当前位置:文档之家› 钢构厂房施工合同详细版_1

钢构厂房施工合同详细版_1

文件编号:GD/FS-7179

(协议范本系列)

钢构厂房施工合同详细版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

钢构厂房施工合同详细版

提示语:本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

甲方:

乙方:

甲方现需建设生产厂房一幢,由乙方承包施工建造,经甲乙双方协商达成协议如下:

一、工程概况:坐落金乡县王丕镇康桥产业园济宁江蓝建筑节能科技有限公司院内,建造结构为钢结构,面积约20xx㎡。

二、工程时间:乙方在施工前必须上报给甲方施工组织方案以及工程进度计划安排表,确定现场施工负责人及质量监理人员,开工于20xx年1月2日至20xx年月日结束,除不可抗拒的自然灾害等原因和甲方要求停工外,乙方必须按时完成交付,推迟一天

罚款壹仟元。

三、工程所需建设用材料由甲方提供。工具及工具维修由乙方负担。所有原材料除锈、刷漆、焊接、拼装均由乙方完成。

四、质量要求:

乙方施工过程中必须严格按照国家行业标准要求施工,确保工程满足各项技术参数,对于重要参数乙方终生负责。乙方在施工过程中未按甲方要求施工,甲方有权终止施工,解除合同。保质期限为1年,在保质期内如发现漏雨、下沉等质量问题,乙方必须在接到甲方电话后十二小时内赶到现场负责落实维修责任。

五、安全责任:乙方在施工过程中,必须按施工安全操作规范施工,如出现设备、物资、人生安全等事故责任都由乙方自行负责,与甲方无关。

六、工程造价:每m2单价25元。总价按完成验收后的实际建筑面积计算。

七、付款方式:主体结构完成付至工程总造价的40%,完工通过验收后付至95%,质保期满质保金一次性无息退回。

八、本合同未尽事宜的由双方协商处理,合同在履行过程中发生纠纷,均由双方协商解决,协商不成的任何一方都有权利诉人民法院解决。

九、本合同凭双方签字盖章后生效,合同一式两份,双方各执一份。

甲方签字:乙方签字:

盖章:盖章:

时间:

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

钢结构工程施工合同协议范本

钢结构工程施工合同 甲方(发包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 乙方(承包方): 法定代表人: 地址: 联系方式: 上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互创造条件,搞好配合协作,根据《中华人民共和国经济合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-2013-0201),《建设工程施工合同示范文本》,并结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 一、工程名称:;建设地点:。 二、工程概况 本工程为个部分,钢架采 用钢梁,采 用;钢架采用钢 梁,采用;钢架采 用,外封。

三、承包范围 1、(按图纸设计及有关规范施工)。 2、施工工具由乙方自备(包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内)。 3、质量等级:合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算,暂定面积 为。按结算,暂定面积为。 2、工程造价暂定为:人民币(大写)(¥元)。 3、计算方式:按平面尺寸计算;按立面进行计算;施工过程中如有增、减变更者,验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天,单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 (1)工程量变化; (2)非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时; (3)甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 (4)甲方资金不足,导致停工、窝工; 2、上述情况发生两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任。 七、安全施工

简单钢结构厂房施工合同书

钢结构库房施工合同书 发包单位:__________________________ (以下称甲方) 承包单位: ___________________________ (以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程地点: _________________________________________________ 二、工程名称: _________________________________________________ 三、工程面积: _________________________________________________ 四、承包方式: _________________________________________________ 五、工程造价: _________________________________________________ 六、工程期限:开工____________ 年___________ 月__________ 日 竣工___________ 年___________ 月__________ 日 注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。 七、结算方式: 1、工程进度款:施工量达到总量的%,甲方向乙方支付:_______________ 2、施工完毕验收合格后,甲方向乙方支付:— 3、工程质保金:,待质保期满后,无遗留问题,甲方向乙方支付结清余款,无息。 八、甲、乙双方责权: 1?乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。 2?乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方施 工质量及时验收。 3?材料、机具:乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。甲

