当前位置:文档之家› 监理合同协议书

监理合同协议书

监理合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

(示范文本)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

委托人(全称):黄麓镇人民政府

监理人(全称):广东建设工程监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:巢湖市2016年县级土地整治项目—黄麓镇新增耕地及增减挂、工矿废弃地复垦项目监理

2、工程地点:巢湖市黄麓镇

3、工程规模:施工中标价45万元整

二、词语限定

本合同中相关词语的含义与通用条件中的定义下解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书;

2、投标文件;

3、专用条件;

4、通用条件;

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方共同签署的补充也是本合同的文件的组成部分。

四、签约酬金

签约酬金(大写):壹万肆仟捌佰伍拾元整(小写:450000×%=元)

(监理费计算依据为工程概算投资额及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价,对工程总投资500万元以下的项目,监理服务费=工程造价×%)。

五、期限

1、监理期限:

自年月日起至年月日止。

七、双方承诺

1、监理人向委托人承诺,按照本合同和投标文件约定派遣相应人员、房屋、资料、设备等,提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺,按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1、订立时间:年月日。

2、订立地点:

3、本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执三份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人:(签字)的代理人:(签字)

开户银行:开户银行:

账号:账号:

电话:电话:

传真:传真:

电子邮箱:电子邮箱:

第二部分通用条件

1. 定义与解释

定义

除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

解释

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:

(1)协议书;

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

(3)专用条件及附录A、附录B;

(4)通用条件;

(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

监理的范围和工作内容

监理范围在专用条件中约定。

除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

(8)检查施工承包人的试验室;

(9)审核施工分包人资质条件;

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

相关服务的范围和内容在附录A中约定。

监理与相关服务依据

监理依据包括:

(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

(2)与工程有关的标准;

(3)工程设计及有关文件;

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

相关服务依据在专用条件中约定。

项目监理机构和人员

监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

(1)严重过失行为的;

(2)有违法行为不能履行职责的;

(3)涉嫌犯罪的;

(4)不能胜任岗位职责的;

(5)严重违反职业道德的;

(6)专用条件约定的其他情形。

委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

文件资料

在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

提供资料

委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

答复

委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

支付

委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

4. 违约责任

监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

除外责任

因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

支付货币

除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

变更

任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第款约定的责任。

当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第款约定的责任。

监理人在专用条件中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第款约定的责任。

因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

终止

以下条件全部满足时,本合同即告终止:

(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

外出考察费用

经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

咨询费用

经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

保密

双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

着作权

监理人对其编制的文件拥有着作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

第三部分专用条件

第二条本合同适用的法律及监理依据:

1.中华人民共和国《建筑法》、建设部颁发的《建设工程监理规范》及有关规范、标准;

2.安徽省、合肥市有关建筑工程监理的法规;

3.国家行业和地方现行工程建设的技术标准;

4.委托人和监理人签订的工程建设监理合同;

5.委托人和承建商签订的工程建设施工合同;

6.设计变更文件。

第四条监理范围和监理工作内容:

监理范围:施工阶段监理。

监理工作内容:在合同实施过程中为业主提供监理服务,履行必要的监理程序。

第九条外部条件包括:执行合同标准条款第九条

第十条委托人

本合同签订后七日内,委托人提供设计文件资料及有关该项目的文件,施工许可证、施工图一套。以上资料可用复印件。

第十一条委托人应在 5 天内对监理人书面提交并要求作应提供的工程资料及提供时间:出决定的事宜作出书面答复。

第十二条委托人的常驻代表为;

第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:现场办公和生活用房、办公桌椅、免费工作餐、电话固定(市内);

在监理期间,委托人免费向监理机构提供无名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。

第十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:

赔偿金=直接经济损失x报酬比率(扣除税金)

第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

1.监理费金额:以工程造价45万元为计费基数,监理费包干,即:

45*%=万元。

2.支付时间:工程完工后一周内一次性付清(无息)

3.委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作(延期服务费)报酬:(报酬:附加工作日数x合同报酬/监理服务日)

(1)由于非监理原因造成监理人发生附加工作,酬金按附加工作日×监理任务日平均酬金额。

(2)支付时间为发生附加工作日一周后,按周时间计取。

4.委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:

