合同编号：
建设工程施工劳务分包合同
甲方：
乙方：
工程名称：
合同签订地点：
合同签订时间：2020.05
甲方（全称）：
乙方（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目风机吊装分包工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。
第一条、分包工程概况
分包工程名称：
分包工程地点：陕西省榆林市定边县砖井镇
1.1、分包工程承包范围：主要包括但不限于：该标段风机吊装工程：甲方提供
吊装机械设备，乙方对华润新能源定边徐坑 50MW 风电项目主体工程工作内容进行人工辅助。内容包括：测量放线工作、风机本体（包括塔筒、机舱、发电机、叶轮系统）及风机塔筒基础台支架、塔筒内外部爬梯、风机本体电气设备（主控柜、水冷柜、变流柜等塔底电控柜）、预应力锚栓张拉工作及检测、塔筒内电力电缆、照明电缆及附属设备、附属线缆（含变压器到箱变、风机本体的所有电缆）敷设、安装（其中电缆安装包括绝缘检测、电缆头制做、安装）等风机图纸及相关资料的全部安装工作、变压器安装（变压器调试不含）；承包综合单价包括材料、出库及出库后的现场保管、二次搬运装卸车、吊装、安装、机械转场、吊车拆装、设备材料退库、配合验收、调试、工程质量、安全及工期控制直至工程竣工、配合联动试车、建设单位验收合格交工以及在质量保证期内的修正缺陷等全部内容；工程照管与成品、半成品保护以及施工设施费、临时设施费、人员及设备的工伤保险和意外伤害险费用（人员保额不低于80万）；为完成本工程的施工机具费用。
1.2、分包方式方式：劳务分包
质量要求：合格（符合国家相关验收标准）
1.3、安全文明施工要求：做好防护措施，安措费投入不得小于工程造价的2%并
按照甲方要求投入布设到位，安全防护等措施到位，杜绝重伤及死亡事故发生，杜绝一般及以上火灾事故、机械事故发生；死亡为零、重伤事故为零、杜绝重伤、未遂事故;施工达到甲方标化工地要求。
1.4、其它要求：由风机厂家提供的工具，吊装单位保管、使用并承担相应的风
险、在吊装结束后无损的将其装车备返,其它工具由风机吊装单位自备。负责清理完工机位垃圾。甲供物资由乙方妥善保管，乙方工机具自行保管，承担因此产生的费用及风险。施工过程做到工完料尽场地清。由甲方分配施工的具体行为，分包商服从安排。
第二条、分包合同价款及付款方式
2.1合同单价：大写：人民币：捌万元/台（￥ 80000元/台），包含税金，含 3%增值税。
2.2付款方式：（1）现场完工支付至工程款80%、经验收合格后、付款
至总工程款的90%、剩余10%一年内付清；（如遇业主延迟付款则本合同付款相应顺延、待总承包单位支付后或资金筹措到位后再付给乙方）。
2.3第三条、合同工期
计划开工日期：2020 年月日。
计划完工日期：2020 年月日。工期总日历天数：天。
第四条、标准及规范
4.1、适用于本分包工程的标准及规范：设计图要求的所有规范，风力发电工程施工与验收规范GB/T 51121-2015。
4.2、甲方对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的约定：现场施工按照甲方、监理要求及风机厂家作业指导书进行施工。
4.3、乙方在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
第五条、甲方的一般义务
（1）甲方向乙方提供履行分包合同所需的相应资料以及具备施工条件的施工场地。
（2）甲方对乙方和分包工程进行管理并承担管理责任，并协调乙方与其他乙方之间的交叉施工作业。
5.1、甲方的项目经理
（1）甲方的项目经理
姓名：陈宇；
甲方的项目经理的授权范围如下：全面负责项目部生产、进度、经营、质量、安全、文明、资金等一系列管理工作。
5.2、甲方人员
（1）甲方应要求在施工现场的甲方人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。
（2）甲方人员包括甲方的项目经理及其他由甲方派驻施工现场的人员。
5.3、基础资料及施工场地的提供
（1）甲方最迟于开工日期 2 天前向乙方移交施工现场。
（2）甲方负责提供施工所需要的条件。
（3）其他约定：甲方工程项目部负责本公司及项目部管理制度的宣贯和执行；甲方负责统一对施工现场临时办公、生活、材料设备等区域的规划和指定，费用由乙方负责；
5.4、指令和决定
（1）甲方指令
①分包工程范围内的工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方发出的指令，甲方指令违反法律或强制性标准的，乙方可拒绝执行。
②乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。
③甲方的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，甲方可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但甲方应在口头指令发出后 8小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口
头指令一致。
（2）发包人或监理人指令
就分包工程范围内的工作，乙方应接受并执行经甲方确认并转发的发包人或监理人发出的指令。乙方不得接受或执行未经甲方确认的发包人或监理人发出的指令。乙方一旦收到了发包人或监理人直接向乙方发出的指令，立即将此类指令通知甲方。
5.5、其他约定/
第六条、乙方
6.1乙方的一般义务
（1）乙方在履行分包合同过程中应遵守法律法规和工程建设标准规范。
（2）法律法规规定提交和办理的资料、证明、报告及建筑安装施工许可等文件，由乙方自行办理，结果以书面形式报甲方备案留存，原件随交工资料移交甲方。由乙方办理的许可和批准手续包括：设备的检验报告、维护与保养，进场人员的持证考核，车辆用油手续等工作。
（3）按法律法规规定和分包合同约定完成分包工程，并在保修期内承担保修义务。
（4）按法律法规规定和分包合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保分包工程及人员、材料、设备和设施的安全。
（5）按分包合同约定的工作内容和施工进度要求，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（6）按照法律法规规定和合同约定编制、收集和整理资料，按甲方项目部统一要求完成资料的组卷并协助甲方完成。
乙方提交的完工资料的内容：所有进场作业吊车的证件及特种作业人员的操作证扫描件 1 套，负责向甲方提供其所有施工人员的《花名册》和特殊工种操作证、岗位合格
证
、临时居住证、身份证、农民工工资（1）乙方应履行的其他义务：所有进场车辆必须满足现场施工要求并保证车
辆状态良好，所有进场施工人员必须有同类工程的施工经验，进场施工人员执行“一人一卡”实名工资卡制度。
6.2、乙方的项目经理
（1）乙方的项目经理：
姓名：；
乙方对自己的项目经理的授权范围如下：全面负责施工现场吊装进度、质量、安全、文明等一系列工作。
（2）分包项目经理为分包合同当事人所确认的人选，分包项目经理应常驻施工现场，且不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知甲方，并取得甲方的书面同意。乙方项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，一次罚款 3000 元，超过 3 次甲方有权要求更换。
