合同-专用条款
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义（详见通用条款）
2、合同文件组成及解释顺序
2.1合同文件组成及解释顺序如下：
合同文件应能相互解释、互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序按《通用条款》约定排列，《招标文件》也作为合同文件的组成部分
3、语言文字和适用法律、法规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用不采用语言文字。
3.2需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、法规及省、市有关规定。
4、适用标准、规范
4.1适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间：不采用
4.2国内没有相应标准、规范时的约定：不采用
5、图纸
5.1发包人向承包人提供图纸套数：陆套
发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内
5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：不采用
6、通知
6.1承包人的地址：大连市甘井子区南松路1号
6.2发包人的地址：大连市甘井子区东纬路99号
工程师的地址：大连市甘井子区东纬路99号
二、工程管理人员
7、工程师
7.1监理单位委派的工程师姓名:田国文
7.2发包人代表的工程师姓名:李春喜、张振功
7.3其他需要取得发包人批准的权利：详见《授权书》
8、项目经理
8.1项目经理姓名：周玉谦
项目经理证号：1102100028
三、双方一般权利和义务
9、发包人工作
9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍物清理完毕并具备施工条件
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前将水、电、电讯接致双方商定的指定地点
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并保证施工通行的需要
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应办完施工所需全部证件和批文手续
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5日内由发包人以书面形式向承包人交验，由测绘部门定点，给定高程点
（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸一周内
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：提出保护措施，并承担相关费用
（9）双方约定发包人应做的其他工作：不采用
发包人委托承包人办理的工作：不采用
10、承包人工作
10.2承包人应按约定时间和要求完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用（如需要，以补充协议方式予以明确）
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向发包人提供上月实际完成工程量及形象进度报表，下月工程进度计划报表各三份
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及费用
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不采用
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按规定办理有关手续，所需费用由承包人负责
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护及费用由承包人负责，工程竣工验收后移交发包人
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如需承包人保护，所需费用由发包人承担（8）施工场地清洁卫生的要求：执行《建设工程文明施工现场管理规定》（9）约定承包人应做的其他工作及费用承担：按《招标文件》规定执行
四、施工准备
11、施工组织设计和进度计划
11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和工程进度计划的时间和要求：开工前7日内,提供施工组织设计和工程进度总计划一套
工程师确认的时间：报送后5日内
11.2群体工程中有关进度计划的要求：不采用
12、施工准备
12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前7日
内提供全部施工场地
12.10红线外临时占地租用费用承担约定：不采用
五、施工工期
13、开工及延误开工
13.1单项工程工期约定：不采用
13.3延期开工损失赔偿及限额约定：不采用
16、工程竣工
16.3提前竣工的约定：不采用
六、材料设备供应
17、发包人供应材料设备
17.1发包人供应材料设备清单（可另附页）：不采用
17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用
18、承包人采购材料设备
18.1承包人采购材料设备的约定：工程所需材料、设备由承包人自采，
进场材料、设备必须合格，符合设计和《招标文件》要求，并经检测部门复试及甲方、监理认可方可施工和安装
18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。
19、材料设备的检验
19.3检验费用的约定：
(1)承包人承担检验费用的材料、设备：按《通用条款》第19条规定执行
(2)发包人承担检验费用的材料、设备：按《通用条款》第19条规定执行
七、工程质量和检验
24、工程试车
24.1工程试车内容和费用承担：不采用
八、安全与文明施工
25、安全施工
25.1承包人安全责任的约定：应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担
25.2发包人安全责任的约定：应对承包单位人员进行安全技术交底，并对自行外委施工项目的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用
25.3发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
九、合同价款、工程量确认和工程款支付
30、合同价款
30.2确定合同价款的方式：（可在确定的方式打∨，其他打×）
□固定价格合同□可调价格合同□成本加酬金合同
合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。
30.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：执行《招标文
件》
风险费用的计算方法：不采用
风险范围以外合同价款调整方法：不采用
30.4采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用
30.5采用成本加酬金合同的约定：不采用
31、工程量的确认
31.1本工程采用的工程量计算规则：
□《建设工程工程量清单计价规范》；
□其他：按图纸和技术变更单计算
31.3承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日向发包人
