新村沿街地块商住楼施工承包工期延期补充协议
发包方：房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：建筑工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、项目概况：
本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1F）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积（计容积率部分）44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米（其中人防面积1525.00平方米）
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间：年月日。
协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑！】 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：
第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工
合同编号： 监理工期调整补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
监理工期调整补充协议范本 关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函 XX资源研究所： 根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。 请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。附件：监理延期服务费计费说明 北京XX工程管理咨询有限公司 XX项目监理部 二00九年十二月十二日 抄报：北京XX工程管理咨询有限公司 附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的
原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月; 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： (1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值) (2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前" XX工程委托监理合同"中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢! 北京XX工程管理咨询有限公司 XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书
工期补充协议书百度样本 工期补充协议书百度本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工期补充协议甲方::乙方:甲、乙双方于44月月414日签订了《x xxxxxxx项目建筑工程劳务分包合同》((以下简称“主合同”))。 为了满足甲方工期要求，双方就工期相关事宜达成以下一致意见，特签订补充协议条款如下:: 一、xxxA、B B座主体、，C C座主体、。 具体结构施工日期如下，砌体及其它工程由乙方按砼结构施工工期安排。 x xxxx工程进度计划表序号浇筑位置浇筑时间备注11A A座八层35--747轴88月月66日22B B座九层88月月88日33A A座九层11—434轴88月月99日44A A座九层35--747轴88月月010日55B B 座十层88月月313日66A A座十层11—434轴88月月414日77A A 座十层35--747轴88月月515日88B B座十一层88月月818日99A A座十一层11—434轴88月月919日10A A座十一层35--747轴88月月020日11B B座十二层88月月323日12A A座十二层11—434轴88月月424日13A A座十二层35--747轴88月月525日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
14B B座十三层88月月828日15A A座十三层11—434轴88月月929日16A A座十三层35--747轴88月月030日17B B座十四层99月月22日18A A座十四层11—434轴99月月33日19A A座十四层35--747轴99月月44日20B B座十五层99月月77日21A A座十五层11—434轴99月月88日22A A座十五层35--747轴99月月99日23B B座十六层99月月212日24A A座十六层11—434轴99月月313日25A A座十六层35--747轴99月月414日26B B座十七层99月月717日27A A座十七层11—434轴99月月818日28A A座十七层35--747轴99月月919日29B B座十八层99月月222日30A A座十八层11—434轴99月月323日31A A座十八层35--747轴99月月424日32B B座十九层99月月727日33A A座十九层11—434轴99月月828日34A A座十九层35--747轴99月月929日35B B座二十层010月月22日36A A座二十层11—434轴010月月33日37A A座二十层35--747轴010月月44日38B B座二十一层010月月77日39A A座二十一层11—434轴010月月88日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 40A A座二十一层35--747轴010月月99日41B B座二十二层010月月212日42A A座二十二层11—434轴010月月313日43A A座二十二层35--747轴010月月414日44B B座二十三层010月月717日45A A座二十三层11—434轴010月月818日46A A座二十二层 35--747轴010月月919日47B B座二十四层010月月222日48A A
工期补充协议书百度精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
工期补充协议甲方： 乙方： 甲、乙双方于2018年4月14日签订了《xxxxxxx项目建筑工程劳务分包合同》(以下简称“主合同”)。为了满足甲方工期要求，双方就工期相关事宜达成以下一致意见，特签订补充协议条款如下： 一、。具体结构施工日期如下，砌体及其他工程由乙方按砼结构施工工期安排。
二、乙方按本协议第一条约定日期竣工，工程款按照“主合同”约定支付。 三、乙方若不能按本协议第一条约定日期完工，视为乙方违约，则乙方应向甲方支付违约金，每超期一天按本工程建设总价的3‰扣除违约金，且从每期支付工程款中扣除。 四、甲乙双方责任： 甲方义务: 1、提供施工图纸。 2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检 查。 3、按照合同要求，及时办理工程款项支付和工程质量安全管 理工作。 4、甲方有权对乙方工程实施监督管理及要求对不符合规范要