（3）分包项目经理按分包合同约定组织分包工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，无法与甲方代表及时取得联系时，分包项目经理有权采取必要措施保证与分包工程有关的人身、财产和分包工程的安全，但在 8 小时内向甲方代表
提交书面报告。
（4）乙方需要更换分包项目经理的，应提前 7 天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任分包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任分包项目经理继续履行约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换分包项目经理。
（5）甲方要监督监控乙方劳动防护用品的按规定足额配置，检查相关证明文件并在有效期内；如不满足，可要求其重新购置合格用品或从甲方指定合格供应商处采购，并向甲方提供相关证明文件。
6.3、乙方人员
（1）乙方在接到开工通知后 2 天内，向甲方提交乙方项目管理机构及施工现场人员安排，并同时提交主要施工管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
（2）乙方派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，乙方及时向甲方提交施工现场人员变动情况的报告。乙方更换主要施工管理人员时，提前 3 天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。
（3）乙方须按规定配备专职安全员（专职安全员与施工人员比例不低于1：50），专职安全员需持证上岗。
（4）特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。
6.4、乙方不得将风包工程转包与再分包、否则甲方有权单方解除协议、对甲方造成损失的、将向乙方追偿经济损失。
第七条、质量标准
7.1、分包工程质量要求
（1）工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求及本合同的约定，同时符合总包合同约定的标准。
7.2、乙方质量管理
乙方按照向甲方提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行、由于乙方操作失误导致材料设备损坏的、乙方照价赔偿。
7.3、甲方质量管理
甲方根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。
7.4、隐蔽工程
隐蔽工程按图施工，及时做好验收资料提交甲方，及时验收。
7.5、不合格工程的处理
因乙方原因造成分包工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
第八条、安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
8.1、安全文明施工
（1）安全文明施工
甲方和乙方应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。
乙方对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，甲方有权责令乙方暂停施工，由此
增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
（2）安全保卫
甲方负责工程施工期间施工场地总体安全保卫协调工作，乙方负责分包工程范围内的安全保卫工作。在施工场地或生活区发生突发事件的，乙方必须积极协助甲方、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失、由于乙方自身原因造成的安全事故、乙方承诺自行承担责任。
（3）事故处理
分包工程施工过程中发生安全生产事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按照法律法规及时向有关部门报告事故有关情况。
a)环境保护
乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。乙方按经甲方批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。乙方承担因其原因引起的环境污染责任。
b)劳动用工管理
（1）乙方与为其履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
（2）关于膳食条件的约定：食宿由乙方自理。
（3）乙方获得的工程款应优先支付乙方雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。乙方拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，乙方承担与此有关的一切责任，并承担因管理不善而承担相应的违约责任。必要时，甲方有权对乙方劳务人员发放工资，乙方按要求签字确认。
（4）乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务费用承担的违约责任：扣除工程进度款的10%作为劳务人员违约金。
第九条、材料与设备
9.1、甲方供应材料与工程设备
甲方供应材料为线鼻子、其他为完成安装工作的相关辅助材料均含在乙方单价中。
乙方应提前 3 天以书面形式通知甲方供应材料与工程设备进场。乙方修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的甲方供应材料与工程设备的进场计划。
a)乙方供应材料与工程设备
乙方负责采购材料、工程设备的，按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
b)材料与工程设备的保管与使用
(1)甲方和乙方供应的材料和工程设备，乙方清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿。
(2)甲方和乙方供应的材料和工程设备使用前，法律法规规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，不合格的不得使用。
9.2、样品
（1）样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，乙方履行总包合同对应
条款中约定的甲方义务。
a)施工设施和临时设施 b)材料与设备专用
乙方运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经甲方批准，乙方不得运出施工场地或挪作他用；经甲方批准，乙方可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
第十条、合同价格和计量
综合单价包含的风险范围： 派驻现场施工人员的食宿、水电设施及费用、交通费用；施工现场的作业天气、气候等不可预见因素造成的机械闲置、人员窝工等其他风险费用；对辅助材料、随设备到场的安装工具、吊带及固定件等进行存放与保管等费用；对吊装平台的二次平整施工费用。
10.1、 计量
甲
方
在收
到
乙
方提交的
工
程
量
完成报告后，以建设单位及
监理
单位验第十一条、验收和试车
11.1、分包工程验收 (1)分包工程验收条件 分包工程具备以下条件的，乙方可以申请完工验收： ① 分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；
