泥工承包合同
甲方：
乙方：身份证号:
甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标
准及规范，负责施工，
1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑
风险因素，实行交钥匙工程。
2工程地点：
3工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。
3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，
不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才
能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4合同价款
4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价
为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴
砖：元/m2；卫生间墙砖: 元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按
04清单定额规则收方(除特殊约定外)；
4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、
等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的
变化及工程量的增减而调整。
4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
4.5付款方式
4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是
否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报；
4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%
向乙方支付上月月工程进度款；
4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方
支付至结算总价的95%。
4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。
5安全文明施工
5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施
工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明
施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事
故，由乙方承担经济和法律责任。
5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地
标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工
作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场
之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。
如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等
额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再
按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有
垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相
关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有
关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人
员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担
相应的责任和费用。
6工程质量保修：按照附件一中的约定执行。
7违约责任
7.1因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的
违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发
现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.3乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任
何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3％违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
7.4乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未
能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
7.5乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每
出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。
7.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中
扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8甲乙双方约定：
8.1.1乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以
上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。
费用按完工的60%结算。
9本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
9.1本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部
分，均具法律效力。
9.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一
致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方代表：乙方（手印）：
身份证复印件：
电话：
日期：日期：
泥工施工承包合同 发包方： 承包方： 根据施工需要，甲方现将共青新区科教城旅游馆项目工程以包清工的方式，承包给乙方进行施工，为了便于班组间施工作业交叉管理，明确双方履约的过程中的权利责任义务，确保工程质量与安全，加强施工进度控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵守执行。 一、承包范围：乙方按设计图纸：设计变更及建筑规范 以为的所有泥工项目。 1、包浇筑所有二次结构混凝土，含后浇带，门窗过桥板； 2、整栋房屋所有砖款（基础砖、内外造型砖、施工洞室内、外楼梯踏步、看台砖。 3、整栋内粉刷、整栋外粉刷、外保温（保温棉、挂网）以及外线条、屋面造型及外造型柱、线条、所有露台内外粉刷、天沟内外粉刷。 4、楼梯间踏步粉边以及做滴水线，所有看台内外粉刷。 5、散水坡，房屋出室外第一个阴井、楼梯间墙面贴砖 6、清理所有室内外垃圾
7、屋面、卫生间、地面、楼面、看台找平磨光、第一层地面，运动场地面和地下室混凝土浇筑以及找平磨光，等一切泥工工程量全部在乙方承包范围以内。 二、甲方责任：甲方提供一台搅拌机，六个翻斗车（应由乙方自行负责修理）、铝合金三十块、木条五十根、海绵二十根，其它工具均由乙方自行提供。 三、乙方责任 1、乙方必须服从项目管理人员及施工员的统一指挥调 配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度。 2、承包人必须在施工现场，有事向甲方带班人员请假， 如发现一次不在罚款200元。 3、做完一层墙体后把所有的砖渣吊运到指定的地方， 时刻保持楼地面平整干净。 4、楼层清扫从开工到竣工验收。 5、搅拌机每使用一次以及斗车必须清理干净，后果由 乙方自负。 6、乙方必须严格按照施工规范、程序进行施工，出现 楼面裂缝，外墙窗边漏水，乙方要无条件、无理由进行返工，
工程施工承包合同 甲方： 乙方：泥工组 为了更快、更好的搞好工程建设，确保工程质量、安全、进度，本着平等协商的原则，有关具体事项经甲、乙双方共同协商达成如下协议： 一、承包范围 甲方以包工的方式将主体工程、内外装饰工程、公共部位楼梯装饰、清地面过机、地板砖、踢脚线、厕所底找平压光、阳台，卫生间，厨房防水层二次找平等部位、总的一句话，包括楼上所有一切等于扫地出门。主体工程按设计图纸、图纸会审及小型设计变更（范围）在内的所有混凝土浇筑、砌筑工程、等等工作是施工工作。正负零以下，含主体地下室基础、车库地下室基础、商铺基础、地下室砖砌墙、商铺砖砌墙,等等工程量任务承包给乙方，具体内容如下： A、主体施工范围 1、施工所用设备基座的浇捣、设备安装、蓄水池的砌筑泥付工。 2、基础工程承包机械开挖后的人工修整基坑土方、基底清理、机械土方回填后的人工平整、夯实以及小型方回填。所有混凝土浇捣和砌体工程、回填夯实、场地平整，完成±0.0以下所有泥付工工作。并负责基坑抽水。基础地砖模，包括梁柱部分连梁与承台接口处砖模（砖模粉水泥砂浆）底板找平层，后浇带的砼清除，垫层等施工。 3、主体工程包括梁、板、柱、墙砼浇捣养护和所有砌体工程及砼设备的安装、拆卸、清洗，输送管架支撑架的搭拆、爆管、砼清理工作；楼面一次成型，木模抹面，过磨盘机，护泥龙子模。反之，如果楼面漏水一切损失与费用由乙方负责 4、砌砖工作包括：a、砖湿水、运输、架上堆码不得超过规定高度、整齐；b、砌砖双面挂线，两面靠尺梁柱预留，柱
内留马牙搓，补模架眼；c、砌墙脚手架，配合其他工种的预留、预埋等。 5、构件制作、安装：预制所有小型构件、板及其它构件安装。 6、内外装修，不准空鼓，如发现空鼓，一切损失全部由乙方负责（包括材料费和工具）。内保温层除外，保温底由乙方负责。 7、砼材料运输，砂石进和灰机内，构件湿水保养、收检和清理当天落地余渣。 8、其它：a、施工洞封堵；b、水沟、散水坡墙面封架眼； c、雨水管、污水管安装，化粪池安装一切工作; d、每层施工完后进行清理，筛落地灰，地面清扫干净，到最后主体装修竣工。 9、场地：a、所有半砖用尽；b、场地做到四净四无、长期保持场地清洁，整齐、卫生；c、住宅、食堂每天清理卫生； d、做到工完地清； e、文明施工， f、临时道路，倒水泥等。 10、乙方所用工具及斗车、振动器、接振动器的电缆线、施工现场照明灯线、砌砖用线及手套、雨衣、套鞋及安全帽、灯具由乙方自备。 11、砌墙必须垂直平整，沙浆饱满，清理落地沙浆，拉双面线，必须平整垂直不得超过0.08mm。 12、粉刷必须定点，拍水泥粒子，打水，墙面平整垂直，阴阳角周正，线条平整垂直。不准空鼓，平整垂直正负0.05mm，如没有达到质量要求，一切由乙方负责，反之费用由乙方负责。， 13、后浇带浇筑前接角面的清理，塔吊基础，施工电梯基础。 14、施工员配合班组完成主体分中放线工作。 15、主体完工后，所有主体渣土清理，必须保持地面干净、平整，如有不合格的地方必须挫平、清扫干净，交付下一道工序。 二、承包方式及单价 1、按包工原则，主体工程从正负零起按公司蓝图上标注的面积计算，按每平方米计价，（此单价包括内墙粉刷，外墙装饰，砖砌墙，踏步，公共部位，厕所打底、抹面、压光，天面钢筋防水层，阳台，厨房，卫生间防水层二次保护和天面，
分项工程施工 劳务分包合同书【合同编号:HＭ-HＳH－ＮSH0５0801】 工程名称：华美工业园配套宿舍、公寓土建工程工程地点:华美工业园内 发包单位：汕头市达濠建筑总公司华美项目部 承包单位: 泥工班——黄光雄
