建设工程施工合同
中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局
安徽省建设厅
安徽省工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）：亳州同创置业有限公司
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：淝河鑫源商业街
工程地点：亳州市淝河镇
资金来源：自筹
二、工程承包范围：
承包范围：按设计图施工（包工、包料、包验收）
三、合同工期：
开工日期： 2017年4月25日：竣工日期： 2017年7月25日：施工期总日历天数： 90 天
四、质量标准：
工程质量标准：按照签订合同时国家验收规范最新标准：合格
五、合同价款：
金额（人民币）：综合单价760元/ 每平米
￥：柒佰陆拾/每平米元
六、组成合同的文件包括：
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书（包括补充合同或协议）：
2、标准、规范及有关技术文件；
3、图纸；
4、图纸会审纪要；
5、设计变更通知；
6、发包人签证；
7、本合同专用条款； 8、本合同通用条款；
9、经双方确认进入合同的其他文件。
双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 2017年4月25日
合同订立地点：鑫源商业街项目部
本合同双方约定后生效。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序： 1、本合同协议书（包括补充合同或协议）：2、经双方协商确认的价单；3、标准规范及有关技术文件、图纸、图纸会审纪要；4、设计变更通知；5、发包人签证；6、本合同专用条款；7、本合同通用条款；8、施工图纸；9、经双方确认进入合同的其他文件。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：1、《中华人民共和国合同法》；2、《中华人民共和国建筑法》；3、《中华人民共和国招投标法》；4、《建筑工程质量管理条例》;
2.2适用标准、规范
使用标准、规范的名称：房屋建筑工程质量验收统一标准（GB50300-2001）
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前一周内，发包人向承包人提交贰套设计图。
二、双方一般权力和义务：
4.工程师
4.1发包单位委派的工程师
姓名：职务：
发包人委托的职权：工程质量监理，隐蔽工程验收，材料认证，督促和确认工程进度，组织施工图会审，参加设计交底，审核承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全施工保证措施设计变更，确认工程量，顺延工期，隐蔽工程签证及综合协调等。
5、项目经理
姓名：职务：
6、发包人工作
6.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包方正式开工前,施工场地达到“三通一平”。
（2）将施工所需要的水、电接至施工场地的时间地点和供应要求：开工前七天将
水、电等接至施工现场，水电需保证施工用量，承包方按规定交费。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：从开工之日起半封闭施工。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前七天由甲方提供地质资料，地下管线根据开挖情况确定。
（5）由发包人办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：开工前完成工程施工所需的证件、批件，如未完成施工所需的证件、批件而要求承包人进场施工，由发包人承担一切责任。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：由设计部门现场交验，并要符合设计规范要求，满足施工需要。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七天内。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。在施工中发现地下管线、文物、古树名木时，发包方应在收到承包方通知后立即与有关部门协商处理意见，在24小时内通知承包方。延误工期时，由发包、承包双方协商确定补救措施。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方面工作，按合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款；按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
7、承包人工作
7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）承包方在每次付款节点前三天，申请付款文件，发包方在接到付款申请书后15个工作日内审批支付，在此期间承包方不得停止施工。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工单位自行负责，
并承担一切费用。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不提供
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由发包方协调配合办理。
