编号：

电力工程安装施工合同

甲方：

乙方：

电力工程合同书

根据《中华人民共和国合同法》及有关国家规定,和目前供电工程的进展情况，为明确双方在项目进展过程中的权力、义务和责任，经双方协商签订本合同。

甲方：

乙方：

第一条工程概况

一、建设单位：

二、工程名称：。

三、工程地点：。

四、工程规模：本10kV配电工程范围内全部工程，具体规模及内容详见工程设计施工图。

第二条工程承包范围及方式

一、承包范围：乙方负责本配电安装工程项目全部工作内容。具体包括：用电项目的报装、获得供电方案的审批；工程设计及审批；工程设备材料的采购；聘用工程监理；管线预埋预设、施工安装、系统调试、竣工验收、接火送电等本工程有关的全部内容。

二、承包方式：总承包。根据甲方提供的实际用电需求，乙方包报装、包供电方案及审批、包设计及审批、包设备材料采购、包施工安装、包竣工验收送电；包质量、包安全文明施工、包进度。

第三条工程工期

一、本工程工期：本工程预计工期个工作日。

二、开竣工日期：年月日至年月日（包括项目报装、方

案审批、图纸设计及审查等阶段）。

第四条质量标准

一、工程质量标准：达到国家现行电力工程施工质量验收规范合格标准。

二、本工程项目的材料、设备、施工必须达到国家现行工程建设标准、规范的要求，本工程所有管线预埋、设备安装预埋必须达到相关标准规定。

三、因承包人原因造成工程质量达不到约定验收标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加或工期延误由承包人负担。

第五条合同价款

一、本项目合同价款以设计施工图预算金额为基础，经双方协商确定。最终合同价款待工程设计施工图审核完毕后，双方根据工程设计施工图预算确定合同金额并另行签订补充协议。

二、如遇甲方提出设计变更或其他要求增减项目或由于甲方原因造成施工量变化，应按变更内容据实调整工程量，并以调整后的工程增减工程费用，另行签证结算。

三、执行定额：本安装工程执行《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》及其配套解释。

第六条双方的一般权利和义务

一、乙方按照有关标准、规范及政策性文件要求，负责实施施工现场生产、生活临时设施的修建以及竣工交付前的拆除和场地清理，负责施工现场安全维护、保卫、环卫等工作。

三、工程竣工后经有关方验收合格后，从送电之日起，承包人免费保修壹年，保修期满后的维护由双方另行协商。保修范围为承包方的所有施工内

容，保修时间从送电之日起算起。

第七条安全施工

一、安全施工与检查。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。乙方施工期间出现的安全事故，一概由乙方负责。

二、事故处理。

1．发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，甲方为抢救提供必要的条件，发生的费用由乙方承担。

2．甲方、乙方对事故责任有争议时，应按当地政府有关部门的认定处理。

第八条工程款的支付

一、工程款按照工程的施工进度分次支付。

二、第一次支付在乙方完成设计施工图预算并经双方确定合同价款后10日内支付30%的工程款；第二次支付在主要设备开始到场10日内支付至70%的工程款；第三次支付在竣工验收合格并送电前10日内累计支付至竣工结算定案金额（合同价款加签证费用）的95%；余款留作质量保证金，竣工验收合格之日壹年后10日内无息付清。付款日期以甲方转账日期为准。

第九条争议

一、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，按照下列顺序解决：请监理方调解；向市仲裁委员会提请仲裁；向工程所在地法院提起诉讼。

二、发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，确保工程如期完成：

1．由于单方违约导致合同确已无法履行，造成停止施工的违约方应赔偿由此发生的一切经济损失；

2.仲裁机构要求停止施工。

第十条不可抗力

一、不可抗力是指合同的任何一方所不能控制的、并非由于该方的错误或疏忽而造成的和不可预见的事件。这类事件使得该方不能履行其义务，或

者在此种情况下履行义务是不可能的。这类事件包括下述事件：战争、暴乱、火灾、洪水等人为不可抗力的因素。

二、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行或不能完全履行合同时，应在合理的期限内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。因不可抗力导致合同不能履行的，不能履行的一方在合理的履行通知义务后，可以解除合同；因不可抗力导致合同不能完全履行的，已履行的部分继续有效，未履行的部分可由双方协商解决，协商不成的，终止未履行的部分。

三、不可抗力影响期结束后，合同未终止时，受影响的一方应立即恢复履行其合同义务。

四、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应的一切经济责任。

第十一条其他

一、本合同书未尽事宜，由双方协商确定后另行签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。

二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

三、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后立即生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

委托代理人：委托代理人：

订立时间：年月日签订地点：河南郑州信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己