顶管施工劳务合同
发包方（甲方）：山东鑫通交通工程有限公司
承包方（乙方）：_________________ _________
为完成车站西路升级改造雨污水管道施工任务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在遵守甲方与业主签订的工程承包合同及附件的前提下，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：车站西路升级改造雨污水管道DN1200顶管工程
（二）施工桩号：WB33(1+290)-WB12(1+680) 小计：390米
（三）工程地点：济宁市经济开发区安居镇
（四）承包范围及内容：
1、现场围挡与CI布置由乙方自行安排。
2、所有试验由甲方统一安排，但乙方必须配合。
3、工程所需所有保险由乙方自行投保，费用已经包括在综合单价内。
4、施工范围内的材料运输由乙方自行解决。
5、现场文明施工，围挡维护和管理、交通组织协调由乙方自行负责。
6、相关部门统一由甲方协调，乙方负责协助。
7、顶管施工过程中和结束后，甲方提供混凝土管材，乙方除井点降水及余土外运包含但不仅限于其它所有工作项目施工内容都由乙方承担，包括：电费及吊车，工程用水。混凝土管涂蜡（含石蜡）、浇后靠背、凿后靠背，洞口封闭，洞口止水装置，出土系统，管道润滑系统，顶进设备安装，管节顶进，顶管测量，纠偏，堵洞口勾抹缝带，清理管内淤泥，工作坑开挖土方至井口，工作坑钢筋砼制作，闭水试验，业主监理验收。工作井（沉井制作）及接受井（锚喷混凝土、钢筋原材及制作）按施工方案要求进行管道顶进施工。
8、设备进出场，顶管设备安装调试，管道顶进（含接口处理）。洞口止水装置及安装，顶管起重作业。
9、作好顶管记录移交甲方。
第二条承包方式
承包方式：包工、包铺材、包设备、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工的分包方式。本合同为固定的清工承包合同，单价中包括承包内容的一切费用，质量自检、试验、安装、缺陷修复、质量保修、相应的措施费用等均已包含在单价内（如有未实施的内容及工序在实施施工中未实施，则在工程结算时相应扣减）。本合同中所定单价以乙方现场实地考察为报价依据，如遇实际地质与本合同所依据地质不符时，乙方应提供应急措施及供应方案。
第三条合同工期：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第四条双方驻工地代表：
发包方驻工地代表：姓名：职务：
承包方驻工地代表：姓名：职务：
第五条质量标准：
工程质量标准：达到国家顶管行业施工验收规范合格标准
第六条合同价款及结算方式：
本工程合同总价暂定金额为：人民币（大写）___________________________（小写）________________________。
分项单价（含税金单价）：DN800（土压平衡/人工顶管）元/M，DN1200（土压平衡/人工顶管）700_元/M，DN1500（土压平衡/人工顶管）_ _元/M，本合同为固定的单价合同，施工期间单价不以任何理由进行调整，结算按业主及监理验收合格后经甲方确认的实际工程量计算。
第七条工程进度款支付
双方约定的工程款项（进度款）支付方式和事件：
（1）本工程开工没有预付款;
（2）甲方根据工程进度分期拨付到乙方，乙方施工完成总工程量的%时，经甲方相关人员核实确认后甲方支付总工程款的______，乙方施工完成总工程量的%时，经甲方相关人员核实确认后甲方支付总工程款的_______，工程竣工后（100%）经甲方相关人员核实（验收）确认后甲方支付总工程款的_______，经业主、监理、验收合格后甲方支付总工程款的_______。余款作为质量保证金，待甲方与业主的主合同约定的质量保修期满后，甲方无息返还至乙方。
第八条发包人的责任及义务
1、甲方项目管理人员对工程实行“技术指导、质量控制、安全监督、经济约束”为中心的管理，代表甲方履行对业主的合同
2、负责工程进度款的管理和支付，统一收取进度款，按本合同约定及时拨给乙方使用。
3、对乙方施工的工程质量、安全工作按照国家施工验收规范、质量验评标准、安全规范和标准以及当地有关质量安全的规定进行指导、监督、检查；协助乙方处理好质量安全事故。
4、甲方有权按照其公司内部的管理制度对乙方施工作业进行定期或不定期的质量、安全、文明施工、劳资等方面的检查并进行评定，根据评定结果进行奖罚；对乙方达不到合同约定或业主要求，甲方在第二次警告后仍无改进，甲方有权自行安排整改，其费用无须乙方签字认可即由乙方负责。
5、向承包人说明地下管线位置及管线单位的联系方式。
6、组织承包人进行图纸会审和技术交底；
7、负责对工程质量、进度、安全、文明施工的监督管理，随时对承包人施工现场进行检查，并有权进行相应的处罚。
第九条承包人的责任及义务
1、乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合法经营，工程施工期间对甲方拨付的工程款专款专用，必须服从甲方工程管理和财务监督。
2、负责所承担工程范围内的从施工准备到工程竣工（工完、料尽、场地清）的全部施工组织实施工作，确保工程所需的全部人工、材料、设备，全面按照合同的要求搞好施工管理，确保进度、质量、安全；因发生工期延误、质量和安全事故，所造成的经济损失和法律责任由乙方自行负责。
3、协助配合甲方项目经理部的工作，自觉接受建设单位和甲方领导、协调和监督，认真贯彻执行甲方各项管理规章制度。
4、乙方应遵守《劳动法》的规定，乙方因工程的需要而聘请的员工，由乙方与需聘请的员工签订劳动合同，乙方所聘请的员工在工作期间的工资、福利、保险、工伤、安全等方面的法律责任由乙方负责。
5、根据工程需要，提供和维修施工现场内的照明，负责安全保卫；
6、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，同时应符合发包人对现场文明施工等的要求，承担因自身原
因违反有关规定造成的损失和罚款。
7、工程已竣工未交付之前，承包人负责对已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
