中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区
景观大道项目部
市政管线劳务分包
合同文本
合同名称：市政管线劳务分包合同
合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01
发包方：中建七局总承包公司
承包方：周口市恒基工程劳务有限公司
签订时间：20 年月日
给水工程劳务分包合同
甲方：中建七局总承包公司
乙方：周口市恒基工程劳务有限公司
为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程
1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村
1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。
乙方应该进行但不限于下列工作：
各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等
1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。
第二条合同文件
组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：
2.1本合同；
2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议；
2.3工程量清单；
2.4现行技术规范；
2.5图纸；
2.6甲方制订的有关本工程的管理制度；
2.7施工承包招投标文件；
第三条工程工期
3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。
3.2开交工日期及各阶段控制工期如下：
开工日期：2010年月日
完工日期：2010年月日
3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。
3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。
3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。
第四条合同价格
4.1工程价款：
4.1.1价款说明：
4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。
4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。
4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。
4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。
4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。
4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、
电费用：
施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。
4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳
第五条计量和支付
5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。
5.3预付款：无。
5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产副经理完成对已完成工程量的签认，由项目商务部门核实，项目经理签发；当验收不能达到本合同约定质量标准时，乙方应及时按规范有关要求进行返工处理，因此增加的费用由乙方承担；
5.5每月25日按甲方规定格式提交一式 2 份的月计量报表，包括依据和统计量规则的工程量计算单及计算所需的一切证明资料。该报表应包括下列项目：
（1）本月（指上月25日至本月24日止）经甲方项目经理签发的计量计算单；
（2）本月完成过的计日工价款（计日工签单）；（如有）
（3）本月完成合同外工程价款；
（4）按合同规定本月应结算的其他项目；
所需报表都需由项目部有关人员签字核实并经项目经理签发的计量计算单才能计算。
在工程进展过程中因工程实际需要发生合同外施工项目或需要乙方提供零星用工（机械）等，乙方应服从甲方的安排给予施工或提供，甲方的经办人员应在该合同外项目施工完毕或零星用工使用完毕后3天内填写零星工程（用工）签证单，经甲方的商务经理签字核实，项目经理签发后给乙方留存；乙方有义务提醒甲方经办人员及时填写签证单，甲方的项目经理在该合同外项目施工完毕或零星用工使用完毕后7天内没有接收到零星工程（用工）签证单时，视为乙方已经放弃该权利并不允许再次申报。
5.6甲方在收到乙方月计量报表后的14天组织相关部门进行会签予以审核签认，并在收到业主相应
