合同编号：
贵州省室内装饰装修工程施工合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
贵州省工商行政管理局监制
贵州省装饰行业协会编制
甲方（发包人）：
法人执照号码：法定代表人：
地址：
委托代理人：身份证号：
联系电话：
乙方（承包人）：
营业执照号码：法定代表人：周平
地址：
委托代理人：身份证号：
联系电话：
行业准入证号码：
工程设计师：身份证号：
施工负责人：身份证号：
合同签订地址：
根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：
第一条工程概况
1.1 施工地点：。
1.2 工程装饰装修面积：。
1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：。
1.4 施工内容及做法（见附件1：《贵州省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《贵州省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《贵州省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。
1.5 工程承包方式，经商定采取下列第种方式：
（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《贵州省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）；
（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5：《贵州省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）；
（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）。
____________ 项目 专变高低压配电柜成套设备采购合同 合同编号：________________ 采购方（甲方）： ____________________________________ 供货方（乙方）： ____________________________________ 签订地点：_____________________________________ 签订时间：_____________________________________ ____________ 项目 专变高低压配电柜成套设备采购合同 购货方（甲方）： ______________________________________ 供货方（乙方）： ______________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，甲、乙双方就________ 专变高低压配电柜成套设备供应事宜，在公平、自愿、平等及诚实信用的基础上，经甲、乙双方友好协商，为明确双方权利及义
务，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： ______________________________________ 工地地址： _______________________________________ 二、设备的名称、规格型号、数量、价格及金额 三、质量要求、技术标准 1、乙方必须严格按照 ________________________________ 设计的《_____________________ 专变工程》图纸及 供电局相关要求进行生产，且必须能通过______________ 供电局及相关质检部门验收合格。 2、乙方向甲方提供的所有低压配电设备符合以下要求： 执行国家相关标准，国家另行执行新的标准的，按新标准及国家相关标准执行。 四、产品包装规格及费用：由乙方自行负责，费用乙方承担，包装物不回收，凡由于乙方包装不善致使产品设备遭到损坏，不论在何时何地发现，乙方均应免费负责及时更换，若因乙方运输及保障原因，造 成甲方工期延误，乙方应赔偿甲方由此而造成的损失。 五、产品交货方式及地点 1、交货方式：由乙方将设备运送到___________ 项目工地内并卸至甲方指定地点，并按甲方的要求摆放整 齐，产生的费用由乙方承担。
YOUR LOGO 学校保安人员聘任合同书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
学校保安人员聘任合同书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 为维护校园师生人身安全和校园财产安全，学校决定聘任保安人员。甲乙双方根据《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，本着平等协商，自愿签订本合同并严格遵照执行。 甲方(聘用单位)：名称：学校（以下简称甲方） 乙方（受聘人）：姓名：性别：年龄：学历： 身份证号：联系电话：（以下简称乙方） 第一条合同期限 聘用期限自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，合同期满后，即聘用合同终止。 第二条工作职责和工资待遇 1、乙方为甲方提供的服务范围包括： (1)负责学校治安巡逻与防范，保障学校师生人身安全和财产安全; (2)对外来人员、车辆进行严格并详细登记备案； (3)配合学校检查安全隐患，开展法制宣传和安全防范宣传；
