发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：楼梯栏杆工程。
工程地址：。
工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用。
二、工程承包范围
承包范围：楼梯栏杆制作安装工程。
三、合同工期
楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。
四、合同价款
五、工程款支付
付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。
六、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。
七、工程质量
1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。
2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。
4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。
5、栏杆安装应整齐平直。
6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。
7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。
八、质量保修
工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。
九、安全施工
根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。
十、双方一般权利和义务
1、双方现场代表
发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。承包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
2、发包人工作：
(a)对施工方案、施工计划审核确认。
(b)提供给承包人工程总进度计划及阶段进度计划表。
(c)检查承包人的施工质量，对承包人完成的工作量以于确认。
(d)督促和协调总包方与承包人的施工配合、对产品的保护。
3、承包人工作
(a)栏杆的安装时间必须配合总包方墙面和地坪的装饰进度，发现问题及时与总包方与发包人沟通。
(b)对发包人提供的施工图审核，发现设计图纸有问题的地方以书面的形式提交发包人，否则造成的损失由承包人承担。
(c)采取切实有效的措施，做好施工过程中及已竣工的产品的保护工作。
(d)遵守施工现场的各项规章制度，做到文明施工，自觉接受总包方的管理，落实安全生产责任制。遵守地方政府的有关规定，持证上岗，规范用工制度，合理合法使用劳动力。
(e) 施工水电费用由承包人自已承担，此费用包含在综合单价内。
4、工程监理
本工程发包人已委托市建设工程监理有限公司进行工程质量及进度
的监理工作。承包人应自觉配合总监理工程师及专业工程师的各项检查、监督，为监理工作开展提供方便，认真执行监理工程师的各项指令。
十一、违约、索赔和争议
1.发包人不履行合同义务，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。影响工期的，工期顺延。
2、承包人不履行合同义务，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人及总包方造成的经济损失。影响工期的，工期不顺延。因承包人施工不当造成总包方已完分部工程返工或发包人损失的，承包人承担赔偿责任。
3、因承包人施工质量达不到合同要求，按本合同工程结算总造价的1.5%扣罚；本工程工期如因承包人原因逾期竣工的，承包人承担每延期竣工一天，每天罚款300.00元计算。
4、如发生合同争议，各方应本着平等互利、友好协商的原则解决。协商不成，按《中
华人民共和国合同法》规定办理。
十二、合同文件组成
1、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）《建设工程施工合同》GF-1999-0201中通用条款
（3）标准、规范及有关技术文件
（4）施工图纸
（5）经发包人盖章签字认可的施工方案
（6）工程报价单或投标书
（7）合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、图纸
发包人提供图纸，图纸作为合同附件。
十三、其他
1.本合同未约定的条款，按照GF-1999-0201《建设工程施工合同》条款执行；
2. 承包人的本工程质量评定必须达到合格等级，如因工程质量问题影响总包方的工程总体质量评定，承包人应承担相应的赔偿责任。
3. 如承包人不能完全履行本合同或施工质量达不到发包人要求，发包人可提前终止合同。
十四、合同生效
1.合同订立时间：。
2.合同订立地点：。
3.合同正本肆份，双方各执贰份。
本合同双方盖章后生效，工程验收合格、工程款结清、保修责任履行完毕自动失效。发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：
核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份、行为能力及资信状况，以钱款两清的方式来交易，以避免风险。
2、合同对方为“其他组织”：
（1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况
是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
3、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方
（如验收单上）都要注意签字方的身份，是否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。
4、合同对方为法人：
（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确
认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。
（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
5、合同主体的考察方法
（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资格，不能签约的, 如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格（是否有授权）? 是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况下，公司还应承担补充责任。看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验，有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，
如果没对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。（2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履
约情况一般或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；客户的评价，调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东同时可以通过了解对方等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。
