当前位置:文档之家› 临时建筑合同

临时建筑合同

篇一:临时建筑合同

建筑合同

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条款的规定,结合本工程具体情况,井双方协商达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:荡荡岭煤矿单宿楼临时彩钢板房

2、工程地点:荡荡岭煤矿

3、承包方式:大包

4、材料明细:见附页

5、工期:2012年2月17日----- 2012年2月20日(如遇雨雪天气工期顺延)

6、合同总招价:

7、付款方式:材料进场,付款为元。施工完毕经验收合格,留取5%质保金,余款结清。

8、乙方工程质量保修1年,保修期间出现质量问题由乙方负责。由甲方人为造成的损失,乙方概不负责。

9、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规。

10、乙方在运输及施工过程中发生人员损伤等一切安全问题均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

二、违约责任:

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工及自然灾害工期延续,乙方不承担责任。(工程进展过程中如甲方的款项不能按合同到位,乙方将停工,由此造成的一切后果由甲方负责)

2、因一方原因合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由负责方赔偿由此造成的经济损失。

3、如甲方变更施工工艺或增加工程量,所发生的费用由甲方承担。

4、本协议有任何争议和纠纷,由灵石县法院负责裁定。

甲方: 乙方:

2012年2月18日篇二:搭建临时建筑物协议书

搭建临时简易房协议书

甲方:松滋市住建局经济开发区分局(以下简称甲方)

乙方:重庆市华森建筑(集团)有限公司(以下简称乙方)

根据乙方的要求和申请,为方便乙方在园区施工期间施工人员临时居住及施工车辆停放、维修,经甲方研究同意:在疏港大道和通港大道延伸段交汇处空地搭建临时简易房。为明确责任,甲乙双方达成如下协议:

1、甲方允许乙方在该地段占用平方米,搭建临时简易房,其中房屋占地平方米,硬化场地占地平方米。

2、场地占用时间为天,即年月日至年月日

3、乙方在修建临时简易房的同时,必须将配套垃圾池,简易厕所等环卫设施修建好,并教育在此居住的施工人员爱护环境、讲究卫生。并保证市政设施的完好。

4、施工期结束或占用时间到期,乙方必须自行将临时简易房拆除,不得转租或卖予其他施工单位或个人。若不自行拆除,住建分局将强制拆除。

5、若遇上级主管部门规划征用该场地需拆除临时简易房时,必须无条件服从和退出。

6、乙方交纳五千元保证金,临时简易房拆除并清理完场地后退还。

7、本协议书一式两份。

甲方:

乙方:

二○一三年一月二十五日篇三:临时性建筑协议书

临时性建筑协议书

村民委员会(以下简称甲方)

立协议双方:

木场河组居民(以下简称乙方)

乙方在木场河街道东首有两间楼房,因无房做厨房,今与甲方协商,借用甲方服务站前右边空地(乙方房后)搭建临时建筑,达成协议如下:

一、甲方同意将乙方房后空地借给乙方作临时性建厨房用,其后檐与杨姓房后檐一线齐,东首与自家东首山墙一齐,屋顶不许浇灌水泥房面。只能用临时性物品遮顶。

二、甲方需要用此处空地时,乙方必须及时无条件拆除,返还该处空地给甲方。否则,甲方有权强行将其搭建的房子拆除。

三、如拓宽公路拆迁,其搭建房屋面积不属于乙方拆除面积。

以上协议由甲、乙双方协商同意后而定,双方必须共同遵守。恐口无凭,立此协议为证。此协议一式两份,每份一页。甲、乙双方各执一份。协议双方签字后生效。

甲方:村委会法人代表:立协议双方

乙方:木场河组居民:

2015年3月12日

相关主题