兖州聚源热电有限责任公司锅炉烟气治理工程BOT项目
合
同
文
件
合同编号：
发包方：兖州聚源热电有限责任公司
承包方：山东洁特环保新技术有限公司
2014 年 6月
目录
第一部分协议书4
第一章定义与合同文件4
第1条定义4
第2条合同文件4
第二章项目投资建设5
第3条项目建设投资及建设目标5
第4条场地的获得和使用6
第5条项目前期建设错误!未定义书签。
第6条设计7
第7条施工7
第8条调试和验收9
第9条竣工延误9
第10条界限划分错误!未定义书签。
第三章技术保障参数错误!未定义书签。
第11条项目技术保障参数错误!未定义书签。第四章运营10
第12条运营与维护10
第五章项目项目设施的移交11
第13条运营期满后的移交11
第14条发包方的权利和义务11
第15条承包方的权利和义务12
第16条不可抗力定义14
第八章争议的解决15
第17条争议的解决15
第九章其他条款15
第18条合同文件15
第19条修改15
第20条合同文字和文本15
第29条合同生效15
第二部分合同附件16
附件一技术协议书（单独装订）16
第三部分合同附件16
附件二保运费用协议书（单独装订）16
第一部分协议书
第一章定义与合同文件
第1条定义
在本合同中，除根据上下文另有所指外，下述词语具有如下含义：
项目：指兖州聚源热电有限责任公司锅炉烟气治理工程BOT项目。
保证值：双方就项目各自保证的有关技术或性能参数，详见本合同附件一《技术协议书》。BOT：指承包方在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交项目，并承担风险及相关的法律、法规责任。
工作日：指除法定节假日（包括双休日）以外的公历日。
项目效率：指烟气通过项目设施后脱除的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量与未经项目前烟气中所含的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量的百分比。
项目设施利用率：项目设施年运行时间与燃煤发电机组年运行时间之比[注]。[注：该定义为国家发改委、国家环保总局关于印发燃煤发电机组项目电价及项目设施运行管理办法（试行）的通知及相应的国家环保规定]。
第2条项目费用内容
本项目的BOT模式的项目费用包括但不仅限于以下内容：
2.1建设期费用
2.1.1 建筑、安装工程费
人工费、材料费、施工机械使用费，以及承包方认为应计取的各项费用(含利润、税金)。2.1.2 设备购置费(包括备品备件、专用工具)
用于本项目项目的所有设备(包括备品备件、专用工具)费、技术资料费、技术服务费、保险费、运杂费(包括大件运输措施费)、税费(包括进口设备/部件)等。
2.1.3 调试费用
（1）分部试运行费(含单体调试)；
（2）整套启动试运行费(含调试期间所需的全部各种化学用品及吸收剂购置费、水、电费等)。
2.1.4 其他费用
（1）项目管理费；
（2）设计费(含初步设计和施工图设计)；
（3）安全文明施工措施费；
（4）竣工文件、竣工图纸编制费；
（5）技术服务费(包括设计联络会、技术培训、施工文件审核等)；
（6）国外技术担保费；
（7）设备技术更新改造费等；
（8）运营和维护费用；
（9）项目最终移交给发包方所需发生的费用（包括但不限于对发包方生产维护人员的培训费）；
（10）其他：包括不可预见的施工措施费、预防自然灾害所采取的措施费、现场设备的二次倒运费、工程建设保险费、合同实施过程中不可预见的风险费以及承包方认为应计取的其他各项费用(含利润、税费)。
上述各项费用承包方在合同中已充分考虑，如价格为0或未列入，则此项工作已包括在项目服务费中。
2.2运营与维护期费用
（1）承包方保证项目项目设施的正常运行，不得无故停运。需要改造、更新项目设施，因项目设备维修需暂停项目设施运行，或因事故需停运的，应向发包方报告。
（2）双方依据有关规定向项目所在地环保部门申请备案，发包方事先向承包方提供其锅炉运行和检修计划，承包方项目设施的正常检修应与发包方机组计划检修同步进行。
（3）承包方应建立项目设施运行台帐，记录项目设施运行和维护、烟气连续监测数据、机组负荷（由发包方提供）、燃料分析（由发包方提供）和项目剂的用量、项目副产物处置、运行事故及处理等情况。应建立完整的运营日志，记录每一处项目设备的运行情况、运行效果、事故、设备检修等事项，并建立档案。应建立完善的意外事故应急机制，制定应急预案报发包方备案。
（4）双方依据有关规定接受项目所在地环保部门核查。
承包方依据有关规定向项目所在地环保部门实时传送项目烟气在线监测系统的监测数据。承包方负责项目装置的烟气排放监测，按规定对有关参数进行测定并记录，定期向发包方环保部门提交检测记录，发包方环保部门有权对装置的烟气排放情况进行监控。
（5）若烟气在线监测系统发生故障不能正常采集、传输数据的，承包方应在事故发生后立即报告发包方，双方依据有关规定共同向项目所在地省（区、市）环保部门报告。
（6）项目废水及污泥由承包方处理后排至发包方指定地点、不得随意排放，处理后的项目废水水质应满足本合同附件一技术协议书的要求，因承包方违约排放项目废水导致的环保处罚由承包方承担。如国家对污泥排放有明确规定时，由承包方负责处理。
（7）发包方专业技术人员及管理人员或发包方书面授权确认人员在任何时候进入项目监督项目的运营和维护，但不得由此影响项目的正常运营。
第二章项目投资建设
第3条项目建设期投资及建设目标
3.1项目投资由承包方全额投资，投资金额为2410万元（大写：贰仟肆佰壹拾万元整）。
其中土建部分金额为386万元（大写：叁佰捌拾陆万元整）
其中设备部分金额为965万元（大写：玖佰陆拾伍万元整）
其中安装部分金额为579万元（大写：伍佰柒拾玖万元整）
其中融资费用部分金额为480万元（大写：肆佰捌拾万元整）
3.2付款方式：
项目环保验收后一月内，业主付总包方工程总价款的40%，即964万元（玖佰陆拾肆万元整）；剩余60%工程款在第二、三年的6-11月，共12个月，平均到每个月内，每月付工程总价款的5%，即120.5万元（壹佰贰拾万伍仟元整）。
3.3付款延迟：
发包方应按时足额给付项目款项，若延期支付，每延期一天，则按应付金额的千分之二支付滞纳金，因节假日造成的支付延误另计。
3.3项目保运费用：
项目每年运行费用1年签定一次，此费用另计，并不包括在上述建设期费用之内。具体见三部分附件二。
3.4建设工期目标：
2014年6月20日开工，2014年10月20日系统整套启动。
3.3建设质量目标：
3.3.1 项目工程目标：本工程质量必须全面达到中华人民共和国环境保护行业的标准要求，并用最新标准来规范火电厂烟气项目工程建设，控制火电厂烟气污染物排放，改善环境质量，保障人体健康，促进火电厂可持续发展和烟气项目行业技术进步。
二氧化硫：≤50mg/m3；氮氧化物：≤150mg/m3；烟尘：≤20mg/m3，
3.5 安全目标
承包方应对本工程项目的设计、制造、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护、日常管理和移交的安全负全部责任，包括但不限于以下内容：
不发生一般及以上人身死亡事故；
不发生一般及以上机械和交通运输事故；