提供本月实际完成的工程量报告一式3份
32、工程款支付
32.1发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比
例：合同签订后7天内，支付合同金额10%的预付款
扣回工程预付款的时间、比例：工程完成合同价款40%后，每月在进度
款中按比例扣回
32.2双方约定支付工程款（进度款）的时间和金额：合同签定后预付
工程款10%，按月支付月实际完成工作量的80%，竣工验收后，支付至
工程总价95%，质保期期满一个月内支付余额
32.7发包人未能按时支付工程款造成承包人拖欠农民工工资时，发包人承担连带责任。
十、工程变更
34、确定变更价款
34.2工程量变更幅度：按实际发生办理结算
增加部分工程量的项目单价确定方法：原投标文件中已有的项目按投标文件相应内容的综合单价执行；投标文件中没有的项目，按实际发生办理结算减少部分工程量的项目单价确定方法：同上
合同中没有适用或类似于变更工程的项目价格，变更价款确定方法：执行2004年《辽宁省建筑工程消耗定额》及《辽宁省装饰装修工程消耗定额》，按造价管理部门审核的企业规费标准进行取费，材料价格执行当时当地市场价格十一、竣工验收与结算
35、竣工验收
35.1承包人提供竣工资料的约定：工程竣工后15日内向发包人提供竣工图三套（含资料）
35.9中间交工工程的范围和竣工时间的约定：不采用
十二、工程质量缺陷保修（详见附件3《工程质量缺陷保修书》）
十三、违约、索赔和争议
38、违约
38.1通用条款第32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：执行《通用条款》相关规定
通用条款第32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：执行《通用条款》相关规定
通用条款第36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：执行《通用条款》相关规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28日内无正当理由不支付工程竣工结算款，从第29日起按承包人同期银行贷款利息支付工程款拖欠部分的利息，并承担其他违约责任
发包人违约的其他违约：由于发包人办理相关工程证件、手续造成的停工与罚款，以及停工造成的工期延误和经济损失，由发包人承担责任，并对承包人按实补偿
38.2通用条款第16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：因承包人原因造成竣工日期拖后，每延误一天罚款1000元，累计不超过工程总造价的2%通用条款第20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：工程质量达不到双方约定标准，承包人负责整改直至达到标准，并承担由此给发包人造成的直接损失
承包人违约的其他责任：不采用
40、争议
40.1解决争议的约定：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第（一）种方式解决：
（一）提交大连市仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
十四、施工分包
41、施工分包
40.1本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人分包工程前需征得
发包人同意
分包施工单位为: 同上
十五、不可抗力
42、不可抗力
42.1双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》第42条相关规定
十六、保险和担保
43、工程保险
本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：建筑工程保险
（2）发包人委托承包人办理的保险事宜：不采用
（3）承包人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险
44、工程担保
本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：按合同价款的10%提供支付（保函）担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：按合同价款的10%提供履约（保函）担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：不采用
十七、合同的生效、终止和解除
49、合同份数
49.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
49.2双方约定合同副本份数：捌份
十八、其他
51、补充条款(篇幅不够可附页)
1、劳动保障费由发包人缴纳。
以下无正文。
附件1：承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称
建筑
面积
（平
方米）
结
构
层
数
跨
度
（
米
）
设备
安装
内
容
工
程
造
价
（万
元）
开工
日期
竣
工
日
期
3#厂房6349.
60
钢
构
1 21
2007.1
2.20
2008.
7.20
4#厂房3337.
00
钢
构
1 21
2007.1
2.20
2008.
7.20
食堂1297.
34
框
架
2
2007.1
2.20
2008.
7.20
合计10983
.94
1588.6
7
附件2：发包人供应材料设备一览表
序号材料设备
品种
规格
型号
单
位
数
量
单
价
质量
等级
供应
时间
送达
地点
备注无
附件3：工程质量缺陷保修书
发包人（全称）：大连液力机械有限公司
承包人（全称）：大连筑成建设集团有限公司
为保证大连液力机械有限公司新厂区建设工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关规
定及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围和内容
质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间∕房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程装饰装修工程等项目。
具体质量缺陷保修范围和内容双方约定如下：施工合同约定的全部内容
二、工程质量缺陷保修期
质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量缺陷保修期。
双方约定本工程质量缺陷保修期如下：
□地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限；
□屋面防水工程、有防水要求的卫生间∕房间和外墙面的防渗漏工程5年；
□电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；
□供热和供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；
□装饰装修工程为2年；
□其他项目保修期约定：不采用
三、工程质量缺陷保修责任
1、属于保修范围的项目，在保修期内，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量缺陷保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量缺陷保修金
