钢筋单项工程劳务承包施工合同
合同双方当事人：
甲方：________________________________________________ 项目部）
乙方：________________ ，身份证号码： ___________________________ 根据国家有关法律、法规和本工程具体情况，为确保工程质量、施工进度，安全目标的实现，甲乙双方在自愿、平等的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条合同概况
1、工程名称：城开青菱城市花园708#、709#娄
2、承包范围及工作内容：凡属钢筋工工种的工作内容。
3、承包形式：包清工方式承包，包人工、包工期、包质量、包安全。
4、工程工期：
4.1施工总工期：开工日期_________ 年_月_日
竣工日期______ 年_月_日，总共 _____________ 日历天
4.2乙方遵照甲方下达的计划组织安排、适时加班按时完成阶段性的生产任务。因乙方的原因造成工期延误，承担每天100元的罚
款并承担其它工种的误工损失。
5、工程机械及周转材料：
甲方提供垂直运输用的塔吊，其他机械如：弯曲机、调直机、切断机以
及各种扎丝等均由乙方自备。
第二条承包单价和付款方式
1承包金额：按工程图纸图示的建筑面积以16.50元/每平方米,
另加正负零以下部分基础钢筋一次性叁万元结算。
2、付款方式：
2.1结构封顶，并经甲方和监理验收合格，付至全部工程量的_
，余款工程竣工验收5个月内付清。
第三条工程质量
1、工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质
量要求。
2、没有技术规范和质量标准的，按甲方制定的质量标准、技术要求进
行施工和验收。
3、乙方必须按照设计图纸要求和有关规范进行施工，如因违反规范或
设计要求施工的（如锚固长度、间距达不到要求），一切返工费用和其他相关开支由乙方负责外，并承担监理单位相应的经济处罚。
4、钢筋隐蔽前必须先经现场施工员、质量员验收，再由监理人员验收
合格后方可以进入下道工序施工，各种验收必须一次性通
过，如第一次验收不合格甲方将对乙方处以100元人民币的罚款, 第二次验收不合格甲方将处以150元人民币的罚款，以此类推。
5、乙方在施工过程中多次（三次及其以上）犯同类错误，甲方有权解
除本合同，按乙方工程量的70%结算工程款。
第四条安全生产、文明施工
1、本协议签订后，甲乙双方还将签订?安全生产协议书?，与本施工合
同同等有效（见附件1）。
2、乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保
护用品，切实做到安全生产，文明施工。
3、本工程为创文明施工样板工地，场地必须保持天天整洁，做到工完场
清。乙方所承包的工程现场必须达到文明样板工地的标准。
第五条双方工作及责任
1、甲方工作及责任。
1.1甲方负责按规定对乙方进行技术交底和安全交底。
1.2甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工，负责检查乙方已完成工程的施工质量，督促施工进度，按时支付工程款。
1.3甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施接至各楼层。
1.4甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。
2、乙方工作及责任。
2.1乙方必须具备工程识图、施工测量放线、安全管理等施工管理能力。2.2本合同签订后，乙方保证在3日内组织进场施工，上岗前所有进场个人必须提供有效证件，如身份证复印件、计划生育证明及一寸免冠照片2 张，特殊岗位必须提供相应的上岗证等。
2.3乙方负责保持施工现场的清洁卫生，本工种产生的建筑垃圾及
时清出施工现场2.4乙方承诺做好交接班手续，完成本班组工序后，现场必须清理干净，移交给下一道工序的班组。
第六条其他约定
1、甲供钢材进场下车人工、工程完工退场时剩余钢筋转运至基地仓库上
下车人工、场地废旧钢筋清理等费用概由乙方承担。
2、争议的处理：因履行本协议发生纠纷，当事人双方因协商解决；协商
不成时任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
3、本协议执行期间，双方不得随意变更或解除协议，协议如有未尽事
宜，应由双方共同协商，达成补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
4、本协议自双方负责人签字后生效，至工程验收交接及甲方付清全部工
程款后终止。
5、本协议一式二份，双方各执一份。
6、本合同相关附件：
附件1、？安全生产协议书？
附件2、？武汉烽火建筑有限公司城开青菱城市花园项目部有关安
全生产、施工管理的相关违规处理细则？
附件3、？领款单样式？样式
甲方：_______________________________________________ 项目部）
甲方负责人盖章（签字）：
乙方：_________________
乙方负责人盖章（签字）：
签约日期:
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 劳务钢筋承包合同简易版
劳务钢筋承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方：身份 证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华 人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规 范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、 《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责 和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致， 签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼 建设工程 二、工程地点：广州市梅花园梅园路109 号
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明 四、承包单价： 35.00 元/平方米(建筑面积) 1)无论本工程单体钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 2)本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备添置、维护、运输费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明施工费、管理费和利润等均包括在内。 3)如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。 五、承包范围：(包含并不仅限于)
