建筑
项目居间合同
甲方（委托人）：重庆市品培网络科技（集团）有限公司（安岳分公司）
乙方（居间人）：黄家浩
甲、乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合
同法》等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、
互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议 ,以资共同遵守。
第一条委托事项
1、甲方计划承接乙方接洽的相关项目，甲方委托乙方
为该公司承接的项目进行相关沟通与协商，乙方接受甲方委托。
2、乙方应尽力为甲方撮合促成相关项目，并尽可能促
成甲方以分包、总承包等合法方式进行项目承接，其受托期
限为本合同签订之日起至签订终止合同止。
第二条居间人的权利和义务
1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其
为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况。
2、乙方应对所拓展的项目包括开发商和代理公司介绍
的项目拥有居间费的权利。
3、乙方应该认真完成甲方的委托事项，按照合同第一
条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方
当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包
意向的第三方的情况。
5、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造
成其损失时，将由甲方承担责任。
6、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上
述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。
第三条甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订
的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支
付居间报酬。
第四条居间费用及支付方式
1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付所收佣金的百分之二十五（25%）。
支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居
间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自
愿承担。
2、付款时间：甲方收到佣金一个月内支付相关佣金，
作为居间款（月结），所收款以收据或转账凭证为凭。
3、若乙方未能促成上述合同，乙方无权要求甲方支付
佣金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它
隐性费用 )乙方自行承担。
第五条合同的解除
1、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过
书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目
的不能实现的。
2、当时人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实
现的。
3、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用
(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其
它隐性费用 )，因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济
损失由甲方全部承担。
第六条违约责任
甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为
违约行为，则应向乙方支付居间费50万元作为违约金，乙
方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
第七条声明及保证
甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签
署并履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办
妥并真实合法有效。
3、在签署本合同时，甲方应保证无任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
5、甲方保证自有资质的真实性及合法性。
乙方：
1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
2、在签署本合同时，乙方无任何法院、仲裁机构、行
政机关或监管机构作出任何足以对乙方履行本同产生重大
不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第八条争议的处理
如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向合同签署地人民法院提起诉讼。
第九条合同效力
本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字
之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执一份，具有同
建筑
等法律效力。
甲方（委托人）：乙方（居间人）：
电话：电话：
年月日年月日
YF-ED-J6117 可按资料类型定义编号 工程居间合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工程居间合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方（委托人） 联系地址： 乙方（居间人） 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华 人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平 等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就xx省xxx 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和
该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目
编号：_____________ 建筑工程居间合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托人）: 联系地址 联系电话: 乙方（居间人）: 联系地址 联系电话: 甲方作为XXXX项目的推广人，正在积极推广该服务项目在建筑市场上的应用，而乙方具有广泛的社会资源，可以帮助甲方拓宽业务领域。为双方共赢，甲、乙方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项。 1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该项目），引荐甲方和对愿意实施该项目的建设单位或开发单位直接洽谈，向甲方提供有关建设项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或开发单位签订该建设项目的XXXX建筑项目服务协议书。 2、“居间成功”是指甲方已与乙方介绍的建设单位或开发单位就相关的建设项目得到具体实施后为居间成功。 二、甲方义务。 1、甲方必须提供真实的XXXX方面、XXXX方面的相关资质证书、营业执照等相关资料；负责和由乙方引荐的建设单位或开发单位进行相关合同的谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的XXXX建筑项目服务协议书。甲方因履行XXXX建筑项目服务协议书而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如按第一条2项居间成功，甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关建设工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 3、乙方按甲方提供的材料当中所列合作条件对外洽谈业务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、居间报酬为甲方与建设单位或开发单位的XXXX建筑项目服务协议书当中约定:如甲方与建设单位或开发单位在XXXX建筑项目服务协议书中的收取服务费为8%。则付乙方居间报酬为1%。如超过8%，不高于10%情况下。超过部分一半给乙方作为居间报酬。 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位或开发单位签订了XXXX建筑项目的相关合同后并在得到收益的同时支付乙方居间报酬（税后）。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间过程双方费用的承担 甲乙双方因履行本合同所产生的一切费用，由双方各自自行承担。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。 七、违约责任