(1)由于非监理人原因造成监理人发生额外工作,酬金按额外工作日×监理任务日平均酬金额。

第四十一条双方同意用人民币支付报酬,按 / 汇率计付。

第四十五条奖励办法:

奖励金额=工程费用节省额x报酬比率(15%)

第四十六条未尽事宜双方另行协商解决。

第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由合肥市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

【协议书】监理分公司合作协议书

监理分公司合作协议书 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 为了充分扩大建筑市场占有率、发挥甲、乙双方的作用,甲乙双方在平等互利的基础上共同组建“分公司”,并达成如下协议: 一、分公司的组建: 1、甲方负责出具在组建“分公司”所需的全部文件,并派员配合办理有关手续。 2、分公司组建后,乙方全面管理分公司在辖区内的经营管理工作;工程中标后并配齐能够满足施工要求的相关施工管理人员。 3、承包经营期间,乙方必须按国家有关规定,照章纳税,守信经营,并承 担自行完成工作量的全部税金和规费及分公司经营期间的一切税务责任。因乙方产生的一切债权债务由乙方自行负责。 4、分公司组建过程中的全部费用及分公司的一切经营费用由乙方承担(税费、工资、差旅费、通讯费、办公费、经营招待费等)。 二、承包形式 1、 3、双方协议签订后,甲方授权乙方在经营范围和辖区内自主经营,并由乙 方自负盈亏。 三、承包期限:承包期限暂定期叁年,承包期满后,视双方合作情况再定是否继续承包。

四、承包金上缴方法 1、每年度承包金在每年度末一次性上缴。 2、本协议签订后,乙方一次性缴纳5万元诚信保证金给甲方。若乙方在承包经营期内所承担的项目无任何质量、安全、劳务纠纷后,甲方将5万元保证金全额退还给乙方。 五、资金管理 1、严格执行荆州市洪星建筑安装工程有限公司关于加强资金管理的有关规定。 2、甲方给分公司所在地设立帐户1个,由乙方管理。 3、分公司承担所有项目的工程款结算,除规定交纳税金款、工资及相关费用外,其他部分由乙方支配用以保证生产需要。 六、印章管理 1、严格执行荆州市洪星建筑安装工程有限公司驻外分公司、项目部管理办法。 2、分公司公章、财务章、项目部章、资料章由甲方派一人驻分公司负责管理,总公司安排的人员工资由分公司按当地标准负责支付。 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人:

家装施工监理合同协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 家装施工监理合同协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

家装施工监理合同 甲方: _____________________________ 乙方: _____________________________ 签订日期: _____ 年M 日 甲方:(以下简称“业主”) 证件号码:;联系电话: 乙方:(以下简称“监理人”) 证件号码:;联系电话: 经过甲乙双方协商一致,签订本合同。

—、监理概况 1. 业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下: ①、工程名称:; ②、监理范围: 甲方委托乙方按下述第种方式对本工程进行监理: A. 施工前期服务:装修公司资格审核、装修合同审核、设计方案审核、材料审核、预算审核; B. 施工过程阶段监理: 原房质量勘测(含房屋拆旧验收)、水电隐蔽工程验收、泥木工程验收(含隐蔽)、油漆工程验收、安装工程验收及竣工验收; C. 施工过程全程监理: 材料的购买及进场验收、水电路改造、防水工程、吊顶工程、细木工程、门窗工程、地墙面铺设工程、涂料油漆工程、水电设备安装工程验收及竣工验收、增减工程、工期延期审核、工程进度控制、协助签定工程施工保修责任书; 2. 下列文件均为本合同的组成部分: ①、装饰装修工程施工合同。 ②、在实施过程中共同签署的补充与修改文件。 、监理收费及支付方法 1、本工程监理收费按照现行市场收费标准执行经甲乙双方协商确定监理费用总额 元,金额大写; 2、自本合同签订之日时甲方向乙方预付双方商定监理费总额的30%乍为合同定金,定金收费元,金额大写 ;监理工作完成后定金抵做工程监理费; 3. 工程进度过半时甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50% (不含定金),金 额元,金额大写 ; 4. 工程验收合格后,