不发生一般及以上火灾事故；
不发生一般及以上环境污染事故；
不发生违反《劳动合同法》有关规定的事件；
不发生一般及以上设备事故。
第4条场地的获得和使用
4.1 场地的获得
发包方向承包方提供项目需要的用地及项目相关的进厂主干道路设置接口的权利。
4.2 场地使用限制
该场地为烟气治理项目及其配套设施建设专用，在未得到发包方的书面许可之前，承包方不得将场地用作与烟气治理项目及其配套设施建设无关的其它用途。
第5条设计
5.1 职责划分
承包方需按照《技术协议书》的要求，负责完成项目的初步设计、施工图设计及竣工图编制工作，并对项目的技术可行性、运行能力和可靠性进行整体保证，并对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任。承包方在2014年8月20日完成本工程所有施工图设计，并按相关规定向发包方提交全部施工图。
发包方负责提供必要的设计接口和参数，并对项目的设计方案进行评审。
5.2 设计改动
在建设中的任何时间，承包方有权对项目设计提出改动建议，条件是所有上述改动不影响发包方利益及安全生产，不违背所有已适用于项目的设计标准，并应遵守所有适用的法律和法规。
5.3 设计配合
凡与项目设备相连接的其它设备装置，发包方有提供接口和技术配合的义务，如发包方侧与系统的相关接口部分需要改动，承包方侧做相应改动，费用由承包方承担。
凡与电厂主设备相连接的其它设备装置，承包方有提供接口和技术配合的义务。
第6条施工
6.1 承包方的主要责任
承包方应依照本合同负责所有项目范围内工程的施工（《技术协议书》规定的由发包方负责的工作除外），并承担工程施工的所有费用和风险。在不限制上述原则的前提下，承包方的责任如下：
（1）在施工过程中注重安全以保护生命、健康、财产和环境；
（2）在施工期内，不得影响发包方现有机组的正常安全运行；
（3）在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便；
（4）对临时性占地，应符合整体工程使用时间。工程结束后，应及时清理恢复。若超期使用，由承包方承担相关费用；
（5）在施工组织过程中，要考虑发包方的现场管理需要，服从发包方主体工程的管理规定；（6）在施工过程中，服从电厂主体总承包方对工程的全过程监管；
（7）承包方应严格按双方确认的《主要设备、关键材料制造商清单》名单采购，如超出《主要设备、关键材料制造商清单》名单范围，采购前须先向发包方申报。发包方在5个工作日内完成申报审批，若超时则承包方可以认为发包方放弃该项权利，可自行采购。
6.2 发包方的主要责任
（1）在施工期间协调和推进所有与有关政府部门相关的事宜；
（2）协助承包方获得国家相关部门的批准；
（3）根据场地总体规划方案，在承包方施工期间，发包方为承包方可能超出规定场地边界的临时性占地（包括施工中临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居处占地、设备临时储存所占场地、设备吊装时的临时占地和其他施工过程中所需临时占地）进行协调，提供便利条件，承包方承担相关费用；
6.3 质量保证和质量控制
在工程施工过程中，承包方应执行技术规范中规定的质量保证和质量控制，向发包方提供完整的有关已完成或正在进行的建设工程质量控制结果的文件。
6.4 图纸相关要求见合同附件一。
6.5 建设工期及进度报告
本工程建设工期详见建设进度计划。承包方应向发包方提交月综合工程进度报告，该报告：（1）工程进度报告：详细反映设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、调整、试验和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；必要时应提供制造和现场进展情况的典型照片；实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。
（2）工程质量报告：工程、设备与材料质量自检结果，设备与材料试验结果及合格证的编号；工程阶段性的质量评价结果；工程质量事故及其处理结果；
（3）工程安全报告：反映当月工程安全状况统计及安全活动情况，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情况；
（4）工程设备及主要材料报告：各主要工程设备和材料的订货、制造（制造商名称、制造地点）、检验、试验、发货和运抵现场、安装的实际或预计日期；
如发生工期可以顺延的情况时，双方应及时对建设进度计划进行调整。
6.6 建设中的预计延误
在任何时候，如果建设工程不能达到预定的进度日期，承包方应立即通知发包方并合理地详细描述以下情况：
（1）预计延误情况；
（2）预计延误原因；
（3）延误时间和其他合理的可预见的对建设工程进度不利的影响；
（4）承包方已经采取或将要采取的解决或减少延误及其影响的措施。
承包方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果承包方提出或实施的措施不能解决预期的延误，发包方可要求承包方采取必要的其它措施以达到本合同规定的要求，由此产生的费用由承包方承担。
第7条调试和验收
7.1 调试和验收程序
双方应在限定的时间内按规定的程序进行调试和验收，以确认项目符合本合同规定的设计标准和规格及法律和法规。项目验收由发包方按有关规定组织，承包方参加并承担所发生的费用；
7.2 验收争议
如果发包方和承包方因验收结果产生争议，应依据第十章的规定解决争议。
第8条竣工延误
8.1 竣工延误
发包方导致的延误：如果由于发包方的行为或不作为、故意或疏忽但不是由于不可抗力所致而违背了其本合同项下的义务，造成建设工程的竣工延误，发包方同意延误的工期顺延；延期超过2个月，发包方应参照投标时承包方利润和财务费用协商补偿。超过18个月，则双方可参本合同第六章、第15条第5款“法律文件的变化”约定的方式解决。
承包方导致的延误：如果由于承包方的行为或不作为、故意或疏忽，但不是由于发包方的原因或不可抗力所致，承包方未能在合同规定的期限内完成项目设施的建设调试投运，发包方有权自预期完工日起至实际完工日期止按每天向承包方收取壹万元人民币的违约金，但发包方同意工期顺延时除外。
第三章运营
第9条运营与维护
9.1运营期限：与主机组运营期限相同。
9.2运营质量：系统运行指标达到环保要求。
9.3运营期及施工（调试）期用水、用电价格
项目所用能源及水由发包方免费提供。
9.4.属承包方范围的人工、材料、机械等基建成本价格及运营期内发生的石灰石、氨水等原辅材料、人工等运营成本价格发生变化时均不予调整。
9.5结算原则
发包方从电厂烟气治理项目开始运营之日起，开始计算运营期，并逐月按上月用煤量x 项目服务费单价=元人民币向承包方支付项目运行费。
9.6环保罚款
机组运行期间的正常烟尘、SO2、NOx排污费由发包方支付。
由承包方造成的罚款及费用由发包方先垫付，在支付项目服务费时，将相关票据转交承包方，并在付款时扣减垫付款项。
9.7由承包方承担的费用，包括但不限于：
（1）属承包方范围的人工、材料、机械等基建成本价格及运营期内发生的石灰石、氨水、药剂、人工等运营成本。
（2）烟尘、SO2排污费、废水、项目不正常运行造成的所有罚款及费用，由承包方承担。