（5）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：在验交前负责保管，保证其完好状态。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护要求及费用承担：在施工中发现地下管线、文物、古树名木时及时通知发包方，发包方应在收到通知后立即与有关部门协商处理意见，在24小时内通知承包方。延误工期时，由发包方、承包方双方协商确定补救措施。
（7）施工场地清洁卫生的要求：坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
（8）双方约定承包人应做的其他工作：承包方应在开工前，编制实施性施工组织设计，详细的施工进度计划节点，报送发包方审定后组织实施，严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前三日内承包方提供施工组织设计和进度计划。
工程师确认的时间：三个工作日
9、工期延误
9.1双方约定工期顺延的其他情况：1、重大设计变更工程量加大；2、甲方、相关部门所负责的管线等工作未及时完成；3、征地拆迁滞后、不可抗拒自然灾害等。
四、质量与验收
10、隐蔽工程和中间验收
10.1双方约定中间验收部位：在通知监理工程师及业主代表对隐蔽工程检查前，
承包方严格进行自检。自检合格后按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前24小时通知监理工程师及业主代表到现场检查，并在检查签证上签字，方可继续施工。
若验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。如监理工程师接到通
知后，在规定时间内不能到现场检查，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延
期要求，延期不能超过24小时甲方工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，可委托承包方检查人员检查是否合格，及时签证，并注明原因，即可继续施工。
11、工程试车
11.1试车费用的承担：承包人承担
五、安全施工：按通用条款第20—22条执行,施工过程中发生的安全事故由承包
人全权自负，发包人概不负责。
六、合同价款与支付
12、合同价款及调整
12.1本合同价款采用包死价（不做调整）方式确定。
付款方式于节点：第一次付款时间全部主体封顶付工程形象进度的70%付款，第二次付款时间工程竣工验收交付使用付形象进度的85%工程款，第三次付款：工程竣工验收、交付使用后承包方结清所有施工人员报酬时180天内付总工程款的95%，预留5%的保证金按照国家相关规定退还。（如因承包方实际施工时间与施工计划进度滞后，发包方相应推迟付款节点时间，在此期间承包方不得停止施工）
13、承包人采购材料设备
13.1发包方不提供任何材料，所有材料有承包方自行采购，材料价格市场风险有
承包方承担，
13.2承包人采购材料设备的约定：承包方采购的材料设备要满足设计规范要求，并提供产品合格证明及检验资料单。
七、工程变更：以发包人书面或设计单位书面通知为准，增加工程量由乙方提供资料，甲方核实，双方签字认可。
变更内容包括：增减合同中约定的工作的工程数量；改变有关工程的性质、质量、规格；改变有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
八、竣工验收与结算
14、竣工验收
14.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格30日内提供竣工资料及照片共肆套，检查合格后返还一套给承包方。
14.2竣工结算：工程完工后，由乙方编制施工结算，甲方核实，审计结果为准
九、违约、索赔和争议
15违约
15.1本合同关于发包人违约的具体责任如下：
因发包方责任造成工期延误的，合同工期顺延。
因发包方造成承包方无法履行合同的，承包方有权提出解除合同，由此造成的损失由发包方承担。发包方安期将工程款付给承包方不得延期，如发包方不按合同付款发包方将以承包方所建低压工程款，房价按建筑成本价。
双方约定的发包人其他违约责任：因发包人前期工作或资金支付违约影响工程进度，工期顺延。
15.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
1、因承包方组织施工不力，工程质量等不合格，造成工期延误的，发包方有权解除合同，由此造成的损失，由承包方全额承担，并承担总工程款5%的违约金。
2、承包人超过双方合同约定拖延工期一个月完工的，发包人在工程结算时有权将
工程余款的20％扣作损失补助，发包人对承包人所交的履约保证金不予退还。工期如拖延不超过一个月按天计算，如乙方施工工期提前一天，按2000元/每天奖励，如乙方施工工期延误一天，按3000元/每天处罚，若工期延误超过一个月每天的处罚加倍。
16、争议
16.1、本合同在履行过程中发生过的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按第二种方式解决；
第一种争议解决方式：向亳州市仲裁委员会申请仲裁；
第二种争议解决方式：向亳州市人民法院提起诉讼。
十、其他
17、工程分包与工程实验
18、本工程发包人同意承包人分包的工程：不允许分包
19、工程实验：所有的工程试件的实验均应送到发包方认定的检测单位检测，实验费用承包方负责。
20、不可抗力
20.1双方关于不可抗力的约定：。按照国家相关规定执行
合同份数：本合同正本四份，副本四份，
22、保险
22.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）承包人投保内容：承包人应为施工人员办理意外伤害保险，费用由承包人承担。
23、补充条款：
