编号：SWJD2019091801
窗
纱
合
同
甲方：伊宁市顺文酒店
乙方：
签订时间：2019年9月18日
甲方：伊宁市顺文酒店
乙方：
根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方经平等友好协商，
就乙方为甲方位于办公酒店综合楼制作及安装窗纱。
一、甲方定做窗纱具体内容
写元整）。
余款在窗纱安装完毕后经甲方验收合格支付。乙方需像甲方提供正式的有效发票。
四、交货日期
1.乙方应在收到甲方定金之日起天内将所有窗纱制作、安装完毕，交付
使用。
五、质量要求
乙方按照甲方选定的材质，花色供货。按国家行业相关质量标准执行
六、服务范围
甲方应配合乙方做好安装前的准备，乙方承诺由乙方制作，安装的窗纱在12个月之内发现存在的质量问题免费为甲方更换。
七、违约责任
1.甲乙双方任何一方违约，则违约方向守约方支付人民币2000.00元整。并承担由此给对方造成的一切损失。
2.乙方应按合同约定按期完成窗纱制作和安装，否则每延迟一天向甲方支付本合同总价10%的处罚金，乙方工期延误不得超过天，否则视为违约。
八、验收标准
在安装完毕并由乙方通知验收之日起三日内，甲方以乙方所提供的样板材质，产地，颜色，型号为标准组织验收。如验收不合格，则乙方应无偿返工并承诺3日内按双方签字确认的样板标准完工。
九、合同管辖
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，则甲乙双方任何一方向伊宁市人民法院提起诉讼。
十、其他
1.本合同附件有：双方签字的窗纱方案样板，乙方提供的总价预算清单各一份
2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份
3.本合同经双方签署后生效
甲方：伊宁市顺文酒店乙方：
委托代理人：身份证号：
电话：8155920 电话：
日期：2019年9月18日星期三
从一个合同法案例看对合同效力问题的认识 摘要：在案例中，被告吉祥服装厂在采购布料时误以为是纯棉布料并将其制成成品卖给原告，并没有故意作虚假陈述或故意隐瞒真实情况，不存在欺诈的故意，因此，被告的行为不是欺诈行为。但是，由于原告和被告都发生了错误认识，并且此种错误认识严重影响了原告的利益，当事人可以请求人民法院予以撤销或者予以变更。 关键词：重大误解合同效力 案例 1996年8月10日，吉祥服装厂(被告)携服装样品到某市大华商厦(原告)协商签订服装购销合同。大华商厦同意订货，并于当月16日签订了合同。当时，吉祥服装厂称样品用料为纯棉布料，大华商厦主管人看后也认定是纯棉布料，对此没有异议。双方在合同中约定：吉祥服装厂向大华商厦提供按样品及样品所用同种布料制作的女式裙9000件，总价款为360000元。 一个月后由吉祥服装厂将货物送到商厦营业地，大华商厦按样品验收后于1-5天内将全部货款一次付清。 8月25日，吉祥服装厂按合同约定的时间将货物运送到了指定的地点，大华商厦验货后认为数量、质量均符合合同约定，于是按约定的时间向服装厂支付了货款。但是，9月1日，有一位顾客购买此裙后认为不是纯棉布料，要求退货。 大华商厦立即请有关部门进行检验，后证实确实不是纯棉布料，里面含有15%的化纤成分。大华商厦认为吉祥服装厂有欺诈行为，于是函告吉祥服装厂前来协商，要求或者退货或者每件成品降低价款10元。吉祥服装厂则辩称：其厂业务员去南方某市购买此布料时是按纯棉布料的价格购买的，有发票为证，且当时拿样品给商厦看时，商厦也认为是纯棉布料，因而不存在欺诈行为，不同意退货，如果退货每件成品只能降低5元，为此双方经过多次协商均未达成一致意见。 此后，商厦主管人员调离岗位，此争议被搁置，直至次年9月26日，商厦才诉至法院，要求解除合同，退还全部制成品，并要求吉祥服装厂承担责任，赔偿损失。
合同编号： 借款合同延期补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
借款合同延期补充协议 延期借款合同范文一 借款人(以下称甲方)： 贷款人(以下称乙方): 特别提示：借款人在签订本合同之前，请务必仔细阅读本合同全部条款。如有任何疑问或不明之处，请及时向贷款人及专业人士咨询。甲方因原因，不能如期归还年月日借款合同的贷款。需向乙方申请延长借款期限，乙方审查后，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项条款： 第一条甲方根据年月日签订的借款合同，向乙方借用的人民币(大写) 整，于年月日到期，现约定延期到年月日 第二条签订延期合同后，借款人、贷款人仍按原借款合同中各项条款履行。 借款人(盖章)：贷款人(盖章): 法定代表人(签字)：法定代表人(签字): 委托代理人(签字)：委托代理人 (签字): 签约时间: 年月日签约时间: 年月日 延期借款合同范文二 出借方(甲方) 地址： 借款方(乙方) 地址：