二、合同形式：
1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，
在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款。五、约定争议管辖权条款。六、明确合同签订地。
七、约定担保条款（视具体情况而定）。
签订合同有哪些注意事项
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人：
核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份、行为能力及资信状况，最好是以钱款两清的
方式来交易，以避免风险。
2、合同对方为法人：
（1）到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；特别注意营业执照上的公司名
称，上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致，还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
（2）一般而言，合同上会要求有企业法定代表人的签字，在此应确认在此处签字的人的身份，如果不是法定代表有
人，则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书，并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明
放在一起保管，以保证签订合同的有效性。
（3）应注意签约方的资信状况，以保证合同的有效履行。
（4）签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”：
1）对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；
由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
（2）法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
（1）在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方（如验收单上）都要注意签字方的身份，是
否具有合法的授权委托书，否则签字可能会变为个人的行为，最好在
涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以
确认。
5、合同主体的考察方法
（1）、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应注意企业下属部门，如企业各部、科、室等是不具备主体资
格，不能签约的, 如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效；而企业的分支机构，如分厂、分公
司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格（是否有
授权）? 是否有非法人营业执照?如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公司、分厂、办事
处的审查，除审查分支机构的履约能力外，还应审查公司的履约能力的情况，因为在分支机构无力承担责任的情况
下，公司还应承担补充责任。看注册资本，是否与拟签合同标的额相称，如差别较大，则可能风险也较大，应加以
注意；看企业经营范围，看拟签合同业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工
商部门年度检验，如果没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外，还应依据营业执照中记载的情况，
对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。
2）、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。
核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户，有很大的区别，如果是老客户，则可以考虑
与其签合同，但要核对其之前的履约的情况，如履约情况差，一般不能再与其签合同，既使签，
也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。如果交货期较长，则应要求对方先支付一定
的履行保证金，并要求在交货的同时付清全部货款；对核对履约记录情况后，如履约情况一般
或履行情况良好，则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对
方提供资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益情况，税务证明，银
行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料；同时可以通过了解对方客户的评价，调
取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况，同时还可以对公司的注册资本情况、
会计资料、股东等进行核实，最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。
对于新客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方提供资信证明材料，并实地进行
考查，在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同，如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风
险。
二、合同形式：
1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，
在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面
的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义
务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避
免；
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；
3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确：
1、当事人名称须真实、一致；
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；
3、注意验收方法、程序和时间；
4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；
5、履行期限须确定某一时间点或时间段；
6、尽量明确本司所在地为合同履行地；
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；
8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。
四、订约前的合同义务：
1、尽协助、通知义务；
2、订约时获取的对方商业秘密，不得泄露和使用。
3、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理，出具时应标明