钢结构厂房工程承包合同

工程承包合同 发包人:(下称甲方) 承包人:(下称乙方) 经充分协商,办公楼(约×××m2)、钢结构厂房(约×××m2)工程项目由甲方委托给乙方承建,为明确双方责任,分工合作,互相配合,按时完成工程施工任务,根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》双方协商达成如下合同条款,共同信守执行。 第一条工程名称和地点 1、名称: 2、地点: 第二条工程承包内容和范围 1、承包方式:总包工不包料、包质量、包安全、包生活、包劳保、福利、包防暑降温、包住宿、包水电费。 2、承包范围:按双方约定的分项项目和×××市建筑设计院×××年××月份所出的建施图、结构图、防雷图、排污、排水图,厂房按甲方提供给乙方的图纸内容及说明进行施工。 (1)测量放线、基础开挖、打桩头、浇垫层、承台、地梁、回填压实、浇筑地埕,浇梁、板、柱(柱模拆模后要随即套塑料袋养护)、各层窗飘板、空调架、即所有砼及构件、内外砌筑、安门、批墙批板下、卫生间批下防水、外墙挂网、托地、填塞内外门窗框边缝,外墙批防水、贴饰面砖,天面托地、防水压光、隔热、浇细石混凝土,室内外排污排水,化粪池、水沟接到市政管;

(2)包搭临时设施、所有的临水、临电架设,包括所有的施工机械设备及工具、提升架包检测即一切手续; (3)模板包工包料、包铁钉、铁线,包模板所用的一切机械工具,主梁必须搭设火车路; (4)包钢筋分析制作、安装、焊接、包电渣压力焊,即包所用的一切机电机械工具; (5)包焊接所有的防雷; (6)包内外脚手架及安全挡板和安全网; (7)包工地的保卫看守工作; (8)包所有管洞的预埋。 3、钢结构厂房 (1)承包范围:泥木,铁基础、承台、地梁、±0.000以下砌砖,±0.000以上砼及砌砖至高度1米,室内回填后要机械压实至浇砼200厚的C20砼并压光分格灌缝并养护; (2)包内外排水; (3)包贴饰面砖。 第三条承包价格 1、办公楼按法定建筑面积×××元/㎡ 2、钢结构厂房按法定建筑面积×××元/㎡ 第四条付款方式 按月进度付××%,留××%工程款为保修金,半年期到付还,余款验收合格××个月内还清。

钢结构加工合同

钢构件加工合同 甲方:xxxxxxxx工程有限公司(以下简称甲方) 乙方:xxxxxx工贸有限公司(以下简称乙方) 经甲乙双方共同商议,甲方将所提供xxxxxxx有限公司3#生产车间图纸中的钢构件加工制作业务交由乙方作业,具体协议内容如下: 一、加工内容及计算规则 1、制作内容:钢柱、钢梁、柱间支撑、水平支撑、拉条、撑杆、隅撑、垫片等所有图纸范围内所有钢构件(檩条除外)的材料、加工、抛丸除锈、油漆、装车及运输等内容。 2、工程量计算规则:根据图纸的规格、型号、尺寸以及型材实际完成产品的理论净重量以吨计算。按结算净重量进行计费,作为本合同结算值。 3、甲方有权对工程内容提出变更,乙方必须执行不得异议,如产品成型后提出变更,整改费用双方协商。 4、乙方负责本加工内容的详图深化设计,钢构件的检测探伤费用,提供相关的加工资料。 二、合同价款 本合同为固定单价合同,4250元/吨(含主材费、辅材费、加工费、运输费及增值税等,工程量按实结算),工程量暂定160吨,相应加工合同价款为680000元(大写:陆拾捌万元整)。 三、质量标准 1 1、除锈、油漆要求:除锈方法采用喷砂或抛丸进行除锈,要求质量等级达到Sa2 2级标准(GB8923-88);油漆为环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆2遍(总厚度不低于120微米)。 2、乙方必须严格按照加工图纸、《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205 --2001)》,《建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81 --2003)》,《钢结构工程质量检验评定标准(GB50221--2002)》等现行国家加工规范标准加工,确保加工质量。在加工中发现图纸有误,须立即向甲方提出,经过甲方确认后方可继续加工制作。 3、乙方制作的钢构件一次验收合格率100%。 四、过程检查 乙方在加工过程中,甲方可随时派人对加工制作质量进行检查,乙方必须协