签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元(大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议： 一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元(大写，应于截止到年月日止，上述借款未偿还金额写：元整)，现约定延期到年月次性还清。 二、借款利率与利息 1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。 2、从延期之日起计息按季结息。 3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。 三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。 四、延期借款合同补充条列 1、原合同借款形式： 原合同签订地点： 2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。 五、借款方(乙方)承诺与保证 本人乙方月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用(或仲裁费)保全费、公告费、执
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同法条债务转让 篇一：关于债权转让法律规定 关于债权转让法律规定 一、合同法对债权转让的规定 1、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外： (一)根据合同性质不得转让; (二)按照当事人约定不得转让; (三)依照法律规定不得转让。 2、债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。 3、债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。 4、债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。 5、债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。
6、债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向受让人主张抵销。 二、债权转让通知 《合同法》第79条规定“债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人”，所谓合同权利转让，也称债权转让，是合同债权人通过协议将其全部或部分转让给第三人的行为。债权的转让，通常要涉及到二种法律关系：一是原合同法律关系，二是转让合同法律关系。其中的转让合同尽管是转让人(债权人)与受让人之间的关系，往往又涉及到债务人的利益。为了保护债权人的合法权益，鼓励交易，各国法律均允许债权人在合同的前提下转让债权。对于债权转让生效要件，债权人转让债权时，只需将债权转让的事实通知债务人，而不必征得债务人同意，但未经通知，债权转让对债务人不发生效力，债务人仍然可以向原债权人履行义务。应当说债权转让通知是债权转让对债务人生效的要件。 三、债权转让通知的方式 债权转让通知的方式一般有以下二种：一是债权人通知债务人，债权人对其享有的债权已转让给第三人。有人认为，不一定由债权人通知，由受让人通知债务人也可以。笔者认为，《合同法》第80条规定“债权人转让债权的，应当通知债务人”，明确规定了负有通知义务的是债权人，而且，由
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 履行合同通知书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：履行合同通知书 催告履行合同通知书 公司： 我公司与你公司于年月日订立定作合同，合同约定：你公司应于年月日向我公司交付，但你公司至今未向我公司依据合同约定进行交付。 因此我公司特致函你公司在接到本通知三日内向我公司进行交付，如在三日内你公司仍未依合同向我公司进行交付，我公司将依合同约定（或法律规定）解除合同并要求你公司赔偿我公司损失。 特此函告 催告人：公司 20XX年1月曰 篇二：合同执行通知单 zTEiTS-JL/YX-7.5-02/a-00 合同执行通知单 填写说明： 1.该表格由售前项目经理填写，经行业总监、项目实施部门经理及 Qa审批，抄送销售管理部、质 量部、财务部、采购商务部，由实施部门经理存档。 2.项目类别：集成项目、非集成项目（单类型设备安装调试、维护项 目等） 更改单号：20XX-YY第1页/共1页
篇三：合同履行告知书合同履行告知书 广东**有限公司： 在201*年*月*日，我公司与贵公司签订〈〈****合同》，根据合同付款方式条款规定：工程进度达到总工程量的50%,甲方（广东**有限公司）应向乙方支付￥元（大写：）。”目前工程进度已达到总工程量的80%, 现请贵公司在201*年*月*日前支付该款项。谢谢！ 特此函告！ 户名：****有限公司 收款银行： 帐号： 新兴中燃城市燃气发展有限公司 20XX年12月16日
追认合同效力通知书 篇一：合同管理简答题标准答案 第一章 1、法人应当具备的条件： 1、依法成立 2、有必要的财产或者经费 3、有自己的名称、组织机构和场所 4、能独立承担民事责任 2、无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。 具体包括： 1. 没有代理权的代理行为 2. 超越代理权限的代理行为 3. 代理权终止后的代理行为 3、滥用代理权的表现： 1. 以被代理人的名义同自己实施法律行为 2. 代理双方当事人实施同一个法律行为 3. 代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益 4、代理的特征： 1. 代理人以被代理人的名义实施代理行为。 2. 代理人行为必须是具有法律意义的行为，必须是能发生法律上
