配合施工协议书
甲方：云南跃渊工程有限责任公司
乙方：云南振通科技有限公司
根据《城市工程管线综合规范》和易门县建设局的有关要求，为做好道路工程管线综合施工任务，减少对城区道路的重复挖掘，由于乙方（云南振通科技有限公司）需要在甲方（云南跃渊工程有限责任公司）开挖城区排污管道沟槽内埋设通信管道，经甲乙双方协商，同意乙方在甲方埋设完排污管道后埋设通信管道，特签订本协议：第一条：甲方责任：
1、提供易门县城区污水管网施工平面图及变更设计图；
2、提前2天通知乙方计划开挖的街道名称；
3、通知现场施工负责人配合乙方施工；
4、提供乙方现场堆放材料及施工作业场地；
5、保护乙方施工成品及半成品；
6、负责土方回填、路基路面恢复、工地环境保护。
第二条：乙方责任：
1、提前通知甲方埋设通信管道的施工计划；
2、对现场施工人员做相关的安全教育，遵守甲方安全纪律；
3、听从甲方管理人员现场施工要求；
4、保护甲方施工成品及半成品。
5、负责文明施工。
第三条：配合施工费
乙方支付甲方通信管道施工配合费每公里管沟1万元，延误甲方工期补偿金按乙方通信管道施工总造价的1%计算。费用支付方式：乙方在甲方开挖沟槽内埋设完通信管道1公里及做好沿线管道井后，支付相关计算费用。
第四条：违约责任：
如乙方拒绝支付以上协议费用，甲方有权终止该配合施工协议。如甲方拒绝履行协议责任，乙方有权拒绝支付配合施工费。
第五条：协议生效
本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。
甲方单位名称：（盖章）乙方单位名称：（盖章）
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日
工程施工项目合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 丁方: 戊方: 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。 1.2经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1甲方投资万元，占 %； 1.3.2乙方投资万元，占 %； 1.3.3丙方投资万元，占 %； 1.3.4丁方投资万元，占 %；
1.3.5戊方投资万元，占 %； 1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由XXXXXXX负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责； 2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行；其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2管理人员的选用、待遇 2.2.1该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。
工程施工项目合作协议书 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 丙方：身份证号码：(以下简称丙方） 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包罗平新324线高速公路相关建设工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：罗平新324线高速公路相关建设，中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下： 甲方股份比例占40%； 乙方股份比例占30%； 丙方股份比例占30%； 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
建设工程联合施工协议书 甲方： 乙方： 甲方成功承接工程，针对本工程项目的实际情况，甲、乙双方联合经营该项目的施工任务，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经过双方友好协商达成如下协议，以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则，对工程合作经营，双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务，充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称： 2、工程地点: 3、施工内容： 4、合同造价： 5、承包方式： 6、施工工期： 7、质量标准： 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续，完成施工任务，办理工程结算和回收工程款。
2、乙方参与该项目全过程的经营活动，并向甲方交纳合同价款%的应急储备金，在本协议签订后日内付清，整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供，若乙方无法提供，则由甲方自行解决，产生的费用由乙方负担，在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用：项目部派驻管理人员（项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员）工资标准按 照万元/月包干，工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干，该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时，甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后，将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付，确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部，该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，其成员在工程管理中紧密合作。 2、项目经理部机构的设置按照十一冶建设集团有限责任公司《施工项目管理手册》的要求配置。 3、包括乙方派出人员在内的项目经理部全体成员必须遵守甲方的各种规章制度，项目经理部所有施工人员和管理人员必须佩戴统一制作的有标识的上岗证，办公场所和现场布置使用甲方规定的统一标识。
协议书 甲方(即总包单位): 乙方（即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议： 第一条配合费标准: １、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: １、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位
无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责． ４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： １、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.