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号：HGXPHD2014- 分包人（全称）：华贯建设有限公司 承包人（全称）： 分包工程名称：四川巴中核心区西片河道治理工程 施工地址：四川巴中兴文毛古河 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平■等自 愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1. 1 工程名称：四川巴中核心区河道治理工程 1. 2分包工作内容： 范围包括：_____________________________________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共■名。 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 工种：,人数:;工种：,人数：;工种：,人数：; 第三条合同工期 开工日期年日，完工日期_____________________ 年日，工期为。 第四条合同价款 4. 1 合同价款为：下部基础： __________ 元/m3 （人民币），大写：_________ 元/m3。 上部墙身： _______ 元/m3（人民币），大写：_________ 元/m3。 钢筋制安： _______ 元/t （人民币），大写：元/t。 4. 2工作内容包括：班组所届段落的模板安拆；碌浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢 管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、活洗、运送到指定的地方堆放好）；碌的振捣成型抹平、扫毛；碌养护（不少丁7天的不问断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础碌未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞活理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；碌运输车进入现场后的指挥协调；碌的浇注、震捣不少丁两遍、扫毛、养护、碌浇筑前 的看护、场地的活理；拆模后的垃圾活理；如遇特殊情况、因碌原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；碌浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
合同编号：YT-FS-5416-29 顶管施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。
工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。
[标签:标题] 篇一：瓦工工劳务分包合同 瓦工劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：瓦工班组（班组负责人）（以下简称乙方）班组负责人身份证号：电话： 为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。 一工程概况 1、名称： 2、地点： 3、结构类型： 4、工程质量目标： 5、工程安全标化目标： 二、劳务分包范围： 甲方提供乙方的施工蓝图、《图纸会审纪要》及《施工技术核定单》等所涉及内容中所有基础、主体、二次结构、砌筑工程、楼地面工程、抹灰（粉刷）工程、砼浇注等所有泥水（瓦工）施工工作内容及甲方安排的零星计时工附加工作等。其中承包范围明细如下： 1、主楼：砼工程、砌砖工程。具体工作内容包括：地基基槽清理、排水沟、排水工作、室内±30cm范围内的土方回填夯实及平整、楼地面垫层；管道砖墩砌筑、基础主体中的所有砖砌（砌块）以及其他小型砌体；砼柱、梁、板、剪力墙以及其它各种小型砼构件的浇筑与养护（包括扶手、栏板、装饰砼及砖砌立板、女儿墙、檐沟、屋面上人口、压顶、腰线、窗台、窗套、雨蓬、搁板、空调板放线孔、泵管洞口、管道井洞口砼等所有图纸及投标文件所含的内容）；内外墙穿墙螺杆堵洞、外架连墙件堵实、楼层卫生清理、主体结构验收前外架的卫生清理、施工现场卫生及文明施工、预制构件的制作与安装；固定泵、管拆装；开搅拌机筛砂拌灰；配合弹线、找平；主体结构验收前的修补及清理工作；与泥工相关材料的卸运；泥工方面的一切内外清理；施工场地100m以内自身场地材料搬运；施工现场道路施工、临时设施等工作； 2、地下室：基础土方人工铲平、所有瓦工施工的内容（基坑清理、排水沟、排水工作、挤塑板垫层铺设、砖胎膜砌筑粉刷、现浇砼浇筑、预制砼浇筑安装、砼养护、砖砌体、内外墙粉刷（砼梁柱墙板、线条、预制构件、构造、门洞等）、地库地面施工、坡道施工、屋面找平、找坡、刚性屋面砼浇筑、固定泵、管拆装；开搅拌机筛砂拌灰；配合弹线、找平；主体结构验收前的修补及清理工作；与泥工相关材料的卸运；泥工方面的一切内外清理；施工场地100m以内自身场地材料搬运堆放整齐；施工现场道路施工、临时设施等工作）； 3、甲方提供建筑材料、水电、宿舍、塔吊、人货电梯、搅拌机、施工场地；其余均由乙方提供； 三、承包工程质量等级 1、本工程质量要求为优质结构 如因乙方班组原因。
水利机械设备安装劳务分包 协 议 书 甲方： 乙方：
水利机械设备安装劳务分包协议书 合同编号: 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就…..有关事宜协商一致，达成如下协议。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工内容： 二、承包方式及单价 甲方对乙方实行综合单价承包，单价见下表：