工程施工劳务分包合同书内容 发包单位：汕头市达濠建筑总公司华美项目部(以下简称甲方） 承包单位：泥水工——黄光雄(以下简称乙方）甲方承建的深圳市华美单身宿舍工程，经内部劳务招标，确定泥水工由乙方承包施工,为了明确甲乙双方责任,确保工程质量，按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方的要求,经双方充分协商,达成以下协议,双方共同遵守执行。 一、工程名称：华美工业园宿舍、公寓土建工程。 二、工程地点:华美工业园内。 三、承包范围:宿舍、公寓泥水工程（屋面装饰架除外）。 四、承包方式：包工不包料形式。 五、承包内容: 包安全、包质量、包文明、包工期、包秩序、包卫生、包燃料、包小型工具(不包括切割机及割片)、包搭拆路架、包搭拆井字架、砼料装卸斗；包工程土方回填(乙方必须人工配合)；混凝土浇灌、养护；基础／主体砌砖体；楼地面、屋面、室内外墙所有装饰、室外土建至散水坡（按设计图纸和变更及现行施工规范施工）。
六、工程量、计量、单价、总价、结算及其他约定： 1、宿舍、公寓按建筑面积计算（结算时按实际完成量计算），每平方米￥8４.00元（人民币捌拾肆元正）,一次性包定； ２、甲方需借用计时工时,按每工日３８.０0元(人民币叁拾捌元正)(包伙食费）。 3、燃料费按每平方米0.30元计算,甲方先于垫付，于工程款中扣除。 七、工期:２0０5年8月1日至2０05年１2月20日 八、质量要求及罚款： 1、严格按照设计图纸要求施工,满足国家、省、市有关验收规范, 确保施工质量。达到国家建筑工程验收标准。 ２、因质量问题发生返工并影响其他工种和工期，所造成的材料、人工等经济损失由乙方负责。 ３、施工现场、宿舍等有关场所，按市文明工程施工和验收标准执行，每天做到工完场清,保证场所的卫生、整洁。 ４、乙方在施工过程中必须按安全操作规程施工,不按要求施工，以致发生质量、安全事故,由乙方负一切责任。 5、乙方工作人员应听从现场施工管理人员的指挥和安排,做到随 叫随到;在施工过程中,乙方不按要求施工,以致造成验收不合格及发生其他事故,乙方应负全部责任及损失费用。 6、如果造成混凝土涨模、蜂窝、麻面等现象,由乙方负全部责任。
泥工承包合同 甲方： 乙方：身份证号: 甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好磋商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经磋商签订本合同。 1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范,负责施工, 1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑 风险因素,实行交钥匙工程。 2 3工程地点： 工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。 3.1乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方, 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 4合同价款 4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价 为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴 砖：元/m2；卫生间墙砖:元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外)； 4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的4.3 4.4变化及工程量的增减而调整。 工程变更的办理 1
4.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。 4.5 付款方式 4.5.1 工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是 否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报； 4.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款； 4.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方 支付至结算总价的95%。 4.5.4 余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。 5安全文明施工 5.1本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明 施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。 5.2 5.3乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地 标准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等 额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再 按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有 垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。 5.4 5.5 5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相 关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有 关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人 员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担 相应的责任和费用。 2