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，发包人承包人约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的 5 %，具体为：
金额（大写）：柒拾玖万肆仟叁佰叁拾元元（小写）： 794,330.00 元
质量保修金银行利率为不采用
六、工程质量缺陷保修金的支付
发包人在工程质量缺陷保修期满后28天内，将剩余工程质量缺陷保修金和利息返还给承包人。
七、其他
发包人承包人约定的其他工程质量缺陷保修事项：不采用
本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件，由双方共同签署。
发包人（盖章）承包人（盖章）
法定代表人（签字）法定代表人（签字）
年月日年月日
合同专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）明确双方权利和义务的会议纪要及协议；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标文件及其附件；（7）招标文件、工程量清单及其附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标图纸（包括设计补充及变更）； 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用/ 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条例》及其它现行的国家和地方法律、法规有关规定。 3.3适用标准规范 适用标准规范的名称：按国家和地方现行的标准、规范执行。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 国内没有相应标准、规范时的约定：另行商定 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前一周内提供全套施工图陆
套(含工程竣工后承包人向发包人提供全套竣工图贰套)。 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得将图纸转给第三方或移作它用，并注意保密。若因承包人对图纸及其他资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果，发包人对此保留终生追究的权利。承包人为此应承担实际损害赔偿责任，若损失难以计算，则承包人向发包人公司按合同价款的1%支付违约金。 使用国外图纸的要求及费用承担：无 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 发包人委托的职权：①、对本工程施工质量、施工进度、工程造价进行控制。 ②、对本工程合同、工程资料进行管理；③、对安全进行监督；④、协调好各种关系。 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及到工程造价的签证；（2）设计变更或工程变更；（3）开工令、竣工令、复工令；（4）工期顺延 5.3发包人派驻的工程师 姓名： 职权：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。 5.6不实行监理的，工程师的职权：/ 7.项目经理
专用合同条款 1、一般约定 1.1词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.2发包人：天津市昊天置业有限公司 1.1. 2.3承包人：河南省祥泰建设工程有限公司 1.1. 2.6监理人：天津市建设工程监理公司 1.1. 2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地的全权代表。 ：朱健强 职称：工程师 联系电话：0 电子信箱：／ 通信地址：天津市新阔路159号 1.1. 2.9专业分包人：根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。 1.1. 2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。 1.1. 2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。 1.1.3工程和设备 1.1.3.2永久工程：按通用条款
1.1.3.3临时工程：按通用条款 1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。 1.1.3.10永久占地：按通用条款 1.1.3.11临时占地：按通用条款 1.1.4日期 1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月 1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。 1.1.6其他 1.1.6.2材料：致构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。 1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的或者委托社会公信机构推荐的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。接受聘请的争议评审专家应当分包与发包人和承包人签订聘用协议。 1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和专用条款两者的组合。
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 2．2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3．3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间：/ 国内没有相应标准、规范时的约定：/
3、图纸 3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套 3．2发包人对图纸的保密要求：/ 使用国外图纸的要求及费用承担：/ 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4．1监理单位委派的工程师 姓名：王晓江职务：总监理工程师 发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。 4．2发包人派驻的工程师 姓名：吕汉亭职务：工程师 职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。 4．3不实行监理的，工程师的职权：无
5、项目经理 姓名：赵军文职务：项目经理 6、发包人工作 6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书 面形式提供承包人