工程项目建设居间合同 工程项目建设需要，现委托落实并促成委托 人签订该项目承包合同，一旦委托方及其指定的中标公司签订该项目承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间成功生效。 根据《合同法》有关规定，本着有偿服务的原则，一旦签订项目承包合同，委托人同意按如下方式向居间人支付居间费。 一、支付金额：按承包该项目结算时的总工程量总额7%计算。 二、支付方式：委托人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。 三、本《居间协议》不可撤销、不受时间限制而失效，不受委托人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，委托人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与项目承包合同相关的连带责任，委托人对此《居间协议》以及居间项目内容负有保密的义务。 四、此《居间合同》具有劳务合同的同等法律效力，居间成功后，委托人如不履行本协议约定的支付报酬义务，需承担违约责任，违约金为1.1亿元人民币（壹亿壹仟万元人民币）。居间人可向委托人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此委托人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强制执行等措施。 五、中标方与委托人签订工程施工分包合同，委托人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。
六、工程量总额计算方式：按委托人竣工结算完成工程量计算总造价。 七、在办理承包工程合同期间，委托人与居间人各自负担自己费用。 八、工程竣工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。 九、本《协议书》一式两份，委托人、居间人各执一份；作为向委托人领取居间费凭证。 十、本《居间合同》自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。 十一、未尽事宜，居间合同执行过程中出现新问题，双方再签订补充协议执行。 委托人：居间人：身份证号：身份证号： 20 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程项目介绍居间合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 甲方（委托人）： 联系地址：联系电话： 乙方（居间人）： 联系地址：联系电话： 为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方充分协商，依平等 自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该项目），引荐甲 方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同 条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义
务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬和其他费用支出。 3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行 施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程施工合同金额的百分之。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；在正常施工 的两个月内，应支付元做整；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根 据甲方每月取得的验工计价款，按百分之的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得 全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担
编号：_____________ 建设工程项目居间合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托人）：社会统一信用代码： 法定代表人： 联系地址： 乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址： 甲、乙双方基于遵约守信，本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方充分协商，达成如下协议： 一、居间关系及居间项目： 1、“居间关系”达成，乙方利用自身资源为甲方开拓市场，向甲方提供与居间项目相关的重要信息，甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料，包括但不限于报价资料等，均视为甲乙双方达成居间关系，默认乙方为该项目的居间人。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。 关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
3、甲乙双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系；甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。 二、甲方义务： 1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料；负责和发包单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。 三、乙方的义务： 1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息，乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。 3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式： 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的 %即元整（税后）（大写：人民币），该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、居间成功后，在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的七日内向乙方支付居间费元整（税后），在发包单位拨付的第二笔
销售居间合同 甲 方： ___________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： ____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方： 乙方： 兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方事宜， 双方协商一致， 同意签订本居间合约书， 并 共同遵照下列各条款。 编号 号：
