将商品房、商品房钥匙交付给乙方，商品房的所有权、占有权、使用权、收益权归乙方所有。 2、甲方有责任和义务协助、配合把甲方房产过户到乙方，过户费用由乙方承担。 不得要求乙方支付除本协议第二条之外的其他任何费用。 四、房屋交付后，产权过户前，乙方有权把该房产转让、出租给第三方，甲方应当同意并有义务协助第三方办理相关办理产权手续并不得另外收取费用，否则视同甲方违约，承担本合同第五条规定的责任。 1、若因不可抗力、政策变动等因素导致该商品房不能交付乙方，则甲方应在7天内退还乙方所有已经支付的款项，包括向甲方支付的购房款、其他己支付保险费、办证税费，管理费等。 逾期未退还的，从逾期之日起按月息两分向乙方支付利息。
房屋购买的协议书范本 甲方：_________房地产公司 法定代表人：_____________ 乙方姓名：_______________ 住址：___________________ 身份证号码：_____________ 甲乙双方经过协商，就乙方向甲方购买房屋的有关事宜，达成如下协议： 1．乙方拟向甲方购买的房屋位置的四至是： 2．上述位置的土地等全部的房地产(住宅)开发手续由甲方出面办理，乙方负责取得相关部门的许可； 3．上述房屋的建筑设计、施工等，在符合甲方现有周边开发项目的规划的前提下，由乙方向甲方提出具体的要求，甲方据此实施； 4．房屋的销售价格为：___________________ 支付办法为：________________________ 5．有关双方之间的本次买卖，为办理产权登记至乙方名义而必须在形式上另行签定商品房销售合同的，则双方另行签定； 6．有关产权登记的手续由甲方帮助办理，所需税费由__________方承担； 7．本协议书经双方签章后生效，协议书一式贰份，每方各执
一份。 甲方：________________________ 乙方：________________________ ________年________月________日
备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点： 1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。 2、文件可重新编辑整理。 3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。 4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。 Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions: 1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS. 2. The files can be edited and reorganized. 3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals. 4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.
权益转让协议书 甲方（卖方）：身份证号： 电话：住址： 乙方（买方）：身份证号： 电话：住址： 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下： 一、该房屋权属状况如下： 1、甲方于年月日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）： 房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。 上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。 2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。 二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下： 1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整； 2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元； 3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。 三、甲方的义务为： 1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续； 3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方； 四、乙方的义务： 1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用； 2、该房屋的维修基金由乙方承担； 3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续； 五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款； 六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金； 七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金； 八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。 九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方（签字）：乙方（签字）： 时间：时间：
商品房抵工程款协议书 甲方: 乙方: 鉴于: 甲方于年月日将(工程)发包给乙方承包施工并签订施工合同。 乙方拟向甲方购买其开发的项目号楼室商品房: 该商品房:住宅单价为m 元/平方米,建筑面积约,总价为元(最终结算面积按 照相关部门实测面积为准)。 注:上述价格不含代收代办费用。 为实现双方合作共赢,经甲、乙双方友好协商达成如下协议,由双方共同恪守: 一、乙方购买甲方该商品房的操作原则。 1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售; 2、本协议签订生效后,上述房屋所有权归乙方所有,同时即视为甲方已支付乙方元的工程款,如上述房屋的最终实测面积与年月日拟定的平米发生差异时,则按照最终的实测面积×元/平方米的差异数来调整已抵算的工程款(多退少补)。甲方有 义务协助乙方办理后期该房屋的交付及登记办证手续,乙方须承担因此所产生的相 关费用及物业交付相关费用如税费、物业费、水电气费等。 如乙方将上述房屋交由乙方指定的第三人购买,则由乙方确定销售价格,甲方 按照乙方确定的价格与乙方书面确认的买受人签订《商品房买卖合同》。如乙方确定的价格高于元时乙方须补交高出部分的相关税费。且最终的成交价不影响本协议
确定的该房屋抵算的工程款金额;乙方指定的买受人与甲方签订购房合同后,因购房行为而产生的一切权利与义务均按购房合同的约定履行,但该房屋销售所取得的购房款归乙方所有。因任何原因导致甲方与乙方指定的买受人所签订的购房合同不能履行,依照合同及法律规定,甲方应按购房合同的约定将已收该套房屋的全部款项退还给买受人,乙方不得提出任何异议,如此时乙方已从甲方取得该房屋的销售款项,则乙方应无条件将所得该房屋的全部款项及时返还给甲方,以便甲方及时退款,否则,因不能及时退款导致甲方承担违约责任的,由乙方承担该责任。 3、乙方在签订本协议书之前,已知晓甲方已经在销售中心现场公示了包括但 不限于《商品房买卖合同》及补充协议的样本、土地招商文件、《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、立项批文、环评报告、物价局批文、面积预测报告、规划总平、《××小区前期物业管理服务协议》及《××小区临时业主规约》的样本等文件资料,并阅读全部内容且无任何异议。乙方不得以对该商品房及相关情况不知情为由主张任何权利或向卖方追究任何责任。 二、税费、交易费用等。 1.甲方须配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续, 包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作; 2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 三、房屋销售 1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下; 2.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;
编号:
按揭贷款房屋转让协议 甲方： 乙方：
签订日期：—年—月日 本协议签订地: 甲方（卖方）：身份证号：电话： 乙方（买方）：身份证号：电话： 甲方自愿将所其按揭购买的房产转让给乙方，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，双方在平等、自愿和协商一致的基础上，现就房屋转让一事达成如下协议： 一、甲方转让房产基本情况： 甲方所拥有的房产坐落在市区街（路）小区幢单元一号，建筑面积共平方米，（包括：车库平方米，座落在—幢楼号，（房产具体位置、面积、车库等都以“甲方与房产公司签订的《商品房购销合同》”为准），以下简称房产。 二、房屋转让成交价格： 1、该房屋总价款：（小写：Y元），首付款：元（小写： ￥元），银行抵押按揭贷款人民币：（小写：Y元）；银 行抵押时间为：（年月日至年月日止），现商定以人民币：元整（小写：* 元）将此房屋转让给乙方。
2、甲方未付清银行按揭贷款期,每期元，合计人民币元整（￥元），上述银行按揭贷款自本协议签订后转由乙方负责偿还给贷款银行。 3、此转让成交价格包括房屋、车库、室内设施以及与房屋相关的?切权益。本协议签订之前所有因房屋所产生的一切费用（包括按揭贷款等）由甲方承担，本协议签订之后所有因房产所产生的任何费用（包括按揭贷款等）由乙方自负。 三、付款方式：房屋转让成交价格按以下方式支付： 1、乙方自本协议签订之日起_____________ 日内，向甲方支付房屋转让款的30%即人民币 元整（Y元）。剩余部分房屋转让款，与房屋过户至乙方名下后日内一次性付清。 3、乙方按期向甲方购房时的银行偿还按揭贷款，若因乙方原因未能按期偿还银行按揭贷款所造 成的一切法律后果由乙方承担。甲方因此受到牵连的，甲方有权要求乙方赔偿损失。 四、房屋交付： 1、本协议签订后，房产归乙方所有。甲方应在乙方支付第一笔房屋转让款之时将《商品房销售合同》、购房发 票、银行按揭贷款合同、抵押合同等所有相关手续交给乙方。 2、甲方授权如下：乙方有权全权代理甲方或以甲方名义办理房产交付、验收、转让、过户以及 以甲方名义定期偿还银行按揭贷款本息等与本协议相关的行为。甲方不得以未经甲方同意、签 字、授权等理由对乙方的上述行为提出无效或者其他任何异议。