的权利和义务的行为。 3. 代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志。 4. 被代理人对代理行为承担民事责任。 5、五种担保方式：保证、抵押、质押、留置、定金 ⒈合同公证与鉴证的区别？（6分） 答：⑴合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。⑵合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。⑶合同公证与鉴证的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。 ⒉在什么情况下发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿？（5分）答：(1)施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工； (2)承包人破产，倒闭。 ⒊在什么情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金？（5分） 答：(1)投标人在投标有效期内撤销投标书； (2)投标
案例分析题 一、甲厂因急需柴油，与乙厂签订了一份买卖合同。双方商定，乙方在一个月内筹集0号或10号柴油10吨供给甲厂，每吨单价为1200元。合同生效后，甲方按照合同约定支付了2000元定金。乙厂也在合同生效后的第25天，依约定向某厂发运了0号柴油10吨。因当时气温下降，0号柴油无法投入使用，故甲厂要求乙厂改供10号柴油，或者退货。乙厂认为其所供0号柴油符合国家质量标准和合同规定，既不应换货，也无货可换；同时要求甲厂依约支付货款，不能退货。 问：(1)本案合同所生之债为简单之债还是选择之债? (2)本案乙厂的做法是否适当?甲厂要求乙厂换货或退货的理由是否成立?为什么? 答：(1)本案合同所生之债是选择之债。所谓选择之债是有选择权的当事人得从两个以上的标的中选择其一来履行的债。本案中，债务人乙厂可以选择0号或10号柴油供给甲厂，因此，属于选择之债。 (2)本案乙厂的做法适当。甲厂要求乙厂换货或退货的理由不成立。因为在选择之债中，当事人双方可以约定选择权的归属，没有约定的，由债务人行使选择权。本案中，甲乙的合同中没有明确约定选择权的归属，故乙厂行使选择权确定履行标的的做法是正确的，且甲厂已经接受了乙厂的履行，故甲厂要求改变履行标的或退货的请求无理。 二、公民王某承包村里的鱼塘，经过精心饲养经营，收成看好，就在鱼要大量出塘上市之际，王某不幸溺塘而死，而其两个儿子都在外地打工，无力照管鱼塘。王某的同村好友李某便主动担负起照管鱼塘的任务，并组织人员将鱼打捞上市出卖，获得收益4万元，其中，应向村里上缴1万元，李某组织人员打捞及卖鱼所花费的劳务费及其他必要费用共计2000元。现李某要求王某的继承人支付2000元费用，并要求平分所剩2．8万元款项。 问：(1)公民李某的行为属于什么性质? (2)李某的要求是否合法? 答：(1)李某的行为属于无因管理。无因管理是没有法定或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理或服务的行为。在本案中，李某在王某死后其鱼塘无人照管的情况下，为了王某的利益，主动为其管理，应认定为无因管理。 (2)李某要求支付2000元费用应予支持，平分2．8万元余款的要求不予支持。因为根据《民法通则》的有关规定，李某为王某的继承人提供无因管理，有权要求受益人偿付由此而支出的必要费用，即2000元。而平分2．8万元余款的要求没有法律依据，不应支持。 三、张某以放牧为生，某日突然发现自己的牛群里多了一头大黄公牛，周围的人也无人询问牛。张某遂将此牛放在自己的牛群里一起放养。几天后该牛失足掉到山谷里摔死了。张某卖牛得款1200元。张某卖完牛肉就与邻居王某说，其暂时代为保管卖牛肉款。但回家后张某改变主张，用买牛所得钱款为自己的妻子购买了一条项链。但失主李某终于找到了张某，要求张某返还卖牛肉款。张某先分辩牛是自己的，后又认为牛又不是他偷的，也不是捡的，是牛自己跑来的，合理合法，拒不返还。李某只好诉到法院，要求张某返还卖牛肉款1200元。 问：(1)张某卖牛肉的行为是什么性质的行为? (2)张某拒不返还卖牛肉款的行为是什么性质的行为? (3)李某的诉讼请求是否应当支持? 答：(1)张某卖牛肉的行为属于无因管理。本案中，张某见自己牛群里多出一头牛后，替为放养，在牛摔死之后又将牛肉卖掉，并对自己的邻居说其将暂时代为保管卖牛肉款，意即在牛的主人到来之时，他将返还所得利益，是为替牛主人代管事务的无因管理行为。 (2)张某拒不返还卖牛肉款的行为是侵权行为。侵权行为是不法侵害他人合法权益的行为。本案中，张某拒绝返还卖牛肉款，侵害了牛的主人的财产权益，构成侵权，应承担相应的法律责任。 (3)李某的诉讼请求应当予以支持。因为根据《民法通则》的规定，侵占他人财产的，应当返还财产。本案中，张某应将卖牛肉款1200元返还给财产被侵占的牛的主人。 四、某晚11时许，甲回家时，发现离家门不远处放着一辆自行车。甲将该车带回家放置自家车棚内，准备第二天送去派出所招领。次日早晨，甲起床后发现自行车被盗，即向派出所报案。此时，自行车主乙跟踪找自行车，得知甲将该车带回家而被盗，遂要求甲赔偿其损失。 问：(1)甲的行为是否构成无因管理?为什么? (2)甲是否应赔偿乙的损失?