第一条相关甲方产品 ___________________ （以下简称产品） 第二条排他性1．乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 2．未经甲方书面同意，乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除以外的任何频谱仪产品。 第三条服务内容 1．乙方介绍客户给甲方，甲方应开具“客户确认书”（详见附件1），并视乙方要求协助接触 洽谈。 2．甲方对乙方介绍之客户提供（1）售前产品解说及产品使用方案规划。（ 2 ）产品安装及保修（保修年限：产品主机_________ 年，其它零件_________ 年）。 3．甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条产品居间销售价格及奖励1．甲方同意乙方按照下表所列价格向客户推荐甲方产品：2．乙方推荐产品时，不得违反该条之价格约定。 3．甲方承诺在代理期限届满时，经乙方居间成功的产品销售金额达时，甲方将向乙方支付销 售奖金。乙方完成该条所列条件后，应将正式发票提交甲方，甲方在收到正式发票后10 日内支付款项。 第四条产品瑕疵甲方交付之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。
工程项目居间合作协议 甲方(委托人)： 乙方(居间人)： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就公司 建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工承包权。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。 3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费： 4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的 %计万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 %居间服务费，计万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔 %的居间服务费，计万元;当工程完工验收后天内兑现最 后 %的居间服务费，计万元(按工程审结价进行调整后支付)。 4.3支付方式：可以现金、银行转账或者银行本票形式进行支付。 五、特别约定： 5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。 5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，
建筑工程居间合同 甲方单位： 甲方（委托代理人）： 乙方（居间人）： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该工程项目）。引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目建设方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项，（1）甲方与建设单位签订书面的合同或协议为准。（2）甲方与建筑施工单位正式合同签字盖章视为居间成功，本合同即刻生效。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。在甲方进场施工过程中，乙方有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料，负责和建设单位进行合同谈判。
2、居间成功后则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方必须自己和施工单位协商合作条款，包括做好工程预算，自付盈亏，如自身原因造成的损失与乙方无关，居间费照常全部支付给乙方。 4、甲方向总包方上报工程计量和总包方每月向甲方所支付工程计量款，乙方享受知晓权，如乙方提出疑虑，甲方须向乙方出示上报工程量的相关书面材料或总包方下拨工程款的单据复印件。 5、甲方签订正式工程合同既表示乙方居间成功，甲方必须向乙方居间人出示工程合同复印件一份作为本居间合同附件。 四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式 1、工程造价万元（以工程承包合同约定的计价方式为准），居间报酬为总价的% ，即万元人民币。 2、甲方签订正式工程合同向乙方居间人支付居间费万元人民币；甲方施工人员和机械进场后（搭建项目临时设施既表示甲方入场开始施工）三日内甲方向乙方支付第二次居间费万元人民币；剩余居间费按甲方每次收到工程进度款两个工作日内按款项总额的% 支付乙方（支付凭证以银行转款单据为准）也可采用现金支付，乙方需向甲方出具收款收据，作为收到居间费凭证。 3、居间费以此类推，在竣工结算完毕，甲方取得最后一个月工程款两日内结清乙方所有居间费用。 五、居间费用承担 甲方支付的居间费是乙方在完成委托事项后应得的报酬，乙方居间成功后，甲方在执行工程承包合同中出现任何情况（包括停工退场、中止工程合同等）乙方不承担责任也不予退还居间费。 六、合同终止 本合同签订后，甲乙双方各自履行己方的责任和义务，在甲方支付完乙方所有居间费用后合同即刻终止。
YOUR LOGO 产品推荐与客户介绍居间合同 (2021年) The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 产品推荐与客户介绍居间合同(2021 年) 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 甲方： 乙方：兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方，双方同意签订本居间合约书，并共同遵照下列各条款。 第一条相关甲方产品（以下简称产品）： 第二条服务区域和排他性： 1、乙方推荐产品的区域为_____地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反，甲方有权随时取消本合约。 2、乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 3、未经甲方书面同意，乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除e-saver节电装置以外的任何节电产品。 第三条服务内容： 1、乙方推荐产品和介绍客户给甲方，甲方视乙方要求协助接触洽谈。 2、甲方对乙方介绍之客户提供（1）售前产品解说、客户用电测
量计算及产品导入方案规划。（2）产品安装、施工及保固（保固年限：产品节能主机_____年，其它零件_____年）。 3、甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条产品瑕疵： 甲方交付之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。 第五条付款： 1、甲方于买卖成立并交货安装验收完毕且收到全部货款后，三日内通知乙方清款，甲方在收到乙方正式发票后七日内按该笔货款总价（未含税）百分之_____给乙方作为佣金。 2、乙方居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。 第六条管辖法院和违约责任： 1、乙方中的两公司向甲方承担连带责任，其中任何一公司的违约均视为乙方两公司的共同违约，甲方有权向其中的任何一家公司或两公司追偿。 2、乙方履行本合约过程中（包括签订本合约前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币_____万元，另甲方保留进一步索赔的权利。 3、本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以_____市人民法院为一审管
工程项目居间合同 甲方（委托人）： 联系地址： 乙方（居间人）： 联系地址： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就新疆省昌吉州吉木萨尔县工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按报酬总金额的每天10%向乙方承担违约金。 四、居间报酬金额、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为元。 2、居间成功后，在甲方与建设方签订完施工合同后当日向乙方支付的居间报酬。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、合同终止 1、本合同签字生效后，在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。 七、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人： 合同签订地： 合同签订日： ：