钢结构厂房施工合同书范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1333-11 钢结构厂房施工合同书范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

钢结构厂房施工合同书范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。 一、工程概况: 1、工程名称:XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点:蒲江成佳 3、工程内容: 工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用H型钢,为300×150型,檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20,8米开间用C100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。 4、工程数量:建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期: 合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式: 1、工程价款: 工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算) 2、付款方式: 合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款

钢结构加工合同示范文本

钢结构加工合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

钢结构加工合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 订立合同双方: 承揽方:___________ 定作方:___________ 定作方委托承揽方加工_________,经双方充分协商, 特订立本合同,以便共同遵守。 第一条加工成品: 品名 规格 单位 数量 备注 第二条加工成品质量要求:________________________。

(加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格,数量,质量: ____________________(1,用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货。2,用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间,数量,质量,规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。3,原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。) 第四条技术资料,图纸提供办法:

钢结构厂房施工合同书

钢结构厂房施工合同书 钢结构厂房施工合同书 发包单位:________________________ (以下称甲方) 承包单位: _________________________ (以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程地点:______________________________________________ 二、工程名称:_______________________________________________ 三、工程面积:_______________________________________________ 四、承包方式:_______________________________________________ 五、工程造价:_______________________________________________ 六、工程期限:开工__________ 年__________ 月__________ 日 竣工__________ 年__________ 月__________ 日注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。

结算方式:合同签订后甲方付乙方 __________________________ 作为定金,材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%,完工经验收后付清全款。 七、甲、乙双方责权: 1.乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。 2.钢构部分税收(地税)由 。 3?乙方应按规定向甲方提供有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、 质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

钢结构工程施工合同

钢结构工程合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方承担五彩城钢结构工程施工事宜,为了明确甲乙双方的责任、权利、义务,特签订本合同,以兹双方遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 1)乙方须在原设计基础上进行二次深化设计。二次深化设计须由乙方或乙方委托具备相应资质的设计单位完成,并报江苏华电工程设计院有限公司及四川意可达建设工程有限公司审核认可、施工图审查单位审查通过。 2)内容。具体范围包含: a、从钢结构基础预埋件制作安装; b、钢桁架、门式钢架及预埋件制作、安装; c、楼面钢楼承板及焊钉制作、安装国 d、屋面及外墙围护结构制作、安装; e、(是否包含防火漆、底漆等???) 甲方根据乙方实际施工情况(进度、质量、安全、文明施工及与相关单位的配合等)可对乙方承包的工程内容作调整,乙方不得有异议。 第二条工期 1、总工期:35个日历天,以甲方通知要求乙方进场之日起算。预计进场时间:2017年4月10日,具体进场时间以甲方通知为准,乙方不得以甲方要求进场时间调整提出费用增加。本合同总工期乙方已经考虑了法定节假日、恶劣天气、材料供应等一切因素,非经甲方书面同意,上述工期不作任何调整。

2、因甲方原因及不可抗力的自然因素造成工程延误的,乙方应及时书面上报甲方,经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延;因乙方原因延误工期的,则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 3、如遇下例情况,工期可做相应顺延。 1)甲方不能提供施工工作业面、场地、电源、现场的道路无法满足构件 进场; 2)在施工安装中不可抗力的自然因素(不可抗力按国家标准合同解释为 准); 3)增加工程量较大,已实质性影响工程进度; 4)未按合同规定拨付工程进度款; 如因以上因素造成工期延误,乙方应在事件发生后2日内书面上报甲方,经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延;因乙方原因延误工期的,则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 第三条技术要求及标准 乙方须执行本工程相应的符合国家、地方及行业现行有关规范、规程等规定。如有新版本,则以最新版本为准。 1、材料要求: 采用的原材料及成品应进行进场验收。各类材料必须具有出厂材质保证书和必需的试验报告(应盖有厂家红(兰)印章),并按照国家相关检验标准进行检验合格后方可使用。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范进行,见证取样、送样复检。 2、钢结构的制作与安装要求 a、乙方在材料排产前须到工地现场实地测量复核尺寸,如同设计图不一致,需及时书面告知甲方,否则造成的一切损失均由乙方承担; b、型材、钢构件等的加工精度、制作要求应严格执行国家现行规范。构件安装前均应进行检验与校正,不合格的构件不得安装使用。 c、自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应,且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度,所选用的焊条

