当前位置:文档之家› 建设工程施工合同承包人履约保证保险条款-(诚泰财险)(备-保证保险)[2016](主)004号-条款

建设工程施工合同承包人履约保证保险条款-(诚泰财险)(备-保证保险)[2016](主)004号-条款

诚泰财产保险股份有限公司建设工程施工合同承包人履约保证保险条款总则第一条保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条本保险合同的所指的《建设工程施工合同》是指发包人和承包人为完成商定的施工工程,按照招标文件和中标的投标文件订立的,明确相互权利、义务,且经过相关建设行政主管部门备案的协议。

第三条本保险合同的投保人是指依法与发包人签订《建设工程施工合同》的承包人,被保险人是指依法与承包人签订《建设工程施工合同》的发包人。

保险责任第四条在保险期间内,投保人未履行本保险单载明的《建设工程施工合同》所约定的义务的,对投保人应向被保险人承担但未承担的违约经济赔偿责任,保险人将按照本保险合同的约定,在保险单所载的保险金额以内赔偿被保险人。

本保险合同中的本保险单载明的《建设工程施工合同》所约定的义务不包括《建设工程施工合同》中列明的预付款条款和保修条款约定的义务。

责任免除第五条出现下列任一情形时,保险人不负责赔偿:(一)因被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行义务致使投保人不能履行义务的;(二)因不可抗力造成投保人不能履行义务的;(三)投保人与被保险人恶意串通损害保险人利益;(四)其它不可归责于投保人的情形。

第六条下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(一)被保险人根据《建设工程施工合同》、《建设工程招标文件》应该承担的责任,以及为收集、确认、证明投保人违反《建设工程施工合同》、《建设工程招标文件》约定,造成损失所产生的任何费用;(二)被保险人与投保人就《建设工程施工合同》、《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用,包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等。

(三)因不可抗力导致《建设工程施工合同》无法履行,由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等,以及因此产生的一切损失;(四)工程材料供应合同中供应价超过实际供应时点上当地政府相关主管部门指导价(若无指导价,则参考一般市场价)的部分;(五)材料供应合同中约定的相关违约金、滞纳金、利息等;(六)按本保险合同中载明的免赔率(额)计算的免赔额;(七)被保险人以外的第三人的任何损失;(八)各类间接损失,包括但不限于延期竣工或延期交付建筑物导致被保险人对于建筑物使用的经济损失或被第三方索赔等;(九)被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行,提前超额支付的工程进度款;(十)罚款、罚金及惩罚性赔偿;(十一)精神损害赔偿;(十二)其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额与免赔额(率)第七条本保险合同的保险金额根据《建设工程招标文件》或者《建设工程施工合同》有关要求由投保人、保险人协商确定。

第八条每次事故免赔额(率)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定,并在保险合同中载明。

保险期间及合同终止第九条保险期间由投保人和保险人双方约定并在保险单中载明,最长不超过1年。

第十条在发生下列任一情形时,本保险合同终止:(一)保险期间届满;(二)保险单所载的工程项目或其最后一期工程(若该工程分期竣工的)竣工并签发了竣工证书;(三)建设工程施工合同终止;(四)保险人根据本保险合同支付的赔偿金额达到保险单所载保险金额。

保险费第十一条本保险合同的保险费由保险人依照保险金额、保险期间及具体风险状况等确定并在保险单上载明。

保险人义务第十二条订立保险合同时,采用保险人提供的格式条款的,保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款,保险人应当向投保人说明保险合同的内容。

对保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。

第十三条本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单。

第十四条保险人按照本保险合同的约定,认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后,应当及时在法律规定的时限内作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的,保险人将在确定是否属于保险责任的基本材料收集齐全后,尽快做出核定。

保险人应当将核定结果通知被保险人。

对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。

保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。

保险人依照前款的规定作出核定后,对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十六条保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务第十七条订立保险合同时及在本保险期间内,投保人应承担以下义务,包含但不限于:(一)投保人对本保险合同订立过程中所提供材料的真实性、准确性、完整性负责;(二)自觉接受保险人对其它建设工程施工合同履行情况的调查、了解和监督;(三)变更住所、通讯地址、联系方式,工作单位等事项的,应在有关事项变更后七日内通知保险人。