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条承包要求及方式 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。 4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 （1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁； （2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 （3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输； （4）合理利用钢筋、废钢材及时清理； （5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作； （6）浇捣混凝土时看钢筋； （7）施工过程中所发生的杂工；
（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失； （9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收。 4、承包工作要求 （1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。 （2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 （3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。 （4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。 （5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款元，严重浪费罚款元。
钢筋单项工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2 4、施工工期：自2017 年10月15日起至2018年10月15日止 5、工程质量等级：合格工程 二、合同约定的内容 1、承包方式: 按实际建筑面积平方米实行单价一次性包干（不涉及任何因素费用调整），包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包安全、包文明施工、负责单项工程的施工管理。 2、承包内容： 按照设计施工图的全部钢筋施工内容及二次架构 （1）基础工程（承台、地梁、电梯井、水池、预留洞口、后浇带）的钢筋制作、安装、吊车费、场内转运； （2）主体工程（梁、板、柱、筒体、楼梯、水池、机房、构架）的钢筋制
作、安装、吊车费、场内转运； （3）二次结构（剪力墙拉结筋制作、预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容）。 （4）所有前后台钢筋人工（不含材料），建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单中（砌体工程中构造柱、圈梁、过梁钢筋工程）包含的所有钢筋工程的制作、绑扎及为钢筋绑扎所做的准备工作（包括柱笼箍、墙筋固定支架的焊接和安装、切除钢筋端部变形部分、直螺纹套丝安装；原材、半成品、成品场区内的周转、运输；钢筋车间防护搭设、拆除，悬挂安全文明标语、钢筋原材、钢筋机械机具进出场装卸车、就位；塔吊基础、施工电梯、龙门架基础钢筋制作、场内运输、绑扎、安装。 （5）施工现场（前台钢筋绑扎、安装场地，后台钢筋制作场地）安全、文明施工、卫生清理（包含施工现场、生活区、宿舍、食堂卫生清理、打扫及生活、施工垃圾清理转运至甲方指定地点）、本班组工人治安管理。乙方自备雨衣、靴子、手套、安全帽等劳动保护用品，其中安全帽颜色必须按甲方要求购置。 三、质量要求及技术要求 1、质量要求：合格 2、技术要求：按国家标准图集、建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单、建设单位下发的工程变更单和其它相关规程、规范及甲方制定的相关钢筋工程施工技术交底执行。 四、双方职责 1、甲方职责： （1）提供钢筋工程所需的技术交底及相关图纸。 （2）提供乙方施工所需的柱、墙、梁、洞口及其它钢筋插筋及必需的控制
钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方： 工程名称： 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 ２、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备（含对焊机__1_＿台,断钢机_＿＿１＿台,弯钢机＿_２_台，焊机等），所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 ４、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式：人工费承包 三、承包单价 本工程+0.０以下钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为＿＿450_元／吨。34元／㎡。 2、计算方法：吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的％结算；如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70 ％支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤０.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按80０×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后，成品保护尤其重要，在砼浇筑过程中铺垫好木板，成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心，否则甲方以100元/次处罚. ７、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: １、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 ２、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋承包合同书