第六标段工程项目劳务分包合同 工程名称. ********** 工程 工程地点：东环路/沙东路__________________ 发包方：建设集团有限公司（签章） 承包方：木工（签章）________ 签订时间：2013 年* 月* 日
泥工责任承包协议书 发包方：建设集团有限公司承包方： 姓名 _____________ 身份证号码: __________________________ 甲方现将 ____________ 土建主体工程泥工班组承包给乙方施工，根据合同法有关规定，双方本着 "互惠互利、等价有偿”的原则，为相互配合，相互制约，经共同协商同意签订如下承包协议条款，并共同遵守执行。 一、为了保证本工程质量、进度及安全，预付拖欠农民工工资情况的发生，乙方需要向甲方交纳保证金_肆_元。在施工过程中，如乙方出现质量、进度、安全及拖欠工资等违约情况，甲方将视实际发生违约金额直接从乙方保证金中扣除，如无以上情况发生，则待工程竣工后将保证金无息退还给乙方。 二、承包范围及工程内容： 1、承包范围：建筑、结构施工图及变更的全部内容和甲方清单定额上所规定的所有泥工、普工的工作内容及场内运输，砌筑部位的植筋人工等，无其它任何签证。 2?人工配合机械挖土、清理、20公分内人工平整、回填土、配合机械回填、平整，部分的人工 回填包括在内，基础承台、地梁砖胎模的砌筑粉刷及人工挖土、修整回填等。 3?小高层、高层、地下室的室外坡道及室外采光井包括在承包范围内。 4?所有砌筑、粉刷脚手架的搭设由乙方自己承担。 5施工范围区域内的?临时场所设施、道路、料池的铺设硬化及修补。 6?泥工所用机械的进退场人工及其他工种最后留置泥工所用的各工种剩余材料、工具等所归还、清扫的人工。 7?主体施工时，配合施工员放线、弹线，与各工种配合施工，竣工验收前的各项清扫工作。 8.塔吊基础及围护、砌筑、浇注、粉刷等，施工期间围护施工现场整洁人工。 9.因工程质量不符合要求的，必须负责修补或返工，并且所造成的损失自理，返工所有材料甲方在结算时在承包款中扣除。 三、结算方式及工程款的支付 本工程计算方式：甲乙双方按施工图建筑说明建筑面积乘合同单价。 （一）:高层、小高层建筑面积含基础施工（使用加气砼砌块）单价_135元m2（包括外墙 贴面）；如改其它品种砖块则按131元/m2结算 （二）：地下室建筑面积合同单价按83元/m2结算（上迷单价中己包含10元/m2 的文明、安全考核费用（考核标准必须达到88分从上）及所有小型工具、辅助工具和一切本工种安全文明施工所必需的劳保用品）。 （三）：工程款支付：工程款的支付本工程平时按进度付款，开工施工至土0.000时按完成工作量的30%支付。以后按每月完全进度合格工程量30%付款（每月20?30日），乙方必须 按照打卡考勤人员实名制做工资表，并办理工资卡经双方确认后直接打入在本工程施工的 -精品文档-
泥水施工承包合同 发包方:(甲方): 承包方:(乙方): 身份证号码: 为了保质保量地完成泥水施工分项工程,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》及其他有关建筑法律、行政法规等,为落实各项措施,明确职责范围,双方经协调达成以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 。 工程地点: 。 二、承包形式: 1.采用责任制包工形式、包工具、包机械、包架料、包辅材。 2.甲方仅提供大型垂直运输机械、外脚手架、二级配电箱。除此之外,乙方自带泥工所需的机械、工具、设备(包括:斗车、末级配电箱及电缆、碘钨灯(行灯)及电缆、水管、搅拌机、架板、个人劳动防护用品等)。 三、承包范围及内容: 1.范围: 图纸内泥水分项工程项目。 2.内容:本工程施工图纸(含会审纪要、设计变更、工程联系单、施工组织设计、施工方案、业主及监理的指令)所显示的所有泥水项目从开工开始直至通过有关单位的竣工验收(含验收后局部修补、保修), 楼墙体砌筑、内外墙粉刷,所有一切包含的全部泥混水工材料的场内运输、砂浆试块制作。各层面作业区楼面卫生清理、配合其他由业主分包的分项分部工程需要的预留洞口、管槽等预留及修补、清理卫生,以及所有需要泥水工完成的项目。保证2人以上技工配合施工员放样,墙体边线的弹线放样由乙方负责,甲方监督。 四、承包价格和付款、计算方式： 1、包干单价:①砌体元/㎡，②内墙粉刷元/㎡，③外墙粉刷 元/㎡(分二次施工)，且其中均已经包含保证文明施工、安全生产费。 所承包单价,今后乙方不得以任何理由进行抬高,如有发生甲方有权以 合同价格的50%予以结算,并责令退场。 2、工程量计算方式:按实际施工工程量计算 3、付款方式：
编号：_____________ 私人房屋泥工施工合同书 房主人：__________________________ 承建人：__________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日 房主人（甲方）： 承建人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合 同。
第一条、工程说明：甲方拟修建的私人房屋，位于 _______________ ，共计________ ，建筑总面积 约为_________ 平方米。 第二条、承建方式及施工准备: 1 、甲方按照包工不包料的方式，将房屋建筑主体工程（浇筑混凝土、砖墙砌筑、扎钢筋等）承包给乙方承建。 2 、甲方应及时提供房屋工程泥工所需的材料，并负责水电到工地。 3 、乙方自带所需的一切工具，包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。 第三条、建房工期: 泥工工程最迟于____________ 年_________ 月_________ 日完工。 第四条、单价及付款方式：1 、房屋修建价格，按建筑面积计算，单价为每平方米___________________ 元 2 、付款方式：工价为每平方米___________ 元，建筑总面积约__________ 平方米，合同总价款约 为人民币_________ 元。主体工程每浇完一层混凝土后，甲方预付款 _______________ 元，每层完成砖墙砌筑后预付款__________ 元其余待工程经验收合格后付清工程总价款的80%。剩余20%作为质 量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。 