(4)协助学校制定应对各类突发事件的预案； (5)协助学校处置发生在校园的突发事情、应急事件，并及时控制校园类的各类紧急情况； (6)完成学校交给的其它工作。 2、甲方为乙方提供的工资待遇： 学校保安工资为1000元/人.月，另外为乙方购买一份人生意外伤害保险，不另外建立社会保险且不支付社会保险费用，解除聘用合同时也不给予经济补偿。 第三条甲方的权利和义务 1、甲方应为乙方提供必须的执勤装备和必要的工作条件； 2、甲方不得指使乙方从事违纪违法犯罪活动； 3、甲方有权对乙方进行管理、监督和考核，对乙方违背合同职责的行为及时批评教育，对乙方的渎职行为造成严重后果的予以解聘；构成犯罪的移送司法机关处理。 第四条乙方的权利和义务 1、乙方在执行勤务时，必须着装统一保安服装、佩带标志，携带装备、服从领导； 2、乙方必须遵纪守法、文明执勤、不得迟到、脱岗、不得有违犯法律、法规禁止的违法行为； 3、乙方必须认真维护正常的工作秩序，防范行事、治安案件的发生，制止外来人员引发的各类纠纷和打架斗殴等违法犯罪行为，对现场发生的违法犯罪人员及时报警和抓获，扭送当
最详细的劳动合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
最详细的劳动合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(用人单位)：名称 法定代表人(或主要负责人)：_____ 住所： 乙方(劳动者)：姓名身份证编号 家庭住址： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国 劳动合同法》等有关法律法规，遵循合法、公平、平等自 愿、协商一致、诚实信用的原则，甲、乙双方订立本劳动 合同，共同信守本合同所列各项条款。 一、本合同期限选用 1、固定期限：共年，自年月日起至年月日 止，其中试用期为个月，自年月日起至年月日止。
2、以完成某项任务为期限：本合同自年月 日起生效至工作任务完成之日终止。 3、无固定期限：本合同自年月日起生效。 二、工作内容和工作地点 1、乙方同意根据甲方的生产工作需要，在地区担任岗位(工种)工作。并按甲方关于本岗位(工种)的要求完成规定的数量、质量指标或工作任务。 2、在合同期内因生产、经营工作需要，甲方与乙方协商同意，可以调整乙方的工作地点或工作岗位(工种)，或指派乙方从事其他临时性、特殊性工作。 三、工作时间和休息 1、甲方安排乙方执行以下第种方式工时制度。 (1)执行标准工时工作制的，乙方每日工作时间不超过八小时，每周不超过四十小时。 (2)执行综合计算工时工作制的，在工作周期内，平均
技术服务合同 委托方：（以下称甲方） 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 联系电话： 服务方：（以下称乙方） 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 联系电话： 鉴于甲方（委托方）需要就磁性存储介质数据销毁技术项目由乙方（服务方）提供技术服务；鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定 及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。 第一条服务项目名称
1.1 服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项 目名称为：（本合同所涉及到的技术服务项目的名称） 1 . 2 技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律 特征，并且项目名称一定要与内容相一致，尽量使用规范化的表述，如关于毁技术的技术服务合同 磁性存储介质数据销 或技术培训合同或技术中介合同。 1 . 3 鉴于我国技术服务业的具体情况，技术服务合同的种类繁多复杂，法律上具体规定名称的，只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此，凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同，大都属于技术服务合同。 第二条技术服务内容、方式和要求 2 . 1 技术服务合同的标的体现为技术工作成果，主要有产品设计、工艺编制、工程计算材料 配方、设备改造、制定企业技术改造方案、提出改善经营管理、计算机程序设计和检索、复杂的物理测试及化学测试、生物测试、复杂的产品或材料性能的分析鉴定、其他科学研究、技术开发、技术转让、工业化试验和生产活动中完成的特定技术工作、以及技术培训和技术中介合同。服务方可就上述技术服务内容向委托方提供技术服务。 2 . 2 技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。 2 . 3 技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如，为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收，通过技术服务，使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。 第三条履行期限、地点和方式 3 . 1 本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日，以及分阶段履行的各
沃德爱礼食品产业园10KV高低压变配电工程 施工合同书
发包方：兰州沃德爱礼商贸有限公司 承包方：甘肃宏伟电力工程设计咨询有限公司 第一部分协议书 发包方（全称）：兰州沃德爱礼商贸有限公司 承包方（全称）：甘肃宏伟电力工程设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中国电力法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沃德爱礼食品产业园10KV高低压变配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下议： 一、工程概况 1.1、项目名称：沃德爱礼食品产业园10KV高低压变配电工程 1.2、项目地点：兰州市九州开发区 二、工程承包范围 1、高压进线配电工程； 2、配电房内的高低压变配电800KVA×2台、400KVA×1台、柴