9.6委托运营
承包方应自行运营、维护和管理项目项目设施及相关资产。
在本合同运营期内，承包方委托其他专业公司运营、维护、管理项目设施的，需先获得发包方的同意。委托运营不免除承包方的权利和义务。
9.7项目系统运行调整
项目系统10KV设备启、停时必须联系发包方相应机组运行值班人员，经主机运行值班人员同意后方可操作；在事故状态下，应通知发包方主机运行值班人员。
承包方拟进行项目系统的其它大的操作动作的，应提前通知发包方运行值班人员。
项目系统10KV开关停、送、维护、检修由发包方负责，从开关上口到承包方电缆接头发生的故障，不追究发包方责任。
9.8项目系统计划停运和维护
承包方应结合发包方年度检修计划，编制项目的检验和维护计划，内容应包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护的安排程序，并报发包方批准。确保发包方的发电任务不受影响，如果项目检修工期延误，延误期内所造成环保损失、罚款及责任由承包方承担。拟在发包方发电机组运行期间对项目系统进
【工程总承包（）模式】 工程总承包( )模式，又称设计、采购、施工一体化模式。是指在项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计采购建造进行总承包。在这种模式下，按照承包合同规定的总价或可调总价方式，由工程公司负责对工程项目的进度、费用、质量、安全进行管理和控制，并按合同约定完成工程。有很多种衍生和组合，例如、、、、等。 【优点】 、业主把工程的设计、采购、施工和开工服务工作全部托付给工程总承包商负责组织实施，业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制，总承包商更能发挥主观能动性，能运用其先进的管理经验为业主和承包商自身创造更多的效益；提高了工作效率，减少了协调工作量； 、设计变更少，工期较短； 、由于采用的是总价合同，基本上不用再支付索赔及追加项目费用；项目的最终价格和要求的工期具有更大程度的确定性。 【缺点】
、业主不能对工程进行全程控制； 、总承包商对整个项目的成本工期和质量负责，加大了总承包商的风险，总承包商为了降低风险获得更多的利润，可能通过调整设计方案来降低成本，可能会影响长远意义上的质量； 、由于采用的是总价合同，承包商获得业主变更令及追加费用的弹性很小。 【项目管理承包（）模式】 即，即项目管理承包。指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择承包商，并对设计、采购、施工、试运行进行全面管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。模式体现了初步设计与施工图设计的分离，施工图设计进入技术竞争领域，只不过初步设计是由完成的。 【优点】 、可以充分发挥管理承包商在项目管理方面的专业技能，统一协调和管理项目的设计与施工，减少矛盾；
合同协议书能源管理合同协议书书精简版 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
合同编号： 能源管理节能服务合同 甲方： 乙方： 日期： 第一部分商业条款 1、总则 （以下简称甲方）（以下简称乙方），根 据《中华人民共和国合同法》，本着的原则，就由乙方按“合同能源管 理”服务模式向甲方提供平等互利项目节能服务一事，经过双方友好协 商，特订立本节能服务合同（以下简称“合同”）。 2、项目的名称、内容和目的 2.1项目名称： 2.2项目内容： 2.3项目目的：通过项目的实施，达到降低能耗，降低成本，改善环境之 目的。 3、合同的起始日与期限、项目的验收 3.1本合同以双方签字之日为生效起始日。合同生效后，乙方开始项目的 设计、设备的采购、安装及调试。设备的安装调试期为个月。
3.2节能效益分享的起始日为甲方出具试运行正常的项目验收证明文件的次日，效益分享期为年。合同有效期为合同起始日至效益分享期满为止。 3.3项目安装完毕后三日内，由甲方按方案检查系统安装情况；安装检查合格后，试运行72小时，试运行期间可对设备进行调试；试运行结束后无异常发生，则甲方应出具试运行正常的项目验收证明文件。 4、利益分享的比例、付款方式 利益分享比例与给付办法： 4.1项目的年节能效益约为人民币元 (小写: 万元)（以每月实际节电效益为准） 4.2 节电率的计算方法 乙方在进行节电改造工程前，由甲方提供合格的电表，协助乙方在所有要进行节电改造工程的回路中具体设备前安装到位，并用此表按以下方法计算某具体设备（A1）的节电率：A1设备平均节电率(％)SA1﹦（Q前A1－Q后A1）÷Q前A, 其中：Q前A1=节电改造前24小时的目标设备A1设备用电量； Q后A1=节电改造后24小时的目标设备A1设备用电量； 完成节电改造工程前的目标设备A1设备用电量和完成节电改造工程后的目标设备A1设备用电量数据由双方有关人员共同抄表并签名确认,连同计算出A1设备平均节电率。依此类推，测出目标设备中其它设备A 2、A3、A4等的平均节电率SA2、SA3、SA4等。统计完后由双方签章生效并作为本协议之附件B。
YOUR LOGO 公司企业间合作协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
公司企业间合作协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了加强企业间的合作关系，促进企业间的共同发展，甲乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议： 一、甲方同意将市政府批准的第一批84辆甲方标准餐车前（0.24m×0.75m=1.8m2）广告版面，交给乙方作为发布广告使用。甲方负责根据乙方提供的广告设计图制作广告。 二、乙方使用甲方首批84辆标准餐车广告版面的期限为半年。计六个月，从发布之日起计。 三、甲方首批84辆标准餐车广告版面，半年使用费为每辆车人民币壹千元整，84辆车半年共计使用费为人民币捌万肆千元整。 四、乙方在使用甲方首批84辆标准餐车广告面同时，向甲方无偿提供84把太阳伞，伞面乙方可做广告，但须有甲方“放心早餐工程”及甲方“放心早餐商标”等字样。伞面的颜色须统一为红白相间,伞面广告由乙方自行负责设计及制作。 五、乙方广告发布内容须符合国家广告法及其他有关法律的规定，经双方认可后确定。
供用热力合同 供热方：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 用热方： 为明确供用热双方在热力供应和使用过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》与鄂政发[2005]23号《鄂尔多斯市城市供热管理办法》等有关法律、法规和章程，经供用热双方协商，订立本合同，以便共同遵守。 一、本合同所用的几个概念的定义: 1、一次网本合同中一次网含义是：指从供热方热源车间到换热站、产权归供热方所有并由其承担责任的供热管网设施。 2、二次网本合同所指的二次网是指：从换热站出口到具体用户、产权归用热方所有并由其承担责任的供热管网设施。 3、直供式本合同所指的直供式是指：供热方不通过换热站直接用自己所有的管网设施向某一栋楼、某一户或几户平房用户供热的供热形式。 二、合同条款： 第一条用热地点及面积