工程监理合同范本

建设工程监理合同 合同编号: 第一部分 通用条款 委托人(甲方): 监理人(乙方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定,经平等、自愿协商一致,就下述工程委托监理与相关服务事宜,签订本合同供双方共同遵照执行。 工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程概算投资额或建设工程费: 本工程监理阶段(期限)包括:钢结构厂房及其附属设施施工工程施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全过程监理(自委托人与监理人签订的建设工程施工合同约定的开工时间开始至工程保修期满)。 主要包括质量控制、进度控制、工程计量的监理,安全和文明施工控制与管理、信息资料管理等。 监理工作内容: 前期及施工准备阶段工作 协助委托人办理规划、供电、电讯、供水、排污、供气、环保、环卫、人防、消防、交通、绿化等主管部门的审批工作; 组织扩初设计审批工作; 前期施工招标代理工作; 协助委托人对机电、设备的选择,协助签订供货合同(协议); 开工准备,协助委托人办理工程建设保险、施工执照,申报质监和申请开工等各类政府部门手续; 实施阶段监理工作 编制建设工程监理规划; 按工程建设进度,分专业编制建设工程监理细则; 按照建设工程监理细则实施监理;

出具工程书面建设工程监理评估报告; 按照监理规范和相关规定的作业程序和形式进行监理: 协助委托人与承包人编写开工报告; 确认承包人选择的分包单位; 审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,提出书面改进意见; 审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格和质量; 调解委托人与承包人之间的争议; 督促、检查承包人严格执行工程承包合同和工程技术标准; 检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,签署工程付款凭证; 检查工程使用材料、构件和设备质量,检查安全防护的设施并落实安全文明施工; 督促整理合同文件和技术档案资料; 组织设计单位和承包人进行工程竣工初步验收,提出竣工验收报告; 代办竣工手续,监理任务完成后,向委托人及相关单位提交建设工程监理档案材料,竣工资料送城市档案馆; 监理范围: 建筑工程:包括土方工程、钢结构工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、装饰装修工程; 建筑安装工程:包括室内给水、室内排水、室内煤气、室内电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)安装、通风工程、空调工程、电梯工程; 配套工程:包括给排水工程、燃气工程、电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)工程、道路工程、绿化及园建工程、围墙工程。 词语限定 通用条款中相关词语的含义与专用条款中的定义与解释相同。 组成本合同的文件: 本合同通用条款; 本合同专用条款; 本合同技术条款; 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 投标文件(如有)、监理费用报价文件、或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 本合同附件(包括但不限于本合同约定工程的设计、施工图纸及变更后的设计、施工图纸、变更说明等相关文件);

监理协议书

监理协议书 委托人: 监理人: 合同签订时间: 合同签订地点:: 本合同的宗旨是:通过监理人对委托人和第三方所签订的合同的有效服务和管理,使委托人在承包合同规定的期限内,以合理的造价,获得符合规定质量标准的工程项目。同时,委托人接受监理人通过高效的服务活动合理的保持的要求。 鉴于委托人为实施,并通过年月日的招标接受了监理人以所有实施本监理服务项目工程竣工结算金额大写:的投标报价对本项目工程建设监理服务所做的投标。依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,经(下称委托人)与(下称监理人)协商一致,签订本项目工程建设监理合同如下。 一、总则 1.1 委托人委托监理人按本合同要求进行的施工监理项目。 1.2 监理人须接受委托人的管理。 二、监理项目工程概况 2.1 工程名称的施工监理项目。 2.2 工程地点:该项目位于。 2.3 监理服务范围:工程的建设监理项目。 2.4 资金来源: 。 2.5 项目建设总工期约为:240日历天 三、本合同监理服务费:按照关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格(2007)670号)文件和川价函[2007]I69号”的取费标准计算。监理服务费总额= (保留两位小数)。 四、本项目工程服务期限:240日历天。即从2011年2月10日至2011年10月10日止。 五、本合同组成文件及其适用和解释的优先顺序为:

5.1 合同协议书及附件 5.2 中标通知书 5.3 合同专用条件 5.4 合同标准条件 5.5 招标文件及图纸、澄清文件等 5.6 投标文件及附件。 5.7 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 上述合同组成文件形成一个整体,互为补充和解释。其内容若有歧义,以所列顺序在前者为准,另有约定的除外。 六、本协议书中有关词语含义与合同通用及专用条款中赋予它们的含义相同。 七、本工程总监理工程师: 八、委托人向监理人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 九、监理人向委托人承诺按照合同的约定为本工程的施工、完建及质量保修提供全过程的工程建设监理服务。 十、双方同意,本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约。并同意本合同汇集、结合取代了所有以往的协商、谅解与协议,双方还同意除了在本合同中有特别的规定或用除书面阐明并与该合同履行了相同手续者外,对合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。 十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效。本合同一式肆份,正本贰份,双方各执正本壹份、副本壹份。 委托人:(盖单位章)监理人(盖单位章) 法定代表人法定代表人 或委托代理人: (签字)或委托代理人:(签字) 电话:电话: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 地址:地址: 时间:2011 年1 月28 日时间:2011 年1 月28 日

监理合同(标准范本)

监理合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-197755 监理合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 监理合同(一) 项目名称:_______________ 委托方:__________ 监理方:__________ 付款方:______________ 委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 1.信息系统工程名称:_______________________ 2.信息系统工程地点:_______________________ 3.信息系统工程总投资:_____________________ 4.本合同签订地点:__________________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准

项目合作协议书公司内部

合作协议书 甲方: 乙方: 为充分发挥甲乙方双方各自的的优势,确保双方利益,按照互惠互利的宗旨,本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条合作框架 甲乙双方自愿合作各种项目的投标、投标加实施、批文、报建验收、消防维护保养等项目的相关事宜,其中甲方负责提供符合各种项目投标文件要求的企业及人员资质和相关业绩,提供各种社会资源;乙方负责各种项目的投标、投标加实施、批文、报建验收、消防维护保养等项目的具体操作。甲乙双方应积极配合,互信合作。 第二条投入及分配 1.参加各种项目的投标时,投标保证金由双方协商确定由哪方负责提交。 2.本协议合作类型有以下三种,甲乙方采用第、、种合作模式。 (1)乙方只是投标而项目由第三方实施类型项目,甲乙双方按比例对所得收益进行分配,项目总造价在100万元以内时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价在100万元以上200万元以下时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价超过200万元的,双方另行商议。 (2)乙方投标加实施类型的项目,甲乙双方对所得收益进行如下分配: 1)项目投入经费由全部由甲方承担时,项目总造价在100万元以内时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价在100万元以上200万元以下时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价超过200万元的,双方另行商议。 2)项目投入经费甲乙双方各承担50%时,项目总造价在100万元以内时,

甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价在100万元以上200万元以下时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价超过200万元的,双方另行商议。 3)项目投入经费甲方承担 %乙方承担 %时,项目总造价在100万元以内时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价在100万元以上200万元以下时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价超过200万元的,双方另行商议。 (3)批文、报建验收、消防维护保养等类型的项目,甲乙双方对所得收益进行如下分配,其中项目总造价在100万元以内时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价在100万元以上200万元以下时,甲方占可得收益的 %,乙方占可得收益的 %;项目总造价超过200万元的,双方另行商议。 第三条权利及义务 1.甲方必须支持乙方开展工作,并在工作中积极配合并提供便利。 2.乙方必须时刻维护甲方利益和声誉,不得因质量、进度、形象、信誉等原因影响公司形象,遵守公司相关规定,执行公司相关决议。 3.甲乙双方应严格履行各自保密义务,保护公司商业机密不泄露或不让第三方知晓,如因一方违约造成守约方损失,守约方有权中止本协议并要求违约方承担违约而造成的各种损失。 第四条协议期限 1.本协议从签订之日起至双方自愿终止或判决终止后终止。 2.在合作期间,如果任一方违背协议中的合作原则,守约方可立刻终止该合同,并给予书面通知。以守约方发出书面通知之日,作为双方合同解除之日,如造成损失,守约方保留对违约方要求赔偿相关损失和随时追索损失的权力。 第五条争议解决 1.本协议对甲乙双方具有同等约束力。双方必须全面履行本协议的规定。任何一方不得擅自变更或解除本协议。 2.本协议未竟事宜,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

