轻质隔墙工程施工合同

甲方：

乙方：东台市建达新型建材有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、工程承包范围、方式、主要材料、工程量

1、承包范围：

2、承包方式：

3、主材料：工业灰渣混凝土隔墙板

4、工程量：约平方米

三、合同工期及延误的处理办法

1、开工日期：

2、竣工日期：

3、工期延误：

乙方严格按本合同约定日期开工、组织施工和按期竣工；乙方没有甲方书面确认延期文件而造成的工期延误，应当承担工期延误责任，工期延误按500元／天处罚（因天气原因或甲方变更施工方案不能组织施工除外）；延误超过约定工期1／3后，甲方有权停工，乙方无条件退场。

甲方付款、施工条件的具备没有按本合同约定造成工期延误，按500元／天处罚，工期顺延；延误超过约定工期1／3后，乙方有权停工，并要求甲方按照乙方已完成工程量按合同约定条款结算工程款。

四、质量标准、验收与确认

按现行建筑工程规范及江苏省工程建设标准设计图集中苏J/T15—2005（四）的相关要求施工和验收。甲方按本约定进行的验收，乙方应主动申报甲方验收，并以甲方签字认可为准。乙方申报三日内甲方无组织验收、乙方施工完毕

甲方已组织进入下一道施工工序的都视为甲方自行验收认可。

五、合同价款、支付方法及结算

1、工程单价约定：工程单价为元／㎡；工程单价包括所有主辅材料、施工人员工资、机械、运输费用，甲方的施工管理费、现场配合费用不包括在内。

2、合同总价款为单价乘相应隔墙面积计算。

3、合同款支付：合同签订三日内，甲方支付约定工程总价款的30％；工程施工进度达到约定工程量的30％时，甲方支付工程总价款的30％；工程施工完毕，双方结算后，一周内甲方支付工程总价款的40％。

4、工程款办理：乙方按合同约定，开具已方所在地工业产品销售发票，甲方代表按照合同约定向乙方所提供的支付方式支付工程款。

5、工程结算：工程结束乙方提出申请结算一周内，甲方配合办理结算；结算中工程量按照实际施工量测量结算；墙体门窗洞、管道洞等闭合空洞纳入结算面积；结算书甲乙双方

签字盖章后生效。

六、合同组成文件

1、合同书

2、乙方提供的材料各种检测报告

3、现行材料国家标准

4、江苏省工程建设标准设计图集

七、甲乙双方的权利、义务和责任

（一）、甲方的权利、义务

1、甲方的权利：甲方有要巡查、监督、指正乙方的施工；有权随时纠正乙方不正确的施工方法和施工质量；有权要求乙方按正确的施工方法和质量施工；有权要求乙方提供材料进行检测；有权清退不合格的施工材料。

2、甲方的义务：按照合同确认的日期支付乙方工程款；为乙方提供完整的施工图纸和方案；需要调整变更的工作量须提前一周书面通知乙方；为乙方免费提供施工人员的住宿、施工水电；积极配合、协助乙方工程现场施工；因甲方原因或工程现场的其他作业单位的原因导致的乙方停工、变更、

材料损耗等由甲方承担损失。

（二）乙方的权利、义务

1、乙方权利：乙方有权按照合同约定的方法，自主组织施工；有权按照合同约定的方法及时与甲方就工程验收进行确认；有权要求甲方按照合同约定的支付时间支付工程款项；有权在甲方没有支付应支付的工程款项时，停止施工和不进施工材料；有权要求甲方在合同约定工程总量范围内对没有使用的进场材料进行运输、上下人力等费用的补偿；有权要求甲方提供合同约定的各项协助。

2、乙方义务：按照或提前完成施工任务，在进度明显落后的情况下，及时组织施工人员加班作业；积极配合甲方的检查、验收、工程量确认工作；服从甲方代表的现场指挥；确保工程质量合同约定要求；节约用水、用电；确保施工安全。

八、违约、争议：

1、违约：除按本合同约定承担相应责任外，违约方向守约方支付合同给定价款的20％的违约金。

2、争议：甲乙双方在履行合同过程中，若有争议应尽力协

商解决，协商不成时，可以单方面向各自所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、不可抗力：按《合同法》通用解释执行

2、合同生效：本合同经双方签字盖章即行生效

3、合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方: 乙方：

代表：代表：

二○一○年七月三十日