第五条、工程质量要求: 1 、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承建的泥工工程符合质量和技术要求。工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。 2、乙方按甲方提供的图纸和要求施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商后，乙方方可再进行施工。3 、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。 第六条、施工安全要求: 1、乙方必须抓好安全施工。严格按照安全施工规范和技术要求，严禁酒后作业。采取严格的安全防护措施，要控制好各种可能存在的危险因素，消除不安全隐患，杜绝一切事故的发生。2、为以防万一，确保施工作业人员安全。如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故，由乙方承担责任和所发生的一切医药等费用。责任和费用与甲方无关。 第七条、违约责任和争议的解决办法: 1 、甲方如未按照乙方的工程进度及时提供相关材料造成停工，乙方不负责任。 2 、乙方承建的工程质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或 重作。造成材料损失的，乙方负责赔偿。造成材料损失的，乙方负责赔偿本合同发生 3、甲乙双方因履行 争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进 行仲裁。 第八条、合同的生效与终止： 1 、本合同一式二份，甲乙双方当事人各执一份。公证处一份。 2、本合同自签订之日起生效。 3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方全部付清费用后，本合同自然终止。
编号：_____________装饰工程泥工承包合同 发包方：________________________________________________ 承包方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规的规定，为了保证施工质量、安全、工期及文明施工和双方利益等全面工作需求，特签订协议如下： 一、工程概况: 1、工程名称： 2、施工地点： 3、工程工期：年月日约至年月日止； 4、承包方式：包清工不包料、包搬运、包质量、包卫生、包工期、包工具及工具损耗品、包安全、包验收交付业主。 5、承包范围： 二、施工价款： 1、子项单价：根据建筑装饰工程劳务市场实况，甲、乙双方共同商定子项单价为依据进行结算，详见附件一，共3页。 2、施工总价：根据甲、乙双方共同商定的单价结合现场实际工程量计算为准。 三、付款方式： 1、工人进场7天后，根据实际需要，甲方付乙方相应的生活费。 2、其后每月按已完成的实际工程量甲方支付乙方进度的60%工程款（扣除以前已付生活费）。 3、泥工工程完工且甲、乙双方初步验收合格后，甲方付乙方进度款至80%。 4、工程总体完工后，交付业主验收合格结算后，甲方付乙方工程款至97%，如业主拖延时间未验收的情况下，经本公司验收三月后付乙方工程款至97%。 5、余款3%为工程质保金，除防水外其他施工内容质保期为24个月，防水施工质保期60个月期满经验收后无工程质量隐患问题，一次性付清余款。 备注：各班组长每月领进度款前，必须把相应金额的工人签收工资表送到甲方财务部门，方可领取。 四、双方责任、义务： 1、甲方责任、义务 （1）甲方保证材料运至工地。 （2）甲方分项工作指派专业负责人、技术负责人进行施工质量指正、监督及各方面协调工作，以便施工顺利进行。 （3）甲方指派安全负责人，对现场安全工作监督指导，杜绝意外事故发生。 （4）甲方按协议付款，及时支付乙方工程进度款，确保工程质量、进度。
泥工工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目（一期）城关片区第七标段2#地块#楼 2、工程地点：盘县城关镇 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料、包工期、包质量、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、商品砼、砂、石、水泥。 3、乙方必须自备砼浇筑的相关机械设备、工具用具。 4、乙方承包砼工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围： 1、4#楼砼工程：按施工图纸设计要求（含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单）、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行砼分项工程的施工（含二次结构）。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输）。 2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要的以及二次结构柱、墙、梁、板、压顶、圈梁、上翻沿的砼）的所有砼工程（含塔吊、人货梯、外架基础、临时施工道路）；所有需二次修边补洞部位砼（如井道内吊模后的砼浇筑）。 3、砼浇筑前模板湿润、柱墙模板砂浆堵缝、砼浇筑振捣、抹平、压光、砼覆盖养护等。 4、对某些部位砼，应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求施工。 5、砼施工时，下层砼浆清理，墙面和外墙冲洗，脚手架上的砼清理。 6、墙、柱头凿毛及垃圾清理、冲洗，竖向钢筋表面砼浆清理；后浇带、施工缝的砼剔凿、清理、浇筑。 7、泵机就位、泵管安装、拆除、清洗、刷油、堆放整齐。 8、砼浇筑完成后的养护，养护期不少于3天，1天不少于3次。 9、乙方承担的其他工作及费用： （1）配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 （2）因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 （3）自备足够的施工必须的机械设备（除塔吊及人货梯外）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护。