钢构工程合同书样本

钢构工程合同书样本 钢结构工程是以钢材制作为主的结构, 是主要的建筑结构类型之一。那么对于钢构工程合同书你还了解多少呢?以下是为大家整理的钢构工程合同书范文,感谢您的欣赏。 钢构工程合同书范文一 签订时间: 签订地点: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据中华人民共和国《合同法》等法律、法规之规定,甲方委托乙方制作加工,结合工程的实际情况,经双方友好协商,签订本合同,共同遵守: 钢构件制作内容 一、承包方式: 二、合同价款及付款方式 1、合同价款: 2、合计价款约为人民币: 3、付款方式:合同签订之日甲方交付给乙方定金30%),提货时付清所有货款,甲方需在于年月日前把定金预付给乙方。 4、以上为含增值税价,乙方须提供发票与甲方。 三、交货地点及时间 1、交货地点:

2、交货时间: 3、交货方式:四、质量及验收要求 1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作,确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。 2、乙方所采购的材料应符合甲方要求,钢板厚度必须保证在国家标准偏差范围内所购材料应具有质保书。材料的代用必须经甲方认可方可代用。 3、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求,依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定,由甲方在乙方加工基地进行验收。乙方负责提供所购原材料的质保书和检验记录 五、其它 1、乙方应接受甲方的质量监督,在乙方制作过程中,甲方有权到乙方制作现场进行 质量检测,发现问题应及时纠正。如甲方在现场安装过程中因乙方制作原因影响安装的,乙方应及时派人整改,其费用由乙方承担。 2、如中途设计变更,甲方应以书面形式立即通知乙方,因变更带来的材料增加及相关损失由甲方承担,因甲方原因影响施工进度的,工期则相应顺延。 六、违约责任: 1、按《合同法》相关规定执行。 2、如因产品质量问题造成的一切损失,由乙方承担。 3、如因甲方更改图纸或者油漆提供时间不及时造成的工期延误,乙方不负责。

屋面钢结构工程施工合同协议书范本

编号: 屋面钢结构工程施工合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年___ 月_____ 日

第 1 页共18 页

第一部分协议书 发包人(甲方)(全称): 承包人(乙方)(全称): 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现将钢结构工程发包给人与承包人签定合同,具体 进行施工。发包合同条款如下: 一、工程概况 工程名称:_____________________________ 工程地点:___________________________ 工程内容:___________________________ 工程立项批准文号:_____________________________ 资金来源:_______________________________ 二、工程承包范围 承包范围:___________________ 三、合同工期 总工期:个日历天 四、质量标准:合格 五、合同价款 金额(大写):___________________________ 六、组成合同的文件包括: 1、本合同协议书

2、图纸 3、工程量清单 4、本合同专用条款 5、合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量的保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点:_____________________ 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人(甲方):(公章)承包人(乙方):(公章) 法定代表人: 委托代理人: 施工代表:开户银行:账号:第二部分专用条款 一. 词语定义及合同文件 1.1. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:(1). 本合同协议书;(3). 图纸;(5). 工程量清单;(6). 本合同专用条款;(7). 本合法定代表人: 委托代理人: 施工代表:开户银行:账号:

钢结构厂房制作安装合同

钢结构加工制作制作安装合同书 2014年1月5日

钢结构制作安装合同 甲方:XX有限责任公司 乙方:XX公司 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称:XX有限责任公司钢化、XX生线项目----生产车间 2、工程地点:XXXXX 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。 上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。 第三条、合同价款及计量 一、合同价格 1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、 地脚螺栓)制作安装:1850元/吨(不含税)。 2、屋面瓦安装: 20元/m2(不含税) 3、墙面瓦安装: 10元/m2(不含税) 4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税) 二、计量 1、钢结构按实际制作重量计算吨位; 2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量; 3、收边按实际安装米数计量; 4、料损按所有钢结构重量的3%计量; 5、边角余料按钢材重量的6%计量,归乙方所有,?不计费。 三、其他