（一）用热地点：。 （二）用热面积（按法定建筑面积计算）： （1）居民平方米。 （2）行政事业性质平方米。 （3）企业及商业性质平方米。 用热面积共计平方米。 第二条供热期限及质量 （一）供热时间：供热方依照《鄂尔多斯市城市供热管理办法》规定的供热期限为用户供热。即每年10月15日至次年4月15日止。 （二）供热质量：在正常情况下，供热质量应符合国家规定的质量标准。是否符合国家质量标准的检测点设置和检测方式： 1.供热方采用直供式供热的，检测点设置在终端用户前的最后一个观测井。检测证明供热方在此井内管网水温和压力符合国家、政府的规定和设计要求，就可以认定供热方的供热质量符合国家标准。如供热方温度和压力符合要求，用热方室内温度低，属于用热户内部管网问题，由用热方自行解决，热费仍要全部交纳。
编号：_____________锅炉烟气治理工程BOT合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一章定义与合同文件 第1条定义 在本合同中，除根据上下文另有所指外，下述词语具有如下含义： 项目：指 ____________________公司 ____________________项目。 保证值：双方就项目各自保证的有关技术或性能参数，详见本合同附件一《技术协议书》。BOT：指承包方在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交项目，并承担风险及相关的法律、法规责任。 工作日：指除法定节假日（包括双休日）以外的公历日。 项目效率：指烟气通过项目设施后脱除的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量与未经项目前烟气中所含的烟尘、二氧化硫、氮氧化物量的百分比。 项目设施利用率：项目设施年运行时间与燃煤发电机组年运行时间之比[注]。[注：该定义为国家发改委、国家环保总局关于印发燃煤发电机组项目电价及项目设施运行管理办法（试行）的通知及相应的国家环保规定]。 第2条项目费用内容 本项目的BOT模式的项目费用包括但不仅限于以下内容： 2.1建设期费用 2.1.1 建筑、安装工程费 人工费、材料费、施工机械使用费，以及承包方认为应计取的各项费用(含利润、税金)。 2.1.2 设备购置费(包括备品备件、专用工具) 用于本项目项目的所有设备(包括备品备件、专用工具)费、技术资料费、技术服务费、保险费、运杂费(包括大件运输措施费)、税费(包括进口设备/部件)等。 2.1.3 调试费用 （1）分部试运行费(含单体调试)； （2）整套启动试运行费(含调试期间所需的全部各种化学用品及吸收剂购置费、水、电费等)。 2.1.4 其他费用 （1）项目管理费；
甲方（用能单位）： 乙方（节能服务公司）： 鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第1章术语和定义 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下： 1.合同能源管理 Energy Management Contract：EMC 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 2.能耗基准 Energy Consumption Baseline 由用能单位和节能服务公司共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。 3.项目节能量 Project Energy Savings 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。 第2章项目期限 1.本合同期限为年（共期、每期个月），自始，至 止。 2.本项目的建设期为工作日，自始，至 止。
3.本项目的节能效益分享期的起始日为：，效益分享期为年（共期、每期个月）。 第3章项目方案设计、实施和项目的验收 1.甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。 2.项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7章的规定修改之外，不得修改。 3.乙方应当依照第2章第2条规定的时间依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 4.甲乙双方应当按照附件一之文件13的规定进行项目验收。 第4章节能效益分享方式 1.效益分享期内项目节能量双方已测试确定，结合估算的平均电费，双方确认每月节约电费人民币元。 2.效益分享期内，乙方分享%的项目节能效益。具体乙方每期分享金额如下：人民币元/期 3.节能效益由甲方按照第4节第2条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下： (a)第一期：甲方在将第一期的款项： 人民币汇入乙方指定帐户。 (b)第二期：甲方从第二期开始，在每期首月日前将当期相应的款项人民币元汇入乙方指定帐户。如遇节假日则提前至前一银行工作日。 (c)乙方应当在收款后向甲方出具相应的正式发票。 第5章甲方的义务 1.如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该
BOT合作协议范本 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 法定代表人： 担保方： 住所： 法定代表人：
风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 鉴于： 1、甲方经_______市人民政府授权，是_______市人民政府确定的_______一期工程（以下简称_______一期工程）的最终项目业主。 2、甲方就_______一期工程的承建选择乙方作为bt模式项目主办人，由乙方以bt模式负责_______一期工程的投资建设。 3、_______市人民政府确认甲乙双方的合作并为甲方提供担保。
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______一期工程建设、移交（“建设、移交”以下简称“bt”）的工程投资建设事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：_______一期bt工程。 工程地点： 2、工程承包范围及工程实施方式 2．1、承包范围 _______一期bt工程，具体地域范围为_______汇处（约_____平方公里），工程造价概算约为______亿元人民币，具体内容包括景观绿化工程、亮化工程、市政道路管网工程等，具体以甲方提供双方认定的施工图纸中的施工内容为准。 双方同意上述工程内容分期分区段实施，分区段竣工验收。