钢筋承包合同书 承包方(以下简称乙方)： 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特 点和实际情况，并参照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工 程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上协商，甲方同意将 以下工程项目的钢筋制作安装施工工作量分包给乙方，为明确甲乙 双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工期：定年月日开工;限年月日完工 4、承包范围：本合同工程项目的钢筋制作安装及清理工作， (电渣压力焊除外，此工作量由甲方负责施工完成，但闪光对焊和其 它钢筋的焊接均由乙方负责，甲方提供焊接设备及场地)。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的钢筋材料及通用机械由甲方负责采购放置于工 地现场，供乙方使用。本工程钢筋施工中所需的铁钉，铁锤及铁线 由乙方负责采购使用(其费用已包含在合同的承包价格内)。 7、工程质量要求：达到钢筋制作安装分项工程规范要求：优良。 8、合同价款：①;以施工图纸及变更为基准，结合实际施工， 计算各层配筋(包含制作安装绑扎)。每吨单价为元。本工程按图纸 计算工程量暂定为合同总造价暂定为(人民币) 元，(大写元)。本 合同造价仅作为钢筋安装绑扎进度预付款的依据，工程结算以实际 完成工程量作为结算依据。②;以施工图纸及变更修改单进行施工， 以每层的水平投影面积工程量之和进行计算，每平方米单价为元。 本工程按图纸计算工程量暂定为 m合同总价暂定(人民币) 元，作
为工程进度预付款的依据，工程结算以实际完成工作量作为结算依据。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对制作安装、绑扎施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场 三、乙方的责任和义务 1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量自检记录和交接检工作，严格按照iso9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。 4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施，确保生产安全，实现安全生产五无目标，确保生产安全达标。
钢筋劳务分包合同模板 钢筋劳务分包合同模板 钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋劳务分包合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的钢筋劳务分包合同范文，感谢您的欣赏。 钢筋劳务分包合同范文一 发包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议： 一、工程地点 黄陵县商业街原机砖厂家属区内。 二、开工时间 本工程计划开工时间为年月日，计划竣工时间为年月日。 三、承包方式 包清工、包安全、包质量、包进度。 四、承包内容 2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量，从井桩开始至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。 五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。 六、付款方式 乙方先垫资，在甲方资金能周转的情况下，可预借适当的工程款和生活费。 七、工程质量及任务 1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求，; 2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。 八、安全管理 乙方在进入工地后，必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行，定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽，塔吊不能混吊材料，做到有安全隐患的地方绝对不施工。 九、材料管理 1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工浪费，材料必须加倍扣除; 2、下脚料合理利用; 5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象，一经发现，十倍罚款。 十、服从管理 1、工队必须无条件服从项目部管理，进行有文字性的安全教育、
劳务钢筋承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务钢筋承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：身份证号：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼建设工程
编号：_____________ 钢筋单项工程分包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的钢筋单项工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用包
工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程 的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部士0.000 以下所有的钢筋加工制作和安装项目包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中： 承包钢筋加工制作分项工程；承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 以总钢筋设计含量计算，单价元/吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补 贴费用在内）。其中：钢筋加工制作元/吨；钢筋安装绑扎 元/吨。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持 有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附 花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实 力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进 度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，而导致 否则，因此施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权 单方面冻结乙方的承包工程款。
劳务合同 钢筋工