② 已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划； ③ 已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料； (2)分包工程验收程序 乙方申请完工验收的，按照以下程序进行： ① 乙方向甲方报送完工验收申请报告，甲方在收到完工验收申请报告后 7 天内完成审查，甲方审查后认为尚不具备验收条件的，通知分包方在分包工程验收前还需完成的工作内容，乙方在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。
② 甲方审查后认为具备完工验收条件的， 在收到验收申请报告后天内组织相关单位进行完工验收。
③ 完工验收不合格的，甲方按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格分包工程返修、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方完成不合格分包工程的返修、修复或采取其他补救措施后，重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。 (3)完工日期 分包工程自完工验收合格至移交甲方的期间未能保持质量合格状态的，乙方应承担的违约责任。 (4)拒绝接收全部或部分分包工程
对于完工验收不合格的分包工程，乙方完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，甲方可以拒绝接收，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
(5)分包工程移交
① 乙方应保证分包工程自完工验收合格至移交甲方的期间一直保持质量合格状态，否则乙方按约定承担违约责任。
② 乙方无正当理由不移交工程的，乙方承担分包工程照管、成品保护、保管等与分包工程有关的各项费用。
11.2、完工退场
分包工程完工验收合格后，乙方在 2 天内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此发生的费用由乙方承担。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
第十二条、缺陷责任与保修
12.1、工程保修原则
在分包工程移交甲方后，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，乙方仍应按分包合同约定的分包工程各部位保修年限承担保修义务。
缺陷责任期的具体期限： 1 年。
12.2、缺陷责任期
（1）在分包工程缺陷责任期内，因乙方原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，甲方有权要求乙方延长缺陷责任期，并在原缺陷责任期届满前发出延长通知。
（2）任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了分包工程或分包工程设备的使用性能，乙方应重新进行分包合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
（3）乙方缺陷责任期届满后 2 天内向甲方发出缺陷责任期届满通知，甲方在收到缺陷责任期届满通知后核实乙方是否履行缺陷修复义务，乙方未能履行缺陷修复义务的，甲方有权扣除相应金额的维修费用。
12.3、保修
（1）提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。在分包工程保修期内，乙方根据法律法规规定和分包合同约定对因乙方原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。
（2）甲方或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。
（3）保修的具体期限：12 个月。
第十三条、争议解决
13.1、和解
分包合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为分包合同补充文件，双方均应遵照执行。
13.2、调解
分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为分包合同补充文件，双方均应遵照执行。
13.3、仲裁或诉讼
因分包合同及合同有关事项产生的争议，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，分包合同当事人以下列第（2）种方式解决争议：
（1）向定边县仲裁委员会申请仲裁；
（2）向定边县人民法院起诉。
13.4、争议解决条款效力
分包合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第十四条、双方补充条款
（1）乙方必须配备能满足本工程需要的施工管理人员、施工人员以及施工机械，不得偏离业主和甲方的施工进度及工期节点要求，并承担由乙方责任原因造成进度滞后、工期拖延的罚款和拖期违约金，罚款和拖期违约金金额按照业主所罚金额由乙方承担；
（2）乙方进场的各类机械设备、电器设备必须符合安全防护规范要求；
（3）乙方负责自身管理、施工人员办公和食宿以及材料仓库等临建设施的搭建并承担相关费用；
（4）乙方严格按照甲方《安全文明施工管理标准化图册》内容中关于施工现场脚手架工程、施工设备、洞口防护、临时用电、消防设施、物资存放、现场图牌、临建设施、个体防护等的配置要求做好现场安全文明管理并承担相关费用，积极配合甲方创建市级安全文明标化工地，若乙方安全文明施工措施不力甲方有权进行强制配置并由乙方承担有关费用，此部分费用从进度款或结算款中扣除。
（5）在机械转场、施工作业中如出现当地村民阻挠等情况发生时，乙方负责配合甲方与当地村民协调，保证施工顺利进行。
（6）由于甲方原因造成工人停窝工，导致的项目停工造成乙方工人停窝工及机械闲置，乙方应灵活自行内部调配人员和机械，甲方不承担乙方人员停窝工和机械闲置费用，同时合同双方约定的工期相应顺延；若由于业主原因（设备供应不及时或征地工作缓慢等）造成工人连续停窝工及机械（主吊）闲置每月在5天以内（含 5 天）所发生费用由乙方自理；超过5 天以上30天以内的乙方配合甲方向业主办理现场签证等书面资料，经业主批准后进入项目结算；补偿标准以业主补偿同等比例补助给乙方（闲置期间如有正常情况也影响吊装工作的刮风下雨天不计）；连续停窝工在30天及其以上的乙方应自行安排施工人员及机械，甲方不再进行补偿。
(7)由于各种原因工期延后，建设单位要求加班完成的，如乙方不能按时完成，甲方有权安排其他劳务队伍进行施工，并扣除乙方相应费用。
（8）甲供材：承包范围内除建设单位提供设备、材料外剩余所有材料及施工必须的措施手段所用的材料全部乙供。
（9）工程变更双方执行业主下发的变更文件，如乙方私自变更施工技术条件和要求自行承担造成的一切后果且甲方不予认可。
第十五条、其他
本协议书于签订之日起自生效。本协议书一式贰份，均具有同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方：乙方：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）
日期：年月日日期：年月日
附件
附件 1：
甲方供应材料设备一览表
附件 2：
乙方主要试验和检验仪器设备投入计划表