求的施工进行整改。 5、甲方积极协助乙方处理施工中遇到的相关问题，有力推动工程施工。 6、如在施工中施工内容有变动，应提前3天向乙方提出，并给出图纸变更或书面说明。 乙方义务: 1、按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工 程内容。 2、乙方负责本工程所需的人力及技术保证。 3、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，按照甲方要求进行整改，并接受甲方的处罚。 4、接受甲方、建设单位、监理及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。 5、乙方应按照国家相关施工验收规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定，并保证对甲方提供的材料合理利用，凡因乙方违规施工造成的材料浪费，及超出规范损耗的材料由乙方负责赔偿甲方。 6、乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。 五、本协议自双方签字之日起生效。主合同、附件、签证及会议纪要与本协议工期约定不一致的，施工工期以本协议为
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-038358 2020建设工程施工补充协议Supplementary agreement on 2020 construction project
2020建设工程施工补充协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称甲方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准） 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起； 2、工程开工日期：2020年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延） 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。 4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）
合同延期补充协议范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档合同延期补充协议范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 合同延期补充协议范本x 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （x）借款总额为：拾万元整（￥x00000.00元）。 （2）原借款时间为一年（20xx年x月x日—20xx年x 月xx日）。 （x）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年x月x日—20xx年x月xx日）。 （x）利率按同期银行利息计算（从20xx年x月x日起计算）。 （x）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx年x月xx日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手
续。 （x）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。 （x）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方：乙方: 身份证号码：身份证号码：现住址：现住址： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： x、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议
工 程 施 工 协议 【本文可下载使用】 工程施工协议 甲方： 乙方： 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。 工程概况 工程名称：
工程地点： 工程内容： 工程承包范围 包范围：为准。 三、协议工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 协议工期总天数：天 四、乙方在施工期间，所发生的一切安全人身伤亡事故，乙方自愿负全部责任，与甲方无任何关系。 五、甲方义务: 提供施工范围和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。 负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。 及时办理竣工决算和竣工验收。 甲方有权对乙方工程实施监督。在工程实施中乙方需按照甲方要求施工。 六、乙方义务: 按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。
服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。 接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。 保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。 七、材料及设备供应： 工程所需材料由甲方提供。 乙方指定施工人员到材料库领取材料并登记。 乙方在施工过程中所需要的建材必须提前日向甲方提出申请，甲方则需及时提供所需要的建材不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必要的浪费则按照市价赔偿。 八、工程质量和竣工验收： 乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。 乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的检查，甲方代表在施工过程中发现质量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。 工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
工期补充协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方于2018年4月14日签订了《xxxxxxx项目建筑工程劳务分包合同》(以下简称“主合同”)。为了满足甲方工期要求，双方就工期相关事宜达成以下一致意见，特签订补充协议条款如下： 一、xxxA、B座主体、砌体工程完工为2018.12.20日，C座主体、砌体工程为2018.8.30日。具体结构施工日期如下，砌体及其他工程由乙方按砼结构施工工期安排。