催签购房合同通知书范本 购房合同条款应该严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，并由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。以下是学习啦小编为大家精心准备的：催签购房合同通知书范本，欢迎参考阅读! 催签购房合同通知书范本：”购房合同”签约通知函 关于”z” 座层单位签约事宜 尊敬的女士/先生： 您好!感谢您一直以来对”z”的关心与厚爱! 我们在此很荣幸地通知您，关于您于年月日认购之单位，现通知阁下在年月日前到我司办理签署《商品房买卖合同》的手续;若您不能于上述时段内前来办理签约手续，请您咨询有关销售人员或致电我司客户服务部(联系电话： )，另行约定您的签约时间。 前来签约时，请携带本人身份证明文件正本、定金收据正本及支付首期款项之信用卡或现金等有关资料，亲临zz 房地产开发有限公司z销售中心(地址：z市z区z路z号);考虑到资金的安全性，亦可将首期款项电汇到我司银行帐户(须款到帐后开具发票)。 如您未能在规定期限内和我司签署正式的《商品房买卖
合同》，我司将视作您单方面放弃认购该房产，并按照《认购书》第5条规定的有关内容执行。 顺祝一切顺利! zz房地产开发有限公司 年月日 注：公司帐户： 单位名称：zz房地产开发有限公司 催签劳动合同通知书范本： (劳动者): 本单位决定与你订立劳动合同.请你在收到本通知后于年月日前到部门,按照《劳动合同法》有关规定,协商订立劳动合同.逾期不签订,本单位将与你终止劳动关系. 单位(盖章): 年月日 (劳动者)签收 年月日 (此一式两份,甲、乙双方各执一份) 购房合同签订常见问题：问题一：在认购书里没有注明免责的退定条款因何种原因退房以及后果如何?购房者与开发商签订认购书后，则需交一定额度的定金，这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行
表见代理合同效力 篇一：表见代理合同有效吗 篇一：效力待定合同与表见代理的区别 效力待定合同与表见代理的区别来源：作者：日期：2011-05-29 1、效力待定合同与表见代理的区别 表见代理是指善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权，并依据这种信赖与无权代理人进行订立合同的行为。表见代理的过错在于被代理人，其法律后果由被代理人承担。表见代理是为了保护善意相对人的信赖利益和交易安全，它虽然具有效力待定合同的一般特征，但由于善意相对人有足够理由相信其所签订的合同属于有效合同，因此，不能把表见代理认定为效力待定合同。一定表见代理需要具备以下条件： 第一、行为人实施了无权代理行为，
即行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同。 第二、相对人依据一定事实，相信或认为行为人具有代理权，在此基础上才与行为人签订合同。相对人所依据的事实包括两个方面：一是被代理人的行为，如被代理人知道行为人以本人的名义签订合同而不作否认表示二是相对人有正当理由相信行为人有代理权，如行为人持单位业务介绍信、合同专用章或盖有公章的空白合同书等情况。 第三、相对人主观为善意且无过失。标准是相对人不知道行为人没有相应代理权，如果相对人明知或者应当知道行为人为无权代理人仍然与其订立合同，不构成表见代理，是无权人理，由此给被代理人造成的损失，由相对人和行为人负连带责任。 第四、无权代理人代理被代理人与相对人签订的合同具备有效合同的一般条件，本身不具有无效、被撤销的内容。
否则，该合同应按无效、可撤销的合同处理。《合同法》第49条规定的“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效”就是表见代理的规定，这与民法通则第66条“他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”的规定有相通之外。但与民法通则第66条“没有代理权、超越代理权或代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任”;“代理人和第三人恶意串通，损害被代理人利益的，由代理人第三人负连带责任”; “第三人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给代理人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任”的规定不同，后者指的是无权代理及其后果。可见，表见代理的构成虽然代理人没有代理权，基于被代理人的过错，而使相对人认为其有代理权而产
合同期满通知书 当合同到期时，合同的一方会发出到期通知书，告知另一 方。下面WTT小雅给大家带来合同期满通知书，供大家参考! 合同期满通知书范文篇一 同志： 你与公司签订的《劳动合同》在年月日即将到期，在遵循双 向选择的原则下，公司特发出此函通知你。请慎重考虑后回复公 司是否续签劳动合同，若不续签请按公司《离职规定》操作作出 回应;若续签，请在合同到期日前一周到管理部签订《劳动合同》;同时你此次签订合同期限为年。 XXX电子有限公司 日期：年月日 合同期满通知书范文篇二 ____________： 我们双方于________年_____月_____日签订的劳动合同将于 ________年_____月_____日期限届满(终止条件已出现)，单位(本人)决定不再续订劳动合同，现根据《劳动法》第_____条的规 定，决定与你(单位)终止劳动合同，请你(单位)于________年 _____月_____日前到__________________部门(给予)办理终止劳 动合同手续。 通知方(签名或盖章)