合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。
发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要
以书面形式通知对方并进行证据保全。必要时要求警方介入，追究其刑事责任。
4、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在除斥期间内行使撤销权
（即一年）。
5、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。
6、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益，不得含有
造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。
五、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明
身份的材料；
2、盖公章时一定要清晰；
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面
合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，
保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
5、有行动必留痕
妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款
凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约
定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。6、慎用善用公章
建议您完善有关公章保管、使用的制度，杜绝盗盖偷盖等可能严重危及企业利益的行为。在签署多页合同时加盖骑
缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章，防止少数缺乏商业道德的客户采取换页、添加等方法改变合同内容侵害
您的权益。
7、慎用授权文书
企业业务人员对外签约时需要授权。建议您在有关介绍信、授权委托书、合同等文件上尽可能明确详细地列举授权
范围，以避免不必要的争议。业务完成后建议您尽快收回尚未使用的介绍信、授权委托书、合同等文件。
8、离职通知相关客户
企业业务人员离开您的企业后，建议您在与其办理交接手续的同时，向该业务人员负责联系的客户发送书面通知，
告知客户业务人员离职情况。
9、撤销问题合同注意时效
如果您认为客户在与您签署合同过程中存在欺诈、胁迫行为的，或者您事后发现签署合同时对合同内容有重大误解，或者您认为合同权利义务安排显失公平的，您可以请求法院撤销合同。但是务必自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权，否则您将失去请求法院撤销合同的权利。当然，您在撤销权行使期限内提出的请求是否能得到法院支持还将取决于您所举证据是否充分。
10、注意定金条款
您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定
金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦
己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。
编号：_____________ 楼梯扶手油漆涂刷工程协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，小镇楼梯扶手安装承包给乙方，为了确保工程质量、进度、生产安全，明确双方职责，双方达成如下协议： 一、施工地点： 二、工程质量：按现行规范要求，达到验收合格交付。 三、工期：______楼______月______日前完工（不论天气好坏），______楼______年______月______日完工。 四、承包形式：包清工、乙方自带机具、工具，照明灯、安全帽。 五、承包范围、工作内容： 1、______楼楼梯栏杆、屋面电梯机房爬梯。 2、两遍防锈漆、两遍面漆（黑色）。 3、现场材料二次搬运，栏杆灰尘、砂灰清理。 4、交付前的成品保护工作。 5、栏杆扶手交付验收前的一切工作。 六、承包单价 1、按实际楼梯栏杆长度元/米（成品）。 以上价格为合格产品价格。 七、付款方法
单幢楼号栏杆、爬梯全部完成，按以上价格70%支付。 余款在整个工程完工经验收合格后一次性支付。 八、甲方职责 1、根据乙方进场人员名单安排职工住宿及食堂搭伙。 2、根据甲方进度计划，及时提供施工材料。 3、在乙方自检的基础上对工程质量、文明施工、安全生产及时检查、监督，发现问题责令乙方限期整改。 4、时下达施工进度任务、技术交底、安全交底工作。 5、协助乙方职工办理相关证件，费用由乙方负责。 九、乙方职责 1、必须对进场工人进行安全交底、用电安全教育。 2、进场工人都必须当天交身份证，三天内交一寸照片、4张由项目部安全员登记备案，办理胸卡。 3、乙方承包者合理组织劳动力、技术工、按时完成项目部下达任务。 4、对违反质量、安全管理条例的，按照公司质量安全管理体制处罚执行。 5、对违章施工所造成的损失及费用，乙方全部自负。 6、由乙方自己造成的安全事故责任和所有费用由乙方自负，非乙方责任造成的安全事故，由责任方负责。 7、工期10天，推迟的罚款_____元/天。 十、奖罚办法 1、对栏杆制作、安装质量不符合要求的，责令其返工，并处罚_____元罚款。 2、工完场清，多余材料不及时清理归仓处罚_____元/次。 3、宿舍使用电炉、热得快、电热毯、睡觉不关灯的处罚_____元/次。 4、对用电接线不按规定乱接、乱挂处罚_____元/次。
楼梯栏杆安装施工方案 目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (9) 3.1 技术准备 (9) 3.2 材料和构件准备 (10) 3.3 施工人员准备 (10) 第四章施工工艺和技术措施 (11) 4.1 施工流程 (11) 4.2 埋件埋设 (11) 4.3 栏杆立柱、水平钢管安装 (12) 4.4 扶手找位与划线 (13) 4.5 扶手弯头配制 (13) 4.6 扶手连接预装 (14) 4.7 扶手固定 (14) 4.8 整修 (14) 4.9 表面刷漆 (14) 第五章质量保证 (15) 5.1 质量标准 (15) 5.2 应注意的质量问题 (16) 1
第六章成品保护 (17) 附件1：图集06J403-1第24页 (18) 附件2：图集06J403-1第75页 (20) 附件3：图集06J403-1第77页 (22) 附件4：图集06J403-1第78页 (24) 附件5：图集06J403-1第161页 (26) 2
第一章编制依据 1、***省建筑设计研究院有限责任公司提供的设计图纸、设计变更及相关洽商； 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）； 3、《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004） 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93） 5、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） 7、《工程建设标准强制性条文－房屋建筑部分》2002年版； 第二章工程概况 1.建设单位：******有限公司 2.设计单位：***省建筑设计研究院有限责任公司 3.工程名称：***1-2#、6-8#楼阳台栏杆、窗内护栏、楼梯扶手工程 4.建设地点：***市 5.工程概况： 5.1、1#楼： 单栋建筑面积：10830㎡；建筑占地面积：2393.20㎡；建筑总高度:85.90m。建筑层数:地上29层,地下1层。户数：116户。建筑物耐 3
栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量
1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。 目录 一、工程概况............................................................. 错误!未定义书签。 二、施工准备........................................................... 错误!未定义书签。 2.1技术准备 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2材料和构件准备 ............................................ 错误!未定义书签。 2.3施工人员准备 ................................................ 错误!未定义书签。 三、施工工艺............................................................. 错误!未定义书签。 3.1施工流程 ........................................................ 错误!未定义书签。 3.2施工方法及工序 ............................................ 错误!未定义书签。 四、质量标准........................................................... 错误!未定义书签。 4.1一般要求 ........................................................ 错误!未定义书签。 4.2强制性要求...................................................... 错误!未定义书签。 4.3应注意的质量问题 ........................................ 错误!未定义书签。 五、成品保护............................................................. 错误!未定义书签。 六、安全生产及消防措施 ........................................ 错误!未定义书签。 七、文明施工............................................................. 错误!未定义书签。 1如有帮助欢迎下载支持
编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手 第四条承包方式：包工包料。 第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。 第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问
栏杆工程施工合同 工程名称：___________________________________ 发包方（甲方）：XX省XX建设工程有限公司承包方（乙方）：________________________________________ 承包容：____________ 栏杆工程_______________ 合同类别：_____________ 包工包料 ______________ 签订地点：____________________________________ 合同编号： ___________________________________ 签订日期：_____ 年____ 月____ 日 第一部分协议专用条款
发包方（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包方（以下简称乙方）：________________________________________ 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程容：室外维护栏杆，包括但不限于室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：_____________ 第二条承包围及承包方式 1、承包围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认2016.01 版设计图纸、施工规及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及 各种工作联系函、甲方通知等围室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施 工等万式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：___________ 元（大写：人民币__________________ 圆整）。 2、结算单价（含税）： 2.1、室窗户栏杆（不含油漆）单价：________ 元/m ;栏杆油漆单价：________ 元/m。
阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：阳台栏杆、室内楼梯靠墙扶手工程，包括铁艺栏杆制作、安装、油漆涂刷（烤漆）验收至交付使用，以及合同约定的质量保修年限内的质量保修等。 4、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。 二、合同工期： 达到施工条件时，乙方保证每个单体工30日内完成。 三、合同价款： 本工程阳台栏杆综合单价为190.00 元/m；楼梯靠墙扶手综合单价为60.00元/m；空调栏杆综合单价为122.00元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机
具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。四、工程款的支付及竣工结算： 1、结算方式：结算时按甲方、监理审核的实际工程量×综合单价 2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经监理、甲方审核后付工程总造价的80%；工程竣工验收合格后，付工程总造价的15%，留5%的质量保修金；工程投入使用2年后无任何质量问题，返还5%的质量保修金；甲方每一次付款，乙方都需同时开具正式发票。 3、付款时间：每阶段工程量，经甲方、监理审核完毕后10个工作日内支付。 4、扶手各项技术指标必须达到乙方投标书报价所述，若乙方擅自改变，视为违约。 五、工程质量： 1、符合国家及福建省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程优良。2年内保证工程不变形、油漆不褪色，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。 2、质量应符合设计图纸和国家现行有关施工的质量检验评定标准，各道工序符合有关标准、规范，否则将无偿返工和支付违约金2000元。 3、材料进场后经甲方、监理共同对其材料质量进行验收后方可进行施工，施工质量不合格或不能一次通过验收，无偿返工或修复达到合同要求。 4、楼梯靠墙扶手采用?60*2.5，两端用不锈钢封盖；阳台栏杆高度为1100mm，采用锌钢，两端立柱采用40*40*1.4，扶手采用椭圆形管30*60*1.1，上下横档采用35*35*1.1锌钢，面漆为长江氯化橡胶黑磁漆，连接件全部采用铸铝连接件，与混凝土交接处全部采用冲压盖件；空调栏杆采用?10锻打方钢，上下采用∟40*3等边角钢，漆为黑色烤漆；具体材料规格型号见附图。