2.1以上表中单价中包括了为完成工作内容而发生的人工费、材料及消耗性材料费、生活施工的临时设施费、管理费、人员进出场费等与之相关的一切工作所发生的费用，同时也包括了现场内所有材料、设备、工器具的再次倒运费用等乙方应承担的各种费用；且以上单价均含税。 2.2以上表中单价工作内容包含水利设备的接收、存放、保护、运输、倒运、安装以及小型材料的采购，和为完成水利设备安装需要的焊接等需要的工序以及为完成水利设备安装所做的一切工作，还包含施工用水、用电、吊装等为完成设备安装的一切工作内容。
2.3表中单价甲方已充分考虑了并且乙方已充分注意到工程施工过程中存在征地、移民搬迁障碍及雨雪天等气候障碍等风险，若由此造成乙方窝工，乙方不得向甲方提出任何索赔或补偿。 2.4分包单价在见上表，除本合同另有规定外，单价均不得调整，部分变更涉及的单价，待监理、业主批复后再行确定。 2.5本协议估价约20万元。 三、工程量计量及支付： 3.1施工过程中严格按照甲方提供的水利设备安装图纸进行施工，以主合同文件和设计图纸工程量计量，设备安装工程量计量方法以主合同解释为准。 3.2中间计量只作为支付当月工程进度款的依据，不作为最终计量的终值。最终计量的工程量是在设计总量的范围内，甲方现场施工管理人员、测量人员签字的、甲方经营合同部审核的工程量。 3.3因乙方原因超出设计图纸和规范规定允许范围的工程量和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。 3.4甲方每月月底对乙方进行一次结算，甲方收到发包人的当月进度支付款到帐后七天内办理支付手续，乙方所完成的工程量如果监理和发包人没有签认或结算没有到帐，甲方将顺延支付时间，直至监理和发包人签认支付证书或结算到帐为止。如果发包人支付不足，甲方按发包人实际支付比例调整进行支付。 3.5乙方需要采购的小型设备规格应严格按设计图纸及合同文件执行，同时甲方要求乙方提供变更项目需要采购的材料及设备的正规发票，变更项目的工程量及单价按监理、业主批复的工程量及单价执行。 四、进度和质量要求 4.1乙方要严格按照图纸施工，按照主合同、施工技术规范中的相关标准控制工程质量，确保质量达到工程所需标准，否则，甲方有权对乙方处以其结算款总额百分之十的罚款。 4.2发包人、监理、甲方以及质检单位如发现不符合设计及规范要求的不合格现象，应立即返工，由于乙方原因造成的质量事故，一切责任及费用由乙方全部承担（详细指
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
专业分包协议书 工程名称: 合同编号: 国家工商行政管理局
委托方（甲方）： 合同编号： 受委托方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。 第一条服务范围： XXXX顶管工程 第二条服务内容： 1、管道顶进D=XXXmm L=XXXm，顶管坑开挖，基坑支护；管道封堵、检查 井砌筑1座，顶坑回填，井筒砌筑、地基加固，管口处理；土方倒运至围墙内指定地点. 第三条执行技术标准： 执行国家及北京市相关规范，满足施工现场条件要求。 第四条工程费用： 1、分包合同价款及承包方式：固定总价合同，分包价款元包死，大 写元整。 2、分包价款中包含分包方现场施工所发生的人工费、机械费、材料费、 工程水电费全部费用。 3、分包价款中包含地线管线调查、加固所发生的全部费用。 第五条甲方的义务 1、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。 2、自接到乙方编制的“顶管施工方案”之日起日内完成审定工作，并提出书面审定意见。 3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。 4、为乙方提供电源，以保证乙方的工作顺利进行，乙方使用的电费结算时扣除。
第六条乙方的义务 1、自收到甲方的有关材料之日起日内组织队伍进场作业。 2、乙方应当根据经甲方批准的“青年政治学院附属中学方案”要求确保工程如期完成，本工程工期为XXXX年XX月XX日具备竣工验收条件，每延误工期一天，扣除5%，总价不超过5% 3、乙方施工完成的顶管项目必须符合方案及设计要求，满足下道工序的正常进行，如因乙方施工质量问题造成的工程停工、怠工现象，乙方负责承担全部责任和经济损失。 4、乙方进场材料必须符合现行国家规范和设计要求，原材试验费用包含在乙方的承包价款中。 第七条乙方施工工程未达到规范要求的，由乙方负责全部责任及经济损失。 第九条分包工程费支付日期和方式： 1、本工程无预付款。 2、进度款支付： 工程完工后，甲方一次性付清乙方分包工程款。 第十条甲方违约责任 1甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，向乙方支付停窝工费。 第十二条乙方违约责任 1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同总价款的30%，但因甲方违反合同致使乙方解除合同，乙方不承担赔偿责任。 2、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
工程劳务协议书 工程名称： 甲方: 乙方: 签订日期：年月日 签订地点： 第一部分协议条款 甲方（全称）：___________________________________________ 乙方（全称）：_____________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 —、工程概况：