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。 2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价: (1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行; (2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。 第四条、施工工期 总工期为天。开工日期为,预定截止工期日期。 第五条、付款方式 1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方60000元,(大写:陆万元整)。 2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费20元,(大写:贰拾万元整)。 3、乙方在厂内制作完毕时甲方支付乙方:300000元,(大写:叁拾万元整)。 4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。 4、提供符合安全结构要求的图纸。 5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。 6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

简单钢结构厂房施工合同书

钢结构库房施工合同书 发包单位: (以下称甲方) 承包单位: (以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程地点: 二、工程名称: 三、工程面积: 四、承包方式: 五、工程造价: 六、工程期限:开工年月日 竣工年月日 注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。 七、结算方式: 1、工程进度款:施工量达到总量的 %,甲方向乙方支付: 2、施工完毕验收合格后,甲方向乙方支付: 3、工程质保金:,待质保期满后,无遗留问题,甲方向乙方支付结清余款,无息。 八、甲、乙双方责权: 1.乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。 2.乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。

3.材料、机具:乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。甲方承担主要工程材料。 4.工程质保期为。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作。 5.进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责。 九、违约责任:由违约方向被违约方赔偿相关所有损失。 十、其他约定: 1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如出现安全问题,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担。 2.末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件。 3.本合同一式两份,甲方双方各执一份。 4.注:本合同施工范围只包括钢结构(图中所列及双方约定项目)施工。 甲方:乙方: 电话:电话: 甲方签字盖章:乙方签字盖章: 年月日年月日 [温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注]

钢结构施工合同(标准版)

钢结构工程施工合同 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款,以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称: 工程内容: 第二条工程工期 自收到甲方工程预付款之日起天。 第三条合同价款 本工程总价款为:人民币元整(小写:元)。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价,但不含税及现场配套费。 第四条付款方式 1、合同签订生效之日起,甲方按合同总价款的 %付款给乙方,即人民币元整(小写:元),乙方收到此款进场施工。 2、乙方主体结构完成后,甲方按合同总价款的 %付款给乙方,即人民币元整(小写:元); 3、乙方工程完成后,甲方按合同总价款的 %付款给乙方,即人民币元整(小写:¥元),本工程不留质保金。 第五条质量要求 乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工,并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。 第六条材料要求 本工程所有主材料均采用国家标准材料,并附有产品材质证明或检测报告,合格证。 第七条甲、乙双方驻工地代表 甲方现场常驻代表:,乙方现场常驻代表:,若甲、

乙双方代表易人,须提前通知另外两方,其后任必须全面继续承担应负的责任。 第八条争议 在合同执行过程中,对合同条款理解不一致时,应本着友好协商的原则确定。若协商不成时,可依法向项目所在地人民法院起诉。 第九条违约 1、乙方施工时必须按合同约定时间进场,积极配合甲方; 2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。 第十条甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人 员出入和材料、设备进出场。 2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检 查。 3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。 2、乙方的权利和义务 1)乙方进入施工现场,应遵守现场的一切规章制度,做到安全施工,文 明施工,消除一切不安全因素。 2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工 前提出书面意见。 3)合同签订后,乙方应在甲方配合下,在施工现场了解本项目要求的施 工进度及场地状况,为配合做好前期准备工作。 4)工程竣工后,清理现场,做到工完场清。 5)后期维修:钢结构由乙方负责,为期年。 第十一条本合同在执行过程中未尽事宜,经双方协商后可另行签订补充协议。 第十二条合同生效 1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。 2、本合同式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力 甲方(盖章): 乙方(盖章):

钢结构厂房制作工程承包合同

钢结构厂房制作工程承包合同 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方)经甲乙双方自愿协商,甲方同意将工程由乙方承建,以下签定条款。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程承包范围,工程面积约平方米,具体面积按照实际丈量面积计算。 第四条:工程细项 1、基础:乙方划线、出水平、预埋铁板,甲方挖孔、浇注混凝土,地面建设。 2、地面以上:乙方钢结构厂房制作,此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。 3、钢梁安装:甲方无偿提供吊车。 4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等,。 5、每个厂房中间隔断工程工资另算。 第五条:工程期限:本工程工期定于材料进入工地之日起 天内完成,雷雨天除外。 第六条:结算方式