注：包含（不限于）以上工器具。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 桥梁工程劳务分包合同-完整版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 签约地点：_________________________________ 签约时间：年月日 根据本工程的具体情况，遵循平■等、自愿、公平■和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况 （一） ______________________________________________________________________ 工程名称： （二） ______________________________________________________________________ 工程地点： （三）工程内容：包括桩基钢筋、承台（桥台）、墩身、箱梁，支座垫石，耳背墙，桥面铺装，伸缩缝，防撞护栏，挡墙，场地活理，钢筋加工及安装，模板加工安装拆除，脚手架（含碗口架）搭拆整理，附届工程等项目。 注：以上工作任务仅为暂定，甲方有权根据乙方机械设备能力、施工进度、施工质量、施工安全、履约能力、现场管理能力等做出调整，乙方必须无条件服从。 （四）工程数量： 实际结算数量依据技术计量规定，以可计量的施工设计图纸数量并经甲方确认的已完合格工程数量为准，不符合技术计量规定的将视其已包含在相关单价或费用之中，不再另行计量。变更工程数量需经业主批复且在甲血计确认后再给予结算。 （五）承包方式：劳务承包。（乙方包工、包辅助材料、包部分工程材料及小型机具设备 的方式，本合同劳务分包单价在合同执行期间不作任何调整） 第二条合同工期 具体工期以甲方下达的施工计划以及阶段性的工期目标为准，甲方下达的施工计划以及阶 段性的工期目标甲方将书面通知乙方，该书面通知为本合同的组成部分。 工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 第三条合同价款 （一）本工程为固定单价合同，合同单价（详见后附综合单价表）均为一次性包死，不予调整（本合同活单单价是双方在充分考虑市场环境和生产要素价格变化的风险对合同价的影响后，商定的合同价格。活单单价已经充分考虑了自乙方进场到工程验收期间包括但不限丁因变更设计、自然灾害、征拆等各种因素造成停工而导致乙方所有损失，乙方不得以任何原因引起的停工为由向甲方
挂篮悬浇梁施工劳务合同 甲方： 乙方： 甲方因施工实际需要，确定将承建的工程项目（以下简称本项目）挂篮悬浇梁劳务施工交由乙方实施，乙方愿意实施上述施工任务，按《中华人民国合同法》等有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。 第一条工程名称、地点、围及容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程围： 4、工作容 a、各分项工作容详见合同附件《工程挂篮悬浇梁施工劳务分包工程量清单》（以下简称工程量清单）。 b、为完成本合同上述工作容施工的全部工作及其辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按甲方公司“一体化”管理和业主“五化”管理等全部劳务工作。 乙方根据施工图纸、施工组织设计等有关资料、业主及监理工程师要求，组织相关人员完成上述施工项目所需的一切劳务工作（含乙方自备零星材料及小型机具、设备）并经业主及监理工程师检验合格以及缺陷修复所包含的全部工作容。
第二条工程数量及合同金额 1、工程数量，详见《工程量清单》，《工程量清单》中的工程数量为暂定数量，计量结算以乙方实际施工并经甲方验收合格的工程量为准，且总量不得超出监理、业主签认的总量，施工时实际工程量的增减丝毫不会降低或影响本合同条件的效力，也不免除乙方为完成本合同工程应承担的义务和责任。 2、乙方完成上述工作容，其合同总价暂定为：元（大写：），具体费用组成详见《工程量清单》。《工程量清单》中的综合单价为最终结算价，任何一方不得以任何理由要求修改。 3、工程量清单中的综合单价和总额价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的临时设施费，施工调遣费，人工费（含医疗保险、养老保险、职业安全健康、节假日加班加点费等），除甲供材料以外的其他所有材料费，除甲供机械设备外的其他所有机械设备及工具使用费，水电费，安全环保文明施工及保险，自检，相关试验检测配合，缺陷修复，因工艺流程、施工进度安排（包括业主或甲方计划调整）或客观因素（含不可抗力等）造成的人工、机械设备降效与停置费，管理费，利润，工程营业税金及其附加等相关各种税费及规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 4、工程量清单中的单价为综合包干价格，不仅包含为完成清单所列项目容的全部费用，同时符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中；还包含未明列出
编号：FB-HT-05021 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
施工劳务合同(标准版) 雇主（甲方）： 法人代表： 雇工（乙方）： 性别： 年龄： 民族： 身份证号码： 甲方因工作需要，决定与乙方签订劳务合同，根据民法、经济法的有关规定，为明确双方的权利义务，结合工程的具体情况，本着平等、自愿的原则订立本合同，供双方遵照执行。 第一条、用工期限： 自_______年______月______日起至_______年______月______日止。合同期满，本合同自行终止。
如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理有关手续。 第二条、工作内容 双方协商确定安排乙方在______岗位，承担______临时工作任务。乙方须服从甲方的员工守则。在合同期内，甲方因调整工作任务，需要变更乙方的岗位和任务，需与乙方协商。如乙方不同意，可解除合同，双方办理解除合同手续。 第三条、劳动时间与劳动报酬 1、劳动时间：甲方实行每周______日，每日______小时工作制。严格控制加班加点，确因工作需要加班加点的，应控制每日加班不超过______小时，每月加班不超过______小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，协商确定加班加点费。 2、劳务费：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为为每日______元，每月______元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20745 安装劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电
工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。