8、承包人在合同签订的同时向发包人报送项目管理机构的主要人员一览表，管理机构的主要人员应常驻在工地现场。未事先征得发包方同意，承包方不得擅自更改项目经理及主要工作人员。按时参加发包人组织的各种例会，不得无故缺席，否则每缺席一人次罚款500元。
9、承包人应严格按发包人的施工组织方案和措施进行施工。
10、对自由机械、材料的保管负责。
11、自行安排管理及施工人员食宿及办公场所。
12、负责承担施工期间施工工作井的施工降水、雨季临时排水等工作。
13、乙方进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用权18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的全部责任和后果。
14、乙方因质量、安全、工期等原因不能满足本合同规定，而被甲方终止合同，则按乙方已完成工作量部分的60%给予结算。
15、承包人未能履行第九条款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
16、乙方必须提前一天告知甲方相关人员原材料计划，以免因原材料不能及时到场影响工程进度，责任由乙方负责。
17、乙方在承揽期间自愿承担在施工中的一切安全事故责任。如发生安全责任事故需要赔偿时，乙方承担全部赔偿责任。如乙方不能及时履行赔偿义务，影响甲方正常工作，甲方可代乙方履行部分或全部赔偿义务，因此所支出的全部费用甲方可直接从乙方工程款中扣除。若乙方的未结工程款不足以履行赔偿义务，则乙方同意用其所有的实物包括机械、房产及其他可折价物品进行折价赔偿。
第十条拖延工期损失赔偿金
（一）、1、由于承包方在施工组织管理不到位、劳动力不足等原因造成的拖延工期，应给予甲方费用补偿，补偿费用额度协商，从承包人应得到的工程款中扣除。
2、因发包方原因造成承包人停工的，承包方给予顺延工期。
（二）、乙方的下列行为应被视为违约，甲方有权按下述标准从甲方应付给
乙方的工程款中扣除：
1、乙方设备、主要人员未按合同要求按时进场的，每延迟一（1）天支付违约人民币元整/人（或台套）。
2、擅自倒卖、变卖甲方供应的材料及设备等，按乙方倒卖、变卖材料价值的百分之二百（200%）向甲方支付违约金，情节严重的，甲方有权终止合同。
3、在施工过程中所承担施工的工程出现质量问题（含业主或监理的整改通知等），视质量问题的严重程度，每发生一起向甲方支付违约金人民币元整~人民币元整。
4、乙方延误工期的，每延迟一（1）天，向甲方支付违约金人民币元整~人民币元整。
5、乙方中途单方终止合同，不能完成本合同工程的，扣除乙方全部履约保证金，并承担由此给甲方造成的全部损失。
第十一条工程验收、保修及其他
1、工程施工质量的评定与验收严格按照有关工程的验收规范和设计规范要求执行。
2、严格执行隐蔽工程质量验收制度，即隐蔽工程必须经甲方有关人员和现场检查的检查，并验收合格后，方可进行下道工序施工。
3、质量保修期：在监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起进入保修期，本工程质量保修期为两年。
4、质量保修期的范围：所有在本合同中规定由乙方施工完成的各分项工程，以及由分项工程质量所引起的质量问题和事故。
5、在保修期限内，乙方对施工质量问题负责维修。乙方在接到维修通知书后7天内派人修理，费用由乙方承担。
6、乙方应随时接受业主、监理或甲方代表及其委派人员对施工内容进行质量检查检验，为检查检验提供便利条件，并按要求返工、整改，承担由自身原因导致返工、整改的费用和工期损失。
7、如果发包方或监理根据检查或检验结果，确定设备有缺陷或不符合合同要求，承包方应立即修复所述缺陷，或替换该设备，使其符合合同的规定，并提交发包方复验合格后方可投入使用。
8、顶管排水必须通畅，按设计坡度进行施工。如因不按市政道路规范造成的超料，废料。给发包人造成的损失由乙方承担。
第十二条工程安全、保卫、文明施工
1、承包方按有关规定，采取严格的安全措施，本合同签订同时与发包人签订《安全生产协议》，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。
2、发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表，同时按有关部门要求处理，承包方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
3、承包人应严格按照山东省、济宁市有关主管部门，以及甲方文明市区建设管理规定进行工程安全、保卫、文明施工的履行和实施。
第十三条材料管理
甲方负责提供材料（指定厂家），乙方根据施工进度需要，联系甲方所指定的厂家进货，甲方按合格的实际工程量（经甲方验收合格后的顶管工程量）及相应附件包干给乙方，超出数量（包括损坏和丢失等）由乙方负责照价赔偿。材料进场后，由乙方按同等规格、型号的材料进行质量验收，甲方负责监督。
乙方负责的材料和工作内容：除上述甲方负责的工作和提供的材料设备外的完成该工程所需的其他及隐含的所有工作和材料设备。
包含但不仅限于以下工作和材料设备：
1、所有进出场费用；
2、辅助性材料；
3、设备（含吊车、交通运输车辆及工具、手工工具等）；
4、人工清基、作业区降排明水等工作；
5、材料、设备（含甲供并交验给乙方的材料、设备）保管、保养及维护；
6、生活临时用地及设施由乙方自行解决；生产临时用地甲方协调提供场地，乙方负责场地的硬化和临时设施搭建、拆除等，所有的生产机生活水电费用及接驳用电缆、电箱、水箱、水、电表等均为乙方自行解决；
7、除业主招标文件规定的保险外其它险种由乙方自行投保；
8、承包方式：包工、包铺材、包设备、包机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工的分包方式；
9、材料设备由乙方负责看管，若有损失或丢失，乙方负责照价赔偿；
10、承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按照工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此引发的费用，由此
延误的工期不予顺延。
第十四条工程量的确认