油发电机×1台及高低压设备的供货及安装。 3、设计图纸内容为：包括配电房、发电机房内配套的所有附属设施（包括室内电缆沟及盖板、隔板、绝缘、配电房照明、设备接地等），施工完成后须符合电力部门验收标准，达到电力部门验收要求。 三、合同工期 自合同签订之日起，共计60日历天。 四、质量标准 1、工程质量必须符合国家现行规定的合格标准，详见专用条款3.2条和3.3条明示的规范和发包方的内控质量检验评定标准，并不低于国家现行质量检验评定的优良标准。 2、质保期二年（自验收合格并交付使用之日起计算）。 五、合同价款、支付 1、合同总价款金额（大写）：壹佰陆拾玖万零叁佰叁拾肆元捌角柒分， （小写）：￥：1690334.87元。 本项目为交钥匙工程。要求承包方完成线路及配电室内所有设备供货、安装、调试、试运行、实验、验收及电力电缆供货、敷设工作，提供所有设备的备品备件、专用工具、技术文件、图纸资料，并对运行人员进行操作、维修、维护技术培训及保修期服务等相关服务。 2、付款： 2.1、预付款：合同签订后7天内支付总额15%的预付款。 2.2、进度款：完成施工工程量的50%支付总额40%的进度款。
劳动合同 甲方：北京华城世纪科技有限公司 住所：北京市海淀区高里掌路1号院10号楼2单元103-79 法定代表人：王立娜 乙方： 身份证号： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规和政策规定，结合甲方相关制度和乙方岗位特点，遵循自愿、平等、协商一致的原则，甲乙双方一致同意订立如下条款，以明确双方的权利和义务，并期望双方保持良好的长期聘用关系。 一、合同期限和期限 第一条甲、乙双方选择以下第________种形式确定本合同期限： （一）固定期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 （二）无固定期限：自_____年_____月_____日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。 （三）以完成一定的工作任务为期限。自_____年_____月_____日起至__________工作任务完成时即行终止。 其中试用期自____年____月____日至____年____月____日止，期限为_____天。 二、工作内容和工作地点 第二条根据甲方工作需要，乙方同意从事________岗位（工种）工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位（工种） 第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 第四条乙方同意在甲方安排的工作地点___________从事工作。根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商同意，可以变更工作地点。 三、工作时间和休息休假 第五条乙方实行____________工时制。 （一）实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，
每周不超过四十小时。 第六条甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。 第七条乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。 四、劳动报酬 第八条乙方在试用期间的工资为_____元/月。试用期满后，甲方以下列第种计算方式支付乙方工资： 1、计时工资。工资为_____元/月。 2、计件工资。甲方应制定科学合理的劳动定额标准，双方及时协商约定计件单价。 3、其他形式、甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，支付日期为每月的_____日。乙方月工资不得低于省政府公布的最低工资标准。加班加点工资按法律法规执行。 五、社会保险 第九条甲乙双方均须依法参加社会保险，缴纳社会保险费，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。 第十条甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应按有关规定为乙方办理职工档案和社会保险转移等相关手续，出具解除或者终止劳动合同证明书，乙方应及时办理工作交接手续。 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 第十一条甲方按国家和地方政府有关规定，为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件，保障乙方在工作中的安全和健康。 第十二条甲方按国家有关规定对乙方进行有关劳动安全知识、规章制度、业务操作规程及技能等培训；乙方应参加上述培训并严格遵守与其岗位有关的劳动安全规定和操作规程。 七、劳动纪律和劳动合同的解除 第十三条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
实用版技术服务合同范本 以下是一篇实用版技术服务合同
1.服务内容： _________。 2.方式： _________。 3.要求： _________。 第三条工作条件： _________。 第四条报酬及其支付方式： 1.本项目报酬(服务费或培训费)：_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。