建筑施工劳务分包合同 发包人（全称）：四川省鼎富建筑劳务有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律，行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：黔西县东门廉租房1号、2号、2-2、2-3、2-4号楼 工程地点 :黔西县东门 二、承包方式 乙方包工不包料，负责组织人员施工。 三、承包价格 以实际施工图为准，建筑面积 13元每平方米包干、1号、2号底层及所有基础钢筋按480元每吨。(若因乙方原因中途退场按合同价的80%办理结算)。 1、以上价格已包括人工费、辅材及机械费、成品保护费、材料二次搬运费、赶工费、劳动保护费、工人工伤保险费、安全措施费、文明施工费、管理费及利润。(不含税费、乙方只提供工人工资表)。 四、承包范围 钢筋调直、放样、开料表、制作、绑扎、自用内架搭拆、（含二次结构、刚性
屋面）现场运输、对焊、平向、竖向、钢筋电渣焊或汽压焊、预埋插筋后浇带钢筋除锈、自用材料、上、下车、废旧材料清理、归类，按甲方指定地点堆放，所有钢筋的文明施工、并包括以下辅材及小型机具、调直机、切割机、弯筋机、焊机、断筋机、砂轮片、扎丝、焊条、电览线、加班灯、线、及小型用具。 五、劳务报酬支付方式 薪酬支付时间、方式：乙方在每月30日之前报进度，甲方次月15—20日按所完成的工程量支付进度款的80%给乙方（若中途无能什么原因出现民工关电、闹事等事件、每次以5000元的经济处罚）、主体结构封顶、钢筋废旧料归类、清理及按指定地方堆码完毕、工程款付至90%，余款竣工验收两个月内付清。 六、甲、乙双方的责任 1、甲方责任 A、甲方委派现场负责人。 B、负责将所需水电接至乙方指定位置。 C、及时提供乙方所需材料。 D、负责协调机械设备的安装和调试。 E、负责分线 F、负责购买统一工作服、安全帽，费用由乙方支付（工作服两套、安全帽一顶）。 2、乙方责任 A、乙方委派现场负责人。
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣
钢筋工程劳务合同范本 合作双方经常涉及利益争吵，因此签订劳务合同是很有必要的。下面是钢筋工程劳务合同范本，为大家提供参考。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致，特订立本合同，共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构类型： 4、结构层数： 5、建筑面积： 二、工程承包范围： 本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。 三、承包方式及内容： 1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、
包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，采用固定综合单价形式。 2、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料，废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。 3、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材；钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车。 四、工程结算及合同条款： 1、主楼地下室：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。 2、标准层：***元/㎡，按建筑面积结算。 3、商业楼及地下车库(含基础)：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。注：以上单价均包含所有人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用。 五、结算及付款方式： 1、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还。 2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出±0.000按已完工
钢筋单项工程承包施工合同正 式模版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004623
钢筋单项工程承包施工合同正式模版 钢筋单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：工程公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程；朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价： 以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。其中：钢筋加工制作______元/吨；钢筋安装绑扎______元/吨。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单
（钢筋）劳务承包合同 劳务管理内部委托合同 委托方:四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部（以下简称甲方） 受托人: （以下简称乙方） 为便于管理和工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规，本着自愿、诚信的原则，双方就四川省腾达县新都富力桃园A11 号楼主要建筑工程劳务项目的施工组织、队伍组建和管理达成协议 全面组建四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部钢筋队伍，独立管理、自负盈亏，完成富力桃园A11 钢筋工程建设。 为了明确双方的责任和义务，我们就合同条款达成如下协议，并共同遵守。 第 1 条:项目概述 一、项目名称: 富力xxA11 栋（建筑面积约 平方米） 二。项目位置: xxxxxx路 3.开始时间:以实际开始时间为准 四.工程承包的内容: 1. 本工程设计图纸:联合审查总结、技术验证表、设计验证表、设计变更通知单中所有钢筋工程的放样、制作、安装工程包含在合同范围内。施工应严格按照施工
方案中的相关施工规范和规定进行。混凝土浇筑期间，应监督值班人员的操作。各类钢筋预埋、柱钢筋、梁钢筋等。应该受到保护。 2. 主体工程钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 3. 二次结构钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 4. 本工程装饰构造柱:空调侧板等竖向结构钢筋的制作和安装。包括:墙体拉杆、拉杆、门窗过梁等的制作和安装。 5. 完成所有钢筋的铁马制作、钢筋垫块制作和外框挑线铆钉环制作。 6. 完成本工程的所有焊接:立焊、闪光对焊、单面焊、机械连接。 7. 当钢筋进入现场时，派专人指挥钢筋下车。8. 钢筋绑扎完成后，清理所有剩余钢筋:绑线、焊条、焊渣、用竹跳板搭建人行通道。混凝土浇筑前，跳板应包装并堆放在指定位置。 9. 所有预留开口均应用钢筋切割，所有钢筋试件均应制作并焊接，试件应按甲方规定的时间完成，并堆放整齐于指定地点。