泥工承包协议 甲方: 乙方: 因工程发展需要现将义乌市大陈镇天驰服饰有限公司厂房三泥工项目承包给 乙方,经双方协商秉承双方公平、公正合理的原则签订以下协议 一、承包范围 乙方以包清工的形式承包,一次性包死,内容包括:基础,孔柱、承台砌砖块、 砂浆找平、基槽、地梁、水箱、雨棚等,保证按图施工,施工工具,平耙,灰桶,弦线,震动棒,翻斗车,洋锹等一切工具由乙方自理,加班需使用电线及太阳灯、对讲机等工具由乙方自行解决。甲方借于乙方工具维修保养费由乙方负责,厂房三4661平方,按元/平方计算。 二、工程质量 乙方必须严格按图施工,无条件配合施工员进行施工,工程质量不达标无条件 返工,并承担因此引起的损失,砼浇筑时必须有两名或两名以上人员监督配合,放样时至少派一名专业人员到现场配合放样,梁柱楼梯存在空缝,不按施工员指示尽快修复的按每天500 元处罚。 三、安全与责任 1、乙万自备安全帽,工人进场必须佩带安全帽,如有发现不佩带安全帽者以 50元每次在乙方工程款中扣除,因乙万操作不当导致生命财产受到损害的由乙方负责与甲方无关,严禁带小孩子进入工地,由此导致的生命财产损失由乙方承担与甲方无关。不准穿拖鞋进入工地。
2、乙方进场带身份证进行登记,对18岁以下及患有高血压、心脏病等病史不得上岗。 3、乙方必须遵守有关规章制度,服从甲方有关人员的管理,在施工中做到不赌博、不小偷小摸等违法行为,严禁打架斗殴、喝酒、违反者当日立即撤出工地。 4、乙方在施工中必须节约材料,如发现故意损坏材料,浪费材料照价赔偿,每层楼完工后乙方必须清理现场,如乙方不及时清理甲方代为清理,按当时双倍清理费用计算从乙方工款中扣除。 5、因乙方原因无故退场导致的后果由乙方承担,甲方有权扣还工程款的20%,乙方不得将工程转包,否则甲方有权立即终止合同,乙方支付工程款10%的违约金,甲方造成损失超过该违约金由乙方负责赔偿。 四、付款方式 二层板完成付总工程款的15%,四层板完成付总工程款的15%,中间验收合格后付总工程款的40%,剩余在2018年12月月底前付清。 五、附则:乙方宿舍内禁止烧菜煮饭,每月电费限定60度,超过部分乙方自理。摩托车、助力车等车类禁止进入施工现场。 本合同未尽事宜,双方协商解决 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [建筑]泥工劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
泥工承包合同 NTRJ-DY- 劳务- 执行日期 修订日期2010. 6 泥工劳务承包合同 工程总包单位：（以下简称甲方） 工程劳务单位：（以下简称乙方） 身份证号码：住址: 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》、〈〈建筑安装工程施工规范》、〈〈建筑 安装工程质量检验评定标准》、〈〈建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双 方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、___________________________________________________________________ 工程名称： 二、___________________________________________________________________ 工程地点： 三、承包方式：劳___ 四、承包单价：详_______________________ 1）不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2）本承包单价中，80婀农民工工资，其余20利机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、 安全文明保证费、管理费和利润。 五、承包范围： 1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施 工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200元以内不另计工程款，超过200元按实际工程量计
施工承包合同（水电工） 发包方（甲方）：中尧实业集团有限公司中大国际项目部 承包方（乙方）： 甲方拟将中大御城小区中大国际工程的所有泥工工作内容承包给乙方，双方协商本着平等互利的原则，确保该工程的质量、安全和进度，共同达成以下协议：一、工程名程： 中大御城小区中大国际工程。 二、承包形式： 单包工，所有材料由甲方负责。 三、承包范围： 1、±0.00 以下的基础和± 0.00 以上的主体，图纸中的泥工分部分项工程。 2、具体内容有：所有砼的配料与浇灌及清扫；所有砌体、小型构件砼；内墙抹灰、外墙抹灰、外墙面砖；内墙砌体和内墙抹灰的脚手架。 3、本工种内所需的小型机具、工具用具、铝合金靠尺等。 4、搅拌机的操作，砌体拉接筋和钢丝网的钻孔、安装。 5、材料的清检归堆和泥工工作内的所有清扫及竣工交货时清扫。 四、承包价款： 本工程泥工工作分项单价如下：
（1）垫层按15元/m3; （2）基础砼10元/m3; （3）剪力墙25元/m3 （4）柱子砼28元/m3;（5）梁和板砼18元/m3；（6）二次结构和小型构 件砼70元/m3；（7）空心砖墙75元/m3（8）加气混凝土砌块墙80元/m3；（9）内墙面抹灰7元/m2；（10）外墙抹灰10元/m2 ；（11）外墙饰面砖30元/m2；（包括外墙面的所有线条、水线等绞边、勾缝、清扫）；以上分项工作必须达到国家相关规定和项目部的质量、安全、工期的管理要求，才能够结帐。如果达不到质量、安全、工期的要求就扣除每单项项目价款的2元/m3或1元/m2,工程量的结算按现场实际施工的工程量据实结算。 五、付款方式： 按甲方和房产开发商所签合同的付款方式进行付款。 1、具体为基础不付款，士0.00以上每四层付一次款，但每次付款前必须是该次砼浇筑完工后，经有关部门人员检查无安全、质量问题，给付已做工程量的70%。 2、余下的工程款，等竣工验收后，质量验收达到本合同的相关规 定后全部付清。 3、预留5%的质量保证金（总价款）。 六、质量要求： 质量达到州优质工程的要求，争创省优质工程（以州质检站及相关单位验收为准）。 1、轴线不能位移，几何尺寸必须准确，所有梁、板、柱、墙平整度允许偏差 为3mm,阴阳角垂直允许偏差为3mm,立面垂直允许偏差为 3mm。