战略合作框架协议（国企） 甲方： 乙方：浙江省围海建设集团股份有限公司 鉴于： 一、甲方为国有重要骨干中央企业，拥有等资质，具有独立的对外经济合作经营资格，其资质水平达到了国家建筑施工行业的顶级水平。 二、乙方为水利行业的上市企业，具有较强的投资融资和工程建设能力。且拥有水利水电工程施工总承包一级，建筑工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包一级，港口与航道施工总承包二级，地基技术处理专业承包一级等营业资质，公司业务范围主要为海洋工程、水利工程、水土治理工程、环境修复、市政园林等。公司依靠自身技术优势，能为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，其中获得国家专利及省部级工法三十余项，部分工程技术已达到国内领先、国际先进水平。 据此本着优势互补、互利共赢和自愿、平等、公平、诚信的原则，甲乙双方经充分友好协商，并依据《中华人民共和国合同法》等法律法规及其他政策规定达成合作协议如下： 第一章合作宗旨 1、本着优势互补，互信互利，共同发展，长期合作的原则，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益； 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、促进市场开拓；
3、充分发挥双方资质及投融资能力优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓； 4、本协议为双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。 第二章合作方式 2.1甲乙双方在既定项目上，针对项目要求的资质开展优势互补合作，甲方同意优先与乙方合作。 2.2甲乙双方同意在既定项目的施工技术力量上开展合作，甲方同意在项目上优先与乙方合作。 2.3甲乙双方同意对于需要投融资的既定项目开展合作，甲方或乙方共同引入相关金融机构作为战略融资合作伙伴，共同负责项目的具体投资建设和实施。 2.4甲乙双方同意对于项目的合作包括且不限于PPP、EPC等。 2.5针对工程施工类项目，双方合作的基本方式为：对于项目前期工作任务分配及相关费用，甲乙双方结合项目另行约定（针对项目一事一议，签订标前协议）。若项目中标，考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性，甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式，由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的 %左右。 2.6针对政府-企业合作(Public-Private-Partnership, PPP)项目，双方合作的基本原则为：甲乙双方依据项目需要成立联合体，共同推进项目落地，对于涉及项目投融资及投资公司股权事宜，原则上由甲乙双方共同解决，具体依据项目特性另行约定（针对项目一事一议，签订标前协议）。对于项目前期工作任务分配及相关费用，甲乙双方结合项目另行约定，若项目中标，考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性，甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式，由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的 %左右。 第三章保密条款 3.1未经书面允许，双方需对合作中涉及到的对方的技术机密和商业机密负有保
附件二 政府采购合同专用条款
采购需求 一、采购项目名称： 长沙县洁源水业有限公司双江水厂污水处理设施采购项目 二、项目清单、技术参数要求： 1、项目清单
2、清单说明： 本次采购为总价包干方式。 采购范围：污水处理设施设备，设备安装（含地埋式池体等涉及的土建工作），安全，设备调试，人员培训等。 上表中所列为主要设备清单，但所投设备并不限于以上设备清单，投标人投标内容和报价应根据设备清单、招标范围和本次采购须达到的目标综合确定；投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，提供保证安全、稳定、可靠运行的整套设备，并负责安装、调试及试运行等工作。同时，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的固定件、附件、主要设备的备品备件及专用工具。若因投标人原因漏计相关设备或配件，将视该设备或配件已包含在投标总价中。 成交供应商在合同签订后的10个工作日内向采购人提供详细设备安装图纸。 3、技术要求
3、1 概述 3.1.1 项目概况 长沙县洁源水业有限公司双江水厂位于长沙县金井镇龙华村，供水能力0.25万吨/天。生产污水约占总净水量的4%~7%，其中包括絮凝后的悬浮物和有机物，以及残存在泥中的混凝剂。自来水厂的污水主要来自沉淀池的排泥水和滤池的反冲洗废水。 3.1.2采购目标 本次采购污水处理设施对双江水厂的生产污水进行处理，实现污水零排放、污泥外运的目的。 3.1.3执行的主要标准与规范 （1）《污水综合排放标准》GB 8978-1996； （2）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003； （3）《工业企业卫生设计标准》GBZ1-2002 ； （4）《低压配电设计规范》GB50054-95； （5）其他相关法律、法规、规范、标准和要求。 3、2工程规模及要求 3.2.1现有工程情况 目前，双江水厂反应池及沉淀池一般两到三天人工清洗一次，无阀滤池每天自动反冲洗2～4次；清洗及反洗时瞬间水量较大。 3.2.2 工程规模 每批废水量为20～45m3，考虑到操作方便，反应池与沉淀池错开清洗，估算为48m3/次。 3.2.3 出水水质要求 污水经沉淀后的上清液泵送至反应池作原水用，不对外排放。 3、3处理工艺 3.3.1工艺选择原则 从整体优化的观念出发，结合工程规模、废水水质特性以及项目现场的实际条件（水厂可施工及安装设备的位置只有30-40㎡）和要求，选择切实可行的方案，遵循处理效果稳定可靠、工程实施切实可行、运行维护管理方便、投资运行费用节省、整体工艺协调优化的原则。 3.3. 2 工艺处理思路
合同编号：（）□□□□□工程施工劳务分包合同 年月日
工程施工劳务分包合同 工程承包人（全称）： 劳务分包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订工程总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 1.1 资质证书号码： 1.2 发证机关： 1.3 资质专业及等级： 1.4 复审时间及有效期： 2、分包工程名称 3、分包工程地点 4、劳务分包工程范围 5、工期要求 开工时间：年月日， 竣工时间：年月日，总日历工作天数为：天。
6、合同价款 本劳务分包工程合同价款（暂估）：大写：人民币元， 小写：人民币元。 7、结算方式：双方约定本合同采用以下计价方式。 7.1 固定总价计价方式：劳务分包价款共计元。固定总价的工作内容包括： 。 7.2建筑面积综合单价计价方式：按劳务分包人实际完成的建筑面积（建筑面积按国家标准GB/T50353-2005计算规则执行），平方米单价综合单价为元/平方米；其中：辅材元/平方米，小型机具元/平方米。综合单价的工作内容包括： 。 7.3工程量综合单价计价方式：按劳务分包人实际完成各种工程实物量分别计价。综合单价分别为： 7.3.1 砼：元/立方米，综合单价工作内容： 。 7.3.2 模板：，综合单价工作内容： 。 7.3.3 钢筋： , 综合单价工作内容： 。 7.3.4 脚手架：，综合单价工作内容： 。 7.3.5 砌体：，综合单价工作内容： 。 7.3.6 其它劳务项目单价及工作范围：