依据施工图纸，经发包人工程、质量、技术等部门检查验收为合格后，甲乙双方现场签订的实际数量进行确认。
第十五条工程变更和费用增加
1、工程变更和费用增加必须严格按照规定的程序进行，甲方任何职员（包括项目经理、工程师、现场技术人员、监管员等）均无权单独签署任何工程变更和费用郑家指令，乙方得到的甲方任一职员签署的变更指令无权作为乙方向甲方索赔的证据。
2、接到乙方的工程变更和费用增加申请后，甲方必须召开有项目经理、工程师、现场技术人员、监管员等人员参加的会议进行研究，参会人员应对工程变更和费用增加充分发表自己的独立意见，并形成相应记录与指令。对于业主认可，使本合同得以变更的部分根据实际情况核增，变更减少的部分则根据实际情况核减。
3、由甲方或业主、监理等提出的变更，乙方应全面协助甲方做好变更工作，并承担相应费用。
第十六条违约及争议的解决
发包人违约，当发生下列情况时：
1、发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行。
2、发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款。
3、发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
承包人违约，当发生下列情况时：
1、因承包人原因不能按照协议书约定的工期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因承包人原因工程质量达不到协议约定的质量标准。
3、因承包人原因造成的工期严重滞后，并未能按发包人要求进行整改的。（发包人有权责成承包人方停止施工直至退场，并由发包人另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方自行承担，同时履约保证金不予退还。）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续
履行合同。双方在合同履行过程中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。若已调解协商仍不能达成一致，任何一方均可以向仲裁委员会申请仲裁。双方也可以直接向合同签订地任命法院起诉。除非合同已经终止，否则在一项争议最后解决以前，甲乙双方应继续开展工程施工并保持工程进度。
第十七条其它
1、工程分包
承包人不得将本合同工程项目工程进行转包或再分包（包括事实上的分包）。
2、保险
乙方须对参与本工程的所有职工进行综合保险，费用由乙方承担。有关本工程进行期间发生的一切工伤事故费用均由承包人负责，并承担全部费用。
3、甲方支付工程款时，乙方提供发票。
第十八条补充条款
1、施工期间的水电线路的敷设、维修维护以及水电费：（1）甲方尽量就近为乙方解决电源，乙方负责配电箱、线路等的敷设。乙方必须现场留有备用发电机，以免因停电造成进度缓慢，责任由乙方负责。（2）水、电费由乙方承担。
2、施工现场内发生的一切安全事故由承包方负责承担全部责任。
第十九条合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章之日生效。
2、承包方收到工程保修尾款后，本合同即告终止。
3、本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字盖章之日起生效。
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
顶管施工合同 发包方：湖北恺盛电力成套设备工程有限公司中北路、中南路整治工程电力临时迁改项目部（甲方） 承包方：湖北华洲建通建设工程有限公司（乙方）甲方将下列工程委托乙方完成，中北路、中南路整治工程电力临时迁改工程，双方根据《经济合同法》，为明确责任，分工协作，相互配合，订立合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称：中北路、中南路整治工程电力临改工程 2、工程地点：武昌东一路、八一路 3、工程内容：顶管施工 二、工程期限： 本工程于 2014 年 6月 15 日开工，年月日竣工（工程进度满足业主要求）。 第二条：承包方式、合同价款及付款方式 1、本工程承包方式为：乙方负责本工程的材料费、人工费及机械费。 2、工程量及价格清单
中北路、中南路整治工程电力临时迁改工程-成本控制价工程名称：中北路、中南路整治工程电力迁改工程 序号项目名称单位数量 金额（元） 备注 单价合计 3 15孔φ150MPP管顶管M 110 2025 222750 包括顶管的所有内容，包含安全生产文明施工，泥浆处理。 合计 3、工程量：根据实际完成工作量据实结算。 4、付款方式：按照每月完成进度的50%比例给乙方支付材料预付款。第三条：甲方权利与义务 1、顶管施工的场地由甲方提供。并以书面形式向乙方提供本段施工管线的地质勘探报告以及地下管、线的分布情况。 2、随时抽查乙方工程质量，对不符合施工要求的部分，乙方应在甲方规定期限内整改，并承担由此造成的经济损失。 3、甲方负责提供施工所需的工作井，必须保证在乙方施工过程中能够满足施工要求。 4、乙方设备在约定日期进场前，甲方应在3个工作日内使工程完全具备施工条件。 5、甲方负责顶管施工的资料整理，乙方协助甲方提供所需的相关原始数据及顶进记录。 第四条：乙方权利与义务 1、乙方应根据市政建设相应的施工要求做好本工程内的安全、文明施工，保证工程能够保质保量保安全的顺利完成。 2、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中由于自身原因而造成事故的责任和因此发生的费用。 3、乙方必须保证管材质量施工质量，确保正常施工不会造成对所穿越的道路、地下管线和施工区域内的地面出现塌陷，否则自行承担所造成的经济损失。
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
合同编号：YT-FS-5416-29 顶管施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。