工程施工合作协议书模板 Template of project construction cooperation agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程施工合作协议书模板 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： xxx有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任
1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。
编号：_____________工程施工项目合作协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为 ________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %;
1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责; 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇
项目施工配合协议书 甲方：********建设投资集团有限公司 乙方： 1、为项目的建设单位，为该项目建设工程的发包方。项目名称： 项目地点： 2、甲方与建设单位于 2015 年 07 月 08 日签订《建设工程施工合同》（编号： HM-GC-2015-3），该合同约定甲方的承包范围 为。 3、乙方与建设单位于年月日签订《建设工程施工合同》（编号：）， 该合同约定由乙方的承包范围为。 4、甲、乙双方法律关系：甲方、乙方均为项目建设单位直接发包的工程 承包方，双方法律地位平等，相互独立，相互平行。 5、甲方率先进入该项目场地进行施工，并出资铺设水、电线路，提供其他施工必需设 备，完成施工前期的准备工作，使该项目现场具备进场施工条件，为后进场的乙方提供方便和服务。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿和诚实信用原则，甲、乙双方就该项目建设工程施工配合事宜，协商一致，订立本协议。 一、相关费用 1.1配合费：本协议配合费是指施工现场所产生的甲、乙双方之间的配合费用，即甲方 先进入施工现场为后进场的乙方提供水、电线路以及其他设备设施的使用，并向乙方收取一定的费用。（注：该配合费不包括乙方在施工中实际使用水电的费用） 1.2乙方应于本协议签订后3日内向甲方一次性支付上述配合费元整。 1.3水电费用：乙方应向甲方支付实际水电使用费，电费按每度元结算，水费按每 吨元结算；相关水电计量表由乙方安装，水电费用每月结算一次。 二、安全施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定，严格
按照安全标准组织施工。 安全生产标准：省级文明工地 在工程施工过程中，因甲方原因引发的安全生产事故，由甲方承担全部的安全责任； 因乙方原因引发的安全生产事故，由乙方承担全部的安全责任。甲方、乙方相互之间对安全事故不承担连带责任。 三、文明施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定，加强科学管理，坚持文明施工。 文明工地标准：省级文明工地 若因甲、乙双方中任何一方原因导致该项目文明工地评审不达标的，该方应向对方支付违约金元。 在施工期间，任何一方因噪音、污水排放、创卫、治安、计划生育等工作违反相关主管部门要求的，由该方承担全部责任。 四、纠纷处理 对各自施工过程中产生的工伤、工资、材料款等纠纷，甲方、乙方应各自及时、妥善处理，不得影响对方正常施工，否则，应赔偿对方的因此而造成的经济损失。 对上述纠纷，甲方、乙方各负其责，相互之间不承担连带责任。 五、其他约定 在履行本协议过程中发生争议的，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，向本协议签订地人民法院起诉。 本协议自甲、乙双方签字盖章后立即生效，并由该项目建设单位盖章确认。 本协议一式五份，甲方、乙方各执二份，建设单位备案一份。 甲方：*****建设投资集团有限公司 授权代表人： 乙方： 授权代表人：
外墙保温及涂料配合费协议书 甲方： 乙方： 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议： 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式： 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的 2%计取； 2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳； 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方； 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3% 代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求： 1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金； 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金； 4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自
合作施工合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________
签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方：住址： 法定代表人： 联系电话： 传真： 乙方： 住址： 法定代表人： 联系电话： 传真： 甲乙双方共同参与投标的________________________ （以下简称主合同），在双方共同努力下，业 主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任 1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
4、负责自本协议签字之日起7 日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费 _____________________________ 元。 5、负责自本协议签字之日起7 日内，向甲方交纳：本协议履约保证金____________________ 元。 6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。 8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。 9、每月25 日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3 日内 传至甲方。 10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。 11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供 必要的工作和生活条件。 第四条印章管理 项目经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、 文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。 第五条费用、结算与支付 1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。 2、甲方收取管理费为主合同总价的______________ %（含变更、索赔费用）。施工过程收取以乙方 当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月30 日前将本月管理费汇至甲方指定账户。 3、甲方收到银行保函抵押金后7 日内支付乙方。 4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后7 日内支付 乙方。
编号:____________ 工程施工项目合作协议书 甲方: 乙方: 签订日期: 年月日
甲方: 身份证号码:(以下简称甲方) 乙方: 身份证号码:(以下简称乙方) 甲、乙双方为共同承包建设程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万元人民币。 1.2经过双方方测算本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本 工程项目计划投资万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1.3.1甲方投资万元，占 %; 1.3.2乙方投资万元，占 %; 1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金应经双方同意后方可付款。 1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管;
2.1.3该项目的会计日常工作由负责管理,出纳日常工作由方负责管理。 2.3材料采购及其他 2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 3.1利润、风险分配 3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照投资比例分享承担。 3.1.2甲方分享承担 %; 乙方分享承担 %; 3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 第四章其他 4.1资金和管理 4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。 4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。 4.2出纳与财务管理 4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 4.3合同争议与免责 4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒如地震、台风、战争、属于免责范围。 4.4本协议生效、终止及其他 4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金同时内部费用核算确 认无争议及投资利益分享后终止。 4.4.3本协议一式二份,合作各方各执一-份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。 4.4.4本协议于年月日,由合作双方在中国市签字。
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议： 第一条总包单位得工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 （包括但不仅限于以下所列项目）: 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架， 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由 各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙； E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