第一部分协议书 发包人（全称）：瓦房店市人民政府九龙街道办事处 承包人（全称）：大连龙源水利工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：瓦房店市2015年农业开发土地治理项目十二标段 工程地点：瓦房店市九龙街道办事处 工程内容：袁沟河道治理（包括河道清淤、河堤填筑、浆砌石护岸墙）3km。农桥一座。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：__—— 资金来源：财政投资 二、工程承包范围 承包范围：袁沟河道治理公里 三、合同工期： 开工日期： 2015年9月11日 竣工日期： 2016年9月10日 合同工期总日历天数 365 天。 四、质量标准 工程质量标准：合格
五、合同价款 金额（大写）：贰佰陆拾肆万叁仟贰佰零肆元（人民币） ￥：2，643，204 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2015 年9 月8 日 合同订立地点：瓦房店市九龙街道办事处
设计合同通用条款 委托方发包人 承接方设计人 发包人委托设计人承担 工程设计工程 地点为 经双方协商一致签订本合同共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是
第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断 3.1合同书 3.2 中标函文件 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容根据行业特点填写 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条费用 7.1双方商定本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法，按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的由双方商定。 7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%计
万元作为定金，合同结算时，定金抵作设计费。 8.2 设计人提交 设计文件后三天内发包人支付设计 费总额的 30%计 万元之后发包人应按设计人所完成的施工 图工作量比例分期分批向设计人支付总设计费的 50%计 万 元施工图完成之后发包人结清设计费不留尾款。 8.3 双方委托银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料 及文件并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准 进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内设计人按本合同第六条规定 的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时设 计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同专用条款填写范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：东鹿房地产开发有限公司 承包人（全称）：湖北发展建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及 有关事项协商一致，共同达 成如下协议： —、工程概况 1. 工程名称：天玉玻璃厂房施工项目。 2. 工程地点：石家庄市建设大街89号。 3. 工程立项批准文号：/ 。 4. 资金来源：企业自筹。 5. 工程内容：/ 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表〉〉（附件1）。 6. 工程承包范围： 修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。（详 见工程量清单）。（详见工 程量清单）。 二、合同工期 计划开工日期：2013 年1 月1 日。计划竣 工日期：2013 年06 月30 日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数 为准。
三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）（￥元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）（￥元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）（￥元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）（￥元）。 2. 合同价格形式：固定单价。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文
篇一：浅谈建设工程施工合同纠纷证据收集 浅谈建设工程施工合同纠纷证据收集 【信息时间：2012/5/7 阅读次数： 298】【我要打印】【关闭】 建设工程施工合同纠纷分六大块：第一，施工合同主体纠纷；第二，施工合同工期纠纷；第三，施工合同工程款的纠纷；第四，施工合同质量纠纷；第五，施工合同变更和解除纠纷；第六，建设工程分包合同纠纷。 一、招标前双方签订的合同，单方出具的承诺书 招标前双方签订的合同，单方出具的承诺书等文件，一个招投标的合同纠纷要找招标前双方签订的合同、单方出具承诺书，这很重要。我国招投标不规范，因市场门槛低了，很多施工单位竞争很激烈，一些建筑承包商为了承揽工程，想出各种各样的办法，有的未招先定，提前将合同签下来，这个合同将来是可以利用的。招标前签订的合同、承诺，严格来说，都是无效的，因为只有经过招投标专家评审过滤下来的，最后签中标合同，这些文件才是有效的，但这些文件有什么好处？ 我们做的建设工程案件，头两年所遇到的案件中，70%—80%在招标前都会签乱七八糟的合同、单方承诺。为什么要将这些收集下来？有两个好处：第一，如果代表发包人，可用来威慑承包商。第二，对成规模的发包商、大发包商也有威慑力。将这套东西提交仲裁庭或者法院时，就不断地跟仲裁庭或者法院说，我们之间实际履行的是这个合同，是招投标前签订的合同。为什么？因为招投标最后中标的价格，往往是比较高的，如果能举出这个证据来证明发包人和承包人双方在这个过程中，在招投标前或招投标后，是串通投标的过程，按照《招投标法》的规定，有6项中标无效的情形，这是其中一项。如果有足够的证据证明为串通投标，一般不会将合同认定为有效，因这很难经得住二审的检验。 二、招标文件 招标文件要注意招标图纸、答疑文件、招标补充文件，招标过程中的甲方通知，承包前发包人提供的参考资料和现场资料、现场勘探记录。 招标图纸很重要，因为招标图纸将来是工程结算价款是否发生了变更洽商的重要基础文件。我在做实务施工过程中，有招标图纸丢掉的，有招标图纸不全的问题，这给我们带来很大的麻烦，我们试图通过其他的程序解决招标图纸缺陷的问题。 答疑文件。我在某一个案子中，其中就援引了答疑文件中对我们有利的地方，不断地向仲裁庭灌输我的观点，答疑文件很重要，相当于补充文件。招标补充文件有的会直接发。承包前发包人提供的参考资料和现场资料，现场勘探记录，在招投标办公室是没有的。前面一般都有。 三、投标及其附件 包括投标承诺书、投标预算、工程报价单、施工组织设计。 发包人会要求承包商单独出具投保承诺书，甚至这种投保承诺书有让利等内容，如果中了标，保证让利多少钱，这种投标承诺在实务当中比较常见。 投标预算。一旦中标后，投标预算是将来结算工程价款的锁定，投标预算很重要。 工程报价单。工程报价单类似于投标预算。 施工组织设计。主要是对承包人或者潜在的承包人，如果要干这个工程，会用多长时间，会用什么样的技术手段把这工程保质保量按期完成的一个计划，所以叫施工组织设计。这个文件也很重要，但这个文件很厚，一般的律师看起来比较费劲。 四、中标通知书、中标预算书、中标施工组织设计、中标承诺书原来只有中标通知书，后来为何将中标预算书、中标施工组织设计、中标承诺书放进去？大家已经做涉外工程时，这跟国内有一些差异。国外的工程在很多时候，在中标前，业主和潜在的承包人可以谈判、商量。给业主投标预算，投标施工组织设计，往往不是最后敲定下来的。国内既然做了一个投标预