年月日 签收回执 本人(单位)已收到单位(职工 )于_______年_____月_____日发出的《终止劳动合同通知书》。 被通知方(签名或盖章)： 年月日 合同期满通知书范文篇三 致： 贵方与我司于年月日签订了《厂房租赁合同》(以下简称《合同》)编号为，由贵方承租我司栋号为栋厂房。《合同》租赁期限为年月日起至年月日止。根据《合同》约定“租赁期满，乙方如需续租，须在租期届满三个月前向甲方提出书面申请，甲乙双方另行签订租赁合同;乙方未在上述期限内向甲方提出书面续租申请，视为乙方放弃优先租赁权。”截止到年月日止，贵方一直未提交续租申请。现我司通知如下：《合同》将于年月日到期，如贵司继续租赁本厂房的，请在年月日前正式通知我司并与我司商谈续租事宜。 逾期未告知，我司将按不续租处理。 特此通知。 出租人： 年月日
合同编号： 债权债务一次性了结协议书 签订地点： 签订日期：年月日
债权债务一次性了结协议书 甲方： 乙方： 负责人： 签订时间：二〇一一年一月日 鉴于： 1. ，因政策需要原的债权债务由承接。 2. 欠原约人民币458.1万元。 3.现自愿支付人民币210万元给，偿还欠原的所有债务。 为妥善解决甲、乙双方的债权债务问题，甲、乙双方经协商，依法达成如下协议，以兹共同遵守： 一、甲方欠乙方的债务概况 1. 在经营期间欠原约人民币342万元的债务，原作为担保人。 2. 欠原人民币116.1万元;该笔债务系借款人 )，作为担保人，向原借款人民币共计116.1万元后，因借款人不还钱，故由担保人自认该笔债务。 3.以上债务共计人民币458.1万元。 二、债务结算 1.甲方自愿支付人民币210万元给乙方，作为一次性折抵本协议第一条所述之债务共计人民币458.1万元。 2.乙方自愿接受甲方在本条第1项中的款项，并放弃追究、与夫妻的所有债务及任何责任，包括还款责任、担保责任、法律责任。
3.乙方指定以下银行为收款账户： 银行： 账户： 卡号： 三、乙方承诺、保证 1.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得以债权人身份或以的身份追究甲方、的任何债务及法律责任; 2.乙方承诺、保证即使甲方、欠原的债务超过458.1万元，乙方自愿放弃超过部分债权的追索权。 3.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，乙方不得追究原的担保责任。 4.乙方承诺、保证在甲方支付完毕人民币210万元给乙方之时，甲方与乙方之间不存在任何债权债务关系。 5.乙方承诺、保证自本协议生效之日起，若其他第三方追究因甲方在经营时所拖欠之债务的，乙方自愿作为该笔债务的承接人，负责调解及偿还该债务。 6.乙方承诺将积极与接洽，并由在本协议上盖章确认本协议的事实。 四、协议的变更、撤销 1.本协议在生效后，任何一方无权单方变更，若确需变更内容的，应经甲乙双方共同协商一致后，方可修改。 2.本协议为不可撤销的合同。
合同纠纷和解协议书 合同纠纷和解协议书【1】 甲方：________________________ 代理人：__________，_____________律师事务所律师 乙方：__________公司_____________支公司甲方诉乙方机动车辆保险合同纠纷一案，现甲乙双方本着自愿公平的原则，经友好协商达成本和解协议，共同遵照执行。 第一条 乙方确定甲方的机动车辆保险定损额为________元人民币 (________________)。因甲方无法提供病历，加扣医疗费用的X%，同时因甲方投保车辆系第二次出险，也须加扣相应金额的X%。最后确定实际赔付金额为__________元人民币(_________________)。乙方在收到甲方符合理赔条件的有关票证之日(全套理赔票证原件已交付乙方)起10个工作日内一次性支付。 第二条 甲方在收到上述第一条所述赔款____________元人民币后，2个工作日内，向__________县人民法院撤回起诉。诉讼费用由甲方承担，与乙方无关。 第三条 有关甲方出险车辆的全部残值由乙方收回，甲方保证不得短少，否则扣减本协议第一条约定的相应的赔付金额。
第四条 本协议签订履行后，甲乙双方无其他争执。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。经双方代表签字或盖章后即生效。 甲方：______________________ 乙方：_______公司______支公司 代理人：_____________________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 合同纠纷和解协议书【2】 甲方：_________________公司 乙方：_________________公司原甲乙双方的 ______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书： 1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。 2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕; 3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封
合同到期通知书样板 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。合同到期需要有书面通知书，告知相关人员，下面学习啦小编给大家带来合同到期通知书范文，供大家参考! 合同到期通知书范文一 ___________： 我们双方于________年_____月_____日签订的劳动合同将于________年_____月_____日期限届满(终止条件已出现)，单位(本人)决定不再续订劳动合同，现根据《劳动法》第_____条的规定，决定与你(单位)终止劳动合同，请你(单位)于________年_____月_____日前到__________________部门(给予)办理终止劳动合同手续。 通知方(签名或盖章) 年月日 签收回执 本人(单位)已收到单位(职工 )于_______年_____月_____日发出的《终止劳动合同通知书》。 被通知方(签名或盖章)： 年月日 合同到期通知书范文二： 我(方)与你(方)于20__年___月___日签订的《____________合同》于20__年___月___日合同期满，合同