协议书 甲方（即总包单位）： 乙方（即分包单位）： 经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议： 第一条配合费标准： 1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。 第二条总包单位义务： 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责； 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施： 1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程 的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作 业面。 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： 1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排； 2、遵守总包单位规章制度； 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法：
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
施工配合协议书 甲方：黔西南州宏源物业有限公司（以下简称甲方） 乙方：黔西南州新空间装饰有限责任公司（以下简称乙方） 甲方将对乙方在兴义供电局 改造工程进行监督并协助乙方与兴义供电局相关部门的协调工作，根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的基础上，特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 （一）、甲方： 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要 求，不得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导，有权 在乙方施工过程中，随时进入现场进行安全检查，并责令对安全问题进行整改。同时，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作，忽视施工质量，甲 方有权立即停止其工作，并根据情节轻重给以处罚。
5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技 术交底，并做好记录及相关资料，办理开工许可证并协调好相关部门作好开工前准备。 7、对乙方在施工地以外所产生的环境污染进行清理，如有 设施设备造成损坏，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 （二）、乙方 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、在进行安装、调试、高空等工作时，必须认真执行国家 有关的安全生产法律法规和行业技术规范。 3、除不可抵抗的自然因素外，由于乙方的责任造成的一切 安全事故和损失，全部由乙方负责。 4、应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理 人员，并对施工进行全过程的安全监督监察，负责安全生产问题的落实、监督、整改。 5、必须接受甲方对施工作业地点的安全检查，对于甲方在 安全管理、工程质量等方面提出的问题，必须落实责任人、整改时间和整改措施，认真进行整改，整改后满足
合作协议书 甲方： 乙方： 按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款： 第一条总则 1、本协议为双方长期性合作协议。 2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。 3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目合作的形式及收费标准 1、工程项目由甲方负责洽谈承接，工程合同由乙方谈判签订并作为电力工程各项工作的全权负责人。若业主条件不适合乙方承接工程，双方另行协商。 2、乙方负责向甲方交纳管理费，管理费按工程结算值7 %计算，由乙方向甲方支付。 3、工程开工后，管理费按照业主支付给乙方工程款的比例支付给甲方。 第三条甲方工作范围 1、甲方负责市场开发，承接工程，并承担承接工程所发生的前期费用。 2、甲方协助乙方工程款的回笼。 第四条乙方工作范围 1、乙方提供公司现有的资源（资质证书施工机械人力资源资金）使用。 2、乙方对所承担的工程按标准和规范进行设计并组织施工，承担施工中的所有成本开支。 3、乙方对所承担的工程进行材料、设备及工器具的购置。 4、乙方对所承担的工程需办理一切用电手续，办理检验测试及竣工验收手续。 5、乙方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济，并要承担工程所在地 政府及业主规定的各项规费。 6、乙方对所承担的工程需要进行内部与外部各方面的协调关系并承担费用。 7、乙方对所承担工程在保修期内需进行维修、保养及更换易损件的服务。
第五条违约责任 任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。 本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人（代理人）：法定代表人（代理人）：年月日年月日
编号：________ 工程项目合作协议合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共24 页
工程项目合作协议合同范本 工程项目合作协议合同范本1 甲方：_____（以下简称甲方） 乙方：_____ （以下简称乙方） 甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。 第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任 1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成 第 2 页共 24 页
的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。 5、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：本协议履约保证金元。 6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。 8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。 9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。 第 3 页共 24 页
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工配合协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：黔西南州宏源物业有限公司（以下简称甲方） 乙方：黔西南州新空间装饰有限责任公司（以下简称乙方） 甲方将对乙方在义义供电局__________________________ 改造工程进行监督并协助乙方与义义供电局相关部门的协 调工作，根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的 基础上，特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 （一）、甲方： 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主管部门 的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求，不 得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导，有权在乙方 施工过程中，随时进入现场进行安全检查，并责令对安全问题进行整改。同时，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作，忽视施工质虽，甲方有权 立即停止其工作，并根据情节轻重给以处罚。 5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，
广州大学城建设项目广州大学生活区房建项目 总承包管理配合协议书 合同编号：为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《广州大学城房建工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包有限公司（以下简称总包单位）与专业分包单位广州日立电梯有限公司（以下简称分包单位）签订如下协议： 一、专业分包工程施工内容 专业分包施工工程内容电梯安装，具体施工内容以业主指定的工作内容为准。 二、总分包单位的权利义务 1、基本规定 1．1、总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对 分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无 条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。 1．2、总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。 1．3、双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。 2、总包单位一般义务 （1）井架、塔吊等垂直运输工具 总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单 位负责。但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，
总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 （2）施工脚手架、排栅 在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。 但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 （3）轴线与标高 总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。 3、施工场地管理 分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施，总包单位按《广州大学城建设项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。 4、施工临时道路管理 现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。 5、施工用水、用电管理 （1）总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。 （2）总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。 （3）总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。 （4）总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水