合同编号：YT-FS-7391-74 工程安装劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工程安装劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中国人民共和国合同法》及《中华人民共 和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度， 遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经 甲乙双方友好协商达成一致订立本合同。 一、工程概况 工程项目名称：空勤宿舍、空勤教室、空勤活动 室、空勤超市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼。工 程地点：乌鲁木齐水西沟空军基地。 二、承包项目：空勤宿舍、教室、活动室、食堂、 超市、临时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务。 承包形式：包工不包料 三、承包内容：主楼散水以内施工图纸中所有的
采暖给排水项目。 四、施工工具 乙方负责工用具的保管。 五、施工要求： 1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。 2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理。 六、劳务承包造价：采暖给排水项目包工不包料按施工图标注的建筑面积：17元/平方米。 七、付款方式： 经甲方验收的每个工序及阶段合格后，每月按所完成工程量的70%支付劳务费，工程验收合格后付至总价的95%，留5%保修金一年后付清。 八、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量，保证安装的形象进度，由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。 九、本合同壹式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方：
预制箱梁吊装劳务承包合同 甲方：xxxxxxx建设有限公司 乙方：xxxxx装卸有限公司 xxxxxxx有限公司（以下简称甲方）将xx至xx公路跨铁路立交桥预制箱梁架设工程承包给xxxxx装卸有限公司（以下简称乙方）承担架设施工。为保障工程建设符合质量标准和按期完成工程施工任务的前提下，甲乙方双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，在双方相互协商、自主自愿的基础上订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xx至xx公路跨铁路立交桥 工程地点：xx线135k+249m 工程内容：架设公铁立交桥35m箱梁12片、20m箱梁44片 二、人民币735，000元（人民币大写：伍拾玖万零五千元整） 三、机械设备及人员的选择 为满足工程需要，选用240T汽车吊1台，220T汽车吊1台，160T汽车吊1台，100T汽车吊1台，拉配重车3台，拉梁车4台，由有操作资格的驾驶员操作。起重工2名，力工8名。 四、工期要求 自本合同签订之日起，接到甲方通知，乙方必须在三日内进入工地进行施工。 五、组织形式 乙方作为项目部管辖的桥梁施工队，应当服从甲方的统一安排和管理，并主动接受甲方下达的有关指令。乙方不得分包或肢解分包，若有些附属工程确实需要，必须经过甲方委派的项目负责人同意。 六、工程款支付 本合同工程共计箱梁56片，共计金额人民币735，000元（人民币，大写
柒拾叁万零伍仟元整）。工程款支付形式为乙方在所有机械及人员进场后甲方支付乙方预付款20万（人名币贰拾万元整），其余款项在乙方最后一片箱梁结束前付给乙方。 七、甲方权利、义务和责任 1、在确定吊装路线后，对吊装场地尤其是起重机的固定区域进行铺设坚硬材料，然后平整和垫实，以保证起重机对施工现场的要求。 2、甲方配备技术人员，负责桥梁的测量定位，梁厂的选号选车，保证运输、吊装的正常进度。 3、由雨天及甲方造成的停工、装梁错误等，甲方负责并支付乙方停工生产的费用，接市场价格计算。 4、每日负责提供乙方4片箱梁，以保证乙方安装任务。 5、甲方负责乙方的食宿问题。 八、乙方权利、义务和责任 1、乙方应遵守当地民俗，教育民工遵纪守法，杜绝发生吵架及斗殴事件。 2、本合同一经双方签订不得单方毁约，否则违约方要承担由此而造成的一切经济损失和法律责任。 3、乙方必须确保安全施工、文明施工，加强安全预防措施，搞好安全防护设施，在施工中发所发生的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任及费用。 4、乙方在施工中必须要遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。 5、由于乙方原因造成质量问题，乙方应无条件返工和整改，所发生的一切费用及责任均由乙方承担。 6、本合同价为一次性包干，不随市场人工、材料单价的波动而调整。 7、乙方在进行每一道工序之前，必须报请甲方安装现场技术人员检查认可。 九、税金 本合同工程所发生的梁板安装费用由乙方提供发票。 十、违约责任
包工头劳务合同 篇一：劳务清包工合同 劳务清包工合同 发包方： _______________________________________________________ （以下简称甲方）联系电话： 施工队： _______________________________________________________ （以下简称乙方）联系电话： 甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址 工程内容
二、人工价格： _______________ 每平方米计算。 三、付款方式 1、工人生活费按每人每天 ____________ 元支付。 2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。 3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的 4、保修金：工程工资总价__________ 后支付。 五、材料 1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的 误工期由乙方负责。 2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。 七、质量
1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单 位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。 2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。 3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。 4、乙方施工中严格执行安全施工规范。 5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。 6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。 发包人：（签章）施工队：（签章） 身份证号码：身份证号码： 签约日期：签约日期： 篇二：个人劳务合同范本 篇一：个人劳务合同书 个人劳务合同书 甲方： 乙方：姓名性别居民身份证号 电话：家庭地址： 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