工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。
小区顶管（电力）工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》（GF-91-2001）,结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围： 小区电力顶管施工：根据图纸设计要求，顶4根内径为150mm,管材为PE 管，管材壁厚不小于10mm，乙方保证工程满足国家相关标准及甲方正式用电要求。 第四条承包方式： 正式用电顶管施工：由乙方包工、包料、包运费、包机械、包安全、包工期、包验收（其中包括顶管施工约 m，人孔井施工约座）。 第五条工程工期： 计划开工日期：日；计划完工日期： 工期共计个日历天。 具体开工日期以甲方工程部通知时间为准，乙方工期必须满足甲方工程总体工程进度需求，若因乙方原因造成甲方工程不能按期竣工，乙方承担相应责任。乙方必须按照图纸设计及甲方要求施工，顶管标识满足测绘要求。如因客观原因，依甲方通知进场时间为准，工期相应顺延（乙方管理人员做好记
录）。 第六条技术资料：在施工前由甲方提供施工图纸或施工说明书2份。技术资料需要变更时需经设计部门及甲乙双方同意盖章后，方能变更。 第七条水电供应：甲方负责水电接口、乙方负责施工期间水电费用。 第八条工程造价： 1、合同总价：约元；大写： (以上为含税价格）。 2、正式用电顶管工程施工：固定总价包死，人民币：元；大写： 3、人孔井每座单价为元（包括路面破拆及恢复、场地清理、开槽、土方运输、人孔井施工等乙方施工过程中发生的全部费用）；人孔井共计座；总价为：元；大写：整。人孔井最终总价以实际完成数量结算。 第九条质量标准：国家相关验收标准：合格 第十条付款方法：乙方全部工程完成，甲方付至工程总价的 70 % ；乙方工程竣工验收合格后，甲方付至工程结算总价的 95%；余工程结算总价的5%待小区正式供电后一次性付清；付款时，乙方需向甲方提供合格全额发票。第十一条乙方负责协调与周边村民关系并充分熟悉施工区内市政管网布置，如因乙方施工造成市政管网损毁，乙方负完全责任。施工过程中，若出现与周边村民协调性事务及安全事故均由乙方负责，与甲方无关。 第十二条奖罚：按合同规定的工期每提前一天奖励无，延期一天罚200 元/天。 第十三条工程验收：工程竣工后，乙方填写竣工验收报告送交甲方，甲方应在5个工作日内验收，不得无故推迟，若未经验收使用，验收报告即作为验收结论。
施工劳务合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期：
施工合同书 发包方：（简称：甲方） 承包方：（简称：乙方） 依据《中华人民和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方非开挖铺设地下管线施工订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：跨路顶管施工 4工程质量要求：按照甲方技术要求进行施工 5、工程限：本工程自年月日开工，至年月日完工。 二、双方责任和义务： 甲方： 1、施工前对施工场地的使用征得相关部门的许可，办理好相关手续，以免在施工中受到干预。 2、施工前必须向乙方交代清楚施工地点，施工内容。 3、派专人对施工工程质量进行监督。 乙方：
1、按照甲方提供的地管网情况及甲方要求的工作内容，认真搞好施工设计、按时、按量完成规定的工作内容。 2、在施工中由于乙方的操作失误导致的一切后果由乙方负责。 3、接受甲方的施工管理和监督，认真组织施工方案的实施，确保工程质量，满足甲方工程要求。 三、承包方式 1、乙方采取包工包料的方式进行承包。 四、工程造价及结算方式 1、工程造价：含材料费（PE塑料管：Φ150）每孔单价元/米，本工程合计造价按工程确认单上的实际工作量计算。 2、付款方式：工程完工验收合格后支付工程总款的100%。 五、验收及工作量确认： 施工顶管长度为路一边入射点至另一边出射点的曲线长度。 六、安全生产 1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底提出明确的安全要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 2、由于不可遇见原因，甲方提供的具体施工方位、路线、标深的范围内出现不可预见性的大型障碍物，需改变公路线时，需经甲方同意签字后方可进行施工。 3、施工期间所发生的施工人员和第三者人身伤亡事故由乙方负责。
顶管施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协调商定，同意订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：污水管网工程 2、工程地点：石排镇生态园 3、工程内容：F型钢筋砼管顶进施工 二、承办范围和承包方式： 1、承包范围及进工种内容：乙方承包本工程中的F型钢筋砼管顶进施工，包工、包封洞口、后靠背、清理管内余土。含轨道、洞口穿墙孔、顶进设备等安装、管节顶进、顶管测量监控、纠偏。甲方提供钢筋、水泥。 2、承包方式：乙方对以上工程内容包工、包质量、包安全、包施工所需人员、顶管掘进机、顶进配套起吊设备、水泵、千斤顶、发电机、吊车、五金耗料、设备进退场费、施工用水电，但不包顶管管材、工作井、接收井、砌筑检查井、沉砂井。 3、顶管采用手掘式施工。提供满足工程要求。 三、工程期限： 1、在具备开工条件的前提下，须提前7天通知乙方进场施工，总工期须配合甲方施工进度。
2、若发生如下任何一种情况，乙方工期可顺延： （1）若甲方未能按时支付工程款； （2）因甲方原因（如管材、道路、施工场地等不符合施工要求，未能及时音乐会乙方施工使用，或地下障碍物未及时清除处理、管线需迁移、非乙方原因需开挖、报建手续未办妥或征地拆迁影响施工的、设计变更等）造成乙方停工。 （3）遇人力不可抗拒的恶劣天气如大风大雨、或其他原因造成排水不畅、水淹工作井，或台风刮倒临时设施、机具等情况无法施工。 四、工程造价及付款方式： 1、本工程：按下列表的单位承包施工，顶管工程造价按工作井至接收井长度通价结算。 2、本工程进度款付款方式：每顶完一个井段，乙方应自检合格后向甲方报请验收，甲方应在三天内进行初步验收：每月30日汇总验收合格工程量的80%工程进度款甲方在七天内支付，所有工程完工后，甲方在30天内为乙方办理工程结算，30天内甲方支付乙方工程款至95%：余留5%工程保修款在乙方顶管分项工程验收合格后半年内付清。 五、双方责任 1、甲方责任：