1.1工程名称： 1.2工程地点： 二、工程承包范围和内容 施工范围为浞钢中水管道工程（新四街至宝通街段）的顶管工程，施工内容包括基坑开挖、顶进后座及坑内平台安拆、机械及附属设施安拆、顶管接口外套环、管道安装、顶进、照明、取土、通风、闭水试验等顶管施工所包含的所有内容。 三、承包方式 包工、包料、包安全、包措施等为完成顶管施工发生的一切费用。 四、合同工期 4.1开工日期：2017年 _____ 月_____ 日（以实际进场时间为准）。 4.2竣工日期：开工后天内，如由于甲方原因变动，甲乙双方另行协商。 4.3以竣工日期为限，每延误1天完工，罚5000元；从延误第11天起每延误1天完工，罚4万元。如由于甲方征地拆迁问题引起延误，工期相应顺延。 五、质量标准 5.1本工程应达到的质量标准：合格。 5.2乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。如果乙方在《建设工程质量管理条例》规定的保修期内未按甲方要求对该工程进行保修，甲方可以自行保修，所发生的费用从质保金中扣除，费用超过质保金部分由乙方承担。 六、合同价款 合同采用固定综合单价，①1000 m级钢筋混凝土管顶管综合单价均为2400_元/延米。以上双方约定的单价为固定综合单价，结算时不予调整。计价和结算工程量以甲乙双方共同测定的实际完成合格工程量为准。 综合单价已包括乙方为实施和完成所承担范围内顶管工程所需的劳务、材料（不含甲方供应管材）、机械等直接费、措施费、规费、安全文明施工费、管理费、施工队伍调遣费、合同实施期间的物价上涨等所有风险，单价在施工期间直至合同期满不作任何调整。 乙方在签约前应认真踏勘施工现场，调查市场，熟悉施工环境和合同内容及
泥水工劳务分包合同 发包人：_____________________（以下简称甲方） 承包人：_____________________（以下简称乙方） 为确保甲方承建的_ 工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程项目 —、工程名称：_____________________ 二、工程地点：_____________________ 三、工程编号：_____________________ 四、工程范围和内容： 五、工程造价：1．本劳务分包工程采取固定工序单价形式，工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 单价： 2、分包工程合同总价人民币_______元， 大写：。 第二条工程期限 一、开竣工日期：劳务分包工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作，甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇人力不可抗拒的情况，被迫停工可顺延
工期。 第三条履约保证金 1．合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 2．若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3．乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从履约保证金中扣除，剩余的履约保证金在工程结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。 1、该分项工程全部主要材料、设备均由甲方采购。 2．乙方需要自行准备施工所需机具、安全防护用品。 二、由甲方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限必须符合设计及工程进度要求。 三、乙方设专人向甲方办理申请用料、领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。 第五条工程质量要求 工程施工过程中涉及到专业和施工要求，质量、安全、实验方法、分析方法、测定方法、操作方法、工艺规程、验收标准、竣工验收等按现行国家有关标准规定，工程质量必须达到国家现行工程施工质量验收规范及技术标准要求合格以上，如经相关部门检查不合格而必须反工。 第六条工程款结算 一、分包工程造价的结算方式。 1．按固定工序单价包干结算，工程量以实际收方为准，单价乘以工程量得总价，各项工作总价相加得结算总价，其他费用不再计取。 二、工程款拨付 1.工程进度款采取阶段性支付，分项工程完成分包工程进度的
人工顶管劳务施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，双方本着平等互利、协商一致的原则，经过充分协商达成如下合同： 一、工程概况 工程名称：陇海南路改建 工程地点：商丘市梁园区 工程内容：污水顶管施工 合同价款：本工程单价为：元/米，工程量以施工长度为准。 二、承包方式 本工程的承包方式为：包工不包料。 三、价款支付与结算 本工程自开工之日起，乙方设备、人员进场至到顶管结束后，通过闭水试验，验收合格后，一次性支付给乙方工程款的95%，剩余5%工程交工验收后一次性支付。 四、双方责任 1、甲方权利与义务 A、开工前甲方向乙方提供施工图纸。 B、甲方只提供管材和施工用电（一级配电箱）。 C、甲方负责协商各方关系（包括与地方政府、村民委员会的协调沟通，相关行政审批手续），并承担相关费用。 D、按合同要求办理结算，支付工程款。