投保人违反上述义务的,应按照本保险合同其他条款及保险法相关规定承担违约责任。

第十八条订立本保险合同,保险人就投保人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人对风险的判断的,保险人不承担赔偿责任,但可以根据被保险人的申请和保险责任的约定在保险金额内先行垫付,并有权在先行垫付后在垫付金额内向投保人追偿,且不退还保险费。

保险人在本保险合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿保险金的责任。

第十九条投保人、被保险人应严格遵守国家有关工程建设方面的规定和建设工程施工合同的约定,加强管理,采取合理的预防措施,尽力避免或减少保险责任事故的发生。

保险人可以对投保人、被保险人遵守前款约定的情况进行检查,可以向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议,投保人、被保险人应该认真付诸实施。

投保人、被保险人未按照约定履行上述安全义务的,保险人有权要求增加保险费或者解除合同。

第二十条除另有约定外,投保人应当在约定交费日支付保险费。

投保人未按约定交付保险费的,对于保险费交付前发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。

第二十一条被保险人与投保人所涉及的建设工程施工合同内容如有变更,须事先征得保险人的书面同意。

未经保险人书面同意,如因内容变更导致加重投保人责任致使保险人保险责任加重的,本保险人不承担因此而加重部分的赔偿责任。

依照法律法规的规定或被保险人与投保人的另行约定,免除投保人部分或全部义务的,本保险人亦免除相应的赔偿责任。

第二十二条知道保险事故发生后:(一)被保险人应尽力采取必要、合理的措施,防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失,保险人不承担赔偿责任;(二)投保人、被保险人应及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况;故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的,保险人对无法确定的部分,不承担赔偿保险金的责任,但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外;(三)涉及违法、犯罪的,被保险人应立即向公安部门报案,否则,对因此扩大的损失,保险人不承担赔偿责任。

第二十三条保险期间届满后若建设工程项目未竣工,投保人未向保险人申请延长保险期间或未与保险人签订新的保险合同,投保人、被保险人应主动向保险人就已完成的工程量进行书面确认,并将已完工部分的相关资料进行独立完整保管。

若投保人和被保险人未对已经完成的工程量进行确认或未对已完工部分的相关资料进行独立完整保管,导致保险责任范围、性质、原因无法确定的,保险人对难以确定的部分,不承担赔偿责任。

第二十四条被保险人请求赔偿之前,应书面通知投保人,说明其违约情况,并提供投保人收到该通知的证明材料。

如果被保险人索赔的理由是工程质量问题,被保险人还需提供建筑工程质量检测机构出具的检测报告。

被保险人请求赔偿时,应向保险人提供下列证明和资料:(一)保险单正本;(二)索赔申请书;(三)工程施工合同副本及相关文件;(四)证明投保人违约的书面材料;涉及工程质量问题的还需提供建筑工程质量检测机构出具的检测报告;(五)被保险人向投保人发送的违约通知及投保人收到该通知的书面证明材料;(六)被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其它证明和资料;(七)被保险人获得保险赔偿后的权益转让书。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务,导致保险人无法核实损失情况的,保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理第二十五条被保险人与投保人就建设工程施工合同发生的争议需进行和解、调解的,应先行征得保险人的书面同意。

第二十六条保险事故发生时,如果存在重复保险,保险人按照本保险合同的相应保险金额与其他保险合同及本保险合同相应保险金额总和的比例承担赔偿责任。

其他保险人应承担的赔偿金额,本保险人不负责垫付。

若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的,保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十七条发生保险责任范围内的损失,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利,被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。

被保险人已经从投保人处取得赔偿的,保险人赔偿保险金时,可以相应扣减被保险人已从投保人处取得的赔偿金额。

保险事故发生后,在保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对投保人请求赔偿权利的,保险人不承担赔偿责任;保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人未经保险人同意放弃对投保人请求赔偿权利的,该行为无效;由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的,保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第二十八条保险人受理报案、参与案件诉讼、向被保险人提供建议等行为,均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第二十九条被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年,自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

争议处理和法律适用第三十条在履行本保险合同过程中所发生的争议,应先由当事人协商解决;协商不成的,则提交保险单载明的仲裁机构仲裁;保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的,依法向人民法院起诉。

第三十一条与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议,适用于中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)。

相关主题