顶管工程施工合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
顶管工程施工合同 甲方：（以下简称：甲方） 乙方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律行政法规，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就本工程施工协商一致，签订本合同。 一、工程名称及施工地点： 工程名称： 施工地点： 二、工程量：顶管管径为水泥管，长度（按实际竣工顶管长度决算），及测量放线、工作井，往返调遣人员、设备、机械保险）。 三、工程期限： 1、本工程商定计划于年月日至年月日。 2、开工前3天，甲方向乙方发出开工通知。 四、合同履行地：。 五、工程量确认：工程量确认是以最终的每条顶管长度入土点至出土点长度工程量计算为准。 六、质量标准：本工程应全面达到建设方（业主）管道顶管施工质量优良质量标准。 七、本工程价款: 1、经双发商定综合包工价每米元（大写：每米）。
2、本双发商定综合包工单价为普通土人工顶管价格，不含采用机械的泥水平衡顶管，如在施工中发现砂砾层、卵石层、岩石层和需要降水处理的价格另议。 八、工程价款支付方式： 本工程预付工程进度款，工程款在每县区域顶管工程结束后，支付95%的工程款，留5%作质量保证金，在一年后付清，工程决算由乙方开启税务部门的正规发票。 九、双发主要职责： （一）甲方职责： 1、甲方驻工地代表。 2、向乙方提供合格的水泥管主材，负责协调处理施工便路、便桥、规划、市政、交通等部门的关系并办理相关手续。准确提供下管线数量、方位、埋管深度。 3、提供施工图、施工现场划线定位。工程如有修改，及时通知乙方。 4、施工用的水电甲方负责协调，水电费由乙方支付。 （二）乙方职责： 1、乙方驻工地代表。 2、编制施工方案及进场计划。 3、加强现场管理确保安全生产，在施工中如发生人身伤亡、设备事故由乙方负责。 4、工程竣工后负责提供完整的竣工资料及验收所需的相关资料。 十、工程风险
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
///////////////////////////10kv变配电工程 顶管施工合同 甲方:（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称：/////////////////////10kv变配电工程 2、工程地点：////////////////////67号 3、承包范围：工程所需的Φ175mm MPP管道顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料。 第二条工期 1、本工程工期总天数为： 5 天。即从2015年5月23日—2015年5 月28日。 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用 水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资
料，借助管线仪查找。将管线的位臵、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。 5、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。 6、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。 7、乙方保证工程质量，使用合适的材料，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容，并顺利通过相关单位验收。 8、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。 9、负责办理本顶管工程需要的交叉管线单位的现场勘察证明文件并提交给甲方。 第五条工程价款及支付 1、本工程包干价，单价为 130 元/米,以实际敷设长度结算。 2、乙方人员设备及材料至现场后，甲方支付5000元首付款，竣工 验收合格且乙方提供全额发票后，甲方支付款到总决算款的
人工顶管劳务施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，双方本着平等互利、协商一致的原则，经过充分协商达成如下合同： 一、工程概况 工程名称：陇海南路改建 工程地点：商丘市梁园区 工程内容：污水顶管施工 合同价款：本工程单价为：元/米，工程量以施工长度为准。 二、承包方式 本工程的承包方式为：包工不包料。 三、价款支付与结算 本工程自开工之日起，乙方设备、人员进场至到顶管结束后，通过闭水试验，验收合格后，一次性支付给乙方工程款的95%，剩余5%工程交工验收后一次性支付。 四、双方责任 1、甲方权利与义务 A、开工前甲方向乙方提供施工图纸。 B、甲方只提供管材和施工用电（一级配电箱）。 C、甲方负责协商各方关系（包括与地方政府、村民委员会的协调沟通，相关行政审批手续），并承担相关费用。 D、按合同要求办理结算，支付工程款。