1、本工程按每平方米元计算,丈量面积按屋面实际面积丈量。 1 2、乙方施工后,甲方按工程进度预付%进度款于乙方,工程完工按%结算,剩余%年底付清。 第七条:安全责任:从开工时起到工程完工,及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。 第八条:违约责任 1、工程完工,经甲方验收不合格,乙方负责无偿返工或修改整理。 2、工程完工后,保修至年底,自然灾害、人为损坏,不保修。如乙方不保修,甲方有权安排其他人员保修,维修费从乙方工程款中扣除。 第九条:未尽事宜,由双方另行协商,并成为合同之附件,双方共同遵守。 第十条:纠纷解决方式 如双方就本合同发生争议,经协商不成的,任何一方都可向人民法院提出诉讼。 本合同双方共同遵守,一式贰份,甲乙双方各执一份,本合同自签定之日起生效。 甲方:乙方: 负责人:负责人: 单位签章:单位签章:

电话:电话: 签约日期:签约日期: 2

钢结构厂房施工合同书最新版

施工合同书 甲方:XXXXX有限公司 乙方:XXX省XXX钢结构工程有限公司 经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。 一、工程概况: 1、工程名称:XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点:蒲江成佳 3、工程内容: 工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。 钢架梁采用H型钢,为300×150型,檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20,8米开间用C100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。 4、工程数量:建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期: 合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式: 1、工程价款: 工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算) 2、付款方式: 合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程

竣工6个月后一次付清。 3、工程验收: 施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。 三、甲方的义务和责任: 1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方; 2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系; 3、提供施工所需的水、电源。 四、乙方的义务的责任: 1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿; 2、在施工过程中,乙方应文明施工; 3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。 五、保修期: 钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。 六、违约责任: 1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款,如违约,乙方有权停工,停工期内,甲方须赔付误工损失; 2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金; 3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。 七、违约解决方式: 经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。 八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。 甲方(代表):乙方(代表):

(完整版)钢结构厂房劳务分包工程合同

合同编号: 钢结构厂房劳务分包工程合同 工程名称: XXXXXXXXXXX项目 工程地点: 发包方: 承包方: 签定日期:

工程劳务分包合同 发包方(以下简称“甲方”): 承包方(以下简称“乙方”): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本项目的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量、进度、环保、安全、服务等事宜,经甲乙双方协商一致,签定本合同,双方共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称:XXXXXXXXXXXXXX项目 1.2 工程地点: XXXXXX 1.3 承包的工程范围:建设改造厂区新建车间①、土建基础部分,②、主体钢结构框架部分(含1、厂内加工、2、现场安装),③、主体结构内外金属彩钢板现场加工安装。 1.4 承包的施工内容: ①、土建基础部分(含:基础放线开挖及回填、清理坑基础、打垫层、钢筋加工制作、绑扎、支模板、浇筑混凝土、垒墙抹灰、搭建脚手架、内外墙的抹灰、砂浆地面、打混凝土构造柱柱墩、安装地脚螺栓、上下排水管、抹灰、挖雨水井、砌井、打垫层等一切设施及相关联的配套施工用工具均由施工方负责)。 ②、主体钢结构框架部分(现场安装)。(含:大型吊装机械设备、现场物资搬运、装卸、房面及墙体檩条、拉条、水平支撑、柱间支撑、隅撑、排水槽、排水管、雨棚及大门安装、栓锚链接、焊链接等一切设施及相关联的配套施工用工具)均由施工方负责。施工应严格参照图纸、应符合现行国家钢结构施工验收规范标准)。 ③、主体结构内外金属彩钢板现场加工安装(含:安装屋面彩钢板+保温岩棉+反射气泡膜+钢丝网、屋面不锈钢换气球、外墙面彩钢板+保温岩棉+内墙面彩钢板、屋面排水槽、排水管、各门窗口女儿墙边缘包边角收口、焊接表面防腐处理,甲方彩涂板到达现场后、乙方负责吊运彩涂板卷材至现场专用压型机(注:乙方自备)场所进行板材压型加工。)一切设施及相关联的配套施工用工具)均由施工方负责。施工应严格参照图纸、应符合现行国家钢结构施工验收规范标准)。 1.5 承包方式:劳务费为单价包干(含现场必要的机械设备、电动工具、大小型工具、消耗品等一切相关费用)。