2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。 3.支付方式为如下第_________种： (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3)其它方式：_________。 第五条声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
合同编号：YT-FS-3068-92 学校保安服务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
学校保安服务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（学校） 乙方：（保卫人员） 根据平等互利的原则，甲乙双方协商一致，订立 本合同由双方共同遵守。 一、服务地点： 二、服务范围： 乙方向甲方做好保安服务包括门卫、守护以及巡 逻等工作；做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全 工作。 三、运行方式 乙方对甲方负责。 四、合同期限： 自_____年_____月_____日起至_____年_____月 _____日止，聘用期限一年。一年后经考核合格，继续
聘用，重签合同。 五、工资待遇 工资由县财政按月发放，每月1500元。 六、双方权利与义务 甲方的权利与义务 1、要求并监督乙方提供满意保安服务的权力； 2、对乙方保安工作进行管理、检查及考核的权力； 3、对乙方失职造成财产损失追究赔偿的权力； 4、按时支付服务费用的义务； 5、提供必要生活条件的义务； 6、配合乙方履行职责的义务。 7、为保安人员提供劳动报酬和劳保福利； 8、为保安人员配备保安制服和装备； 乙方的权力与义务 1、当确定甲方要求的工作或活动属违法性质时乙方有权拒绝执行； 2、享有合法取得服务费用的权利； 3、自觉接受甲方管理，遵守甲方的管理规定；
劳动合同 甲方： 乙方：（身份证号码：） 甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、劳动合同期限 本合同为有固定期限的劳动合同：自年月日起至年月日止。 二、工作内容及工作地点 （一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 （二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。 （三）甲乙双方约定劳动合同履行工作地点为。 三、工作时间和休息休假 甲方实行每月2天假期、每天8小时工作制。 四、劳动报酬 甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月元，以后根据内部工资分配办法调整其工资；绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。 六、劳动合同终止的条件 经甲乙双方协商约定，出现下列情形之一的，可以终止劳动合同： 1、劳动合同期满的； 2、乙方连续3个月未达成甲方业绩考核方案，或者乙方严重失职，给甲方造成10000元以上损失。 七、其他条款 （一）劳动合同期内，乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化，应当及时告知甲方，以便于联系。 （二）本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定，履行民主程序，并向乙方公示。乙方遵照执行。 （三）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方法定代表人签名：乙方签名： 公章 本合同订立与年月日 1
技术服务合同范本 99433
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方： （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： __ 法定代表人： __ 项目联系人： __ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： _____ 电话：传真： _ 电子信箱： _____ 受托方（乙方）： 住所地： _ 法定代表人： _ 项目联系人： _ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： ____ 电话：传真： 电子信箱： ______ 本合同甲方委托乙方就
项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 。 2．技术服务的内容： 。 3．技术服务的方式： 。 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点： 2．技术服务期限： 3．技术服务进度： 4．技术服务质量要求：
******小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
合同编号：YT-FS-1327-91 学校保安服务合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
学校保安服务合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:(学校) 乙方: (保卫人员) 根据平等互利的原则,甲乙双方协商一致,订立本 合同由双方共同遵守。 一、服务地点: 二、服务范围: 乙方向甲方做好保安服务包括门卫、守护以及巡 逻等工作;做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工 作。 三、运行方式 乙方对甲方负责。 四、合同期限:自20xx年3月5日起至20xx年3 月4日止，聘用期限一年。一年后经考核合格，继续 聘用，重签合同。