1、工程款拨付到承包人财务部门指定的专用帐户上。
2、承包价不包含外墙保温，
3、门为一户两门（铝合金卷帘门），
4、为了保证农民工资，工程款首先支付至农民工专用账户，剩余部分拨付到承
包人签订合同时制定的专用账户上，承包方在每次报工程款之前首先提供农民工工资表，并出具结算文件和班组确认书，承包方如不提供上述文件，发包方有权拒支付工程款：如承包方伪造班组确认书和农民工工资表，发包方有权拒接支付工程款：若出现农民工上访事件均由承包方承担一切责任与发包方无关：承包方应在竣工后30天结清各班组劳务费用并出具确认书，如承包方不能结清各班组劳务费用发包方有权拒接支付和结算工程款。在此之间承包方不得停工如因停工造成的损失由承包方承担。
5、在施工前承包方提供详细的施工进度计划确认书，与合同进度有同等法律效益。
包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编号：邮政编号：
年月日年月日
质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
为保证淝河鑫源商业街在合同使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围：包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：承包方承担施工的所有工程内容均属承包人保修范围。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合个体工程约定质量保修期如下：
1、土建、装饰装修工程为 1 年，屋面防水工程为 5 年；
2、电气管线、上下水和线安装工程为 2 年；
3、供热及供冷为 / 个采暖期及供冷期；
4、其他约定：如因发包方装修及使用不当所造成的质量问题，不属于承包人保修范围，由发包方或第三方负责，参照《房屋建筑工程保修办法》第十七条执行。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在倒是使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 %。
本工程双方约定留存的工程质量保修金金额为（大写）： / 。质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：/
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
建筑工程清包人工费承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑法》以及其他相关法律法规，本着遵守国家法律公平、合理的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同，合同条款如下： 一、工程名称：区 二、工程地点： 三、开工骏工时间：2017年月日至2018年月日主体封顶交工。 四、承包价格：框架小高层每平米390元，砖混价格每平方290元（不含税）。 五、承包工程方式： 1、乙方主体承包，人工费和主体施工设备（钢管、方子、大板、塔吊、搅拌机）等施工用具和零部件。 设备材料能拿走的归乙方，拿不走的归甲方： 2、甲方提供主料：钢筋、水泥、碎石、河沙、砖、商硂及地下土方挖、运、回填，施工场地外围围挡和零工由甲方负责。 3、计算方式：按图纸建筑面积计算（实计量）。 4、建筑面积：大约伍万平方米。 六、结算方式及工程拨款方式：以现金结算。
1、开工后按工程进度付款基础封面付75%，每3层封顶付75%，剩余25% 每栋主体封顶付清全款。 2、砖混基础和山尖保温层算一层面积计算给乙方款，框架基础伐板和山尖保温层算一层面积计算给乙方款。 3、冬季防护，保温由甲方提供材料，乙方负责施工，工人工资由甲方负责开支。 七、质量与安全： 1、工程质量标准，现行的国家标准达到合格要求。 2、乙方必须严格按安全操作规程施工，如不按操作规程施工，发生安全事故由乙方承担民事责任。 八、甲方权利和义务： 1、甲方义务向乙方交付具备合同项目下作业幵工条件的施工场地。 2、甲方义务向乙方提供满足作业所需的材料，保证施工现场三通一平，保证水电供应，费用由甲方负责。 3、甲方义务向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。 4、甲方义务按合同约定，及时向乙方支付工程进款。 5、甲方义务及时提供给乙方原材料，如不及时到场造成乙方工人停工，所产生的费用出甲方负责赔偿付款给乙方。 九、乙方权利和义务 1、乙方应严格按照图纸组织工人投入工作，遵守法律法规，听从领导按排工作。 2、严格按照设计图纸及验收规范，精心组织施工，确保工程达到
工程施工合同 合同编号： 发包方：（以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为了搞好工程质量，确保优质工程。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，特签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容： 四、工程工期： 五、承包方式： 六、双方职责： 1、甲方职责： (1)、甲方委派项目负责人负责该工程全过程管理和协调，并负责同总包单位、设计单位和其他横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。 (2)、“安全第一、预防为主”施工队进场，进行安全教育、培训，有记录、复印身份证，落手清工作天天落实到实处。 (3)、负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，按时供应到现场，通知施工队凭材料领用单领料。 (4)、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行协议的，甲方可单方面终止本合同。 (5)、甲方应每月按乙方人数发放生活费，生活费发放标准元/月/人(每月20~25