第三部分专用条件 1. 定义与解释 1.2 解释 1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/ 。 1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。 2. 监理人义务 2.1 监理的范围和内容 2.1.1监理范围包括：图纸所示所有民航专业工程及设备。 2.1.2监理工作内容还包括： 监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务（包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程），对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制，负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。具体如下：（1）施工准备阶段主要内容 a)协助委托人组织施工招标。 b)编制监理实施细则和计划，包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项 工作程序，并制定各种监理用表；实施细则和计划应在第一次工地会议7 天前报委托人； 获得批准后发施工承包人执行。 c)熟悉设计文件，参与设计交底工作，审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施 工工艺图设计，组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核，并审核施工承包人提交的复核报告。 d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。 e)审查施工承包人、分包人资质，审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质，审核施 工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。 f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查（根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核，并组织 施工承包人和委托人共同审定）该项工作应在收到施工设计文件后的28 天内完成。 h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。 i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。 j)密切配合施工承包人的复测工作，并对施工承包人的复测工作进行监督把关。 k)审查开工条件及报审资料，下达开工通知，批复分部分项工程开工报告。 l)监理人应在现场建立工地实验室，用于建立的平行试验检测和复检工资，该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力，并获得质量监督部门的认可。（2）施工阶段主要监理内容 A.施工进度控制监理内容： a)编制详细的施工总进度计划并控制其执行; b)编制施工年、季、月实施计划并控制其执行； c)审核施工承包人提交的总体进度计划，检查和督促施工承包人实施进度计划，核批 施工承包人的修正计划；审批施工承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划，并督促施工承包人实施； d)审核材料物资供应的进度计划； e)其他需要进度控制的内容。 B. 施工质量控制监理内容： a)施工场地的质检验收； b)监理人应加强对施工承包人工程分包的管理，认真审查工程分包计划和所有分包协 议。对于施工承包人非法分包的情况，监理人应及时报告委托人，并责令施工承包人纠正。 c)主持工地会议并形成会议纪要。 d)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。 e)工程原材料、配件的质量验收。 f)审批施工承包人拟用于本工程的原始资料、成套设备的品质以及工艺试验。 g)审查施工承包人拟用于本工程的机械装备的种类、性能与数量；施工机械的质量验 收。
合同协议书专用条款文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：协议书、洽商变更、投标文件等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。 进一步规定如下： 对于同一类合同文件及往来文件，以其最新版本或最新颁发者为准； 除非另有约定，合同履行过程中，双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件，以及双方往来函件也视为本合同组成部分。 2.语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除用汉语外，还使用（汉语）语言文字。 2.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法律、法规。
2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。 发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。 国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。 3、图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：进场前提供施工图；发包人提供施工图六套给承包人（包括竣工图用图） 发包人对图纸的保密要求：承包人应对施工图妥善保管，未经发包人同意，不得将施工图外传。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。 3.2 使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。 二、双方一般权利和义务 1．工程师 1.1监理单位委派的工程师
建筑工程专用条款合同 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。_______ 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标 准及《施工及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间：开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人 在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，