监理分公司合作协议书

监理合作协议书 甲方: __________ 乙方:________________ 身份证号码: _______________________ 为了充分发挥甲方在工程建设监理行业以及乙方在市场拓展和社会资源等方面的各自优势,本着互惠互利的原则,经双方共同协商,就乙方自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务的合作事宜达成一致意见,特订立本协议。 一、乙方经营范围:自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务。 二、上述经营范围内的监理业务由乙方策划、安排、并接受甲方监督、检查。乙 方业务需要甲方人员应付上级检查出场以及在施工监理中需甲方派员指导,总监按800 元/天、监理工程师按500元/天、其他人员按300元/天计费,车旅费按实际报销、吃住等由乙方负责。 三、乙方承接工程项目施工监理的经营,应做好成本核算,实行自主经营,独立核算,自负盈亏。 四、乙方应认真履行所签订的工程监理合同, 承担监理合同的经济和法律责任,工 程所需要的监理人员、办公设备及交通工具等由乙方自行配备,受甲方监督管理。 五、乙方应当为工程所需要的监理人员办理相关保险,并承担监理人员全部安全责任,严格遵守安全生产制度确保员工安全;工程经营过程中,乙方应及时发放监理人 员的工资、不得拖欠员工工资,由此造成劳动纠纷乙方应承担全部责任。 六、乙方承担的监理工程造成被通报,引起甲方不能参加监理工程的投标或不能 承接新的监理业务,乙方必须补偿给甲方壹拾万元人民币。 七、合同期内,乙方应向甲方上交履约保证金贰人民币,保证金半年支付壹元人民币,一年内付清。该款项如乙方无违约(公司无造成通报)双方解除合同后一个 月内退还给乙方。 八、乙方所承接监理项目所 签署监理合同必需由甲方签署,甲方根据工程监理的风 险评估,若风险较大的项目有权不予参与投标或不给予签署合同。 九、乙方按以下方式与甲方结算:

监理内部承包协议书

工程名称: xxxxX施工监理协议书 甲方:XXXX 建设监理有限公司 乙方:XXX 手机:XXXXXXXXXX 甲方中标xxxxxxxxXX工监理业务,该业务由乙方联系并承包监理,为明确 甲、乙双方的权利与义务,双方在公正、平等、自愿、互利的原则下达成以下协议: 二、承包方式自主经营,独立核算,自负盈亏。 三、承包期限该工程竣工验收合格,建设单位付清监理费用为止。 四、承包经营目标: 1经营指标:自本协议签订之日起,甲方对乙方给予政策扶持,鼓励乙方在蒙城县 创造业绩,扩大甲方在当地的影响力,为树立XXX”品牌打下基础。 2、在乙方承包期内向甲方缴纳管理费及税金指标:管理费用及税金为完成总监理费用的25%(说明:25%含税金)。管理费及税金按工程付款方式,从第二次转款开始,每次甲方收取该次转款额的5%直至最后一笔款付清;若工程款无分次的项目采取最后一次收取。 五、甲方职责: 1为了方便监理业务的开展,甲方为乙方刻据项目部印章壹枚,印章交乙方保管并使用,工程结束上交给甲方。 2、甲方确保及时将乙方汇入甲方的监理费用扣除管理费及税金后付至乙方指定账户。 3、甲方中标的总监理工程师必须按照建设单位和当地主管部门要求及时到位。 4、甲方应根据工程要求开具的税票,不再收取乙方其他任何税收费用。 5、及时为乙方开展监理工作提供相关公司营业执照、资质证书及相关人员证件等材