日发放) (6)、由于非甲方原因造成本工程不能连续施工，甲方有权安排乙方去别的工程施工或暂停施工（甲方不签证工期补偿），乙方应服从甲方安排。若乙方不听从安排，甲方可单方面终止本合同。 (7)、工程完工后一个月内，甲方应与乙方结算完毕，工程款余额最迟在下年度春节前付清(仅限于清包工)。 2、乙方职责： (1)、乙方应服从建设单位、监理单位、总包单位、甲方对本工程有要求。 (2)、“安全第一、预防为主”遵纪守法、杜绝隐患。施工队身份证交甲方备案。工作中，凡违章造成事故，一切后果由乙方负责。落手清必须在工作范围内每日清。 (3)、“点工”发生，每月清，当月25日汇集“点工”数量、填写点工申报数由项目部送公司核审，确认“点工”数，隔月20日返馈给施工队，过时不予受理(“点工”单价为元/工日)。 (4)、装饰材料进入施工现场，由使用该种材料的施工队进行卸货堆放。装饰主要材料限额领用、填写正确，双方签证。作为项目完成结算重要依据。 (5)、乙方委派为本工程施工队负责人，负责本工程全部施工质量、安全、施工进度、标准化管理、结算、发放生活费等工作。发放生活费，结算等原始资料应上交一份给甲方备案。 (6)、乙方负责人需经本施工队全体职工委派并经全体职工签字认可，代表本施工队与甲方进行一切生产活动，经济活动联系、协调、决策。 (7)、乙方负责人必须遵守用工制度规定，不得擅自招用施工人员，如工程需要必须增加人员需经甲方同意，并且新进人员名单进入委托人签名行列。 (8)、单项工作完成后，施工队必须做好产品保护至竣工验收合格。
建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢筋工施工合同
编号：FS-DY-20354 钢筋工施工合同 承包方（以下简称乙方）：甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队
伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
工程承包合同 甲方： 乙方： 为优质、高效、快速、安全地完成工程任务，依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程范围： 三、工作内容：甲方与建设单位签定合同的全部内容 四、合同总额：以最终工程竣工决算总价为准 五、质量要求：确保优质，争创部优。合格率100%。 六、安全生产：无重大安全事故。 七、建设工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工。 八、本合同的文件组成： 1、甲方与建设单位签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文 件（见附件）。 2、合同执行过程中，建设单位、监理工程师、地方政府有关部门给甲 方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成
部分。 3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。 4、乙方按建设单位及甲方要求提供的施工组织设计文件。 5、合同执行过程中，甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令也是本合同的组成部分。 上述文件具有本合同相同的法律效力。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、协助乙方编制总体施工组织设计制定和审核施工技术方案。 2、负责联系建设单位、监理工程师向乙方交桩，提供现有导线网点、水准点和坐标控制点，并对乙方测量数据进行审核。 3、向乙方提供所需施工图纸、技术规范、管理程序等有关文件一份，提供工程所需各种资料表格样本。 4、负责与建设单位、监理工程师、地方政府、上级单位等有关部门的联系。 5、根据工程进度和监理工程师的要求，下达各阶段施工生产计划。 6、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 7、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。 8、对乙方投入到本工程的资金、设备、材料、仪器、人员经协商可统
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
5、甲方负责提供乙方人员的临时住宿、食堂、工人吃饭自行解决。 6、甲方负责三级电箱拉到楼层，余下的辅材交付给乙方自己负责安排。 五、乙方责任： 1、施工现场应随做随清，甲方现场负责人每天口头或书面通知乙方 清理，乙方应无条件服从并在下班前1小时内清完，天天如此。否则甲方派人清理并做好用工记录、用工数量或价格通知乙方，在当月生活费中扣除，不须乙方签字认可。 2、甲方如发现乙方劳动力不足，内部管理混乱而造成工程进度太慢，经甲方指出而又无解决措施的，甲方有权终止合同，造成的全部损失由乙方自负。 3、因乙方原因中途提出退场的，按已完成承包范围内工程量的70% 结算，余下部分作为补偿甲方的损失。 六、工程质量标准：优质。 1、乙方承包范围内工作内容按合肥市优质质量标准施工和验收，如 不能满足上述要求，每发现一次罚款500元。 2、乙方严格按照施工图及施工规范精心组织施工，如施工质量达不 到设计及规范要求，致使监理与建设方要求停工整改，乙方自己承担拆除、重新施工的费用，工期不予顺延。 3、如因乙方施工质量不符合设计或施工规范要求，且整改不力或无 力整改的，甲方有权终止承包协议，所造成的损失由乙方负责。 4、工程质量以现场监理及建设方验收评定为准，验收前乙方必须自