桥梁工程劳务合同范本 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司问价相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就绵阳会客厅游仙区小枧沟镇拆迁安置自建居民小区一期工程市政设施-1#道路桥梁工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同： 第一条工程概况 工程名称：__________________ 工程地点：__________________ 第二条工程承包范围 ______________________________。 第三条工程工期 1、计划开工日期：_________年________月______日，计划完工日期：_________年________月______日，总日历天数______天； 2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调理的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到：现行国家施工质量验收合格标准。 第五条组成本合同的文件及优先解释顺序如下 1、本合同； 2、本合同附件； 3、招投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常视功能进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 ________________________________________________。 第七条甲方负责责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标。组织编制施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 4、统筹安排、协调工作。 第八条环境保护、安全生产和文明施工 1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关制度，监督乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定、文明施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育，认真落实，采取必要的安全措施，消除施工隐患，确保安全生产，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。 3、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第九条材料供应与管理 1、甲方提供钢材、水泥、混泥土、沙、石主要材料给乙方，其余辅料，周转材料，机械设备，工具、用具、贾杆、架具、安全网、内外架管等均由乙方自己解决，并承担费用。 2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料。 3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。 第十条承包方式、价格及包含的内容 1、承包方式及单价： 2、承包价格所包含的内容： （1）、本合同单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其他任何因素变化而调整变动。
合同编号：YT-FS-3768-41 装卸劳务合同样本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
装卸劳务合同样本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其有关法律、行政的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程特点，经公司、项目部、劳务队协商一致就本项目劳务，订立本合同； 第一条：劳务承包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 承包范围： 第二条：承包工作期限 开始工作日期：年月日，结束日期：年月日；总施工天数为：天。
第三条:质量标准 工作质量： 1、按总承包合同的有关质量规定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及相关的企业标准； 2、分项工程、分部工程、单位工程一次验收合格率100％。 3、本工程必须达到质量评定等级。 第四条：安全目标 安全生产目标：工亡事故为零，杜绝重大安全事故，一般轻伤事故控制在2‰以内。 第五条：成本目标 成本目标：实行计划报备、限额领料，材料实际消耗量控制在项目部的计划成本消耗量以内。 第六条：其它目标 1、文明施工目标：强化现场科学管理，满足现场文明要求争创“达标文明工地”。 2、服务目标：与项目部协同配合完成项目管理
工程内部劳务承包合同 甲方：浙江恒立交通工程有限公司（七沈项目部）（以下简称甲方） 乙方：嘉兴市力达吊装运输有限公司（以下简称乙方）浙江恒立交通工程有限公司（七沈项目部）（以下简称甲方）将建设工程----七星至海盐沈荡公路工程南湖区段（K15+460~K20+760）杨树浜桥、石龙港桥、杨板桥、沙金浜桥、空庙塘桥、镯头浜桥的梁板架设工程承包给嘉兴市力达吊装运输有限公司 （以下简称乙方）承担架设施工。为保障工程建设符合质量标准和按期完成工程施工任务的前提下，甲乙双方本着履行嘉兴市南湖新区经济开发有限公司的招标文件要求，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，在双方相互协商、自主自愿的基础上订立本合同： 一、工程概况 工程名称：七星至海盐沈荡公路工程南湖区段（K15+460~K20+760）杨树浜桥、石龙港桥、杨板桥、沙金浜桥、空庙塘桥、镯头浜桥。 工程地点：嘉兴市南湖区凤桥镇七沈公路。 工程内容：七星至海盐沈荡公路工程南湖区段杨树浜桥、石龙港桥、杨板桥、沙金浜桥、空庙塘桥、镯头浜桥的梁板架设 二、工程范围 工程承包范围为七星至海盐沈荡公路工程南湖区段（K15+460~K20+760）杨树浜桥、石龙港桥、杨板桥、沙金浜桥、空庙塘桥、镯头浜桥的梁板架设。数量详见图纸和工程量清单(具体工程量以审计结算为准)。 三、工程造价 1、完成上述工程量，计价方式：梁板架设单价按45元/M3，本价格含人工费、机械费、吊装费、发票费用。采用包干价。 四、工期要求 开工日期：自本合同签订之日起，接到甲方通知，乙方必须在三日内进入工地进行施工。 竣工日期：自本合同签订之日起，乙方必须在 2010 年 12 月 5 日前保质保量全部竣工完成所有工程。特殊情况以甲方通知为准。 五、组织形式 乙方作为项目部管辖下的桥梁施工队，应当服从甲方的统一安排和管理，并主动接受甲方下达的有关指令。乙方不得分包、或肢解分包，若有些附属工程确实需要，必须经过甲方委派的项目经理同意。 六、工程款支付 甲方在确认已全部完成工程量并进行验工后，15日内一次性付清工程款。 七、双方的权利、义务和责任 1甲方负责将板梁梁板装运到现场（随到随装）。 2甲方负责提供有关的施工图纸。
