10／0.4KV变配电站1台箱变施工安装合同

甲方：内蒙古鸿凯房地产有限责任公司

乙方：内蒙古苏蒙科技电力设备有限公司

根据国家有关法律、法规、规定，双方就 10 ／0.4KV变配电站1台， 1600KV A 箱式变压器制造、施工、安装达成一致，订立以下协议：

一、工程概况

1、项目名称：星光佳苑住宅小区

2、项目地点：教育路南兴昌路西

3、施工范围：星光佳苑住宅小区高压配电施工与安装。

①箱变基础：给基础图纸

②箱变制造、安装、实验、调试；

③电缆沟挖填、电缆敷设；

④接火送电。

3、质量要求：.箱变设备符合国家有关规定，符合10kV及以下变电设计规范GB50053－94设计要求，箱变指标系数要明确，要求箱变制造、安装、调试等必须达到规范要求，通过甲方监理乌兰察布市兴和县电业等主管部门验收，必须保证接火送电达到规范要求。（箱变指标系数要明确，漆包线等重要高低压线路必须是铜线箱变材质规格尺寸）

4、工期：计划2014年8月7日开工，2014年8月27日完工。总工期20 天，签订合同5天内完成基础，设备进场安装完毕，15 天内接火送电。

二、双方责任

1、甲方责任：

（1）指定箱变安放位置并将附近地下管线情况通知给乙方；

（2）按协议约定支付工程款；

（3）施工过程中发现质量问题时，甲方有权要求乙方及时进行整改，并经甲方、监理重新检查认可。如乙方不予整改或整改不及时，甲方有权按照500元/次进行处罚，同时不免除由此造成工期拖延的乙方违约金。

（4）甲方配合乙方提供送电所需要的甲方资料。

2、乙方责任

（1）乙方必须加强自身的施工现场管理，指派为乙方驻工地代表，解决由乙方负责的各项事宜。执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设和电业主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。乙方必须采取必要的安全防护措施，避免火灾和人员伤害事故和财产损失。

（2）乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方代表及监理工程师的合理管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及安全防护设施，确保安全生产。对出现的安全伤亡事故责任由乙方自负。

（3）甲方、监理单位对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。甲方、监理单位不因为行使此监督权而对乙方发生的安全费用与事故承担任何责任。

（4）乙方必须严格按照箱变设计图纸进行制造、施工、安装，确保符合国家建设标准设计图集符合乌兰察布市兴和县电业主管部门验收要求，确保验收通过，在本合同约定期限内送电成功，可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级，高低压配电装置室和高压电容

器室的耐火等级不应低于二级。

三、合同价款及支付方式

1、合同总价为大写：伍拾玖万元整（人民币）：59万元（含税价）

2、本合同价格为完成本工程所需的成本、利润、机械进出场费等各项试验费、检测验收、配合费、管理费、缺陷修复、政策性文件规定、保险、保修、技术服务、咨询、税金、各项措施费用、规费及完成本工程所有责任、义务、风险、与各相关单位间配合服务费用。该费用为含税价格，在甲方支付费用95%时，乙方应依法提供等额发票。

3、支付方式：

星光佳苑住宅小区签订合同后2日内付20万元，箱变安装调试完毕并经验收合格后通电正常使用后10日内付至总价的36万元，剩余3万元在满两年质量保修期后一周内付清，保修期自接火送电正常之日起两年。

四、违约责任

1、甲方应按照合同付款方式付款，因甲方原因工程拖期，乙方不承担责任，同时工期顺延。

2、乙方必须严格按照设计要求和电业局有关规定施工，由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金按1000元/天计算。如乙方擅自更改设计或其他原因导致不能按时接火送电，甲方有权终止合同，同时扣留乙方进场设备，不再支付任何费用，同时追回已经拨付工程款，加罚与本合同价款数额相等的罚款补偿甲方的损失。

3、因乙方原因造成火灾或安全事故的，由乙方承担所有处罚、赔偿、责任、费用和风险（包括赔偿甲方供材），甲方不承担任何处罚、赔偿、责任和风险。

五、其他

1、谈判文件及乙方报价文件、谈判过程中的承诺或说明等一切谈判中的资料，作为本合同的附件。

2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向工程所在地人民法院提出诉讼。

4、本合同一式陆份，甲方四份，乙方两份，自各方盖章签字后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：

签约日期：年月日