检合格后方可报甲方、建设方、监理方验收。 七、安全文明施工 1、乙方进场后，乙方代表必须到甲方安全员处上报全体施工人员名单、身份证及照片，甲方代为办理施工居住暂住证。 2、乙方必须严格遵守工地的规章制度，遵守安全六大纪律，服从工地领导和安全员指挥，严禁违章操作、野蛮施工，如有违反，一切损失由乙方负责。 3、乙方施工人员严禁在工地内打架闹事，如与工地其他职工发生矛盾，由请项目部相关人员协调，协调不成，可报警请相关执法人员处理，施工过程中发现一次打架闹事，甲方有权从工程示中扣贰万元处罚，发生二次，双倍处罚，清理出工地，甲方有权终止合同，结算方式参照第五大条第3条。 4、工人进入工地必须戴安全帽、安全带。 5、工人的上下班安全自行负责，发生安全事故自行买单，造成伤害与甲方无关。 八、其他责任 1、乙方职工严禁在宿舍自备炊具烧饭，不准使用电饭锅、电磁炉、电水壶，每发现一次，除没收用具外，罚款200元。 2、乙方在施工工期严禁女眷进入施工现场，不允许小孩进入施工现场，否则甲方按100元/人进行罚款。 3、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料，保护好机械设备。
协议编号：LX-FS-A14963 建筑施工包清工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建筑施工包清工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 项目工程，甲方为该项目建安工程总承包，甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同，并严格执行。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关：____ 资质专业及等级： 复审时间及有效期：
第一部分工程概况 工程名称： 工程地点： 工程结构： 总建筑面积：办理结算时按实计算 第二部分承包内容及总要求 一、承包方式包工包辅材、包小型机械、包手推车、包材料损耗、包质量、包安全、包验收、包工期、包文明施工费、包施工措施费、包风险、包测量放线、包成品保护、包场内运输(材料及机具设备)、包工程质量达到合格标准、包劳保用品及福利、包社会医疗及养老保险、包物价上涨、包工人食宿及生活水电费等。(具体情况，具体对待，可根据项目实际情况调整) 二、工程承包内容和范围
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工合同(包工头) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________ 乙方：瓦工、木工、钢筋工代表负责人： 按照《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，结合本工程具体情况，在互惠互利的基础上，文明施工，增加信誉，加强施工管理，经甲、乙双方协商达成协议，具体事项如下： 工程概况及施工说明 、由甲方承建的工程按单包工资的方式分包给乙方施工 、工程名称：_________________________________ 三、工程内容与施工承包范围 1、承包内容从基础垫层到工程竣工交户（所有图纸范围内工程，不包括土方、外墙面 砖），包括水泥砖、堵洞等瓦工、木工、钢筋工的工程量。（木模工程全部结束后，模板起钉碌、砂浆必须活理干净方指定工地现场堆放整齐。） 2、瓦工班组按建筑面积计算工资，承包价格为元/平方米,工作内容包括：图纸 范围内及变更增加、减少的工程量；现场的办公用房、工人住房、临时道路；、塔吊、井架 基础、施工场地的地面；开卷扬机、烧饭等所有与之有关的人员工资；为该工程服务的用工 均由乙方承担。甲方提供水到现场，电到二级电箱，其余均由乙方负责。 3、木工班组按建筑面积计算工资，承包价格为元/工方米,工作内容包括：完成图纸及变更增加、减少的工程量；配合瓦工搭设临时设施等内容。木工的机械设备以及所用机械的电线、电箱及钉子和铅丝自己提供，自搭料台，主体结束后负责把标准层立模的钢管扣件活理干净出楼层，钢管、扣件、模板、方子整理整齐堆放甲方指定位置，并且按甲方要求 负责所有材料的上车及卸车。 4、钢筋工班组按建筑面积计算工资，承包价格为元/平方米,工作内容包括：完成图纸及增加、减少的工程量。钢筋加工机械及自给机械所用电线、电箱施工中的扎丝等均 由钢筋工负责。 5、材料进、退场的上、下力均由乙方（各工种各负其责）负责。以及为该工程服务的其他用工均由乙方承担，本工程不再产生任何点工。 6、结算依据：按江苏省建筑工程面积计算规则及相关文件规定计算建筑面积。 四、开工日期：年月日 竣工日期：年月日（包括油漆工在内的工期） 总工期：日历夫 质量标准：合格（如一次性验收达不到合格标准，建设单位的质量罚款由乙方承担） 五、甲方提供参份整套施工图纸给乙方，提供日期：年月日 六、甲方驻工地负责人： 乙方（三个工种）驻工地代表人：
内部编号：AN-QP-HT510 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 钢筋工劳务施工合同通用范本
钢筋工劳务施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方辽阳万达广场大商业的钢筋制作、安装工程，以包工的方式委托乙方施工。为了明确双方的职责与义务，遵照国家有关法律、法规，在平等互利的基础上特签订本协议，在施工过程中双方共同遵守执行。 一、承包范围及工作内容和要求 1、承包范围：施工图纸范围内的所有钢筋分项工程(包含设计变更、墙体拉结筋、桩头钢筋调直、地下室顶板及屋面钢筋网制安、悬挑