期间，双方均按照合同约定履行了自己的义务，合同到期后，我方不再继续履行。关于合同期满后其他问题，希望能够通过协商解决。特此通知。 __________ 20__年___月___日 合同到期通知书范文三致： 贵方与我司于年月日签订了《厂房租赁合同》(以下简称《合同》)编号为，由贵方承租我司栋号为栋厂房。《合同》租赁期限为年月日起至年月日止。根据《合同》约定“租赁期满，乙方如需续租，须在租期届满三个月前向甲方提出书面申请，甲乙双方另行签订租赁合同;乙方未在上述期限内向甲方提出书面续租申请，视为乙方放弃优先租赁权。”截止到年月日止，贵方一直未提交续租申请。现我司通知如下：《合同》将于年月日到期，如贵司继续租赁本厂房的，请在年月日前正式通知我司并与我司商谈续租事宜。 逾期未告知，我司将按不续租处理。 特此通知。 出租人： 年月日 合同到期通知书样板相关文章：
债务抵偿协议 甲方（债务人）： 身份证号： 乙方（债权人）： 身份证号： 鉴于债务人（下称为甲方）向债权人（下称为乙方）于年月日借款人民币（大写）（￥元），现借款已到期。由于甲方目前的状况，不能按原约定向乙方以货币方式归还借款。甲方愿意以其下列财产抵偿所欠乙方的借款，双方经平等协商，达成下列条款。 一、抵债财产 年月日甲方向乙方借款人民币元，截至本合同签订时甲方尚欠乙方借款本金万元，利息元，共 计元。 甲方无法偿还欠款，自愿将其名下的位于的土地使用权以及坐落于的房屋产权抵偿上述债务，交予由乙方成立的公司（公司名称为）用以偿还借款，即该土地的使用权与房屋的所有权转移归乙方所有。 二、抵债金额 本合同第一条所列抵债财产共计折价人民币元抵偿债权人的债权。乙方处理上述所列抵债财产超过借款的剩余价值，应归还甲方。 三、声明和保证 甲方声明和保证如下：
1、对于本合同第一条所列抵债财产，甲方享有所有权或者合法的处分权； 2、在本合同第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权（抵押权、质押权）或者用益物权等权利负担； 3、对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议； 4、甲方无条件积极协助乙方办理变更土地使用权及房屋产权的手续，若甲方不履行此项义务，应承担相应的违约责任。 乙方声明和保证如下： 对于抵债财产的现金折价，超出借款本息的部分，乙方应保证及时返还给甲方。 四、财产交付 甲方最迟必须在年月日之前将本合同第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。抵债财产归乙方成立的公 司所有。在财产及产权证书交付后日内，甲方须应乙方的要求办妥相应的变更登记手续。 五、费用负担 因抵债财产过户或更名、登记所需交纳的各项费用由甲方承担，乙方先行垫付。乙方垫付抵债财产过户或更名、登记的各项费用后，有权向甲方追偿。 六、违约责任 1、甲方逾期交付抵债财产和相关证书的，乙方有权要求甲方按照逾期天数，支付相应的违约金，或者扣减相当于应付违约金数额的抵债金额。 2、甲方逾期办理转让手续的，乙方有权要求甲方按照逾期天数，支付相应的违约金，或者扣减相当于应付违约金数额的抵债金额。
遇到债务纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/7c3154149.html, 合同法中对债权人代位权制度的规定(2017年最新版) 我国《民法通则》没有规定债的保全制度，只是在最高人民法院的个别司法解释中有类似债权人代位权和撤销权的内容。学说上多主张在我国已有的债务不履行责任制度和债的担保制度之外，还应设立债的保全制度，从而为债权人提供更周密而细致的保护。新颁布的《中华人民共和国合同法》专门规定了债权人代位权和撤销权，填补了法律漏洞，意义重大。以下仅就债权人代位权制度的适用问题谈一些我们的看法。 1 、《合同法》第 73条规定：“因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。”“代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”确立了我国民法上的债权人代位权制度，与我国原来的相关规定比较，无疑前进了很多。 1 992年最高人民法院《关于适用 <中华人民共和国民事诉讼 法 >若干问题的意见》(以下简称《意见》)第 30 0条规定：“被
执行人不能清偿债务，但对第三人享有到期债权的，人民法院可依申请执行人的申请，通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的，人民法院可以强制执行。”与《合同法》第 73条相比，《意见》第 30 0条明确规定债务人对于第三人的到期债权可以成为强制执行的标的，但其适用于诉讼已终结 (或者仲裁裁决已经作出 )并已进入强制执行程序的情形。其次，依《意见》第 30 0条，对债务人负有到期债务的第三人须直接向执行申请人清偿，而并非将第三人交付的财产加入债务人的总财产，向全体债权人清偿。再次，在具体的适用上，由于《合同法》第 73条是以第三债务人为被告，而《意见》第 30 0条则是以债务人为被告，两个诉讼并不一样，效果也有差异。 总之，《意见》第 30 0条的规定与民法上的代位权制度在性质、行使方法以及行使效果等并不相同。我们认为，从保护债权人利益角度出发，《合同法》第 73条规定的债权人代位权制度与最高人民法院《意见》第 30 0条可以并存，具体的优劣可由债权人依具体案情判断，选择有利者适用。 2 、《合同法》第 73条第 1款明确将债权人代位权的标的限定于债权，且须为“到期债权”，于是便产生了两个问题：一是未到期的债权能否成为债权人代位权的标的 ?二是债务人的其他权利应否成为债权人代位权的标的 ?