二、乙方按本协议第一条约定日期竣工，工程款按照“主合同”约定支付。 三、乙方若不能按本协议第一条约定日期完工，视为乙方违约，则乙方应向甲方支付违约金，每超期一天按本工程建设总价的3‰扣除违约金，且从每期支付工程款中扣除。 四、甲乙双方责任： 甲方义务: 1、提供施工图纸。 2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。 3、按照合同要求，及时办理工程款项支付和工程质量安全管理工作。 4、甲方有权对乙方工程实施监督管理及要求对不符合规范要求的施工进行整改。 5、甲方积极协助乙方处理施工中遇到的相关问题，有力推动工程施工。 6、如在施工中施工内容有变动，应提前3天向乙方提出，并给出图纸变更或书面说明。 乙方义务: 1、按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。 2、乙方负责本工程所需的人力及技术保证。 3、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文
明施工，按照甲方要求进行整改，并接受甲方的处罚。 4、接受甲方、建设单位、监理及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。 5、乙方应按照国家相关施工验收规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定，并保证对甲方提供的材料合理利用，凡因乙方违规施工造成的材料浪费，及超出规范损耗的材料由乙方负责赔偿甲方。 6、乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。 五、本协议自双方签字之日起生效。主合同、附件、签证及会议纪要与本协议工期约定不一致的，施工工期以本协议为准。其他条款，按主合同执行。 六、本协议与主合同具有同等法律效力 七、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，共同信守执行。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(委托代理人) 法定代表人(委托代理人) 签订日期：年月日
工期补充协议 甲方：滁州鼎盛房地产有限公司 乙方：合肥市直机关电力安装工程有限公司 甲、乙双方于2015年5月19日签订了《鼎盛鑫城小区电力安装工程合同》(以下简称“主合同”)。为了满足甲方房屋销售合同交房日期要求，双方就工期相关事宜达成以下一致意见，特签订补充协议条款如下： 一、1#、2#地块的电力安装工程的竣工日期定为2016年0月00日。 二、乙方按本协议第一条约定日期竣工，工程款按照“主合同”约定支付。 三、乙方若不能按本协议第一条约定日期办理竣工验收，视为乙方违约，则乙方应向甲方支付违约金，每超期一天按工程总价的3‰扣除违约金，且从第一期支付工程款中扣除。 四、甲乙双方责任： 甲方义务: 1、提供经滁州市供电公司评审通过的施工图纸（但图纸的评审过程由乙方负责甲方 协助）。 2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。 3、按照合同要求，及时办理工程签证、工程款项支付和工程竣工审计工作。 4、甲方有权对乙方工程实施监督。 5、甲方积极协助乙方处理施工中遇到的相关问题，有力推动工程施工。 6、如在施工中施工内容有变动，应提前3天向乙方提出，并给出图纸变更或书面说明。 乙方义务: 1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完 成本协议的工程内容并负责移交滁州市供电局。 2、乙方负责修改图纸报供电公司评审通过。 3、服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，按照甲方要求进行整改。
4、接受甲方监理及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。 5、乙方应按照国家相关施工验收规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。并保证通过滁州市供电局的验收移交。 6、乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。 五、本协议自双方签字之日起生效。主合同、附件及会议纪要与本协议工期约定不一致的，施工工期以本协议为准。其他条款，按主合同执行。 六、本协议与主合同具有同等法律效力 七、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，共同信守执行。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(委托代理人) 法定代表人(委托代理人) 签订日期：年月日
（甲方）发包人： （乙方）监理人： 监理合同延期补充协议书 本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。 由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年 月日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月 日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条； 条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大 写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。
（2）支付方式： 待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的； 在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。 4、监理服务人员及变更： 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。 甲方：乙方人： （盖章）（盖章） 法定代表人：法定代表人： 或其授权的代理人：或其授权的代理人： 日期：年月日日期：年月日
合同延期补充协议范本4篇 合同延期补充协议范本1 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。 （2）原借款时间为一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。 （4）利率按同期银行利息计算（从20xx年6月1日起计算）。（5）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx 年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。 （6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。 （7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方：乙方: 身份证号码：身份证号码：现住址：现住址： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方：
乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期： 合同延期补充协议范本3 出借方（甲方） 地址： 借款方（乙方） 地址： 签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规、结合甲、乙双方于年月日签订的工程《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》）、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步落实单位工程施工质量、安全、工期、成本等各项经济技术指标责任，明确甲乙双方职责权利，经双方充分协商达成本协议，以资双方共同遵守执行。 1．文明工地：文明工地必须达标，且争取创建市级文明工地 2.凡是由甲方确定的材料、分项工程、另行分包工程，乙方都必须无条件的按甲方确定的付款条件自觉、主动的与材料商、供应商或专业的分包班组签订协议，并承担其总包责任。 3.凡是甲方进行材料和分项工程项目定价的，乙方必须提前个工作日向甲方提供需要材料的数量、规格、型号及进场时间，否则造成的延误时间及责任由乙方承担。 4.乙方采购材料设备：每批材料和设备进场施工前，乙方应向监理工程师及甲方工程师提交产品合格证书、质保书和质量检验部门的检验合格证明（复印件），经监理工程师、甲方工程师确认后方可使用。上述证明资料若与甲方按国家有关规定进行的抽检检验证明有矛盾，以甲方抽检检验证明为准。 5.本合同中未说明且信息价中没有的项目，按甲、乙双方签证计算。 6.工程进度款：分为地下室工程进度款和地下室以上工程进度款： 地下室进度款分为单体建筑范围地下室和单体外地下室，均按相应地下室完成至顶板砼工程后且
达到付款条件之日起个工作日内给予支付给乙方相应地下室经甲方审核后进度款的%。 地下室以上进度款每个月申报一次进度款。乙方于当月号前报甲方审计部审核，甲方于天内审核完毕，并于审核后天内支付给乙方该审核后的进度款的%。在乙方计算月进度款时，甲方代购材料乙方应在甲方提供代购材料给乙方当月按相应的材料款全部扣还甲方。 7.单体工程经相关部门验收合格并完成完整的内业资料编制套、竣工图编制（其中建筑竣工图套、结构竣工图套、水电竣工图套）及施工班组结算等工作后天内，付至工程总造价的%（属于甲方的资料应由甲方负责提供给乙方）。 8.乙方上报完整的单体工程结算材料给甲方，在一个月内甲方审核部门应给予审核完毕，甲方审核部门经审核确认后于确认当日送工程造价中介机构审核，工程造价中介机构审核应于 个月内审核完毕，若因乙方的原因造成确认或审核延误，审核时间相应顺延。甲方应在经甲、乙双方认可工程造价中介机构的审核结果后个月内，付至审核后工程总造价的%，余额%作为工程保修金按《建设工程施工合同》规定执行。 9.乙方应严格按照安全生产规章制度、操作规程、相关规定组织施工，并采取严格的安全防护措施，确保安全生产，文明施工。 本工程安全生产的经济责任和法律责任全部由乙方负责；若甲方因此承担连带责任，在甲方负责处理后，乙方自愿向甲方支付其由此产生的支出和损失。 10.若乙方未在合同约定的期限内支付给甲方履约保证金，本合同作废。 11.如因乙方工程质量问题而引起的成本增加等问题，乙方除了应无偿处理相应的质量问题至工程合格外，还应向甲方支付与增加成本相等的违约金，该违约金在甲方应付给乙方的工程进度款、工程决算款或合同履约保证金中扣除。
编号： xxxxx合同补充协议范本 甲方： 乙方： 签约日期： 年月日
工程合同补充协议 甲方：（发包人） 乙方：（承包人） 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合广东省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《》（合同编号，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程承包方式： 4.1、承包范围内工程实行全费用综合单价包干。在合同执行期间，全费用综合单价固定不变，不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整。 4.2、主要工作内容：根据施工图、甲方确认的图纸设计变更及图纸答疑等文件所涉及的全部工程内容，包括完成以下工作内容所需的成品、半成品、原材料的采购、制作和安装，并充分考虑到现场条件后所要求的全部内容。 5、工程范围： 二、工期 计划开工日期：年月日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）； 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：70天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。 乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。四、合同价款 暂估合同价款为万元（人民币大写：）。 暂估合同价款=综合单价×暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件） 五、付款方式 按原合同相关条款执行。 六、补充协议的最终结算 补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。 七、争议解决 1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。 2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。 3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。 八、其他 1、本协议一式捌份，包括正本肆份，副本肆份，正副本不一致时以正本为准。其中甲方保存肆份，乙方保存叁份，提交政府部门备案壹份，均具有同等效力。自甲方与乙方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人印章及盖合同印章后生效。 2、甲乙双方履行原合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。 3、本合同附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力。 4、本协议作为原合同的补充，本协议未尽事宜按原合同执行，本协议及原
《建设工程施工合同》补充协议 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议： 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。
合同编号： 工程延期补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
工程延期补充协议 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《XXX施工合同》的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 一、合同工期： 1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成，甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。 1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表及监理确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。 1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误; 1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑); 1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。 1.3、工期不顺延情况：