2、乙方责任 A、乙方负责一级配电线以外所有施工用电材料，并承担电费。挖掘机、装载机、小型机具等设备其发生的所有费用由甲方承担。 B、乙方应按照甲方图纸要求施工，如有变动应与甲方协商解决。 C、乙方在施工期间应按相应要求做到安全文明、环保施工。 D、在施工过程中，随时与甲方沟通，保证施工顺利进行。 E、乙方负责施工现场的安全维护、文明施工。 F、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，严格执行甲方制定的安全文明施工相关条例。保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中造成事故的责任和因此发生的费用。 G、在施工过程中，无论地下出现障碍物及地下水等任何状况，乙方无条件将顶管贯通，甲方不增加任何费用。 H、乙方提供人工顶管资质、特种作业人员操作证及施工方案。 J、乙方负责顶管过程中一切安全事故责任，造成的损失均由乙方承担。 六、附则 1、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。 2、本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地的地方法院起诉。 3、本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日年月日
合同编号：YT-FS-6139-37 工程劳务分包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程劳务分包合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》、 《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》 (GF-19999-0201)，及国家建筑安装工程有关建筑市场 劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特 制定本合同。 一、工程名称： 1、工程地点：重庆市沙坪区赢丹金星小区安居工 程(两栋小区安居高层) 2、工程概况：约平方米(以实际建筑面积为准)。 3、年日进场(以甲方通知开工日期为准)。 4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。 二、承包内容：
1、主体泥作工程：砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面(包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑)。屋面及散水等所有土建泥作项目(含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品)。 2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。 3、室内抹灰：墙面抹灰(含钢材网安装拉毛等)，门窗安装后的塞口抹灰等。 4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房(公用走道、楼梯间等)施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰(不包括外墙涂料、装饰、保温层)，两栋补贴两个磨儿机。 5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。 三、工程承包标准： 该工程中所有承包范围实行包干制：元/㎡(以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
顶管施工分包协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建设工程施工合同》及其它有关法律、法规和规定，遵循自愿、公平和诚实原则，双方就本合同工程合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概括 1、工程名称：滨河新区二期热水管网工程 2、工程地点：滨河新区二期区域 3、工程内容：顶管设备安撤、相关辅材及设备运输、顶管顶进、管缝抹带（含材料费）、场地排水及相关顶管施工准备工作等。不包括顶管（三级钢筋砼顶管）作井、检查井的制作、壁后注浆、回填夯实及场地原地貌的恢复等。 二、工程承包范围及方式 1、承包范围： (1)顶管施工劳务，管径：D1500mm 约20米，最终按实际收方为准。 2、承包方式：本合同为劳务单价包干。（按实际收方量计） 顶管：D800mm:1200元/m（土方掘进）。 三、工期要求 1、开工时间：2013年11月23 日
2、竣工时间：2013年12月30 日 合同总工期为7 天。合同签订后进场起算（甲方通知为准）。因甲方原因则工期顺延。 四、质量要求：达到国家现行规范、标准及施工图要求。 五、合同价款暂定：金额（大写）：叁万元，（小写）30000.00 元人民币。以本合同约定的结算办法结算工程款，按实收方，金额以结算为准。 六、工程量的确认、费用的结算和支付 1、工程量的确认：经甲乙双方在工程完工现场签收。 2、费用的结算和支付：本工程不支付预付款。顶管完成经热力公司及其它有关部门验收合格后付款70%，待供热管道施工通过顶管段后15日内办理结算，并提供顶管顶进施工记录资料及顶管施工方案，7个工作日内付清余款，本协议是劳务工程乙方不提供任何票据。 七、安全生产文明施工 1、甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产文明施工的法律、法规及各部门的相关规定。 2、乙方人员服从甲方管理，并严格遵守甲方相关规章制度。 3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，乙方应作好自检工作，并做好记录存查。乙方在施工中发现安全隐患应及时向主管人员报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业。 4、杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率应控制在3‰以内。乙方必须自行承担一切安全事故的所有责任及相关费用损失，所有违章