2、乙方责任 A、乙方负责一级配电线以外所有施工用电材料，并承担电费。挖掘机、装载机、小型机具等设备其发生的所有费用由甲方承担。 B、乙方应按照甲方图纸要求施工，如有变动应与甲方协商解决。 C、乙方在施工期间应按相应要求做到安全文明、环保施工。 D、在施工过程中，随时与甲方沟通，保证施工顺利进行。 E、乙方负责施工现场的安全维护、文明施工。 F、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，严格执行甲方制定的安全文明施工相关条例。保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中造成事故的责任和因此发生的费用。 G、在施工过程中，无论地下出现障碍物及地下水等任何状况，乙方无条件将顶管贯通，甲方不增加任何费用。 H、乙方提供人工顶管资质、特种作业人员操作证及施工方案。 J、乙方负责顶管过程中一切安全事故责任，造成的损失均由乙方承担。 六、附则 1、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。 2、本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地的地方法院起诉。 3、本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日年月日
施工劳务合同（样本） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定，结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利，义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及内容： 四、工程期限： （1）、自年月日起至年月日止所有分包工程必须完工，具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表（其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程），施工期间一切法定节假日均不予考虑。（2）、在本条一款规定的施工期间，乙方必须确保年月日工程完工，若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担，且工期延误一天罚款1000元，如非乙方原因造成的工程延期，经项目部及业主核实认可后，工期相应顺延.。 五、材料的供应及管理： (1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划，并交主管工长审核，经项目经理和公司领导签字同意后，由公司物资部门统一采购。
（2）、材料进场后，均由主管工长及仓库保管员对材料规格，数量及质量进行验收，主管工长根据分部分项工程的材料实际用量，另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。 （3）、乙方所领取的一切材料均自行保管（保管费已算在工程量的单价中），若因保管不善，使材料发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。 六、工程质量及工程验收： （1）、工程必须达到五星级装修标准，如达不到该标准，工程劳务费按85%结算。 （2）、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。（3）、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部，项目部根据乙方通知的时间先进行验收，再通知监理单位验收；未经验收或验收不合格，乙方不得进行下一道工序的施工，直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格，项目部有权对乙方进行经济处罚，且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。 七、双方责任： （1）项目部对整个工程全过程进行管理和协调。 （2）根据图纸要求，业主要求及施工说明，项目部向乙方进行技术交底。（3）项目部在施工过程中对工程质量，安全，施工进度进行标准化管理，发现问题及时向乙方提出整改意见，并在规定的时间内整改完毕。 （4）乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求，一切行动听从指挥，发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃，索贿或虚报帐目，损公肥私等不法行为，违者一经查实严肃处理，
电力配套工程安装合同 甲方（单位全称）： 乙方（单位全称）： 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。 工程名称：三门 工程地点：三门峡产业聚集区马谢村310国道南 工程施工建设范围： 工程涉及安装315KVＡ干式带计量箱变一台；高压真空预付费一体机一台，铺设电缆YJV22-10-3*35600米，采用顶管540米过公路，组立电杆1基，高压隔离刀闸２组，避雷器２组，接地网２组，制作电缆头２个。、电缆终端头制作及电缆试验。 承包方式： 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计方案变化而变更。 一、工程期限： 自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端）。 二、工程总造价： 合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整，（元） 付款方式： 1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。 2、设备运行半年无故障结清5%余款 三、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，
