STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YW-BH-021492
钢筋加工劳务承包合同精华
钢筋加工劳务承包合同精华版
甲方：
乙方：
身份证号码：
家庭住址：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包工程内容：
五工费计算办法：
本工程乙方(yifang)总工程量约为，计工程款约为元。
完工时，依乙方的质量分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。六本承包价格属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格，其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费，包括：铁丝、电焊条等，由乙方视需要向甲方申报统一采购，
乙方按甲方购入价领用，在每月预支款中扣除。施工中甲方除向乙方提供等钢筋加工机械外，其余操作工具均由乙方自备。
七工期要求：乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每天罚款元。
八质量标准及验收要求：
1甲方根据现行国家GBJ300-88钢筋工程质量检验评定标准，对布设钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测，实量打分，以分定价，达到90分(不含90分)以上得本工程的完全价格，90分以内(含90分)每下降一分，则工价下浮元，验收得分在分以内的，应整改或返工重做，整改与返工的工料费均由乙方自负。造成工期延误的，每延误一天由乙方承担承包总价%的违约金。
2乙方在完成每一施工部位或构件后，必须经乙方认真自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。
3按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
4乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂质和油污。
九付款办法：
1进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 劳务钢筋承包合同简易版
劳务钢筋承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方：身份 证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华 人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规 范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、 《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责 和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致， 签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼 建设工程 二、工程地点：广州市梅花园梅园路109 号
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明 四、承包单价： 35.00 元/平方米(建筑面积) 1)无论本工程单体钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 2)本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备添置、维护、运输费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明施工费、管理费和利润等均包括在内。 3)如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。 五、承包范围：(包含并不仅限于)
建筑工程钢筋工劳务承包协议书 发包人: (以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地址： 3．工程内容：施工图纸设计要求及施工范围内的全部钢筋工程、施工规范规定的全部钢筋工程(含基础、主体结构、楼顶屋架及造型、二次结构等钢筋加工、制作与绑扎，现场结构及二次结构墙体植筋项目，止水钢板带的安装及焊接)。 4．承包方式：包清工（包人工、小型施工机具、包安全、包工期、包质量、包文明施工等，甲方只提供一台吊车其他任何机械都由乙方自备）。甲方提供乙方住宿，但必须服从甲方统一安排。 5. 承包范围：但不限于以下内容 ⑴钢筋料表的编制。 ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑶施工规范及常规要求。 ⑷材料场内运输、装卸。 ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌制安。 ⑹钢筋的除锈、污物的清理。 ⑺成型钢筋的焊接。（包括：电弧焊） ⑻二次结构，如砌体工程的二次构造柱、圈梁等。 ⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。 ⑽与其他工种的配合施工。 ⑾施工中所需机械设备完工后搬运到甲方指定地点（项目范围以内）。 ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养、维修等工作。 ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。 ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放。 ⒂短筋利用，短头，碎筋不得大于0.4%吨。超过部分的损失由乙方承担。 还包括其他与钢筋工程相关的一切工作。 二、合同工期 1.开工日期：20 年月日（以甲方书面通知进场日期为准）；
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条承包要求及方式 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。 4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 （1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁； （2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 （3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输； （4）合理利用钢筋、废钢材及时清理； （5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作； （6）浇捣混凝土时看钢筋； （7）施工过程中所发生的杂工；
（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失； （9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收。 4、承包工作要求 （1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。 （2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 （3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。 （4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。 （5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款元，严重浪费罚款元。