料。 6、甲方委托乙方为该该工程总监代表,并办理相关证件和授权。 六、乙方职责: 1自觉遵守国家和地方法律,法规,遵守公司管理制度,充分发挥一切有利因素,抓好监理业务的管理工作。 2、负责做好工程所在地政府主管部门、建设单位的沟通工作并承担相关费用。 3、诚实守信,认真全面履行与业主签订的项目监理合同,监理管理工作并承担履约的全部责任。 4、甲方委派人员的一切工资等均由乙方按标准进行发放。 5、乙方及时收集施工相关的资料、做好监理日志的记录、旁站记录、材料试验见证等工作。 七、违约责任: 1若是甲方人员不能到位,而且因为人员不能到位而受到建设单位和当地主管部门处罚时,乙方有权要求甲方赔偿损失;严重时乙方无法再继续开展业务时,乙方有权终止合同并要求甲方赔偿损失。 2、在乙方负责承包期间,与建设单位等发生的合同纠纷或债权债务纠纷而进行法律诉讼时,甲方应为乙方提供相应的证件,授权委托乙方进行诉讼,甲方协助保护乙方的经济利益。 八、合同终止结算: 1工程竣工验收合格后,建设单位付清监理费用,并且甲方扣除管理费用及税金后付 至乙方帐户时,则本协议终止。 2、本合同期满终止或提前协商解除,乙方应移交相关监理资料。 九、附则:

建设工程监理合同协议书范本通用

编号:________________ 建设工程监理合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日甲方(委托人): 法定代表人:

乙方(监理方): 法定代表人: 甲方将开工建设的_______________________________________ 项目,因现场工程项目 监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名 称: _____________________________________ 2、工程地点: ______________________________________ 3、工程规模: ______________________________________ 第二条合同总价 合同总价:固定单价人民币_________________ 元/平方米(含人防工程),合同暂估 总价为人民币_______ 元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同 价已包含金。 第三条价款支付 1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证 金人民币_______________ 元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。 2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30% 3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

监理合同协议书

监理委托合同 监理合同协议书 本合同书委托方为:______ (以下称“甲”方) 被委托监理方为:_______工程咨询监理公司 (以下称“乙”方) 甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。 本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“本合同书”)经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。 本合同书签于:____年__月__日地点:_____ 甲方(公章):________乙方(公章):____ 法定代表人:_________法定代表人:_____ 地址:____________地址:________ 电话:____________电话:________ 电挂:____________电挂:________ 邮编:____________邮编:________ 开户银行:__________开户银行:______ 帐号_____________帐号_________

合同一般条款 第一条 甲乙双方的监理依据是_________。 第二条 甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。 第三条 甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。 第四条 本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。 第五条 本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。 第六条 在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第七条 本合同书的开始、完成与变更。 7.1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 7.2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 7.3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。 7.4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

(2017)监理合同范本

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 合同编号: 工程名称: 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥ 元)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执 份。正副本出现不一致时,以正本为准。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

2020监理合同样本(合同示范文本)

2020 监理合同样本(合同示范文 2020 supervision contract sample (合同范本) 姓名: 单位: 日期: 编号:YW-HT-045560

2020 监理合同样本(合同示范文本) 说明:以下合同书内容主要作用是:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否 适合您使用)。 1.工程建设监理委托合同范本 甲方: 地址:电话: 法定代表人: 职务: 乙方: 地址:电话: 法定代表人: 职务: 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础

上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理,监理范围:质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为年月至年月。总费用为:万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录 B 服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录 D 中详细说明。 5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

公司项目股份合作协议书

下载后自由修改 公司项目股份合作协议书专业人员精心编制,内容完整清晰可直接套用

公司项目股份合作协议书范本专业版 甲方: 身份证号: 住址: 电话: 乙方: 身份证号: 住址: 电话: 遵照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规,根据平等互利的原则,经甲乙发起人友好协商,决定设立______________公司(以下简称公司),特签订本协议书。 第一条、公司概况 1、申请设立的公司名称拟定为_______________公司,并有不同字号的备选名称若干,公司名称以公司登记机关核准的为准。 2、公司住所拟设在_________市_________区_________路_________号 _________楼。 3、本公司的组织形式为:______________公司。公司具有独立的法人资格。 4、责任承担:本公司采取________设立方式,各股东以其所认购股份为限对公司承担有限责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。