劳务合同范本 篇一： 甲方： 地址： 乙方：哈尔滨福鼎华劳务服务有限公司 地址：哈尔滨市松北区世茂大道824号北岸明珠二期2-5栋X单元1层1号甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，经双方协商：乙方根据甲方需要派遣劳务人员，提供劳务服务，甲方向乙方支付相应的费用。现就具体事项达成以下协议： 一、合作事项 (一)乙方根据甲方的需要和要求，向甲方派遣劳务人员从事有关工作。甲、乙双方建立劳务派遣合同关系，乙方与派遣到甲方的劳务人员签订劳动合同履行用工备案登记手续，建立劳动关系。 (二)劳务派遣人员工种、数量、用工期限、工作内容及相关待遇要求、职责划分及费用结算办法等在补充协议中明确。 二、劳务派遣期限 从年月日起至年月日止，期满经双方协商可续签。 三、甲方的权利和义务 (一)甲方需要使用派遣人员时，应提前15个工作日以书面形式通知乙方，并向乙方书面提供所需派遣人员岗位种类和用工数量、素质、要求、各种待遇、劳务用工期限及起止日期。派遣人员在甲方工作期间，由甲方对其实施组织管理和岗位调配和考核。 (二)派遣人员在甲方工作期间，按国家法定休假待遇规定，安排
员工正常休假。 (三)甲方受乙方委托，按月扣出应由派遣人员个人承担的各项社会保险，并转交给乙方。 (四)甲方在国家劳动合同法律法规规定的范围内，有权将派遣人员退回，并提前以书面形式通知乙方，每月1日10日内办理解聘手续。 (五)甲方依据自身生产经营情况，需要增加或减少派遣人员时，应提前15个工作日通知乙方。增加或减少的社会保险费、服务费及其它费用在协议附件中明确。 派遣人员个人提出解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知甲方，甲方应在7日内做出同意或不同意的决定并以书面形式告知乙方，由乙方负责办理相关手续。 (六)甲方在使用派遣人员时，应提供相应的劳动条件和劳动保护，负责派遣员工岗前安全教育及培训。 (七)派遣人员在甲方工作期间因工伤事故造成伤、残、亡等由乙方负责并处理。甲方在第一时间通知乙方，负责事故现场应急处理，积极配合事故的调查取证并提供相关资料。 (八)派遣人员发生工伤、职业病、死亡等事故，乙方按国家有关规定执行，国家规定由用工单位支付的费用由甲方承担。 (九)派遣人员患病或非因工负伤，在符合国家规定的医疗期内，甲方按国家规定承担相应的费用。 (十)女性派遣人员在派遣期间出现孕期、产期、哺乳期，由甲方按国家规定承担应由用工单位承担的费用，乙方负责处理相关事务。乙方在向甲方派遣人员时，应向甲方准确提供“求职登记表中相关信息”情况。 (十一)甲方向乙方推荐的合格应聘者，经乙方同意后可聘用为乙方劳务派遣人员。现已在甲方工作的聘用人员，由甲方向乙方推荐，
安装工程劳务合同精华版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-028561
安装工程劳务合同精华版 安装工程劳务合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况，达成如下协议： 一，工程名称，地点，承包范围 1，工程名称：盛捷公寓 2，工程地点：卢湾区，济南路8号 3，标准层施工：二幢计51层 4，工程内容：弱电配管工程 5，工程承包单价：每层捌仟元正 6，工程承包总价：肆拾万捌仟元正
二，工程质量： 1，工程质量必须符合国家施工验收规范。 三，材料供应 1，在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位，造成乙方停工，窝工，甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计) 2，甲方提供给乙方的所有施工材料，应满足施工质量要求，如因材料质量问题造成返工，所产生的人工，由甲方承担。(人工单价为每天120元计) 3，乙方在保证施工质量的前提下，应节约用料，如被甲方发现有严重的浪费行为，乙方无条件赔偿甲方一定的损失。 四，施工现场的安全 1，乙方在施工期间必须服从甲方的管理，自觉遵守工地各项规章制度。 2，乙方在施工现场须注意自身的安全，如因乙方违规操作所
安装工程劳务合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电 发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。 二）给排水工程 1.室内给水工程 室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。
编号：FB-HT-05021 项目劳务合同(标准版) Project labor contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
项目劳务合同(标准版) 发包单位（甲方）： 代表人： 承包单位（乙方）： 代表人： 甲、乙双方____________工程的劳务承包事宜，按照《中华人民共国建筑法》《中华人民共和国劳动法》等有关规定进行协商，本着公平、公正的原则，签订如下项目劳务合同，供双方共同遵守。 一、劳务项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、工作内容： 4、劳务期限：
本合同的劳务期限预计为：_____天，有效期从_____年_____月_____日计算，截止到_____年_____月_____日。 二、劳务费 1、劳务合同承包单价：建筑面积每平方米_____元人民币（该单价不包含税），其计算规则按业主方提供给甲方的图纸与甲方执行的相应定额建筑面积计算规则为准，给乙方进行结算，支付劳务费。 2、劳务费的总价为：_______元，甲方于每月的_____日委托_____银行转账到乙方账户。 三、工程材料供应 1、所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。 2、因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。 四、测量、试验、检验等技术工作 1、甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技
术交底、测量。 2、甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 五、甲方职责 1、甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。 2、甲方应监督乙方的工作，随时检查乙方的进度。 3、甲方工程完工时应及时组织人员完成验收，并按时支付劳务费，。 六、乙方职责 1、本工程乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。 2、甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务。
钢结构安装合同 发包人（全称）: ________________________________ （简称甲方） 承包人（全称）: ________________________________ （简称乙方） 为了明确双方对完成本合同的责任和关系，确保工程按合同范围及内容顺利进行,经双方充分协商一致，同意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。 第一条：工程名称： ___________________________________________________ 第二条：工程地点： ____________________________________________________ 第三条：工程范围及内容： _____________________________________________ 第四条：施工内容、单价的确定： 1、钢结构安装： _____ 元/T ①包括：钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯等图纸范 围内的全部钢结构的安装、焊接。（焊条由甲方提供）。 ②以上构件的安装费、安装用机械、工具等费用已包含在单价中。 ③甲方提供主次结构安装所用材料及配件，乙方为劳务包清工安装。 ④重量为所有钢结构理论重量（据详图理论重量结算）。 2、工地额外多用人工费用：____ 元/每人工日；额外多用机械台班费用以实际发生为准。甲方应及时给乙方办洽商增加单，待完工后一并决算。 3、其他约定：以上工程量为暂估数，竣工后按实际发生量结算，单价不变。 第五条：付款及结算