目录第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (6) 3.1 技术准备 (6) 3.2 材料和构件准备 (7) 3.3 施工人员准备 (7) 第四章施工工艺和技术措施 (7) 4.1 施工流程 (7) 4.2 埋件埋设 (8) 4.3 栏杆立柱、水平钢管安装 (8) 4.4 扶手找位与划线 (9) 4.5 扶手弯头配制 (9) 4.6 扶手连接预装 (9) 4.7 扶手固定 (9) 4.8 整修 (10) 4.9 表面刷漆 (10) 第五章质量保证 (10) 5.1 质量标准 (10) 5.2 应注意的质量问题 (11) 第六章成品保护 (11) 12 ···························页24第06J403-1：图集1附件． 附件2：图集06J403-1第75页 (13) 附件3：图集06J403-1第77页 (14) 附件4：图集06J403-1第78页 (15) 16 ···························页161第06J403-1：图集5附件． 第一章编制依据 1、安徽省建筑设计研究院有限责任公司提供的设计图纸、设计变更及相关洽商； 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）； 3、《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004） 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93） 5、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） 7、《工程建设标准强制性条文－房屋建筑部分》2002年版； 第二章工程概况 1.建设单位：安徽融辉置业有限公司 2.设计单位：安徽省建筑设计研究院有限责任公司 3.工程名称：金辉悦府1-2#、6-8#楼阳台栏杆、窗内护栏、楼梯扶手工程 4.建设地点：合肥市 5.工程概况：
建设工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容： 。 5 、承包方式：包工、包料。 二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。 三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。 四、结算方式 甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。
五、付款方式 现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。 六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。 七、施工保护 1、成品出厂保护措施： 成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施： 成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施： 成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施： 包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合： 我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。 八、纠纷处理 合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部
楼梯栏杆承包合同 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。 四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。
3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。 五、合同工期（按日历天数计算）： 计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。 六、工程质量： 楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。 七、安全生产：
不锈钢楼梯扶手施工方案
目录 一、编制依据 2 二、工程概况2 三、施工准备2 四、主要施工工艺 3 1、定位、放线 3 2、固定件安装 3 3、立杆安装 3 4、楼梯饰面完后栏杆下部法兰安装 3 5、扶手安装 3 6、抛光 3 五、质量标准 3 六、成品保护 4 七、安全、文明措施 4
楼梯不锈钢栏杆施工方案 一、编制依据 1. 本工程施工组织设计 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2016） 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2016） 4. 楼梯栏杆图集-05ZJ401 二、工程概况 1.工程名称：北京市国家动漫产业网基地项目 2.本工程位于北京市通州双桥 3.建筑结构安全等级为二级，建筑耐火等级为二级，防水等级为二级，抗震设防烈度为六度，结构设计使用年限50年，地基基础设计等级为丙级，抗震设防类别为乙类，结构抗震等级为三级。 4.本工程选用不锈钢栏杆施工。 三、施工准备 1.技术准备 （1）图纸会审。由技术负责人组织，会审前参加人员熟悉图纸及相关图集，准备意见，并进行必要的核对。会审后，场施工技术负责人向现场各专业工种进行图纸交底。 （2）技术交底。由项目技术人员对施工工人进行技术交底。交底内容要充实，具有针对性和指导性，全体参加施工的人员都要参加交底并签字。 2.材料准备 （1）不锈钢管：选用Φ25、Φ32、Φ38、Φ50不锈钢管，其它按设计要求选用，必须有质量证明书。 （2）不锈钢焊条或焊丝：其型号按设计要求选用，必须有质量证明书。 3.机具准备 电焊机、焊机、焊丝、抛光机、抛光蜡、电锤、切割机、云石机、手提电钻、锤子、螺丝刀、方尺等。 4、作业条件准备 （1）对现场原预埋件进行清理，没有预埋件的部位，根据实际需要增加预埋铁。 （2）现场供电应符合焊接用电要求。 四、主要施工工艺 定位、放线→固定件安装→立杆安装→楼梯饰面完后栏杆下部法兰安装→扶手安装→抛光 1.定位、放线
编号：楼梯扶手施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议：第一条工程概况 1、工程名称：___________________ 批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：$ 63*0.9白不锈钢管，$ 50.8*0.9白不锈钢管，$ 31.8*0.5 白不锈钢管，，$ 19.1*0.5 白不锈钢管 4、工程单价：每米____ 元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管 理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自______ 年 _____ 月_日开工，于_______ 年_____ 月____ 日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明 进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部 费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或 半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用 第2页共3页