5、公司宗旨:________________________________________。 6、经营范围:________________________________________。 7、经营范围:________________________________________。 第二条、合作方式 1、甲方以其持有的公司_________%的股权,按有限责任公司截止至______年______月______日之经审计账面净资产,折合股份公司股份_________万股,占股份公司总股本的_________%。 2、乙方以其持有的公司_________%的股权,按有限责任公司截止至______年______月______日之经审计账面净资产,折合股份公司股份_________万股,占股份公司总股本的_________%。 第三条、合作时间 合作期限为_______年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。 第四条、合作分工 1、公司不设董事会,设执行董事和监事,任期____年。 2、甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续。 (2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任)。 (3)审批日常事项(甲方财务审批权限为__________元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行)。

装饰装修工程监理合同协议书范本 通用版

委托方(以下简称甲方): 住所地址:联系人:联系电话: 监理方(以下简称乙方): 注册地址: 监理负责人:联系电话: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》,以及装饰有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程监理任务: 工程名称: 工程地址: 合同工期:开工报告之日起_________日历天 第二条监理收费及支付方法 (一)本工程监理收费经甲乙双方商定,按装修工程总费用的1%收取,约为金额大写:_________元。 (二)本合同生效时甲方向乙方预付_________万元做为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。监理工作进行到超过该监理阶段的一半时,甲方应支付监理费_________万元(不包括定金);监理工作结束甲方工程验收通过,以审计报告为准,支付全部监理费用。 第三条双方责任 (一)甲方责任 1.如期向乙方提供本合同规定的有关建设文件和监理资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。 2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。 3.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时,所需费

用由甲方承担。 (二)乙方责任 1.施工人员进场,每天固定一名监理人员在现场检查施工质量、进度情况,并向业主汇报。对工程涉及的问题为业主提供中立的专业意见。 2.对开工前期的监理工作 (1)对施工图设计方案进行会审。 (2)对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。 (3)原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本控制。 (4)分项、分部工程的检查和竣工验收。 (5)工程进度进行控制,审核设计、施工总计划,审核施工进度计划和材料采购计划,并对工程进度进行检查。 第四条违约责任 (一)甲方未在本合同第三条约定的时间内交付工程监理费时,甲方从应付监理费的次日起计算,每延误一天,向乙方按约定工程监理费的1%偿付违约金。 (二)由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。(三)甲方不履行合同时,乙方不返还定金,且按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部监理费。 第五条合同生效、中止与结束 (一)甲乙双方因故需要变更或终止本监理合同时,应提前两周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续生效。 (二) 因甲方原因要求中途停止监理工作的,当监理工作进行不到半个月时,甲方应支付半月监理费(每月监理费按总监理费 /3月计算)。当监理工作进行进过半个月时,甲方应支付一个月监理费。 (三)本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部工程监理文件,甲方按本合同规定付清全部

公司项目合作协议范本.doc

公司项目合作协议范本 公司进行项目合作是商业盈利的主要方式,下面我跟大家分享几篇合作协议书,希望对大家有所帮助! 公司项目合作协议范本一 甲方:_________ 乙方:_________ 经甲、乙双方共同协商,本着互惠互利、共同发展,使中国秘书尽早走向职业化,达成如下合作协议: 一、甲方授权乙方为_________省_________市_________合作基地。同时为了维护双方的合法权益,乙方一次性向甲方交纳履约保证金_________元。 二、甲方职责: 1.向乙方提供合作范围内的《授权书》; 2.向乙方颁发_________合作基地的铜牌; 3.负责协助乙方办理_________证书; 4.向乙方提供甲方的办学许可证、收费许可证复印件等有关证明文件; 5.负责学生入学资格的审核、面试及录取工作; 6.负责乙方教学大纲的制定及教学质量的监督和检查; 7.学生在甲方学习期满成绩合格者,由甲方负责毕业证书的发放; 8.精品秘书班、现代高等秘书班的学生学习期满成绩合格者,甲方负责安排就业。 三、乙方职责: 1.负责在当地办理合作办学的有关手续; 2.负责在当地的招生宣传、报名及入学资格的初步审定等事宜,并及时与甲方联系安排学生入学注册; 3.负责学生在乙方学习期间的教学及生活管理,并提供教学所需要的教室及教学设施; 4.乙方必须严格执行甲方所制定的教学大纲,并及时向甲方通报教学计划的执行情况 ;