产品销售居间合同书 （2015）第号 甲方（产品供货方）： 乙方（居间方）: 依据《合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方产品销售居间事宜，经协商一致订立本合同如下： 第一条居间事项 甲方为“”产品的制造商，并提供产品的售后服务（安装、调试、维护）。为拓展市场，甲方许可乙方为其产品联系合适的购买方，依据本协议的约定与购买方沟通，促成甲方与购买方订立产品买卖合同，协助甲方向购买方收取合同价款。 第二条居间地域 甲乙双方约定乙方提供居间服务限定于省市行政区域内，如业务需要超出前述区域，乙方应当向甲方申请并取得甲方书面同意。 第三条居间期限 1、居间期限自本协议签订之日起至20 年月日止，共计年。居间期限届满，甲乙双方如继续合作，应当重新签订居间合同。 2、居间期限届满，乙方居间促成甲方与购买方订立的合同仍然在履行之中，或者被延续（续签）、重新签订的，乙方仍然享有基于该合同的居间权益，履行对该合同的居间义务。 第四条居间报酬 乙方通过居间服务，促成购买方与甲方订立并履行产品购销合同（以下简称购销合同），甲方按照以下标准和方式支付乙方居间报酬： 1、居间报酬为购销合同确定的产品销售价格的15%。 2、为支持乙方初期开展业务工作，居间业务开展的第一年（自本合同
签订日起，次年对应日止）里已签订购销合同并支付甲方50%以上合同价款的，甲方按购销合同确定的产品销售价格5%给予乙方奖励。 3、购销合同确定的产品成交价格高于甲方标准定价的，超出部分由甲乙双方五五分成；若成交价格需要低于甲方标准定价的90%时，乙方必须及时与甲方沟通，取得甲方书面同意后方可实施。 4、购买方支付的购销合同价款到账后，甲方按照到账金额的15%向乙方支付居间报酬。约定的第一年奖励在第一年期限届满时核算并一次性支付乙方。 5、乙方为自然人的，居间报酬为税前收入，如需要依法缴纳税金，甲方在支付居间报酬时予以扣留代缴；乙方为法人或者其他经营组织的，在收到报酬（奖励）的10个工作日之内必须提供发票。 第五条居间开支 为配合乙方居间服务，甲方发生的交通费、住宿费和伙食补助，以及乙方联系的客户对甲方及产品进行考察产生的费用，由甲方承担，其他费用由乙方自行承担。 第六条产品定价 1、甲方拥有产品价格制定权、发布权，乙方在居间服务中严格执行该价格，未经甲方书面同意，不得调低价格。 2、甲方产品标准定价为：低温系列产品：12.6万元（尾部烟道、脱硝）；高温系列产品：14.6万（高过.高再.折焰角.水平烟道）。 3、甲方有权依据市场情况，调整乙方居间服务区域的产品标准定价。甲方调整价格后，将新的价格通知至本合同约定的乙方邮寄地址或者电子邮箱，乙方自收到次日即执行新价格。 第七条排他约定 1、本合同期间，甲方可以在乙方居间服务区域内自行开展业务，但在乙方申报居间服务的相对方后，甲方不得与该相对方开展业务。 2、本合同期间，甲方可以在乙方居间服务区域内再许可人开展居间
关于工程居间费合同范本5篇 居间人不尽职守而给委托人造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿委托人的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。以下是关于工程居间费合同范本5篇，欢迎阅读参考! 工程居间费合同范本(1) 甲方(委托人)：身份证号码： 乙方(居间人)：身份证号码： 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。 2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。 2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。 2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。 3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
委托方： 居间方： 第一条：事项确认 委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该项目施工合同或劳务协议的居间人。 第二条：委托方责任： 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。委托方与建设方（发包方）签订该项目施工合同或劳务协议后，支付居间人贰拾万元人民币居间费。 2、与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。 第三条：居间方责任： 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。 2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目的承建施工合同或劳务合作协议。 第四条：委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目施工合同或劳务合作协议之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 第五条：付款方式 1、委托人与建设方（发包方）签订合同协议后支付贰万元给居间人，余款第一个月付进度款时付捌万元，第二次付进度款支付壹拾万元居间费付清。不得任何理由拖欠余款。 2、付款方式为以现金支付或转账到居间人指定账号的方式支付。 3、本居间酬金税金由委托人交纳，居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容不能提出具体要求和异议。
第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向居间人所在地人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按居间人应得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同 2 份，双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。居间费支付完毕后此协议自然失效。 委托人：（盖章）居间人： 身份证：身份证： 电话：电话： 签订日期;
编号：_____________产品销售居间协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
产品供货方（甲方）： 居间方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方产品销售居间事宜达成协议如下： 第一条：委托事项 甲方委托乙方为其产品寻找合适的买家，由乙方促成甲方与买家订立产品买卖协议，实现甲方产品的销售，并获得按照甲方产品报价清单为依据计算的收益。 甲方产品报价清单另行提供，作为本协议附件。 甲方产品的规格、质量状况描述： 第二条：委托期限： 自本协议签订之日起至______________。协议期满，若甲方与原乙方介绍达成协议的产品买家继续供货，本协议期限顺延。 第三条：甲方义务 1、为乙方提供产品相关的资料，并保证资料的真实、准确、完整；否则，因此导致乙方损失的，甲方负责赔偿。 2、为乙方的居间服务提供必要的支持和协助。 3、不得与乙方介绍的买家私下达成协议及进行交易。 4、在与乙方提供的第三方买家进行接洽前向乙方确认乙方提供的第三方买家客户名单。 5、甲方必须保障乙方的权益，当甲方与乙方介绍的买家进入紧密的洽谈，合作阶段期间，甲方应优先给予乙方介绍的买家机会，或在同等条件下与乙方介绍的买家先行达成销售协议。 6、按照甲方与乙方介绍的买家所签订的协议，按时如约供货。 7、甲方应自行取得买家指定的收货人名字、身份证复印件及签名，作为买家的收货人签收依据。 8、按照甲方与乙方介绍的买家所签订的协议，按照乙方要求全额开具产品销售发票给产品买家。 9、若甲方违反与买家之间的销售协议，承担因此产生的所有责任。 第四条：乙方义务 1、为甲方产品销售提供居间服务，并促成甲方与买家的买卖协议成立。 2、在乙方根据甲方与买家签订的协议收取货款后，按照甲乙双方约定向甲方支付货款。 第五条：委托事项完成 委托事项完成是指甲方与乙方介绍的第三方就产品销售签订买卖协议。