五、工资待遇 工资由县财政按月发放，每月1500元。 六、双方权利与义务 甲方的权利与义务 1、要求并监督乙方提供满意保安服务的权力; 2、对乙方保安工作进行管理、检查及考核的权力; 3、对乙方失职造成财产损失追究赔偿的权力; 4、按时支付服务费用的义务; 5、提供必要生活条件的义务; 6、配合乙方履行职责的义务。 7、为保安人员提供劳动报酬和劳保福利; 8、为保安人员配备保安制服和装备; 乙方的权力与义务 1、当确定甲方要求的工作或活动属违法性质时乙方有权拒绝执行; 2、享有合法取得服务费用的权利; 3、自觉接受甲方管理,遵守甲方的管理规定;
最简单的劳动合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
最简单的劳动合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 【劳动合同】为确立双方的劳动关系，明确双方的权 利和义务，根据现行《劳动法》、《劳动合同法》及其它 有关劳动法律、法规、规章以及甲方依法制定的规章制度 的规定，劳动双方需要签订的合同样本。 甲方(用人单位)： 住所： 法定代表人(或负责人)： 乙方(劳动者)： 住址： 身份证号码： 甲乙双方在平等自愿的基础上，按照《中华人民共和 国劳动合同法》等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协
商一致达成本合同，供双方遵照执行： 第一条、劳动合同期限： 1、本劳动合同为(选择其中一项并填写完整) ： A、有固定期限劳动合同：年月日至年月日; B、无固定期限劳动合同，自年月日起。 C、以完成工作为期限。 2、本合同包含个月的试用期(自年月日至年月日)。 第二条、工作地点：省(自治区、直辖市) 市(县) 路号。 第三条、工作内容： 1、乙方同意在甲方部门(或岗位)担任职务，乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行最全装修劳务合同范本最全装修劳务合同范本。 2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并
甲方： 乙方： 甲、乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供技术服务达成一致，签订VR漫游拍摄及处理服务合同。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守执行。 一、制作项目： __________________________________________ 二、服务内容 1.甲方因公司产品宣传及业务经营范围需求，为客户提供更好的在线参观和漫游展示需求，委托乙方负责拍摄、开发和部署甲方在线实景VR效果网页（实际内容将在乙方服务器托管，甲方以iFrame形式部署在甲方域名）。 （1）网站所展示内容由甲方确定，乙方负责设计、后期制作界面，并确保网站包含甲方需要的所有合法容； （2）合同涉及的实景VR效果内容均需部署于乙方运营的阿里云服务器，当服务器出现异常时，乙方尽快解决并保证可以继续使用。 2、乙方的服务承诺： （1）乙方在合同签署后应尽快完成甲方指定的实景VR效果内容的后期制作。 （2）网站技术服务过程中，乙方积极配合甲方指定项目的实景VR效果内容效果完善。 三、合同履行期限 1.制作时间：乙方在合同签署后应立即进行相关实景VR效果制作并尽快交付网站链接，协助甲方部署到官 网。 2.验收期限：甲方在收到乙方成片后应在三个工作日内完成验收，并支付尾款。
四、合同费用 1.乙方使用3D相机拍摄完成后，并负责处理制作相应实景VR内容。 费用为：_________元/㎡，实际总面积㎡，总价格元 以上价格为甲方所需支付乙方的全部摄像和后期服务费用。 支付方式：签订协议之时，甲方需要向乙方支付总费用的50%，作为预付款，乙方在向甲方提供第一版成片时，甲方需要支付总费用的50%，作为制作费，甲方提出适当修改意见，乙方按照甲方的意见修改，当乙方为甲方提供最终版成片时，甲方需要一次性付清总费用的10%。 2.在制作过程中，如果甲方要求扩大技术服务范围，或甲方改变已经议定的技术服务内容，需要双方协商 一致并重新协商费用标准。 3.付款方式： ?支付方式为银行转账汇款。 开户名： 开户行： 银行帐号： 4.乙方开具以“技术服务费”为内容的普通发票。 5.甲方若对乙方提供的服务有异议，应当提前书面通知乙方，否则，视为接受付款条件，甲方应当及时付款。 五、权利与义务 1.甲方积极、及时向乙方提出对制作明确的需求、要求和建议等，配合乙方人员明确实景VR效果内容、 制作的需求、要求和详尽事宜等，授权指定为甲方内部人员或其他项目监理公司的人员（简称“指定联系人”）作为该合同制作项目的负责人，该指定联系人应及时对乙方的合作进度和成果进行确认、验收及代表甲方及时明确具体要求或提出意见、建议等，全力配合乙方以最高的效率在规定的时间内完成该合同制作项目。
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