5.负责学生在乙方学习期间的安全并承担由此产生的相关责任; 6.乙方办学、培训期间自行管理,自负盈亏,并承担相应的责任和义务。 四、项目名称: (一)精品秘书班合作项目: 1.生源定位:专科、本科毕业生(年龄在26周岁以下); 2.开班条件:每班不少于_________人; 3.合作模式:实施"半年+半年"教学方式; 4.收费标准及结算办法:每年每生学费_________元。前半年在乙方开班由乙方收取学费_________元,为保证教学正常进行,乙方可以预留_________元,余款全部交于甲方,甲方从开学后第三个月开始每月向乙方支付_________元,直至余款付清;后半年学生在甲方学习的学费_________元由甲方负责收取。如乙方不能独立开班而直接将学生送到甲方学习,则甲方按该生全年学费的15%向乙方返利。 (二)校际直升合作项目: 1.生源定位:初中毕业生; 2.开班条件:每班不少于_________人; 3.合作模式:"2+3"五年专或"2+2+2"六年本; 4.招生与管理:乙方招生时可使用"校际合作,直升北秘"宣传语,学生前两年在乙方学习,期间的一切教学活动由乙方负责。学生入学后须在甲方注册,甲方将进行全程教学监控。学生前两年学业证书由乙方负责颁发,成绩合格者经面试由甲方直接录取,其后在甲方完成大专或本科阶段的相应课程。如乙方不具备独立开班条件亦可将学生直接送入甲方完成"五年专"或"六年本"学业。 5.收费标准及结算办法:前两年学费由乙方根据当地情况自定并收取,同时向甲方缴纳学费的15%教学质量保证金(不足一万元按一万元收取),为有利于双方长久合作,学生后期到甲方学习期间,甲方每年按学费的15%向乙方返利。 (三)现代办公管理证书培训项目: 1.生源定位:在职秘书及办公管理人员及在校大学生; 2.教学管理:甲方负责制订教学计划并提供师资培训及教材;乙方负责组织招生及正常教学活动;

工程咨询监理合同协议书

工程咨询监理合同协议书 本合同书委托方为: (以下称“甲”方) 被委托监理方为: 工程咨询监理公司 (以下称“乙”方) 甲方委托乙方,按木合同书要求进行: 工程项目的施工监理,监理范围 质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为 年—月至 年—月。总 费用为: 万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。 本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“木合同书”)经合同双方法 定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正木壹份和副本四份, 副木报送监理主管部门和其他有关单位。 木合同书签于: 年—月 甲方(公章): 法定代表人: 地址: 电话: 电挂: 邮编: 开户银行: 帐号 合同一般条款 第一条 R 地点: 乙方(公章): 法定代表人: 地址: 电话: 电挂: 邮编: 开户银行: 帐号

甲乙双方的监理依据是O 第二条 甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。 第三条 甲方是本工程项冃建设的组织者,负责建设屮筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全而向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。 第四条 本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容屮详细说明。 第无条 本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。 第六条 在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可.先I I头通知并即补书而通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第七条 本合同书的开始、完成与变更。 7.1按本合同书规定的全部冇效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 7.2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 7.3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。 7.4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 7.5如本合同书需延长(不可抗力等),屮乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

建设工程监理合同协议书范本 通用

编号:_____________建设工程监理合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(委托人): 法定代表人: 乙方(监理方): 法定代表人: 甲方将开工建设的项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 第二条合同总价 合同总价:固定单价人民币元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。 第三条价款支付 1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。

2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%。 3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30%(每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。 3、每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%。 4、每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95%。 5、工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。 6、乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。 7、若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。 第四条服务期限 1、服务期限:总工期暂定为年,自年月日起 至年月日止。若工期延期,则不超过6个月的期间乙方不收取任何费用,超过6个月仍延期的双方另行协商确定费用,但乙方不得拒绝履行监理义务及配合验收工作,否则视为乙方违约。若导致甲方委托监理工作正式开始时间延后的,则监理期间从甲方向乙方发出书面通知时开始计算。

相关主题