加工劳务合同 篇一：范本 合同编号：甲方：南京电力设备质量性能检验中心乙方：根据性能试验现场的需要，并依照有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，同意签订本合同，并共同严格遵守。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、结算方式：按每人每天算一个工时，每个工时元。 四、双方权利和义务： 1、甲方按照性能试验现场的要求，委托乙方配合完成烟气温度、烟气动压、烟气静压、烟气流量、烟尘等现场测试工作。 2、甲方应组织乙方认真学习安规，经考试合格后，才允许进厂从事试验。 3、乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。 4、乙方工作时间根据甲方需要确定。 5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规
定。 6、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。 五、费用结算及支付 乙方共向甲方提供工时，甲方一次性支付给乙方加工劳务费共计：元（含税）。 六、合同的终止与解除 本合同双方结算完成，则合同自行终止。 七、争议解决方式 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、文本及生效 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。 甲方：南京电力设备质量性能检验中心乙方： （盖章）身份证号码： 签订日期：年月日 篇二：加工劳务承包合同 加工劳务承包合同 甲方（发包方）：________
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋工劳务分包合同 劳务分包施工协议总包方： 分包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的特点和具体情况，经双方友好协商，达成以下施工协议。 第一部分工程概况一、工程名称：XX 6#、7#楼二、工程地点： 第二部分承包范围及主要工作内容一、承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有工作内容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、主要工作内容⑴．熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作⑵．钢筋制作安装、钢筋翻样全部工作内容。 ⑶．运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工场及现场成品料的装卸、堆码整齐。 ⑷．清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内的废渣等垃圾。 ⑸．其它工作：配合甲方及其它工种及在砼浇筑过程中跟班检查、看筋、护筋等。
⑹．钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方自理。 ⑺．乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻．材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法一、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程钢筋工程采用单价包干： 295 元/T，钢筋损耗应控制在断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30%进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日
钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方： 工程名称： 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 ２、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备（含对焊机__1_＿台,断钢机_＿＿１＿台,弯钢机＿_２_台，焊机等），所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 ４、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式：人工费承包 三、承包单价 本工程+0.０以下钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为＿＿450_元／吨。34元／㎡。 2、计算方法：吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的％结算；如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70 ％支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤０.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按80０×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后，成品保护尤其重要，在砼浇筑过程中铺垫好木板，成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心，否则甲方以100元/次处罚. ７、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: １、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 ２、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方
加工劳务承包合同 甲方（发包方）：________ 乙方（承包方）：________ 经发包人（以下称甲方）和承包人（以下称乙方）经过双方协商洽谈，在平等自愿的基础上，将_______________加工劳务承包给乙方，为明确甲乙双方的责任和权力特定如下协议以共同遵守。一、甲方应根据生产计划需要配备相应的机器设备供乙方无偿使用（包括全套生产.加工设备.生产电力.生产生活用水及柴油等）。甲方不得将废旧劣质设备供乙方使用，所配备设备在合同期满后由甲方自行处置，乙方无需支付所有设备的使用及折旧费用。 二、承包项目：__________加工包装。 三、工程总量及规格：月需求量_____平方米（按市场需求和设备生产能力酌情增减）。 四、劳务承包单价及支付方式： 承包加工单价为____________ 支付方式：甲方付款方式为每月结算（每月___日为当月的结算日），结算后10日内甲方按结算的数量结合单价计算支付乙方，若甲方未按约定时间将款项支付转入乙方帐户，乙方将按日息2%（大写：百分之二）向甲方收取违约金（国家法定节假日顺延），拒绝付款和付
款不及时乙方有权终止合同，造成的后果由甲方承担。 五、计量方式： 甲方拉走乙方生产加工的产品应指定人员在现场配合乙方进行现场计量收方并由甲方（或甲方全权委托人）书面签收确认，作为月底结算的凭据。 六、合同期限：自_____年＿月＿日起至_____年＿月＿日止。 双方的权利义务 双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务。 七、甲方的权利义务 1. 生产期间加工生产的成品及产生的其他废料的所有权和销售权销售所得归甲方所有。如甲方未按本合同约定及时及时将乙方生产的产品运出销售对乙方生产供料，人员协调造成影响的，甲方承担责任。甲方如提供废旧劣质设备和原材料供乙方使用，以此造成的损失由甲方承担。 2.根据约定及时支付乙方承包费，并负责所提供的相应设备维修联系（维修费用由甲方支付）并对所有的人员在生产加工期间的安全、保险事项负责，乙方生产加工的一切干扰由甲方负责解决（包括但不限于工商、税务、公安、环保、安监、质检、当地村民等，甲方必须提供生产加工、销售经营所需要的一切手续）。 3. 除乙方违约外，甲方不得与第三人再行签订类似合同。 八、乙方的权利义务