2．2、工程实施方式 在“_______沿线（市区段）整体开发建设项目”的开发银行贷款（以下简称____项目开行贷款）或者其他融资款项或者其他收益款到位前，乙方以bt方式承建合同书2．1条所述的工程内容；在上述款项到位后，双方结束bt模式由乙方按照总承包模式完成2．1条剩余工作内容，具体操作方式见合同书第6条。 bt模式即甲方委托乙方按照合同书第2条约定的工程内容，筹集资金实施本工程建设，工程建成后按照本合同约定程序由乙方移交甲方占有、经营管理、收益及处分，并由甲方按照合同书第4条约定的总合同价支付乙方。 3、乙方的承诺 乙方应在合同约定时间内组建项目部、就工程的建设按本合同约定进行融资、组织工程建设，在工程竣工后将各项目依法向甲方及/或甲方指定的受让人转让并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
编号：QC/RE-KA5330 集中供热工程施工合同标准范本 The agreement rights and obligations between the two parties not only restricts the performance of responsibilities of the two parties, but also provides a written basis for their differences （标准合同示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署日期：________________________
集中供热工程施工合同标准范本 使用指南：本合同文件适合在生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，为明确双方权利义务关系，经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议，双方承诺共同遵照执行：一工程概况: 1、工程名称：***集中供热改扩建工程 2、工程地点：*** 3、工程承包范围：换热站设计图纸范
围内的土建施工 二工期（日历日）要求: 1、开工日期：***年**月*日 2、竣工日期：****年**月**日 3、总工期：**天。 三质量标准：合格 四工程承包方式及工程内容： a、工程承包方式：包工包料单价*****元/m （建筑面积、含税价） b、换热站土建工作内容：放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。
编号：FS-HT-05018 能源管理合同(标准版) Energy management contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
能源管理合同(标准版) 说明：本合同书适用于权利人明确其责任和义务的履行，阐明权利双方在期限内进行的事项，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 甲方：上海丰-越*业发展有限公司 （简称甲方） 代表人： 地址： 乙方： （简称乙方） 代表人： 地址： 甲、乙双方经过友好协商，本着公平、协作的精神，依据《合同法》之有关规定，就乙方租用甲方丰-越智能节电器进行节能改造，达成如下条款： 一、合作方式及期限： 甲方将期生产的下列丰-越智能节电器出租给乙
方使用，并负责为乙方安装、调试。作为回报，乙方将节电器前期运行年节省的电费，按下面的比例与甲方分成以作为设备租赁费。双方分成满年后，设备全部归乙方所有，其节能效益全部由乙方受益，具体操作如下： 1、分成比例为：自验收投入运行之日起年内甲方%，乙方%。 2、总平均节电率的计算： 甲方在安装节电器前，由乙方提供合格的电度表，并协助甲方在所有的目标照明回路中安装到位。 总平均节电率%=（Q前－Q后）÷Q前 其中：Q前=安装节电器前一周的照明系统用电量Q后=安装节电器后一周的照明系统用电量在同一线路负载相同的条件下，安装节电器前一周的照明及动力系统用量和安装节电器后一周的照明及动力系统用电量数据，由乙方负责人员会同甲方相关人员共同抄表确认。 计算出实际的节电率后，所有参加抄表人员均需
编号：_______________ 工程项目BOT回购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：（以下简称甲方） 乙方：_____________ 公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等法律文件规定，以及高新区管理委员会的安排，甲方与乙方就 __________ 工程及其配套工程回购事宜，双方协商一致，制定本协议： 第一条项目情况 本项目位于________________________ 路以南， ________________________路以西，一期总占地 _______ 就，总建筑面积就，已于_____________ 年 __________ 月竣工验收。 第二条回购额度 一、项目总投资约________ 万元，具体金额在项目竣工验收后_________________个月内，由审计部门对项 目投资额进行审计，根据审计结果确定项目具体回购金额。 第三条回购款组成 甲方向乙方支付的回购款由“项目投资额、资金成本、各项税费和项目管理费”组成。 一、项目投资额由“项目前期费用、工程建设费用、代付费”等组成。 1、项目前期费用：主要指项目土地费用、建设单位按国家或地方规定应缴纳的各项规费及行政 收费等，按实际发生额计取。 2、工程建设费用：按审计部门审计结果为准。 3、代付费：由乙方代付的各项政府和社会服务性收费。 4、其他费用：甲方确定的乙方用于本项目的工程管理费用等其他投资。 二、资金成本：按银行同期贷款利率上浮_________________ %十取。 三、税费：实际发生的各项税费。 四、管理费用：乙方按投资额的_______________ %十提管理费。 第四条回购期限 自项目竣工验收后年内，由甲方分期支付回购资金，即年月前甲方完成项目回购款支付。 第五条如甲方在本协议约定期限内未完全支付回购款，由甲方对乙方提供土地等方面的优惠政策用以平衡乙方投
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-016715 供暖合同(合同范本) Heating contract
供暖合同(合同范本) 为搞好__________局________－________年度供暖，________局（以下简称甲方）和________燃料总公司（以下简称乙方）本着互惠互利的原则，协商已达成供暖合同，现公告如下： 一、承包方式：乙方对甲方原供暖系统表示认可，承包甲方现有锅炉及约 ____________万m2采暖面积的年度供暖运行，供暖期为________年____月____日至________年____月____日。根据天气变化情况，双方协商可以提前或顺延。二、质量承诺：根据建设部供暖标准，室内温度____℃±____℃，结合甲方现有供暖设备及管路不尽合理等原因，除个别楼的死角外，严格按照国家标准执行。测量方法为：根据住户申请，甲方、乙方、住户共同参与，在关闭门窗、开卧室门________小时后测量客厅中部温度。 三、维修承诺：乙方保证主管线出现爆管、漏水等问题时，________分钟内到现场抢修，住户家出现爆管、漏水等问题时，________分钟以内到现场应急处理并抢修，小修不超过____个小时，大修一般不超过____小时。 四、收费及补贴：在煤、电、水等大幅度涨价情况下，经局领导研究，今年收费不涨价，即仍按建筑面积的________%×____元/m2收取。____________系统各单位职工，由住户所在单位________月内收齐交局机关________处，根据供暖时间及供暖质量，分期拨付乙方，供暖结束后结算；________局机关住户于____月内