装饰装修施工合同 委托方（甲方）： 承包方（乙方）： 二0 一年月日
装饰装修工程安装项目承包协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。 第1条：工程概况 1.1工程名称： 1.2承包范围: 1.4承包方式：包清工（注：承包方式不包括所有的装饰材料，全部的装饰材料由甲方自行采购，乙方包清工）。 1.5工程期限：本工程年月日开工，于年月日竣工。 1.6合同定价：。 第2条：甲方工作 2.1开工前三天，甲方向乙方现场交底（装修方案由双方协商决定）。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确实需要拆建筑物结构和设备管线，负责人提前到甲方部门办理相应审批手续。 2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 2.5提供必需的安全防护措施，而且到位。 第3条：乙方工作 3.1参加甲方组织的作法说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
无锡移动惠山第二机房楼工程钢筋工单包施工合同 无锡移动惠山第二机房楼工程项目部：（甲方）项长柱钢筋工施工队：（乙方） 经甲乙双方共同协商，无锡移动惠山第二机房楼工程、门卫工程、消防水池工程，钢筋工单包施工的有关事项达成以下协议： 甲方将无锡移动惠山第二机房楼工程、门卫工程、消防水池工程，钢筋工单包工程施工任务（发包）给乙方，乙方根据合同内容范围全面负责工程的施工作业。 具体条款如下： 一、承包方式：吨位单价包干（包括闪光对焊、钢筋焊接、止水钢板的安装与焊接、 墙拉筋焊接。其中接桩钢筋电焊人工工资各半）。 二、单价： 320 元/吨（钢筋工程所需要的机械费用包含在内，扎丝贴1.5元/㎡）。 三、总吨位结算方式：按施工现场实际进场钢筋数量减去现场多余钢筋数量按实计 算。发生钢材场外运输满足实际需要安排人员，点工计价。 四、付款方式：每月5日至6日，需现场黄国良施工工长按每人每月25天出勤， 800元/月发放生活费。扣除本月违章施工（不戴安全帽、不扣帽扣、不戴胸卡、 偷盗、宿舍卫生不符标准等），方能支付。总工程结束，工程款付至70%，竣工 验收无问题付至90%，余款待工程结算审计后一次付清。 五、说明：（1、合同工程内容设计图纸所包含的一切内容。创省文明工地中的一切 要求和优质结构中的一切要求；2、现行国家施工验收规范内容。3、强制性条 文规定的内容。4、小范围的设计变更内容不计算费用，5、进场材料装卸的内 容。） 六、质量要求：优质结构太湖杯，执行国家现行施工验收规范标准，乙方在施工过 程中严格按设计图施工，严格执行施工验收规范，以监理质量验收为准。凡人 为因素造成达不到质量要求按施工总价的10%的标准从工程款中扣除。 七、进度要求：100%满足施工生产需要，除人力不可抗拒因素外，凡不能满足项目 部施工要求，按总价2%的处罚标准从工程款中扣除，产生返工的扣除单位工程 的全部材料费及辅助费。 八、安全生产要求：乙方在施工操作中要严格执行相关的各项安全生产规章制度和 安全生产六大纪律、十项安全技术措施的规定。凡违章指挥、作业造成后果， 乙方自担责任，同时甲方将按总价2%的处罚标准进行处罚并从工程款中扣除。 九、现场文明施工：省文明工程，乙方在施工作业中要认真做好文明施工，做到工 完料清，堆放有序，宿舍区卫生，甲方按实际情况对乙方进行考评，达不到文 明施工要求按每次300元处罚标准从工程款中扣除。 十、施工单位领用工具、电线，按领条领取，如有遗失照价赔偿。 十一、本合同附加协议细则等合同效应。（附后） 十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 本协议一经双方签定，即日生效执行。 甲方（签字）乙方（签字） 年月日
基础圈梁工程分包合同 （包清工） 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：王永全 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包基础圈梁施工工程，双方按照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况签订本合同。 第一条工程项目 1．1工程名称：基础圈梁施工 工程地点： 建筑面积：平方米 承包范围：采用包清工。 1．2 工期 （1）本工程工期按照甲方要求规定工期完成。 （2）工期延误。由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 A.甲方不能按协议条款的约定提供开工条件；
B.不可抗力； C.其他非乙方原因的停工。 1．3 质量等级合格。 1．4 合同价款：本合同为包清工，经甲乙双方确定综合单价为95元/米，工程总造价以竣工后实际收方为准（中间进度款按照图纸工程量计算的总价为依据）。 1．5 承包方式： （1）按定标价包人工，包工期，包质量，包安全。 （2）主要材料由甲方购买。 第二条图纸 甲方于合同签订后二天向乙方提供施工图纸 1 套。 第三条甲方责任 3．1工程开工前甲方协助乙方申请施工执照，办理乙方在施工现场的有关手续； 3．2 提供施工所需的场地； 3．3 向乙方移交施工场地原有水、电、热力、空调、消防、电讯等管道线路，并保证乙方施工工期间需要。