劳务钢筋承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务钢筋承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：身份证号：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼建设工程
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 (钢筋工)劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
依照〈〈中华人民共和国合同法》 他 有关法律、行政法规，遵循平等、 结合本分包工程的特点和具体情况, 协议。 第一部分 一、 工程名称：七星香山花园 二、 工程地点：后湖 （简称乙 方） 、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 白愿、公平和诚实信用的原则， 经双方友好协商，达成以下施工 工程概况 6#、 7#楼 第二部分 承包范围及主要工作内容 一、 承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有 工作内 容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、 主要工作内容 ⑴.熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作 ⑵.钢筋制作安装、钢筋翻样（包括平直、切断、弯曲、对焊、 钢筋材料的搬运和半成品的取放， 分类堆放挂牌，以及保证钢筋间距 的辅助卡具，安放塑料保护卡。清理楼层钢筋等）全部工作内容。 ⑶.运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工 场及现场成品料的装卸、堆码整齐 ⑷.清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内 的废渣等垃圾。 （5）.其它工作：配合甲方及其它工种及在碌浇筑过程中跟班检 查、看筋、总包方：（简称甲方） 分包方： _______________________________________________
护筋等。 ⑹.钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方白理。 （7）.乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻. 材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法 —、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费（含人工）、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程（含二次浇捣构件）钢筋工 程采用单价包干：295元/T （包括机械、扎丝），钢筋损耗应控制在 断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30% 进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日结算。
钢筋劳务分包合同模板 钢筋劳务分包合同模板 钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋劳务分包合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的钢筋劳务分包合同范文，感谢您的欣赏。 钢筋劳务分包合同范文一 发包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议： 一、工程地点 黄陵县商业街原机砖厂家属区内。 二、开工时间 本工程计划开工时间为年月日，计划竣工时间为年月日。 三、承包方式 包清工、包安全、包质量、包进度。 四、承包内容 2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量，从井桩开始至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。 五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。 六、付款方式 乙方先垫资，在甲方资金能周转的情况下，可预借适当的工程款和生活费。 七、工程质量及任务 1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求，; 2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。 八、安全管理 乙方在进入工地后，必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行，定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽，塔吊不能混吊材料，做到有安全隐患的地方绝对不施工。 九、材料管理 1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工浪费，材料必须加倍扣除; 2、下脚料合理利用; 5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象，一经发现，十倍罚款。 十、服从管理 1、工队必须无条件服从项目部管理，进行有文字性的安全教育、
甲方(全称): 乙方(全称): 方将所承建的工程，本着互惠互利的原 则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识， 订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标高所 用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构 件及节点油漆由甲方提供。 ②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全
部费用。 9、合同总金额为元（大写人民币元整） 10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后，技工按元/工日，普工按元/工日进行结算。 11、其他约定： ①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。 ②屋面板面积计算按以下原则: A现场复合玻璃丝棉，复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算，外露出天沟部分上层板按单板计算面积。 B单板面积按屋面实际长度、宽度计算（不计搭接部分）。 ③以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。 第三条：付款及结算方式 1、合同签定后，施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元（壹万元）整。 2、主结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中主结构安装费的60% 给乙方。 3、次结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中次结构安装费的60% 给乙方。 7、工程全部完工，经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后，甲方付至合同总价款的 80 % 给乙方。 8、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的95 % 给乙方。