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
钢筋单项工程承包施工合同范本 发包方(以下简称甲方)：工程公司项目经理部 承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用单项包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：承包钢筋加工制作分项工程; 承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 1、以总钢筋设计含量计算，单价元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作 /吨;钢筋安装绑扎元/吨。 2、一施工面积计算，单价元/平米。(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
钢筋工程承包合同 发包人：×××（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方）因甲方为明确职责，加强施工管理，确保工期按期、按质顺利完成。根据工程具体情况，经双方商议，特定合同如下： 一、工程名称：××× 二、工程地点：××× 三、承包内容及方式： 1、甲方将×××项目×××钢筋施工任务承包给乙方﹙基础工程地下室及地下室以上主体所有钢筋加工、安装工程，图纸中所设计的要求﹚，外挑架钢筋预埋件制作。 2、甲方仅提供钢筋原材料，乙方负责施工劳动力工具和铁丝，等辅料，包工程质量，包安全生产，包工期和包文明施工，包现场材料整洁。 四、主要施工范围： 1、按图纸及相关的设计变更和技术交底要求下料，制作、全绑扎、清 理施工现场。 2、收集剩余钢筋及时分类堆放使用。 3、钢筋的检验取样制作。 4、墙、柱、梁、板、楼梯钢筋中保护层块的铺设。 5、预留洞板、梁、柱钢筋开孔，洞口钢筋绑扎。 6、所有板内钢筋马镫制作安装。 7、浇筑硅时派人跟班，负责整理被踩乱的钢筋。 8、钢材进场负责协助指定却料地点，并堆放整齐。 五、双方责任： A、甲方责任： 1、本工程甲方代表为＿负责日常施工管理，协调工作。
2、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件，负责与其它班组协调工作。 3、向乙方提供一份完整的施工图纸，图纸变更和技术交底，并办理施工洽谈。 4、负责组织施工检查、验收、监督承包人工程进度、质量、安全生产及材料领用情况。 5、负责按计划、按定额用量供应材料，但乙方必须提前5天报计划单。 6、负责测量放线，协助弹好墙、柱轴线、标高。 B、乙方责任： 1、本分项工程施工代表全权负责日常施工现场管理工作。 2、严禁乙方将本工程另行转包，否则双方立即终止合同，并由乙方承担违约责任，赔偿甲方损失，并支付给甲方违约金人民币2万元。 3、乙方必须严格按国家规范，设计图纸，图纸变更及技术交底要求进行组织施工。必须服从工程建设，监理单位及甲方对工程质量检查和监督，对施工中的质量、进度、安全、文明施工以及甲方下达的各项指标全面负责，乙方必须积极配合，因乙方原因造成其它施工对工期延误，每延误一天乙方应本合同总价款1‰支付违约金。 4、浇筑硅时乙方必须派专人值班看筋，对位移钢筋及时进行调整，如乙方不派人值班看筋，甲方派人处理钢筋存在的问题时，甲方扣乙方10.00元／吨，乙方不得对此提出异议。 5、乙方在加工钢筋时必须按设计要求及施工规范有计划地合理下料，不得有浪费材料现象，下脚料钢筋能利用必须全部利用，不得随意切断钢筋，一经发现浪费材料，立即停工，按浪费材料的原价进行赔偿，并处罚按浪费材料的总价的10％进行处罚。 6、乙方必须对进场施工人员进行技术交底，安全培训，甲方有权对施工人员技能不适应施工技术要求的，有权要求乙方换人，乙方必须无条件服从。
钢筋分项工程劳务分包合同甲方：乙方：工程地址：工程名称：甲方将承建的后亭茅洲山工业厂房工程钢筋分项工程承包给乙方，根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着公平、互利的原则，甲、乙双方经协商达成以下协议：一、分包范围及方式（一）分包范围 1、茅洲山工业园厂房所有工程按结施、建施图纸（包括构造柱、过梁、女儿墙、看台、窗头台板、空调板、桩芯、消防水池、门卫室、化粪池等所有钢筋工程）的图纸及变更工程所有钢筋制作与安装全过程。 2、钢筋制作、安装及焊接钢筋、铁件预埋、操作架安拆、施工余物杂物的清理、施工用机械设备、工具、材料的清理及堆放。短筋按现场管理人员安排尽量焊接使用，不准浪费材料。 3、负责制安钢筋保护层垫块。 4、负责插柱、构造柱的预留筋（如乙方不及时插预留筋，或甲方派人插筋和以后植筋发生的工资在乙方工资中扣除）。如属模板工未及时钻孔的要马上通知现场施工员，否则也属钢筋班责任。 5、包电焊、压力焊及螺纹套筒连接费用。 6、乙方焊接的钢筋，要按验收规范要求的数量，制作试验件,并保证接头全部合格。如发现送检不合格，甲方每次对乙方处以500元罚款。（二）分包方式 1、按结构施工图、建筑施工图、图纸会审、变更通知、现行国家施工规范及操
作规程等的质量要求进行制作、安装、清理等技术施工。包施工用的劳动保护用品及钢筋制作机械（包括钢筋绑扎的扎线）。包工作面围墙内的所有材料周转和人力运输，包楼层所属钢筋工施工遗留杂物（如垫块等）淸理工作，包箍筋制作工具、劳保用品、自我安全及文明施工。 2、包质量、包工期、包安全及文明施工、包施工措施费、包工本合同其它有关工作内容。 3、各部位钢筋绑扎时，为保证施工进度，乙方必须保持足够的施工人员，如乙方人员不足，由甲方调动增加，则工资由乙方支付。 4、绑扎：施工现场内成型材料的转运，成型钢筋场内的垂直水平运输，模内零星杂物的清理，按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎（含上人屋面冷拉丝的绑扎），安放垫块，搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点，绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎。浇砼时的钢筋保护等工作。砼标号不同时（梁、柱、墙交接处安装钢丝网片）；废钢筋的清理。 5、钢筋制作：施工现场内原材料及成型材料的转运，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料（翻样）在内。 6、钢筋调直、切断、对焊（80CM以上的钢筋全部对焊并利用）、加工成型