1、签订合同生效后乙方进场当日甲方支付给乙方进场费 2、主次钢构安装完毕，验收合格，甲方支付给乙方工程安装进度款________ 。 3、验收合格后甲方支付乙方工程进度款至合同总额的95%即 _______________ 。 4、结算总额的5%作为保修期押金，在壹年的保修期满并无质量问题，甲方于一周内 给乙方一次付清。 第六条：本合同价款采用—固定单价—价格。合同价款中已包括不可抗力导致的停工期间的费用。 第七条：工期 开工日期： _______ 年_____ 月______ 日， 竣工日期： _______ 年_____ 月______ 日； ※由于甲方或因不可抗力的自然因素影响时，工期顺延。 第八条：图纸资料 本合同生效后，甲方提供施工图纸两份。甲方负责向乙方进行技术交底以及现场协调工作。因施工安装质量和施工资料不合格造成的损失由乙方负责。 第九条：材料供应 1、结构、围护安装所用材料均由甲方提供，顶板的咬口机、电焊机、烘干箱、 配电箱等施工所需的所有机具设备均由乙方自备，如乙方有困难，甲方可协助租赁，费用由乙方承担。 2、彩板安装所用拉铆钉、自攻钉、钉帽、胶材料全部由乙方自备。 3、材料供应，施工过程中乙方需提前2-3个工作日将施工计划及所需材料书面报甲方以备安排。甲方雇车，其费用由甲方负担。 4、到达施工现场的成品、半成品的保护工作由乙方负责，由于乙方保护不利、 工作失误造成的浪费、损坏，导致不能使用或影响外观效果的一切费用由乙方负
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
钢结构制作劳务合同范本 篇一：钢结构加工劳务分包合同 编号：HJ/GC-1201 程劳务分包合同 工程名称： 发包方： 承包方： 身份证号： 家庭住址： 联系方式： 签约时间：年月 工日 甲方(全称): 乙方(全称):甲方将所承建的工程，本着互惠互利的原则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：
2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标 高所用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构件 及节点油漆由甲方提供。 ②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全 部费用。 9、合同总金额为元（大写人民币元整）
10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后，技工按元/工日，普工按元/工日进行结算。 11、其他约定： ①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。②屋面板面积计算按以下原则: A现场复合玻璃丝棉，复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算，外露出天沟部分上层板按单板计算面积。 B单板面积按屋面实际长度、宽度计算（不计搭接部分）。 ③以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。 第三条：付款及结算方式 1、合同签定后，施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元（壹万元）整。 2、主结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中主结构安装费的60% 给乙方。 3、次结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中次结构安装费的60% 给乙方。 7、工程全部完工，经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后，甲方付至合同总价款的 80 % 给乙方。
最新劳务合同协议书范本（通用版）
甲方（用人单位）： 名称：联系电话： 法定代表人（主要负责人）： 地址： 乙方（劳务人员）： 姓名：性别：身份证号码： 户籍所在地：邮政编码： 住址：邮政编码： 联系电话： 鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守。 第一条本协议期限为月。本协议于年月日生效。 第二条乙方承担的劳务内容、要求为： 第三条乙方承诺根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条
约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第四条乙方在为甲方提供劳务过程中获悉的商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。 第五条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间： （一）劳务报酬标准：； （二）劳务费用支付方式和时间：甲方每月日前以形式支付乙方上一个月的劳务报酬。 （三）如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。 第六条工作纪律和规章制度 （一）乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，按时完成工作任务，并保守甲方商业秘密。 （二）乙方违反工作纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。 （三）有下列情形之一，甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的，乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金：1．乙方严重违反用人单位的规章制度的； 2．乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
3．乙方被依法追究刑事责任的。 第七条乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。 第八条发生下列情形之一，本协议终止： （一）本协议期满的； （二）双方就解除本协议协商一致的； （三）乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第九条甲、乙双方若需解除或终止本协议，需提前一周通知另一方。 第十条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十一条保密约定 乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方需须赔偿甲方一切经济损失,并承担