1.3.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等); 1.3.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延); 1.3.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
协议书 编号：LZ-20130905 甲方： 乙方： 乙方承包的**市**四期39＃、40#、41#、42#、43#楼及○A~○I轴楼间地下车库施工工程，竣工日期变更为2014年3月30日。 本协议自双方法定代表人签字和加盖公司公章之日起生效。 甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订日期：2013年9月5日
补充协议 甲方： 乙方： 为在**市相关政府部门办理乙方承包的**市**四期39＃、40#、41#、42#、43#楼及○A~○I轴楼间地下车库施工工程施工证延期手续，甲乙双方于2013年9月5日签订《协议书》(编号：LZ-20130905)将乙方承包的上述施工工程的竣工日期变更为2014年3月30日。 现甲乙双方协商一致，废止上述《协议书》(编号：LZ-20130905)。根据甲乙双方2011年9月26日签订的《**四期工程建筑工程施工合同》（编号：LZ－2011－003）约定，乙方承包的**市**四期39＃、40#、41#、42#、43#楼及○A~○I轴楼间地下车库施工工程竣工日期仍为2013年11月30日。对《**四期工程建筑工程施工合同》（编号：LZ－2011－003）内容双方不做任何变更，双方仍实际履行该《建筑工程施工合同》。更换后的施工证中登记的乙方承包的上述工程的竣工日期也不具有变更或证明双方已经变更竣工日期（即：2013年11月30日）的效力。 双方特别声明及承诺：2013年9月5日签订的《协议书》(编号：LZ-20130905)仅为办理施工证延期手续使用，并且甲乙双方已于2013年9月6日在本《补充协议》中对该《协议书》进行了废止，因此该《协议书》不对甲乙双方具有任何约束力和法律效力。 本《补充协议》的效力优先《协议书》(编号：LZ-20130905)，本《补充协议》与该《协议书》有相互冲突时，以本《补充协议》为准。 本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。 甲方（盖章）： 代表人（签字）： 乙方（盖章）： 代表人（签字）： 签订日期：2013年9月6日
工程监理延期补充协议 根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止，经双方协商，继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议。 委托人（甲方）：株洲大和房地产开发有限公司 监理人（乙方）：株洲诚信建设监理有限责任公司 工程名称：臻品?仙居岭项目 工程规模: 臻品?仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构，5、6、7栋剪力墙结构，总建筑面积为48811m2。 一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。 二. 本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。 三. 本协议有效日期为:2010年8月4日至本项目竣工验收, 费用按月包干结算的方式。 四. 监理费用:按月计算,包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。 委托人(甲方): 监理人(乙方): 法定代表人: 法定代表人: 2010年____月____日2010年_____月____日
附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日 月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月； 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： （1）施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1＋浮动幅度值） （2）施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“XX工程委托监理合同”中约定服务期限（2007年12月22日至2009年12月22日）将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢！ 北京XX工程管理咨询有限公司 下页为XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书 编号:XX[2007]002
关于施工合同补充热门协议书 发包方(以下称甲方)： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 承包方(以下称乙方)： 法定代表人： 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合________省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《________》(合同编号________，以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。 一、工程概况
1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程承包方式： 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期：________年____月____日。(以甲方下发的书面通知的时间为准); 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移
编号：HL202084511 工程补充协议书范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
工程补充协议书 工程补充协议书范本1 甲方(发包方)：***** 乙方(承包方)：***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议： 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区，名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从20xx 年月日开始至年月日止。 三、付款金额及付款方式 项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价 430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