方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。 3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。 4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。 5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。 九、甲、乙双方责任和义务： 1、甲方责任和义务： （1）甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料；出具电气安装配套委托书。 （2）甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。 （3）提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 （4）组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。 （5）协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。 （6）派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。 （7）根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。 2、乙方的责任和义务： （1）负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。 （2）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，工程量及时送甲方（甲方指定代表），积极做好各项施工准备工作。 （3）按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。 （4）严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
合同编号：YT-FS-4205-44 顶管工程施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管工程施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商， 乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款 如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信 过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹 万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月 所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的 工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。 工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。
四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方
编号：FS-HT-05018 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工劳务合同(标准版) 施工劳务合同（一） 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于_____年___月___日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：
1.4劳务承包范围： 1.5劳务承包期限： 开工日期：_____年___月___日； 完工日期：_____年___月___日； 总日历工期：日。 经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付 给乙方工期奖。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 2、甲方变更计划和设计而影响施工； 3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 4、临时停水停电一天以上； 5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级：； 1.7合同价款：
本合同造价为人民币（大写）： 1.8乙方投入施工人数：人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.本合同； 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 3.中标通知书； 4.投标书和招标文件； 5.工程劳务量清单； 6.确定劳务报酬的工程预算书； 7.图纸； 8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第三条、合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 3.2.2其他标准及规范；
顶管施工合同协议书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
施工合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米900元（其中包括打内环、挖机以下由乙方开挖）。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程， 对员工进行安全教育，做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。 4、按协议及时支付工程款。 5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停 工待料、一切机械、人工费由甲方承担。 6、根据工程进度确保所需材料。 乙方所拥有的权利： 1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要 求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