工程居间合同范本 欧阳歌谷（2021.02.01） 甲方（委托人）： 乙方（居间人）： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就（）工程项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单
价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违
产品销售居间合同甲方： 法定代表人： 住址： 邮编： 联系电话： 乙方： 住址： 邮编： 联系电话：
鉴于甲方欲销售产品，乙方自愿接受甲方委托，按照甲方确定的售卖条件寻找确有与甲方订立合同的交易相对人；并为消除双方合同条件和价格等方面的差距进行说合、沟通，协助甲方达成协议。故此，双方经协商一致，订立本合同，以兹信守： 1、甲方权利义务 1.1 甲方在此保证所有提供给乙方的商品质量、价格条款等，为真实有效信息，并承诺一旦条件成就，愿意缔结契约。如果因甲方提供信息不真实或拒绝缔约给第三人造成损失时，甲方应对第三人承担责任。1.2 甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。 1.3甲方有义务向乙方提供因乙方促成………(后略)。 2、乙方权利义务 2.1 乙方应当在甲方授权范围内向第三人介绍和传递甲方的缔约条件，任何改变、越权、或新的承诺都必须经甲方事先书面同意或事后追认才对第三人发生效力。
2.2 乙方应当就每一笔潜在的交易………(略)………甲方确定佣金以及………(略)………比例。 2.3 乙方所介绍之第三方经甲方确认后，甲方亦不得以………(略)………弃该客户，否则，乙方有权利………(后略)。 2.4 乙方必须………(略)…………并要求赔偿损失。 2.5 甲方交付第三方之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。 3、佣金报酬与提成约定 3.1 根据不同的第三方，乙方有权利要求……(略)……乙方享有；反之，……(略)……必要费用。 3.2 甲方给予乙方的基本提成……(略)……上下浮动，具体的……(略)……书面确定，否则……(略)……计算。 3.3 乙方一旦促成……(略)……订单后，……(略)……依照3.2条履行。 4、支付方式： 4.1 甲方应当在每一笔潜在交易的书面约定达成后的天内支付乙方佣金。 4.2 业务提成甲乙双方每（月/季度）结算一次。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑工程居间服务合同
编号：FS-DY-54127 建筑工程居间服务合同 委托人：(以下简称甲方) 居间人：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守： 第一条：委托事项及具体要求 1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。 第二条：居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。 第三条：报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条：合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条：其它约定事项 1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条：合同的生效与中止 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。 甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
工程项目居间合同标准范本 委托人：上海建工集团有限公司___（以下简称甲方） 居间人：_上海佳美贸易有限公司_（以下简称甲方） 第一条委托事项及具体要求 ______________________________________________________. 第二条居间期限 从______年______月______日至______年______月______日。 第三条报酬及支付期限 居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的______%或者（大写）______元。委托人应在合同成立后的______日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。 第四条居间费用的负担
居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）______元。 第五条本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商一致； 2、因不可抗力致使不能实现合同目的； 3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务； 4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行； 5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条委托人的违约责任 ______________________________________________________.
第七条居间人的违约责任 ______________________________________________________. 第八条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决： （一）提交______仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条其他约定事项 本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 委托人（章）：__________________ 居间人（章）：__________________
甲方(委托人)： 联系地址：______________联系电话：______________ 乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话： ______________证件号码： 乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话： ______________证件号码： 乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话： ______________证件号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分 协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲 方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书 面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合 等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该 工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和 诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义 务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计)，即万元 2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元; 在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元; 3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，(共计合同额的3%) 居间人居间费用的%; 居间人居间费用的%; 居间人居间费用的%. 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。 六、保密事项