东岭小区锅炉房供热改造 BOT 合 同 书
*********** 二○一八年六月六日 目录 1．定义和解释 (3) 2．项目概况 (5) 3．双的权利、义务、责任 (6) 4．特期和特权 (10) 5．建设期履约保证金、建设工期及工期延误处理 (10) 6．项目设计、施工 (12) 7．调试、初步验收、试运行及完工验收 (12) 8．运行 (15) 9．所有权移交 (16) 10．赔偿责任 (20) 11．不可抗力 (20) 12．保险 (22) 13．法律变化 (22) 14．补救与通知 (22) 15．知识产权 (24) 16．争议解决 (25) 17．放弃豁免权 (26) 18．其他 (26)
合同总则 BOT是英文BUILT（建设）—OPERATE（营运）—TRANSFER （移交）的缩写，是国际上广泛采用的投资式，即承建者对该项目进行投资建设、营运，并在特期拥有该项目的所有权和经营权。特期满后，将该项目无偿移交给委托人。在特期，承建者通过对该项目的良好管理，收回投资成本并取得合理利润。 BOT形式小区采暖可大大减轻地政府或企业的投资，加快采暖系统的建设进程。这种社会化投资，企业化运作的模式得到了发改委、建设部和环保总局的肯定和推广。 市东岭小区锅炉房供热改造项目建设、运营与移交合同（以下简称“本合同”）经以下双，协商一致，于2018年6月6日在市签订： 甲：××市××区××街道办事处（以下简称“特机关”） 法人代表：职务： 地址： 邮编：：传真： 乙：法人代表：职务： 地址： 邮编：：传真：
要求： 1.采用BOT合作模式，合同年限15年以，运营商负责采暖季锅炉运行及维护工作，配合物业收取暖气费工作，非供暖季对设备的维护及保养工作。 2.锅炉房水、电费为工业用电性质也由物业收取运行商自行缴费。4.运营商运行费用元/平米，空置费用50%。（费用执行当地市政供暖公示价1.5倍） 5.改造情况： 1）现有锅炉的拆除：运营商将现有锅炉拆除，协调低氮锅炉进场、材料堆放等作业面需求。 2）土建配合：运营商在锅炉房外墙开洞，洞口尺寸需满足现有锅炉运出及低氮锅炉运进，等低氮锅炉及其附属设备就位后恢复墙面。配合做好低氮锅炉的基础。3）燃气技改：运营商需做好锅炉房改造的燃气技改工作。 4）协调做好报批手续：如采用承压模块锅炉，运营商做好锅炉安装报批工作5）变配电：锅炉房属于二级用电设施，运营商就锅炉房用电设施，应采用双回路供电，满足锅炉系统运行稳定性。 6.其它 （1）乙按照BOT运作式负责项目的投资、勘察、设计、建设和运营，通过向甲收取采暖费的式收回投资，获取合理回报，并在特期 满时将该项目无偿地移交给甲； （2）为使本合同项下的项目能够如期完成并投入正常运营，工程投资额与本合同的约定有出入时，由乙自行负责，本合同约定的
编号：_____________ BOT项目建设合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
_________总面积为_________亩，位于__________________区内(具体位置见附图)；工程投资总额为_________万元，预计项目建设工期为个月。经______ ____(以下简称甲方)和_________以下简称乙方）友好充分协商，并依据《中华人民共和国合同法》、_________省有关法律法规及____市人民政府关于基础设施项目规划建设的有关规定，达成合同如下： 第一条、 本合同由甲方和乙方于年月日在_________签订。 第二条、_________工程项目采用投资建设-经营-移交模式（即BOT方式）进行投资建设，乙方对该项目投资经营期限为______年，在合同生效之日起_________年之后（即_________年______月______日，乙方经营期满之日的第二天），乙方将该项目用地及该土地上的建筑物、绿地等各项不动产无偿移交给甲方所有。 第三条、甲方的权利和义务 一、甲方负责本项目的立项审批、地质勘测以及动拆迁等前期工作，保证本项目已按法律法规履行了必要的法律程序，完全符合相关法律法规的规定； 二、积极协助乙方取得各种项目建设经营所需的执照、许可和核准； 三、确保本合同项下乙方（即乙方）权利的实现； 四、对项目的建设情况、工期进度等进行现场抽查、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。甲方应有权随时监测建设工程的实施并在不干扰工程进展的情况下进行适当的检验。此种监测和检验的一切费用均应由甲方承担。甲方拟进行的任何检验应提前通知乙方。乙方配合甲方进入现场，以使甲方得以对建设工程进行监测和检验；甲方对质量控制的检查标准是中华人民共和国颁布的“工程质量标准”； 五、甲方有权要求乙方提交投资控制计划、工期、质量控制措施等工作范围内的专项报告； 六、甲方有义务协助乙方协调项目所在地与工程有关的职权部门的关系并从职权部门获得批准； 七、甲方有义务提供竣工文件所需的有关建设程序的法律文件及各种政府批文； 八、甲方负责项目实施中其他配套设施如给水、排水、燃气、热力、电力、电信、广电、亮化、绿化、交通信号等项目的立项、投资、规划、设计、施工、安全、质量、进度、恢复、清理等工作的协调，事先要与乙方进行商榷，协助乙方一次性办理完成与本项目相关的审批手续及办理相关的行政收费； 九、甲方应确保使乙方为建设、移交项目所需的所有公用设施及服务，包括电、水和通讯，能获得同等条件下的公平价格。 第四条、乙方的权利义务 一、乙方全面负责本项目建设经营的全部资金的筹措； 二、乙方要编制项目进程表并由甲方考核；
甲方(发包方) ： 乙方(承包方) ： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，为明确双方权利义务关系，经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方热力安装，及室内装修，等相关事宜达成如下协议，双方承诺共同遵照执行： 一工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围：热力安装，室内装修 二工期(日历日)要求 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、总工期：天 三质量标准：合格 四工程承包方式及工程内容 A、工程承包方式：包工包料单价元/m?(建筑面积、含税价) b、换热站土建工作内容：放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。 五合同价款及付款方式 (1)合同价款：工程总价=图纸设计建筑面积元/m?