合同书 合同编号： 甲方：上海申伸强建设有限公司 乙方：上海通瑞运输服务有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，双方经过友好协商，本着平等互利，协商一致的原则，订立本合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：凌兆地区雨水泵站及干管工程 2、工程地点：长清路 3、工程范围：Φ2000、Φ600顶管泥浆外运 4、土方计算方法：井位间长度及管外径计算 二、工期 乙方于了2011年9 月28 日进驻施工现场并组织实施，计划工期为60 天，具体泥浆外运时间按甲方通知要求。 三、合同价款： 1、合同单价： （1）泥浆外运按每立方米56 元计；包括办理相关手续，如有缺报漏报等违规违法现象，相关费用由乙方负责承担。。 （2）工程合同总价款暂定。按实结算。四、工程款支付方式： 泥浆外运工程完成，验收合格后一次性付清。
五、发包方代表： 1、发包方驻工地代表：于建明 2、发包方驻工地代表职责：签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。 六、发包方工作： 1、负责对分包方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。 4、发包方负责供应电源，施工便道，临时设施。 七、分包方代表： 1、分包方驻工地代表：陶国标 2、分包方驻工地代表职责：按发包方批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程施工，履行本分包合同中规定的其他义务。 八、分包方工作： 1、按照发包方通知的时间准时进场。 2、分包方应严格执行发包方的现场管理制度及有关管理要求。 3、分包方必须编制施工方案并经过发包方审核通过后进行施工，未经发包方代表同意，不得擅自更改施工方案，发现影响施工进度、安全质量等方面的因素，及时与甲方取得联系，乙方采取适当的施工措施。 4、按发包方要求进行施工，必须按计划保证全面完成。
顶管施工协议书 篇一：顶管施工合同书 施工合同书 发包方：（简称：甲方）承包方：（简称：乙方）依据《中华人民和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方非开挖铺设地下管线施工订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：跨路顶管施工 4工程质量要求：按照甲方技术要求进行施工 5、工程限：本工程自年月日开工，至年月日完工。 二、双方责任和义务： 甲方： 1、施工前对施工场地的使用征得相关部门的许可，办理好相关手续，以免在施工中受到干预。 2、施工前必须向乙方交代清楚施工地点，施工内容。 3、派专人对施工工程质量进行监督。 乙方： 1、按照甲方提供的地管网情况及甲方要求的工作内容，认真搞好施工设计、按时、按量完成规定的工作内容。 2、在施工中由于乙方的操作失误导致的一切后果由乙
方负责。 3、接受甲方的施工管理和监督，认真组织施工方案的实施，确保工程质量，满足甲方工程要求。 三、承包方式 1、乙方采取包工包料的方式进行承包。 四、工程造价及结算方式 1、工程造价：含材料费（PE塑料管：Φ150）每孔单价元/米，本工程合计造价按工程确认单上的实际工作量计算。 2、付款方式：工程完工验收合格后支付工程总款的100%。 五、验收及工作量确认： 施工顶管长度为路一边入射点至另一边出射点的曲线长度。 六、安全生产 1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底提出明确的安全要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 2、由于不可遇见原因，甲方提供的具体施工方位、路线、标深的范围内出现不可预见性的大型障碍物，需改变公路线时，需经甲方同意签字后方可进行施工。 3、施工期间所发生的施工人员和第三者人身伤亡事故由乙方负责。 七、违约责任
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [标准合同]工程施工劳务合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同编号: ___________ 甲方： _____________________ 乙方: _____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平■合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同 文件，并与本协议具有同等效力：1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指 导书、图纸；2.本项目工程质量检查、验收标准；3.本项目施工安全标准；4.本项目施工组织设计；5.本项目施工进度计划（含节点计划）；7.业主、监理和甲方的文件；8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价详见（附件），不调价。 第三条有关约定1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的 有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲 方依据乙方完成的合格工程数量和工程量活单（附件1）单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金= oX标的额涎期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。3.工程材料供应 3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。 3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。4.测量、试验、检验等技术工作 4.1甲方根据需要 随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4.2甲方负责工程试验检验