合同效力案例分析 一、无权处分导致的民事行为效力未定 [案情] 甲乙为兄弟关系，父母早亡，另无兄弟姐妹，均未结婚。甲外出经商，托乙照看房屋，乙因赌博欠债，无力还款，竟以自己名义将该房屋出卖给丙，双方签订了房屋买卖合同，约定5月9日一同办理过户登记手续。5月5日甲因他事回家，知晓此事，未表示反对，但因心脏病突然发作，不治而亡。5月6日，丙因另外购买了便宜的房屋，欲不履行与乙的买卖合同，提出该房屋不属于乙所有，故买卖合同无效。遂与乙发生争议。 [问题] 1．在甲死亡以前，乙与丙所签订合同效力如何?为什么? 2．本案应如何处理?为什么? [答案及解析] 1．乙以自己名义与丙所签订的合同为效力未定的合同。无处分权人订立的合同为效力未定的合同。依《合同法》第51条规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。也就是说，无处分权人在未取得处分权时与他人订立的合同为效力未定的合同。该合同如果权利人本人予以拒绝，则为无效合同；如果权利人本人事后予以追认，或者无处分权人事后取得处分权的，则该合同为有效合同。本案中，乙并非房屋所有人而以自己名义将甲的房屋出售与丙，因此所订立的合同为效力未定
的合同。甲知此事以后，未表示反对，后甲因心脏病发作突然死亡，乙因继承而取得该房屋的所有权，因此该合同可视为有效合同。2．丙应履行该房屋买卖合同，否则应承担违约责任。因为乙因继承而取得了房屋所有 权。乙与丙订立的房屋买卖合同为效力未定合同，由于甲死亡，其无其他第一顺序继承人，因此，其遗产应由作为其第二顺序的继承人的兄弟乙继承，乙因继承而取得了该房屋的所有权，因而具有了处分权，其与丙所签订的合同，依《合同法》第51条规定为有效合同。据此，丙应当依照双方的约定履行合同，否则应依法承担违约责任。 二、无权代理导致的民事行为效力未定 [案情] 甲公司的经营范围为建材销售，一次，其业务员张某外出到乙公司采购一批装饰用的花岗岩时，发现乙公司恰好有一批铝材要出售，张某见价格合适，就与乙公司协商：虽然此次并没有得到购买铝材的授权，但相信公司也很需要这批材料，愿与乙公司先签订买卖合同，等回公司后再确认。乙公司表示同意。双方签订了铝材买卖合同。张某回公司后未及将此事报告公司，又被派出签订另外的合同。乙公司等候两天后，发现没有回复，遂特快信函催告甲公司于收到信函后5日内追认并履行该合同。该信函由于邮局传递的原因未能如期到达。第八日，甲公司收到该信函，因此时铝材因市场原因价格上涨，遂马上电告乙公司，表示追认该买卖合同。乙公司却告知，这批铝材已经于第六日
债权人（以下简称甲方）： 债务人（以下简称乙方）： 债务人（以下简称丙方）：身份证号： 甲方_______________与_______________从_____年初开始建立业务关系，但是从_____年_____月_____日开始，乙方_______________开始拖欠甲方_______________图书购销款，截至_____年_____月_____日止，乙方_______________拖欠甲方_______________图书购销款共计_____元（大写：____________________元整），该笔债务合法有效，乙方_______________不存在任何抗辩事由。对该笔债务，丙方自愿承担连带清偿责任。经甲乙丙三方友好协商，达成如下还款协议： 一、乙方、丙方诺于__________年_____月_____日前还清甲方上述图书购销款__________元。 二、丙方自愿提供个人资产为上述欠款作为抵押担保，如乙方不按本协议约定时间还清全部欠款，丙方将以其上述资产及其他个人财产作为清偿。 三、丙方所提供抵押担保的财产必须在法律上是真实、合法、有效的本人资产。 四、自本协议签订之日起，乙方、丙方不得以任何名义和形式处分担保财产。如若因此造成担保的债权不能实现，损害债权人利益的，甲方将追究乙方、丙方的民事责任、刑事责任等法律责任。 五、乙方、丙方未按照本协议约定的期限向甲方偿还图书购销款，每逾期一天，应按逾期款项总额的万分之五向甲方偿付违约金。 六、本协议履行过程中，如发生争议，三方应友好协商，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议经三方签字盖章后生效，一式三份，三方各执壹份。 甲方：乙方丙方年月日年月日年月日
债务代偿三方协议 甲方（原债权人）：身份证号：______________________ 乙方（原债务人）：身份证号：______________________ 丙方（原担保人）：身份证号：______________________ 一、根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规的规定。鉴于原债务人（即乙方）已无法偿还原债权人（即甲方）原始债权本息，且乙方目前处于失联状态。为保障甲方权利，甲方与原担保人（即丙方）本着平等互利、友好协商的原则，就债务清偿相关问题，订立本协议。 二、甲方与乙方之间原债权、债务关系真实且合法有效。乙方欠甲方人民币本息合计经甲方与丙方协商确定为：大写：）自本协议签订之日起十五日内，由丙方向甲方首次清偿人民币：（大写：）。剩余款项于本合同签订之日起两年内清偿完毕。 剩余未偿还款项不再产生利息及违约金。 三、甲、乙、丙三方承诺 甲方承诺： 1、甲方愿意接受双方协商确定的未还款本息合计金额，且丙方首次代为清偿后未清偿部分两年内不再产生利息及违约金。 丙方代偿后，甲方放弃对乙方本金、利息、违约金等追偿权。甲方对乙方的追偿权由丙方继承。 本协议签订后，甲方放弃对丙方除本合同约定之本金以外的任何追偿权，包括但不限于原借款合同的本金、利息、违约金等。 丙方承诺：1、丙方自愿按本协议约定的本息合计金额代乙方向甲方清偿。 按本协议约定时间分批或一次性偿还本协议约定款项金额。 四、其他事项 1、鉴于乙方原借款人处于失联状态，本协议约定事项由丙方负责与乙方通知传达。乙方是否知悉不影响本合同的履行。 2、因履行本合同发生的争议，由争议双方协商解决，协商不成可依法向有管辖权的人民法院起诉。 3、本协议签订生效后，原借款合同及相关的补充协议、音频、视频资料全部失效，甲方不得据此（除本协议外）向乙方和丙方主张任何权利。