3．4 明确甲方工地代表为。 第四条乙方责任 4．1乙方向甲方提供工程进度表，乙方应按所提供工程进度表严格施工。 4．2 按甲方提供的施工图严格施工，如有工程变更需经甲方代表签字批准后施工。（甲方代表外人员签字无效。） 4 3 明确乙方工地负责人为王永全。 4．4 按协议条款的约定保护好建筑结构和相应管线、设备。 4．5 已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 4．6 保修期间由于施工原因造成质量问题，乙方接到甲方通知后两天内无条件保修。 第五条隐蔽工程和中间验收 5．1 工程达到中间验收或覆盖条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，甲方验收认可后，即可进行隐蔽施工，同时提供隐蔽验收所需资料。 5．2 甲方验收不合格，乙方在限定时间内修改后，重新验收。 第六条竣工验收
篇一：工程合同(包干价)范本 建设工程施工合同 （固定价款） 合同编号： 发包人： 承包人： 第一部分协议书 发包人（发包方）： 承包人（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程 工程地点： 承包方式： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：竣工日期： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 在同时满足下列条件时，本合同即告生效： 双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。（此页以下无正文） （此页为签字页无正文） 发包人：承包人：
（公章）（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。篇二：总价包干工程施工合同 工程施工合同 发包方（甲方）：承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程期限： 4．1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。 4．2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：
钢筋工班组承包施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: （以下简称乙方） 合同条款 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《内部施工管理条例》以及地方有关法规规定，结合本工程实际情况及甲方与总包签订的施工合同，经过双方在友好、协作、诚信、公平的原则下商定一致,甲、乙方就班组施工承包事宜达成一致意见,订立本协议以资共同遵守： 工程概况 1。工程名称： ２工程地点: 3工程概况: 一、工程内容：设计图纸、设计变更、图纸会审和施工验收规范（包括施工周期内新颁行规范要求)要求范围内的所涉及的所有全部钢筋工生活 二、工程质量及验收标准： 工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有
经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。?三、工期： 1、按工地所排进度表执行，具体根据甲方提供的月、旬、周计划为准． 2、乙方不按照甲方进度计划完成的，甲方有权扣减乙方承包范围的工程量,将其承包给其他班组施工，其人工费按照2倍 ３、为保证工程进度,甲方有权要求乙方加班加点和增派施工人员，但乙方不得将承包的工程量转包或分包给其他班组做。 四、现场管理,设备工具用具: 1、乙方应服从现场管理人员的工作安排和接受现场施工人员的 技术、质量、安全等交底;因施工和抢工期需要,甲方安排乙方夜间施工，乙方必须无条件执行。凡不听从工作安排、违反施工方法、野蛮施工、损坏成品或半成品、随意拆除或更改脚手架或安全防护设施的,由现场项目经理和安全负责人进行罚款处理，乙方无条件接受。 2、材料由甲方安排及时进场，乙方做到节约用料，不得浪费。 3、乙方所用钢筋加工机器自备，如切断机、弯曲机、电焊机、 对焊机、开丝机、大剪刀等等,另外绑扎的铁丝、粉笔、劳保用品、雨衣等由乙方自理。安全帽甲方统一购买，费用由乙方承担;机械设备由乙方安排专人操作和维护保养。 4、施工井字架由乙方安排指定专人参加培训,取得上岗证后方
工程施工协议 甲方：杭州余杭区瓶窑镇安达安防设备经营部 乙方：潘华银 合同签约地：工地现场 根据中华人民共和国有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本协议并共同遵照执行。 一、工程概况：德清县武康镇千秋村拆迁安置小区一期室外监控安装工程 工程地点：德清县武康镇 二、工程范围 完成按照甲方要求（包括系统设备清单中的缺漏项及穿线线手孔井。）所有工程量安装、调试、验收完成，保证工程按期竣工。协助甲方完成工程进度上的全部工程资料。协助甲方开工程例会。协助甲方出工程联系单，工程联系单的工程量增加部分，甲乙双方在支付最后余款时协商解决。 三、承包形式：包清工 四、合同工期： 开工日期：暂定2016年6月 18日；竣工日期：2016年 9月 18日 总工期 90 天，由于天气或其他原因经甲方签字认可工期可相应顺延。如因建设单位工期延误，则协商延误的工程承包费用。 如工期由于甲方的供货或材料原因造成延误，则乙方可以向甲方商谈人工延误补助费用。 五、质量标准 按照（a）（c） [（a）国家标准；（b）行业标准；（c）甲乙双方制定]的标准进行工序施工、验收。密切配合甲方、装修、强电、消防等单位。保证与装修单位施工进度基本同步，不拖延工期。 六、合同价款 1．采用一次性包干总价的固定价格方式，单位为人民币元，总价为 55000元整（伍万伍仟元整）。如实际施工过程中，甲乙双方都认为需要增减的，甲