向承包人提供安装施工图贰套，十建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求: 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： _________________ 职务：___________________ 发包人委托的职权： ______________________________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权：_______________________ 5.3发包人派驻的工程师 姓名： ________________ 职务：工程师_______ 职权：监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的，工程师的职权：__________________________ 7、项目经理 姓名：刘庆职务：项目经理(副总工程师) &发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。
战略合作框架协议（国企) 甲方： 乙方:浙江省围海建设集团股份有限公司 鉴于： 一、甲方为国有重要骨干中央企业,拥有等资质,具有独立的对外经济合作经营资格，其资质水平达到了国家建筑施工行业的顶级水平。 二、乙方为水利行业的上市企业，具有较强的投资融资和工程建设能力。且拥有水利水电工程施工总承包一级,建筑工程施工总承包一级,市政公用工程施工总承包一级,港口与航道施工总承包二级，地基技术处理专业承包一级等营业资质,公司业务范围主要为海洋工程、水利工程、水土治理工程、环境修复、市政园林等.公司依靠自身技术优势,能为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务,其中获得国家专利及省部级工法三十余项,部分工程技术已达到国内领先、国际先进水平。 据此本着优势互补、互利共赢和自愿、平等、公平、诚信的原则,甲乙双方经充分友好协商，并依据《中华人民共和国合同法》等法律法规及其他政策规定达成合作协议如下: 第一章合作宗旨 １、本着优势互补，互信互利，共同发展,长期合作的原则,提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益; 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、促进市场开拓；
3、充分发挥双方资质及投融资能力优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓； ４、本协议为双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。 第二章合作方式 2。1甲乙双方在既定项目上,针对项目要求的资质开展优势互补合作，甲方同意优先与乙方合作。 2。2甲乙双方同意在既定项目的施工技术力量上开展合作,甲方同意在项目上优先与乙方合作. 2.3甲乙双方同意对于需要投融资的既定项目开展合作,甲方或乙方共同引入相关金融机构作为战略融资合作伙伴,共同负责项目的具体投资建设和实施。 2。４甲乙双方同意对于项目的合作包括且不限于PPP、EＰC等。 2．5针对工程施工类项目,双方合作的基本方式为：对于项目前期工作任务分配及相关费用,甲乙双方结合项目另行约定(针对项目一事一议,签订标前协议).若项目中标,考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性,甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式，由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的％左右。 2.６针对政府-企业合作(Ｐｕblｉｃ-Private-Ｐａrtnershｉｐ, PPP）项目，双方合作的基本原则为:甲乙双方依据项目需要成立联合体,共同推进项目落地，对于涉及项目投融资及投资公司股权事宜，原则上由甲乙双方共同解决,具体依据项目特性另行约定(针对项目一事一议,签订标前协议)。对于项目前期工作任务分配及相关费用，甲乙双方结合项目另行约定,若项目中标,考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性,甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式,由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的%左右。 第三章保密条款 ３.１未经书面允许，双方需对合作中涉及到的对方的技术机密和商业机密负有保
项目专用合同条款 说明： 1．招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同务款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则．。 2．项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。3．项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化： (1)“通用合同务款”中明确指出……专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合 同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)； (2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行 修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)； (3)其他需要补充、细化的内容。
项目专用合同条款数据表 说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人确认)与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
Chi na Buil ding Materi al Res ources Communicati on 1月25日，集团出席甘肃省与央企合作发展座谈会。甘肃省人民政府副省长石军、副秘书长建民，37家中央企业和甘肃省14个地州市主要负责人出席座谈会。中材股份副总裁余明清和祁连山董事长脱利成出席会议，脱利成作为中央在甘企业的代表作了重点发言。 脱利成在发言中说，祁连山近年来在中材集团和甘肃省委、省政府的正确领导和大力支持下，实现了新的跨越式发展。“十二五”期间，随着新一轮西部大开发战略的实施和国家经济建设重点向中西部倾斜，在 国家一系列重大政策的支持下，甘 肃省委、省政府依据甘肃经济社会 的阶段性特征，提出了“跨越式发 展”的总体目标，制定了“中心带 动、两翼齐飞、组团发展、整体推 进”的区域发展战略。未来一个时 期，甘肃省必将实现新的跨越式发 展。难得的发展机遇，甘肃省委、 省政府对央企在甘肃投资发展前所 未有的高度重视和大力支持，为央 企在甘肃实现大发展创造了条件、 搭建了平台、营造了环境。将会有 更多的央企、更大的投资项目落户 甘肃，实现自身更大的发展。 脱利成表示，祁连山将抢抓机 遇，进一步加快发展步伐，努力朝着 “十二五”末产能超过4500万吨的战 略目标迈进，践行中材集团水泥产业 的西部扩张战略，为地方经济和社会 发展做出新的更大的贡献。 座谈会期间，脱利成先后与天 水市、武威市、张掖市、酒泉市、 甘南州等市州领导进行座谈，对公 司今后的发展进行了交流。 摘自《中材集团网站》 中材集团出席甘肃省 近日，中国中材国际工程股份有限公司天津分公司与华润水泥控股有限公司在北京签署了山西长治日产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目工程总承包合同，合同金额暂定为5．