(2)付款方式：基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的20%；房屋主体完工付三日内工程总造价的40%；工程竣工验收合格，乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的30%。剩余10%作为质量保修金，在房屋投入使用满一年后如无质量问题付清。 六双方驻工地代表 1、甲方项目负责人：联系方式： 2、乙方项目负责人：联系方式： 3、上述人员如有变动，双方均应以书面形式通知对方。 七甲方工作 1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。 2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份，施工技术资料3份，组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审，设计交底。 3、施工过程中如出现设计变更，甲方应及时通知乙方，乙方按变更后的内容进行施工。 4、工程施工过程中，甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督，甲方对乙方提供的材料有权进行检验，不符合要求的，有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的，甲方代表有权制止，责令乙方停工、返工，乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。 5、负责组织对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。 八乙方工作 1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务，施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。 2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中，乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场，工程施工所需机械设备由乙方自行准备，相关费用由其自行承担。 3、乙方提供材料运送到施工现场后，应及时通知甲方对材料进行验收，如果材料与合
XX省XX市XX区污水处理项目特许经营协议及附件 招商人： XX省XX市XX区管理委员会 二零一五年
目录第一章总则3 第二章术语定义3 2.1术语定义3 2.2其它6 第三章特许经营权6 3.1特许经营权6 3.2特许经营期7 3.3特许经营期的延长7 3.4特许经营权的转让7 3.5甲方的声明7 3.6乙方的声明8 3.7甲方的权利和义务8 3.8乙方的权利和义务9 第四章项目建设9 4.1土地9 4.2设计10 4.3建设10 4.4竣工12 第五章项目的运营与维护13 5.1运营与维护13 第六章水质指标、水质检测和水质超标的处理14 6.1水质指标及水样的采集14 6.2检测15 6.3水质超标的处理15 第七章水量、水价和水费结算17 7.1水量计量17 7.2基本水量17 7.3水价及调整18 7.4污水处理服务费的计算与支付18 7.5地点19 7.6货币19
第八章项目设施的移交20 8.1移交委员会20 8.2移交范围20 8.3最后恢复性大修20 8.4承包商保证的转让21 8.5移交效力21 8.6风险转移21 第九章双方的一般权利和义务21 9.1不可抗力21 9.2保密22 9.3对承包商和其雇员及代理人的责任23第十章违约赔偿23 10.1赔偿23 10.2减轻损失的措施23 10.3对间接损失不负责任23 第十一章终止、变更和转让24 11.1甲方的终止24 11.2乙方的终止24 11.3终止后的补偿25 11.4终止后的移交25 11.5甲方的变更25 11.6乙方的转让25 第十二章解释和争议的解决26 12.1双方友好协商解决26 12.2仲裁26 12.3争议解决期间的履行26 第十三章其它26 13.1通知26 13.2合同文字27 13.3生效日期28 附录1：调价公式28 附录2：终止补偿31
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-000550 能源管理合同（一）
能源管理合同（一） 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 第一部分商业条款 1．总则 __________（以下简称甲方）与____________（以下简称乙方），根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，就由乙方按“合同能源管理”服务模式向甲方提供(EMC项目名称：_______________)项目节能服务一事，经过双方友好协商，特订立本节能服务合同（以下简称“合同”）。 2．项目的名称、内容和目的 2.1项目名称：___________________(以下简称“项目”)。 2.2项目内容：______________________________________。 2.3项目目的：通过项目的实施，达到降低能耗，降低成本。 3．合同的起始日与期限、项目的验收 3.1本合同以双方签字之日为生效起始日。 合同生效后，乙方开始项目的设计、设备的采购、安装及调试。设备的安装调试期为30天。
3.2节能效益分享的起始日为甲方出具试运行正常的项目验收证明文件的 次日，效益分享期为_____________个月。合同有效期为合同起始日至效益分享期满为止。 3.3项目安装完毕后___________内，由甲方按改造方案检查安装情况；安装检查合格后，试运行___________小时，试运行期间可对设备进行调试。试运行结束后无异常发生，则甲方应签署试运行正常的项目验收证明文件。 4．效益分享的比例、付款方式 4.1项目的年节能效益约为人民币_________元(小写:__________万元)（以每月实际节电效益为准） 4.2节电率的计算方法 乙方在进行节电改造工程前，由甲方提供合格的电表，协助乙方在所有要进行节电改造工程的中央空调系统回路中具体设备前安装到位，并用此表按以下方法计算某具体设备（A1）的节电率：A1设备平均节电率(％)SA1﹦（Q前A1－Q 后A1）÷Q前A1 其中：Q前A1=节电改造前24小时的目标中央空调系统A1设备用电量； Q后A1=节电改造后24小时的目标中央空调系统A1设备用电量； 完成节电改造工程前的中央空调系统A1设备用电量和完成节电改造工程后的中央空调系统A1设备用电量数据由双方有关人员共同抄表并签名确认,连同计算出A1设备平均节电率。依此类推，测出中央空调系统中其它设备A2、A3、A4等的平均节电率SA2、SA3、SA4等。统计完后由双方签章生效并作为本协议之附件B。 4.3节电效益的计算方法
国际ＢＯＴ投资合同格式 目录 １．定义与解释 ２．工程 ３．工程造价 ４．工程实施责任 ５．新公司 ６．基础设施的建造 ７．工程进度 ８．调试 ９．生效日和特权 １０．基础设施的运行 １１．基础设施的服务 １２．基础设施的服务费用和收入分配 １３．转让所有权 １４．赔偿责任 １５．文件和专利 １６．不可抗力 １７．保险 １８．情况的变化 １９．通知