钢结构厂房施工合同

协议书 发包人(全称):恒新塑料包装有限责任公司 承包人(全称):陕西省第三建筑工程公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:恒新塑料包装有限责任公厂房及办公楼工程 工程地点:黄石市黄金山开发区王圣路以北 结构形式:钢结构层数:一层(局部二层)建筑面积:7964.22㎡群众工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项文号: 资金来源:自筹 二、工程承包范围 承包范围:恒新塑料包装有限责任公厂房及办公楼工程的施工图纸、工程量清单及招标文件规定的内容。 不包括的工程范围:有特殊要求或不符合资质要求的专业以上招标文件另有规定的内容(钢结构、屋面防水)。 三、合同工期 总日历天数:140天 开工日期:2010年11月2日(具体以开工报告时间为准)。 竣工日期:2011年9月 22 日。 四、质量标准 工程质量标准:符合《建筑工程质量统一验收标准》合格等级 五、合同价款 1、合同总价(大写):伍佰贰佰万零叁仟捌佰叁拾贰元玖角伍分(人

民币)元。 (小写):¥:12003832.95元。 (其中:工程预留金/元,零星工作费/元,安全防护、文明施工措施费/元,工程分包和材料购置费 / 元,总承包服务费/元。) 2、综合单价:详见承包人的报价书。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单 7、图纸 8、标准、规范及有关技术文件 双方为履行本合同的有关洽商,变更等书面协议、文件、视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:2010年5月2日 合同订立地点:陕西电子信息集团有限公司 本合同双方约定双方加盖公司公章后生效。

钢结构厂房施工合同书

发包单位: _______________________(以下称甲方) 承包单位:________________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》_及本工程的具体情况,经甲、乙__双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。 一、工程地点:____________________________________________ 二、工程名称:____________________________________________ 三、工程面积:____________________________________________ 四、承包方式:____________________________________________ 五、工程造价:____________________________________________ 六、工程期限:开工___________年__________月__________日 竣工___________年__________月__________日 注:如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素,工期相应顺延。 结算方式:合同签订后甲方付乙方_________________________作为定金,材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的____%_,完工经验收后付清全款。 七、甲、乙双方责权: 1.乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

2.钢构部分税收(地税)由乙方自理。 3.乙方应按规定向甲方提供有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。 4.工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题,乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不收取任何报酬,全力做好维修期内的服务工作。 5.钢结构税收由乙方负责。 6.进场材料如需检测合格,则检测费用由甲方负责;如检测不合格,则由乙方负责。 八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列: 1.使用不善、人为破坏。 2.自然灾害:如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。 九、其他约定: 1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方没提出异议,施工造成的伤亡,其经济损失由乙方承担。 2.末尽事宜,甲乙方随时协商,签订补充协议,作为合同附件。 3.本合同一式两份,甲方双方各执一份。 4.注:本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工,不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。 甲方:乙方: 年月日年月日

钢结构厂房加工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除钢结构厂房加工合同 篇一:钢结构厂房制作安装合同(最新) 钢结构加工制作制作安装合同书 20XX年1月5日 钢结构制作安装合同 甲方:xx有限责任公司 乙方:xx公司 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。 上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。

制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。 第三条、合同价款及计量 一、合同价格 1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、 地脚螺栓)制作安装:1850元/吨(不含税)。 2、屋面瓦安装:20元/m2(不含税) 3、墙面瓦安装:10元/m2(不含税) 4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税) 二、计量 1、钢结构按实际制作重量计算吨位; 2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量; 3、收边按实际安装米数计量; 4、料损按所有钢结构重量的3%计量; 5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。 三、其他 1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。 2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。 第四条、施工工期 总工期为开工日期为预定截止工期日期。 第五条、付款方式 1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。 2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。 3、拾万元整)。 4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。 4、提供符合安全结构要求的图纸。 5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

钢结构工程合同范本标准版

钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表

相关主题