8128亿元。这是中材国际天津分公司成立后承接的第一个工程大单，也是华润水泥第一个水泥工程总承包项目。 中国水泥协会副会长曾学敏、集团总经理刘志江、华润集团副总经理兼华润水泥控股有限公司董事长周俊卿出席签字仪式。中材国际总裁武守富，中材国际天津分公司董事长宋寿顺，常务副总经理童来苟，副总经理隋明洁、石稳龙；华润水泥执行董事兼总经理周龙山，华润水泥山西大区负责人邱苏浩，副总经理王丽玲参加签字仪式。童来苟和邱苏浩代表双方在协议上签字。 据悉，本次签约项目合同范围包括石灰石破碎至水泥成品出厂的一条完整的4500t/d熟料水泥生产线的设计、供货、施工及调试至达标达产。 曾学敏在仪式上致辞。她说，华 润水泥是我国水泥行业近几年成长起 来的耀眼的、闪亮的新星，中材国际 天津分公司是我国水泥技术装备、工 程总承包、余热发电技术的发源地， 为中国水泥工业发展做出了卓越的贡 献，双方合作必定相得益彰。 周龙山在讲话中说，长治生产线 项目是华润水泥山西发展战略的重要 一步，同时也是华润水泥第一次探索 水泥生产线工程总承包模式。他表示 对项目合作充满信心，相信天津分公 司一定会把长治项目打造成全国水泥 行业样板工程。武守富在讲话中表 示，中材国际天津分公司是由公司 内最优质的资源——天津水泥院和 中材建设的业务和相关资产、人员 合并而成。中材国际天津分公司的 成立，实现了中材国际内部优势资 源的强强联合和互补整合，进一步 提高了公司从事水泥工程承包业务 的功能和实力，这也标志着中材国 际为业主服务的能力将提升到一个 新的水平。华润水泥将第一个水泥 生产线工程总承包项目交给中材国 际最强的项目实施板块——中材国 际天津分公司，是对中材国际巨大的 支持和信任。中材国际一定把华润水 泥长治项目建成一个高质量、技术先 进、环保绿色的现代化工厂。 据了解，中材国际是目前全球最 大的水泥技术装备与工程全产业链服务 商，国际市场占有率连续三年稳居全球 第一，国内市场占有率达90％以上。在 外拓市场内抓整合的努力下，中材国际 的经营业绩不断攀升，并通过运用自主 研发的技术向更广泛的环保产业发展。 华润水泥采购总监王军祥、战略 发展总监余忠良、并购管理总监曾繁 荣、市场总监纪友红、运营总监张应 中、总经理助理吴昶，营运部技术总 监赵国东、项目总监韩俊飞，长治项 目总经理李作庆；中材国际天津分公 司技术研发中心常务副主任胡芝娟等 参加了签约仪式。 摘自《中材国际网站》中材国际 签华润水泥5.8亿总承包合同与 2China ui lding aterial esourcesCommuni cation 3B M R
第二节合同专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.2 发包人：重庆两山建设投资有限公司 1.1. 2.3 承包人： 1.1. 2.6 监理人： 1.1.3 工程和设备 1.1.3.2 永久工程：施工招标范围内所示工作内容。 1.1.3.3 临时工程：施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。 1.1.3.4 单位工程： 1.1.3.10 永久占地： 1.1.3.11 临时占地： 1.1.4 日期 1.1.4.5 缺陷责任期：24个月 1.4 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序：按通用条款执行。 1.5 合同生效的条件 合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量： 1.6.2 承包人提供的文件范围： 承包人提供文件的期限、数量： 监理人批复承包人提供文件的期限： 1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： 1.7 联络 1.7.2 联络送达的期限：
2. 发包人义务 2.3 提供施工场地 发包人提供施工场地和有关资料的时间： (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备，由承包人负责，费用包含在报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (2) 将施工所需的水、电、路、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责办理，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人现场踏勘确定道路走向和位置，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：施工场地内需要拆迁的管网（线）由承包人组织拆迁，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前完成。 (6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前发包人技术人员以书面形式通知承包人，由发包人组织相关单位进行现场交验，并作好交验记录。 (7) 图纸会审和设计交底时间：施工图提交后5天内。 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人配合承包人做好保护工作，保护费用由承包人承担，发包人指明的、资料中显示的以及相关单位指认走向的管网（线），在施工过程中发生损坏，由承包人负责，发包人不因此承担任何责任。 (9) 双方约定发包人应做的其他工作：及时协调处理好施工过程中应由发包人协调处理的关系。 （10）发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。 2.8 其他义务 发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：不采用。
第一部分协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１） 工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿ 资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程承包范围 承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、合同工期 开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同工期总日历天数＿＿＿天。 四、质量标准 工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、合同价款 金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币） ＄：＿＿＿＿＿＿元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．中标通知书
３．投标书及其附件 ４．本合同专用条款 ５．本合同通用条款 ６．标准、规范及有关技术文件 ７．图纸 ８．工程量清单 ９．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同双方约定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 ２．合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３．语言文字和适用法律、标准及规范 ３．１本合同除使用汉语外，还使用＿＿＿＿语言文字。 ３．２适用法律和法规