最新 学校保安服务合同范本 。【导语】学校的安保工作关系到师生的人身安全，在和安保公司签定合同时，一定要记得明确双方的责任，下面是编者小编为您整理的学校保安服务合同范本”仅供参考,希望您喜欢！ 【篇一】 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为维护甲方校园安全和工作秩序，双方经现场勘查后，乙方同意为甲方提供保安有偿服务双方在平等、互利的基础上，就保安劳务派遣有关事项，经协商达成以下条款。 一、合同期限 合同期为壹年，即自年月日起至年月日止。 二、合同规定事项 1、双方均已明确乙方提供的是日常工作中的保安人防服务，即在甲方指定的工作范围内完成双方约定的工作任务，尽可能地预防刑事、治安案件等不安全事故的发生，消除安全隐患提供合理、有效的安全建议，出现事故或案件时乙方派驻的保安员必须积极配合甲方及有关部门做好现场保护等工作。 2、乙方按甲方需要用保安员人数向甲方派遣合格的保安员________ 。保安服务的主要范围为:校园及周边安全工作。 3、甲方授权委托乙方派遣保安员，按照教育部等十部委《中小学幼儿园安全管理办法》和《福建省中小学校幼儿园保安员管理工作暂行规定》履行工作职责。 三、甲方的权利义务 1、甲方有权对乙方提供的保安员进行挑选、更换，并在保安服务范围内对保安员的工作进行安排，甲方对工作不负责任，玩忽职守、不服从工作安排的保安员有权向乙方提出更换。 2、甲方有权对乙方的保安服务质量提供评价、建议、使乙方能进一步提高服务质量同时对乙方的合理建议和要求，尽可能予以解决和满足。 3、甲方对保安员的个人工作质量进行考核，有权对有贡献的保安员给予适当奖励，对工作失职的保安员，建议乙方给予适当经济处罚。 4、甲方应提供保安服务所必须的场所，如:执勤室、休息室（宿舍）甲方如有开办食堂应向保安员提供便利。 5、保安员劳务费甲方应每季度付清一次，即每季度第一个月 25日前按时向乙方支付每 人每月元，合计人民币______ 元。若逾期支付保安劳务费，要承担逾期付款滞纳金（按日百分 之三计算）。 四、乙方的权利义务 1、乙方根据甲方的工作需要，选派思想品德良好，身体健康、能胜任保安员工作的男性保安员为甲方提供优质的保安服务，男性保安员初任年龄 50周岁以下。学历初中毕业以上，其中部队退伍军人，保安学校毕业的人优先，经过严格培训，具有良好形象，责任心强，并持有《福建省保安专业考试合格证书》。 2、乙方派驻保安员必须严格按照不低于公安部颁布的《保安服务操作规程》与质量控 制标准提供保安服务，对甲方因保安服务提出的合理建议和要求尽量给予满足，并及时整改乙方有义务对派驻的保安员明确保安服务的工作要求。 3、乙方按照甲方的工作要求，结合甲方的工作环境，有权限据《劳动合同法》和国家劳动标
劳动合同编号：____________ 有限公司 劳动合同书 甲方：有限公司（以下称“甲方”） 通讯地址： 法定代表人或委托代理人： 乙方：________________________________（以下称“乙方”） 身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 家庭住址：_________________________________________________ 户籍地址：_________________________________________________ 联系方式：_____________（固定电话）_____________（移动电话） 紧急联系人：___________________联系电话：________________ 特别声明：甲、乙双方在此声明，保证签订劳动合同之前向对方提供的与履行劳动合同相关的各项信息真实有效，没有任何伪造，欺骗和故意隐瞒的内容，如甲、乙双方以上信息存在虚假内容，则应各自承担由此带来的法律责任和后果。
甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关的法律、法规、行政规章和企业依法制定的规章制度、集体合同，遵循自愿、平等、协商一致的原则，一致同意订立本劳动合同（以下简称合同），共同信守合同所列各条款，并确认合同为解决争议时的依据。 第一章合同的类型与期限 第一条甲、乙双方在明悉《劳动合同法》及其他法规对各类劳动合同形式定义的基础上，协商同意按以下第___________种方式确认本合同期限。 1. 固定期限，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 2. 无固定期限，自_____年_____月_____日起至合同约定的解除或终止情形出现时即行解除或终止。 3. 以完成一定的工作任务为期限：自_____年_____月_____日起至工作任务完成时即行终止，以____________________________为标志。 第二条若乙方开始工作时间与合同订立时间不一致的，以实际到岗之日为合同起始时间，建立劳动关系，试用期限亦自实际用工之日起起算。 第二章试用期 第三条甲乙双方约定试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，试用期工资为：__________。 第四条甲方对试用期内的员工，执行月度考核程序，乙方如在任何一次月度考核中未达到甲方录用及考核条件，甲方视乙方的能力情况决定是否终止试用或给
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-HT-028571 技术服务合同范本通用版
合同书 | YW-HT-028571 技术咨询合同技术服务合同范本通用版 项目名称：____________________________________________ 委托方（甲方）：________________________________________ 服务方（乙方）：________________________________________ 填写说明 一、“合同登记编号”的填写方式：合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。 二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划。不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。 第2页