合同编号：YT-FS-1348-42 泥工包工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
泥工包工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方: 队(下称甲方) 承包方: (下称乙方) 承包方身份证号码： 承包人地址： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将白灰围综合楼工程的泥工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商达成一致，制定如下协议，望共同遵守执行。 一、工程名称：白灰围综合楼 二、工程地点：龙城区平安路西侧与白灰围二路交界处 三、承包范围及工作内容： 1、按甲方提供白灰围综合楼施工图纸和变更通知;图纸内所包含的泥工施工内容，(其中场地平整、道路
硬地化、临时设施、临时围护另计)。 2、负责商品混凝土、商品砂浆、使用配套工作及施工现场所需要的自拌混凝土和砂浆费用在内。 3、负责砖彻体小型构件及预制砼构件浇筑，拉结筋放置或植筋，养护，运输安装费用在内。 4、负责抹灰(包括吊垂直、定点、打毛、养水、墙面满挂钢网、和二至三次抹灰、修面、压光)。 5、砌砖前混凝土与砌砖连接拉结筋预埋(采用植筋)和内墙面批档的养水、打毛、挂网、定点等费用在内。 6、负责每次浇捣混凝土用剩余的混凝土再利用的费用在内。 7、负责本工种使用材料进场卸车、堆放费用在内。 8、乙方在施工过程中，不得以任何理由从中提高承包单价，本单价一次性已考虑、包干费用在内。 四、承包形式 本工程承包内容：以包工不包料，包施工图纸内一切泥工工序，包质量、包安全、
泥工单项工程施工班组合同 用人单位：（简称甲方） 劳务代表：（简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程 2、工程地点： 3、劳动者承包范围及内容： ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等）、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作：基础（除土石方外）所有泥工工作（桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等）、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。
第二条：合同价款 1、劳务单价：1）、本工程主楼综合单价为46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费1.00 元/m2)。 （2）、本工程主楼周围裙楼及地下（商业、车库）部分： 砌体：170.00 元/m3（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 抹灰：10.00 元/m2（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 室内砂浆及细石砼地坪：7.00 元/m2 室内砼垫层： 5.00 元/m2 屋面：35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工：技工200.00 元/天，普工100.00 元/天。 第三条：工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期：本劳务工程拟定于年月日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）； 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方
土建工程泥工包工承包 合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
泥工包工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循自愿平等、诚信务实的原则，甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项，订立本合同。 一、工程施工项目 1、工程施工项目名称：安康市大同镇陕南移民搬迁安置房3＃、4＃楼 2、工程地点：安康市大同镇 3、承包范围及内容：包工不包料，乙方按图施工，承包本工程范围内的全部泥工工程（其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量），具体内容如下： ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作，提前向甲方按序提供所需材料计划，乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理，不得有碍道路畅通，保证现场清理
（泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留），施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码； ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具，包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备，例（锄、锹、撮箕、扁担、切割机等），甲方只在每层楼装置配电箱插座，乙方自行配置电源。 ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付，按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配置、生活安排等，甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴（只提供用餐场所）。 二、一般规定 1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯，振捣必须保证密实，无蜂窝麻面等技术通病，且施工后下脚料应随时应用，不得浪费材料，否则，甲方视其场面情节，应返工的部位，其工料费自理，应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除；
泥工工程清包工承包协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方: （以下简称乙方） 身份证号： 根据湖北国展中心B6总承包合同及施工图纸，经双方共同友好 协商，甲方同意将B6项目中泥工清包给乙方，为了进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力促进全体施工人员整体 素质的提高确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据武汉市建委和建管处的有关规定，中恒集团公司整合管理体系的要求结合本工程具体情况双方达成如下协议 以资共同遵守执行。 一、工程地点、范围、内容及承包形式等。 1、工程地点： 2、工程名称： 3、建筑面积： 4、结构形式： 5、承包范围、内容：
（1 ）、B6项目________________ 楼； （2）、从配合挖机挖基坑、人工挖槽铲平、砌挡土墙、挖排水沟、抽水、浇垫层清桩、葡萄架、墙体砌筑、砼浇捣到屋面结构女儿墙、沿沟水箱、机房、塔楼及地下水池、人防入口、预制砌砖用木砖、过梁、现浇圈梁 （3）、回填土时配合人工平土夯实、基坑护坡、沙浆搅拌、建材场内运输、图纸和技术核定单要求的所有结构分项工程并包括装饰线条砼和钢筋水泥垫块必须提前制作、分类堆放。 （4）、垂直、水平泵管的拆装、清洗、堆放装卸、预埋凡图纸中露面的预埋铁件，每层模板底角的水泥沙浆嵌缝砼浇水养护、墙面污染清洗，预留洞口安全盖板及时盖封、清理每道工序 的垃圾、尤其是砼浇捣时必须作好残余砼的及时使用和清理工作（5）、外脚手架四周的排水明沟及场地硬化地坪浇捣全部 临时设施场地道路的平整浇筑围墙、厕所、临时房、坑、池、 沟槽的挖填、砌粉、贴面装饰、搅拌砂浆（砼）等全部泥、普工作的施工与管理，指派一机一人专职操作搅拌机械，包括机械保养砼砂浆标号控制。 （6）、结算建筑面积以图纸建筑面积为依据结算时不再另行计 算面积除设计平面变更或局部调整。 6、承包方式：甲方发包给乙方的施工任务为主体结构工程泥
建设工程施工（泥工班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容：土
方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程，混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容： 2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场地内的工完场清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗，进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗，模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑，养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序）。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包（包括移动临时照明点火灯具）；振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线（包括移动临时照明点火灯具）
单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：********建筑公司项目部 承包方（以下简称乙方）：****** 泥工承包班组 为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： *******建设项目（一期）工程F1（沿街商品F2户型）、F2（沿街商品F1户型）设计施工图纸中的全部泥作项目。 1) 工作范围包括：施工放线、设计图中的土方回填、打夯、砼浇筑、砖墙砌筑及抹灰、混凝土养护工作、浇灌运输道、脚手架搭设及安全网的张挂、清理落楼层地面砼及砂灰等全部操作过程做到工完场清，即施工现场材料的整理及道路的清理清扫。保证施工现场的安全文明施工。 二、承包造价： 1) 按实际建筑面积计算，每平方米元（壹佰柒拾伍元整）。现场零工每工日为元。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片一张。在合同期内，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明施工制度及宿舍记律。 4) 合同期内，未经双方商妥或未正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 2) 提供施工必要的机械设备：搅拌机一台、砼振动器、电缆线等一次性交付乙方，在使用过程中，如有故障应报知甲方并参与维修，小型工具由乙方自备。 3) 保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 4)应及时办理工程意外伤害保险。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到一次性验收合格标准。 2) 严格组织本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度引起的大小安全事故的责任。