已双方另行商谈。 2. 如变更增加工程量在 5% 以内，不再增加及减少合同价款，亦不再另签协议；如变更增加工作量超过 5%，则对变更及增加部分根据以下条款结算。 2.1. 按实际发生工作量，具体甲乙双方协商结算。 2.2 工程量的变更及增加均要征得甲方的签字审核、确认，否则甲方有权对变更工作量不予认可。确认增减的量最好有书面资料。 七、付款方式 合同签订当日内支付预付款5000元，7月20日支付进度款15000元，8月20日支付进度款15000元。设备安装调试完成后一月内付清所有工程款的余额（20000元）。农行：6228 4803 2030 1654 119户名:潘华银 八、材料 工程材料和主要辅材全部由甲方提供（包含室外管路所需的砖块、水泥、黄沙等）。部分辅材由乙方帮忙提供，所有施工工具均由乙方提供（大型或特殊工具除外）。 九、安全及文明施工与管理 1. 乙方须严格执行有关安全施工、操作管理规范，确保“安全第一、文明生产。乙方需要严格交代自己的施工人员”。乙方的工人最好都有意外保险。 2. 乙方不得招收无身份证、童工（十六周岁以下）、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。 3. 在施工过程中发生的工伤事故、伤亡事故或其他意外事故或纠纷，均由乙方自己处理并自己承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。 4. 乙方提供的施工工具、设备需满足实际施工需要，特殊设备须有安检证。 5、乙方工人在上下班途中的安全问题，与甲方无关。 十、质量验收 1、工程质量必须符合本协议第五条约定的标准。 2、甲方定期或不定期对工程质量进行检查，发现不符合质量要求时，开具《整改通知单》，乙方进行整改签字。
工程施工合同管理中常见的5个问题 工程施工合同是业主与承包商为确定相互权利义务关系的一种协议。在施工过程中，一切施工活动都是为了履行合同，在合同的约束和规范下，各方协调一致地开展工作，履行自己的职责，进行有效的合作，以保证工程项目的顺利进
行。但在工程项目中普遍存在承包商往往重合同的签订过程，轻签订合同后的管理，导致在施工合同管理中出现了不少常见问题。 一、招标文件背离示范文本 目前高速公路市场，普遍使用的是国家2003年发行的《公路工程国内招标文件范本》，执行范本的目的是规范合同当事人双方的行为，维护建筑行业内正常的经济秩序。招标文件是中
标单位施工合同的主要内容之一。但有一些业主存在着占优势地位的心理，往往在与施工单位签订施工合同时，在招标文件或施工合同中去掉范本条款，自行附加一些霸王条款，或者通过条款内容要求施工单位垫资施工，将工期提前，不计赶工措施费；提高工程质量等级，不计工程质量奖，不计材料差价；工程价款一次包死，不计风险包干费，甚至设置复杂的计量程序等，使最终
签订的施工合同或（招标文件）与国家正式的《施工合同示范文本》或《公路范本》出现较大的背离，从而为施工合同的履行带来很大困难。 二、施工合同中语句歧义 由于建设工程承发包合同条款多、文件涉及面广，其中矛盾、错误、两义性问题常常难免。按照建设工程施工合同的一般解释原则，施工单位应加强施工合同管理thldl，对施工合同的理
解负责，建设单位应主动为合同文件起草，应对合同文件的正确性负责。但是施工企业为了达到中标目的，往往对施工合同不加细致研究，最终与招标投标文件中相应的合同条款已相距甚远。究其原因，一方面是施工单位不重视，认为合同只是一种表面形式；或因与建设单位的沟通不够，造成在合同文字表述上的矛盾、错误和两义性语句大量出现；甚至一些施工单位被迫有意使
钢筋工清包工程合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
钢筋工清包工程合同立合同单位甲方：芜湖三江建安有限公司 乙方： 根据国家和市建设工程的有关法律、法规，为明确甲、乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量、工期和安全。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障双方的合法权益，经双方协商就本工程达成如下协议： 工程项目和名称安徽舒雅.金丝鸟服饰有限公司4#厂房（二期）。 工程地点金丝鸟4#厂房。 一、劳务施工范围和要求： 1.钢筋放样、钢筋除锈、场内储运，提供下料表供甲方审核。 2.钢筋制作、安装、普通焊接连接、机械连结及锚固、绑扎应 符合设计及施工规范要求。
3.负责焊接、机械连接工艺性能试验及配合甲方原材料的送检 工作。 4.钢筋保护层垫块的制作及设置。 5.清理模板内杂物，安装马凳、搭拆间易脚手架、预埋件、预 留洞的预留、预埋及清理等。 6.绑扎好施工层的钢筋后要求同时做好落手清，清理包括架子 上不需要的钢筋、扎丝及杂物要做到落手清。 7.Φ8以下的线材筋要按图纸尺寸一次性下料到位，违者损失按 价赔偿。 8.凡钢筋工程中局部钢筋影响了木工的支模应及时返工以确保 木工施工质量与进度 9.在钢筋工程验收前必须完成自检工作合格后，班组长应配合 项目部质量验收，对提出的问题及时整改结束后再随同监理一道验收。 10.墙拉接筋有义务制作安装。
11.进场的钢筋要按品种归堆、保持场容整洁。 12.充分利用废料，如插筋、马镫等。 13.冬雨季施工的劳保用品自理。 14.乙方所需的材料必须提前一周上报甲方，以使甲方组织采 购。 15.在施工期间班组长不得脱离现场，有事外出须项目经理批准 后方可外出。 16.浇钢筋砼时必须派有责任性强的钢筋工值班，对现场踩坏的 钢筋及时修整，注意钢筋的移位、下沉。 17.班组要对已绑扎好钢筋按图校对，发现问题及时提出整改。 18.对钢筋工有关的机械设备安装和维护。 19.制作单肢箍不得用机械弯曲，否则出工伤事故乙方自理。 20.场容、场貌及楼层清、架子上落手清清理。