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管 4、工程单价：每米____元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用
料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。 第四条关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款_____元。 第五条关于工程质量 工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。 第六条关于工程款结算的约定 1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。 2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，甲方有权解除合同，且不予结算。 此合同从签订日期开始生效。 第七条关于纠纷的约定 本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日
楼梯栏杆扶手安装施工工艺 1 施工流程 （1）不靠墙栏杆扶手 埋件埋设→栏杆立柱安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 （2）靠墙栏杆扶手 埋件埋设→水平钢管安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。 2 埋件埋设 （1）不靠墙楼梯栏杆下部连接须在每个踏步上埋设埋件，由于现场楼梯已施工完成，并未埋设埋件。故须在每个踏步上按照图集06J403-1类型要求进行埋件定位，预埋件详图见下图。其中膨胀螺栓采用4A6，锚入混凝土深度35mm。 （2）靠墙扶手埋件间距按照设计要求不大于1200mm进行定位，由于结构、砌筑墙已经施工完成，并未埋设埋件。当预埋件位置在混凝土结构上时，采用膨胀螺栓锚入结构中，预埋件具体要求如（1）所述；当预埋件位置在砌筑墙上时，须从砌筑墙掏出砌块，安装好埋件，埋件按设计指定图集选用，再用C25混凝土进行浇筑，并振捣密实。 3、锚板采用6mm厚钢板，如上图进行开孔加工。 3 栏杆立柱、水平钢管安装 1、栏杆立柱安装 （1）栏杆立柱选用按图纸及图集选用； （2）埋件埋设完成后，在各个埋件上对栏杆立柱进行划线定位，立柱中心距楼梯边缘不小于50mm； (3)立柱高度按照工程设计、图集要求先加工好，立柱与锚板焊接时须保证立柱的垂直度； （4）立柱中心间距为G/2，起步立柱中心距栏杆扶手起步边缘为120mm，终点立柱中心距墙为G/2，G为踏步宽度； （5）待踏步装修层完成，须在立柱与踏步接触部位安装法兰盘，并用粘结
剂粘结牢固。 2、靠墙扶手水平钢管安装 （1）靠墙扶手水平钢管采用应符合图纸及图集要求； （2）埋件埋设完成后，在各个埋件上对扶手水平钢管进行划线定位，同一梯段的水平钢管连线坡度与楼梯坡度相同； （3）水平钢管伸出长度须满足扶手安装要求。 （4）在墙面装修层完成后，须在钢管与墙面接触部位安装法兰盘，并用粘结剂粘结牢固。 4 扶手找位与划线 1、安装扶手的固定件：位置、标高、坡度找位校正后，弹出扶手纵向中心线。 2、设计扶手构造，根据折弯位置、角度，划出折弯或割角线。 3、在楼梯栏杆顶面，划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。 5 扶手弯头配制 1、按栏杆顶面的斜度，配好起步弯头，一般木扶手，可用扶手料割配弯头，采用割角对缝粘接，在断块割配区段内最少要考虑三个螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时，除粘结外，还应在下面作暗榫或用铁件铆固。 2、整体弯头制作：先做足尺大样的样板，并与现场划线核对后，在弯头料上按样板划线，制成雏型毛料（毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm）。按划线位置预装，与纵向直线扶手端头粘结，制作的弯头下面刻槽，与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。 6 扶手连接预装 预制木扶手须经预装，预装木扶手由下往上进行，先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头，再配上下折弯之间的直线扶手料，进行分段预装粘结，粘结时操作环境温度不得低于5℃。 7 扶手固定
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价
元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲
编号：______________ 门窗及栏杆制作安装合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______月______ 日 发包方：___________________________ （以下简称“甲方”）
承包方：___________________________ （以下简称“乙方”） 乙方承诺具有承包及完成本承包合同的资质与能力，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程实际情况，就____________ 工程项目有关事项，双方协商一致制定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________ ； 1.2工程地点： ____________________________ ； 1.3工程范围： ___________________________ 。 第二条：计量规则 2.1飘窗栏杆、阳台栏板、空调百叶窗以现场实际制作安装尺寸计量。 2.2 PVC-U塑料飘窗按窗台板外围展开尺寸及建施图纸设计窗的高度计量；其他塑料外窗按建施图纸中外窗洞设计尺寸计量。 第三条承包内容 3.1 承包内容：___________________ 。 3.2承包方式：包工包料、包安全文明施工、垂直运输费、安装水电费、临时设施费等费用；确保安装工程工期、质量，质量保修期一年。 第四条承包单价 4.1本工程各类塑钢外窗、飘窗栏杆阳台栏板、空调百叶窗等安装工程固定综合单价确定如下： 4.2上述承包综合固定单价中已包括施工设备、劳务、材料、配件、安装调试费、运输费、采购保管费、售 后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定等为完成本工程承包内容而须支付的费用。 第五条工期要求5.1接到甲方书面开工通知后一个半月内进场施工，保证不影响其他专业施工队伍施工。5.2因乙方原因导致工期延误时，乙方应预期告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付违 约金，违约金为每延误一天，按2000元/天（累加）计算，直到工期竣工验收合格。