回复相对人催告继续履行合同通知书 [ ]（债务人名称）管理人 [ ]破管字第[ ]号 [ ]（合同相对人名称）： 你公司/你于[ ]年[ ]月[ ]日向本管理人发送的 [ ] （合同相对人所发送关于继续履行合同的催告函件名称）已收到。经管理人核实，在法院裁定受理破产申请前，[ ]（债务人名称）确于[ ]年[ ]月[ ]日与你公司/你签订了《合同》，合同约定：[ ]（简述主要权利和义务）。 《中华人民共和国企业破产法》第十八条规定“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行；但是，对方当事人有权要求管理人提供担保。管理人不提供担保的，视为解除合同。” 同意继续合同的： [ ](管理人可根据具体情形判断继续履行合同是否有利于企业经营现状)。本管理人认为，[ ]（简述同意继续履行的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人决定同意继续履行上述合同。 不同意继续履行合同，决定解除的：[ ]。本管理人认为: [ ]（简述不同意继续履行的理由），根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条之规定，管理人决定解除上述合同。你公司/你可就因上述合同解除所产生的损害赔偿请求权向管理人申报债权。 （管理人全称） （管理人印鉴）[ ]年[ ]月[ ]日
房屋赠与合同（一） 赠与人：__________________ 受赠人：__________________ 赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。 第一条赠与房屋状况 房屋坐落：__________________ 房屋规格：__________________ 房屋面积：__________________ 备注：该房屋已于年月日出租给_________（姓名）使用。 第二条受赠人的义务 受赠人取得赠与房屋所有权，不得解除与_________的租赁合同，除非_________主动提出终止租赁合同。 第三条赠与房屋的交付 赠与人与受赠人于_____年_____月_____日共同到房地产部门办理产权过户手续。 第四条合同的变更与终止 赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。 第五条赠与的撤消 受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与： （1）受赠人不履行赠与合同约定义务的。 （2）严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。 第六条争议的解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由成都仲裁委员会仲裁解决。 第七条合同的补充 本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第八条本合同正本一式两份，双方各执一份。 赠与人：________ 受赠人：__________ 签订时间：__________年_____月_____日 签订地点：__________________________
效力待定合同的追认要件 合同效力待定是指合同成立以后，因存在不足以认定合同无效的问题，致使合同不能产生法律效力，在一段合理的时间内合同效力暂不确定，由有追认权的当事人进行补正或有撤销权的当事人进行撤销，再视具体情况确定合同是否有效，处于此阶段中的合同，为效力待定的合同。 合同效力待定意味着合同效力既不是有效，也不是无效，而是处于不确定状态，设立这一不确定状态，目的是使当事人有机会补正能够补正的问题，使原本不能生效的合同尽快生效，以实践合同法尽量成就交易和鼓励交易的基本原则，从促使不确定的权利义务关系尽快确定和稳定的原则出发，合同效力待定的时间不可能很长，效力待定也不可能是合同效力的应有状态。 一般说来，效力待定合同应以明示的方式予以追认，如通过语言文字或其他方法直接进行意思表示，只要能清楚表明合同当事人的意思即可，但法律规定用书面形式的，应当用书面形式，追认也可以用默示方式，默示分为作为和不作为，追认在运用默示方式时应当以积极肯定的行为，原则上，沉默不能视为追认，但法律有明文规定的情形除外。 在进行效力待定合同的追认时，行为人必须以当事人的名义实施民事行为，效力待定行为的本质就是以当事人的名义实施法律行为，若行为人是以自己的名义进行民事活动，则不存在追认问题，对效力待定行为进行追认时，本人必须具备行为能力，这不仅指本人在追认时必须具备行为能力，而且本人在实施民事行为时，也必须具备行为能力。 除此之外，被追认的效力待定行为必须是合法行为，如果承认对非法行为可以追认的话，无异于允许行为人可以实施非法的行为，而后由本人承担相应的责任，这有违于追认制度的基本原则，并且与法律相抵触，但是，对于可变更或可撤销的民事行为以及部分无效的民事行为，应当加以区别对待。
合同编号： 公司债权债务转让协议 签订地点： 签订日期：年月日
公司债权债务转让协议 编号：(2006)字第号 签订时间：2012年月日 签订地点： 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙方拖欠丙方共计元人民币。 二、甲乙丙三方一致同意，丙方将针对乙方的债权共计元人民币全部转让给甲方行使，乙方按照本协议直接付款给甲方，由乙方于2006年月日前向甲方支付共计元人民币。 三、陈述、保证和承诺： 1、丙方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任; (2)其转让的债权系合法、有效的债权。 2、甲方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独
立承担民事责任; (2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 阅读了《债权债务转让协议书格式》本站编辑还为您推荐更多相关文章：合同协议书栏目 四、本协议生效后，丙方不得再向乙方主张债权，如果乙方履行义务后，甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票( ) 五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。 六、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。 七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。 八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。 九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 新债权人：(公章) 法定代表人(或授权代理人)：(签字) 债务人：(公章)