２０．争议解决 ２１．放弃主权豁免权 ２２．法律和语言 ２３．仲裁 本合同由＿＿＿＿＿＿＿＿（下称Ａ）代表＿＿＿＿＿＿＿＿国政府（下称Ｂ）和根据中华人民共和国法律组建的＿＿＿＿＿＿＿＿公司（下称Ｃ）签署，Ｃ主要办公地点在中华人民共和国＿＿＿＿＿＿＿＿。 鉴于Ａ和Ｃ于＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订的基础设施建设备忘录对Ｂ授予Ｃ勘测和实施基础设施工程的专有权，方式为Ｂ与Ｃ共同投资。鉴于，贷款协议、担保协议、保函等为本合同不可分割的一部分，基础设施总装机容量为＿＿，以及＿＿＿＿＿＿＿＿等主要内容达成了一致意见。 因此双方达成协议如下： １．定义与解释： “工程”指基础设施建设的规划、可行性研究、设计与工程技术服务、建造、 供货、竣工、调试、试运行和运行。 “工程造价”指第３款的费用。 “运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。 “竣工期”指Ｃ证明基础设施调试成功并可以开始运行期的日期。 “不可抗力”含义见第１６款。 “工程范围”指实施本工程时附件二规定的供货范围和服务范围。 “转让日期”指运行期最后一天的第二天。 “新公司”指由第５款规定的Ｃ和＿＿＿国实体组建的公司。
“投资协定”指《中华人民共和国政府和＿＿＿＿＿＿＿＿国政府关于相互鼓励和保护投资协定》。 “专有权”指备忘录、协议以及附属文件中授权Ｃ或新公司的特殊权力。 “日”指公历日。 ２．工程 ２．１本工程命名为＿＿＿工程。 ２．２基础设施位于＿＿＿＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿＿＿＿地区。其确切位置可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整。 ２．３本工程应在建造、运行和转让（ＢＯＴ）的基础上实施。 ２．４本工程的组成。 ２．５经Ｂ和Ｃ接受后，最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。 ３．工程造价 ３．１工程造价＿＿＿亿美元，建设期利息＿＿＿＿＿＿＿＿万美元，工程总造价＿＿＿＿＿＿＿＿万美元，见附件。 ３．２工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用，工程造价的细目见附件： １）可行性研究、设计和工程技术服务及其他咨询服务的费用； ２）建造和安装费用； ３）购买设备和材料的费用； ４）管理费用（含国外支出）； ５）其他费用； ６）不可预见费； ７）建造期利息＿＿＿％／年加银行手续费；
合同能源管理及银行融资 一、合同能源管理概述 合同能源管理（EPC）是指节能服务公司（在国外称ESCO，在国内简称EMCo）和用能单位（项目业主）以合同形式约定节能项目节能目标，节能服务公司提供节能项目用能状况诊断、设计、投资、改造、施工、设备安装、调试、运行管理、节能量测量和验证等服务并保证节能量或节能率，用能单位保证以节能效益支付项目投资和合理利润的能源效率改进服务机制。 1、常见的合同类型 包括节能效益分享型合同、节能量保证型合同、能源费用托管型合同以及包含两种以上合同类型的混合型合同等合同类型。 节能效益分享型合同 在合同期限内，用能单位和节能服务公司根据约定的比例共同分享节能效益，合同能源管理项目的投入由节能服务公司单独承担。 注：类似BOT模式，由节能服务公司全额投资，项目节能效益由节能服务公司和用能单位按合同约定分享。 节能量保证型合同 由节能服务公司和用能单位双方共同或任意一方单独出资实施节能项目，节能服务公司保证承诺的节能量。项目实施完毕，经双方确认达到承诺的节能量，用能单位向节能服务公司支付相关费用（如服务费、投资及合理利润、税费等），如达不到承诺的节能量，由节能服务公司按合同约定给予用能单位补足或赔偿。 能源费用托管型合同 在合同期内，用能单位按照约定的费用委托节能服务公司进行能源系统的运行管理和/或节能改造。 2、合同能源管理的优点 节能服务公司提供一站式能源诊断、节能改造施工、资金筹措、维护、效果验证等一系列专业服务。 项目业主无须资金投入，在合同期内，从节能效益中支付ESCO 服务费；在合同期满后，无偿获得合同能源管理项目形成的资产和后续项目收益。
国际BOT投资合同-合同范本 目录 1．定义与解释 2．工程 3．工程造价 4．工程实施责任 5．新公司 6．基础设施的建造 7．工程进度 8．调试 9．生效日和特权 10．基础设施的运行 11．基础设施的服务 12．基础设施的服务费用和收入分配 13．转让所有权 14．赔偿责任 15．文件和专利 16．不可抗力 17．保险 18．情况的变化 19．通知 20．争议解决 21．放弃主权豁免权 22．法律和语言 23．仲裁 本合同由________________（下称a）代表________________国政府（下称b）和根据中华人民共和国法律组建的_____________公司（下称c）签署，c主要办公地点在中华人民共和国________________。 鉴于a和c于__________年______月______日签订的基础设施建设备忘录对b授予c勘测和实施基础设施工程的专有权，方式为b与c共同投资。鉴于，贷款协议、担保协议、保函等为本合同不可分割的一部分，基础设施总装机容量为____，以及_____________等主要内容达成了一致意见。 因此双方达成协议如下： 1．定义与解释： “工程”指基础设施建设的规划、可行性研究、设计与工程技术服务、建造、供货、竣工、调试、试运行和运行。
“工程造价”指第3款的费用。 “运行期”指从基础设施商业运行开始日计算的日期。 “竣工期”指c证明基础设施调试成功并可以开始运行期的日期。 “不可抗力”含义见第16款。 “工程范围”指实施本工程时附件二规定的供货范围和服务范围。 “转让日期”指运行期最后一天的第二天。 “新公司”指由第5款规定的c和______国实体组建的公司。 “投资协定”指《中华人民共和国政府和________________国政府关于相互鼓励和保护投资协定》。 “专有权”指备忘录、协议以及附属文件中授权c或新公司的特殊权力。 “日”指公历日。 2．工程 2．1本工程命名为______工程。 2．2基础设施位于________________国________________地区。其确切位置可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整。 2．3本工程应在建造、运行和转让（bot）的基础上实施。 2．4本工程的组成。 2．5经b和c接受后，最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。 3．工程造价 3．1工程造价______亿美元，建设期利息________________万美元，工程总造价________________万美元，见附件。 3．2工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用，工程造价的细目见附件：1）可行性研究、设计和工程技术服务及其他咨询服务的费用； 2）建造和安装费用； 3）购买设备和材料的费用； 4）管理费用（含国外支出）； 5）其他费用； 6）不可预见费； 7）建造期利息______％／年加银行手续费； 8）工程建设和出口信用保险的保险费。 3．3工程造价以可行性研究报告为基础。如因工程地质等问题引起大的投资变化，资金的追加部分应经b批准。c与b另行签订追加投资协议或合同。 4．工程实施责任 4．1c应负责下述工作，但在新公司成立后，责任转给新公司，由新公司股东分担：1）设计与工程技术服务、采购、建造和试运行； 2）建造基础设施的所有费用及所有必要的融资安排； 3）基础设施的运行；