泥水分项工程承包合同 发包人(下称甲方)： 身份证号码: 承包人(下称乙方)： 身份证号码: 根据平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就泥水工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式、范围及要求： 1、承包方式：包工、包辅材、包一切泥水机械[搅拌机、斗车等]、包工期、包质量、包安全、包劳保雨具、包运输工具、包文明施工。 2、承包范围：必须完成定额包括的全部内容，才能按合同单价结算。包括但不限于以下内容： （1）完成设计院设计的X厂区二期施工图纸甲方指定内容的泥水分项工程；包括一切变更图纸内容所涉及的泥水工程等。 （2）工地围墙内的水平及垂直运输，工完场清等。 3、承包要求：
（1）砌体工程（砖胎模）：砂浆制作（包括泡石灰、添加外加剂）、运输；砌体材料的湿水、场内运输、堆码；砌体施工、安放与砌体工程有关的预制构件、预埋木砖、预留孔洞、施工洞口的填补；砌筑前测量放线工作（招标人只提供轴线）；施工完毕的工作场所工完场清。 （2）每层（每段）的工作完成后经现场施工员验收合格并签隐蔽工程验收单后，方可作为工程量结算凭证。无验收单，实际又施工的按80%结算。 （3）施工中途不能以任何理由提出增加费用，如在施工期间认为工价太低而影响工程进度和质量，将视为自动退场，所做工程量结算付80%工程款，所扣20%工程款作为后续班组施工补贴。 三、质量要求 1、乙方保证本专业工种的各施工质量一次性验收达到合格标准，达到规范规定的指标。 2、施工前要熟悉施工图纸及有关资料，了解各分项工程的设计及施工规范 要求，对工人进行技术交底，把关键的技术要点及技术措施全面灌输给施工工人。 3、质量须先自检互检，符合标准后通知施工员、质安员检查，合格后方可 进行下一工序施工。 4、服从上级质检人员的检查，对整改意见及时整改。项目部对分项工程或分时间段进行质量检查，若达不到规范要求应立即整改；若整改二次后还达不到质量要求，则表示乙方自动放弃后续工作，对已完成工程量按80%结帐。 四、工期 1、年月日～年月日前完成全部指定工作。（具体按照甲方进度计划实施）
XXX市南溪区新出险小型病险水库 除险加固项目四标段劳务分包合同 发包人（全称）： XXXXXXX建设工程有限责任公司 承包人（全称）： 分包工程名称： XXXXXXXX小型病险水库除险加固项目四标段 施工地址： XXXXXXXX村 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1．1 工程名称：XXXXXXXX小型病险水库除险加固项目四标段 1．2 工程概况：蒙子冲水库，龙透水库除险加固工程，详见施工图纸。 1．3 分包工作内容：钢筋工程，模板工程，人工自拌砼浇筑工程，干砌条石，干砌块石，房建工程，防汛指挥公路排水沟，抹灰工程，六棱块铺贴，碎石垫层，清基找平等设计变更的所有工程。 范围包括：蒙子冲，龙透施工图及清单包含的所有劳务工程 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共___103__名。 工种：石匠，人数： 25 ；工种：普工，人数： 28人；工种：钢筋工，人数： 10人； 工种：木工，人数： 18人；工种：泥工，人数： 20 ；工种：水电工，人数： 2人； 第三条合同工期 开工日期_ 2015_ 年__12__月__10_日，完工日期待定，工期为__100__天。 第四条合同价款 4．1 该合同价款为单价合同，具体单项综合单价如下：
4．2（1）砼浇捣工程（自拌）：综合单价：100元/m3包干（含施工图上所有的砼，管理库房除外）.。 （2）碎石垫层综合单价：10元/㎡包干（包清土平场、夯实）。 （3）管理库房综合单价：350元/㎡劳务包干（按建筑面积计算含基础工程，主体工程，装修工程，水电安装，屋顶工程以及安全文明施工）。 （4）钢筋工程综合单价：900元/吨（含钢筋制作及安装，管理库房所用钢筋除外）。 （5）六棱块安装综合单价：25元/㎡（包含预制块到坝干后的转运及安装）。 （6）模板工程综合单价：50元/㎡（含所有周材由乙方提供，管理库房模板除外）。 （7）抹灰工程综合单价：10元/㎡（主要是溢洪道环氧砂浆抹灰，不含管理库房）。 （8）干砌块石综合单价：70元/m3 （9）干砌条石包边综合单价：100元/m3 （10）浆砌石埂综合单价：100元/m3 （11）计时工用工：普工：120元/工日，技工：180元/工日， 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1发包人应于每月_25___日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3进度款的支付： 5．3．1 工程进度款按月支付劳务费，在每月25号提交进度款支付申请，管理人员核实后五日内划拨进度款，进度款付款额度为当月完成工程量的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后一个月内付清。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理：