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣
工 程 劳 务 班 组 承 包 合 同 钢筋班组
甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方为了加强工程项目的劳务管理，保证工程施工的有序进行，同时也为确保工程的安全和质量，以及施工进度能实现总承包人的目标工期，对工序班组实行劳务承包，现应乙方要求，甲方同意将本工程项目中的施工图纸内的所有的钢筋制安分项工程发包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中该施工事项协商一致，订立如下合同条款： 一、工程概况： 工程名称： 总建筑面积：㎡ 结构形式：框架结构 二、工程承包范围： 施工图纸散水沟以上内（还含图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等）所有的钢筋制作（包括手工、机械成型、焊接等），安装（包括绑扎、机械连接、焊接）以及该工程中其它涉及钢筋制安的项目。三、承包方式：包干人工费及所有工具、机具（甲方提供的塔机、门架除外）、用具、低值易耗品。使用甲方提供的其它机具，甲方收取租赁费。 四、乙方人员配备： 乙方除班组长外，还需配备贰名副组长，姓名：身份证号：，姓名：身份证号：，达到班组每天有班组长在现场安排工作，并负责组织生产以及负责本组的安全文明施工，如没有班组长在现场，将予以处罚，班组长必须服从甲方施管人员的工作安排。 五、单价及所含工作内容：（一）单价：地下室以吨计算工程量,按680元/吨单价执行，地下室以上按建筑面积计算，按41元/㎡单价执行；（二）单价所含内容：1、分项工程不论工程量大小、部位，操作技术的难易程度，场内运输（垂直运输及水平运输已综合）远近或材料的20m以内二次转运（含塔吊20m以内不能吊到位的转运）及与其它工种的配合工作内容均包含在本合同单价内，超过20m的二转，现
钢筋工程劳务合同范本 合作双方经常涉及利益争吵，因此签订劳务合同是很有必要的。下面是钢筋工程劳务合同范本，为大家提供参考。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致，特订立本合同，共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构类型： 4、结构层数： 5、建筑面积： 二、工程承包范围： 本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。 三、承包方式及内容： 1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、
包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，采用固定综合单价形式。 2、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料，废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。 3、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材；钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车。 四、工程结算及合同条款： 1、主楼地下室：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。 2、标准层：***元/㎡，按建筑面积结算。 3、商业楼及地下车库(含基础)：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。注：以上单价均包含所有人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用。 五、结算及付款方式： 1、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还。 2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出±0.000按已完工
建筑工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方权利，双方就本工程的施工事项协商一致，特签订合同，双方必须履行，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构类型： 4、合同工期： 5、工程验收标准（等级）：合格 二、承包方式 分项工程包工不包料、包质量（包验收合格）、包小型工具。三、承包内容及质量要求 （一）、承包内容： 1、施工图纸所包括的基础、主体劳务施工内容。 2、内外脚手架、防护搭拆及维护施工。 3、除钢筋、水泥、砖、砂、石以外的辅助材料。 （二）、质量要求 1、钢筋工程 (1)
、乙方承担一切与钢筋施工有关的工作并按图施工，包括但不限于如下工作：钢筋现场装卸、堆码、加工、制作、焊接、转运(包括现场的二次转运)、安装、维护；钢筋加工房的布置，日常清理和维护。铁马凳的制作安装、保护层垫块安装等全部零星工程。负责混凝土浇筑时钢筋守护，如钢筋扫描不合格负责经济损失的50%。(2)、乙方自带的机具及材料包括但不限于以下内容：扎丝、卷尺、电渣压力焊焊药、焊条、焊机；钢筋加工机械和切割工具(断钢机、弯曲机、调直机、切割机、对焊机、电焊机)及其他与钢筋加工有关的工具等。连接各种钢筋加工机械及切割工具的电线，插头等。甲方只提供电源至二级箱，劳动劳保用品(如安全带、安全帽等)。 (3)、如由于乙方造成质量达不到要求或者钢筋焊接试件检验不合格，而需要整改，所产生的一切材料、人工费由乙方承担；并处以100至1000元/次罚款。 (4)、准确提供钢筋料表，误差在3%之内。如超过3%，超出部分按500元/吨赔偿。 (5)、材料节约：配料时不能随意下料，钢筋损耗控制在1%以内。超出部分按5000元/吨赔偿。 (6)、质量按《钢筋混凝土工程施工验收规范》规范检查，如检测不能达到90%，按总价的10％扣罚。 2、模板工程 (1)
（钢筋）劳务承包合同 劳务管理内部委托合同 委托方:四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部（以下简称甲方） 受托人: （以下简称乙方） 为便于管理和工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规，本着自愿、诚信的原则，双方就四川省腾达县新都富力桃园A11 号楼主要建筑工程劳务项目的施工组织、队伍组建和管理达成协议 全面组建四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部钢筋队伍，独立管理、自负盈亏，完成富力桃园A11 钢筋工程建设。 为了明确双方的责任和义务，我们就合同条款达成如下协议，并共同遵守。 第 1 条:项目概述 一、项目名称: 富力xxA11 栋（建筑面积约 平方米） 二。项目位置: xxxxxx路 3.开始时间:以实际开始时间为准 四.工程承包的内容: 1. 本工程设计图纸:联合审查总结、技术验证表、设计验证表、设计变更通知单中所有钢筋工程的放样、制作、安装工程包含在合同范围内。施工应严格按照施工
方案中的相关施工规范和规定进行。混凝土浇筑期间，应监督值班人员的操作。各类钢筋预埋、柱钢筋、梁钢筋等。应该受到保护。 2. 主体工程钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 3. 二次结构钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 4. 本工程装饰构造柱:空调侧板等竖向结构钢筋的制作和安装。包括:墙体拉杆、拉杆、门窗过梁等的制作和安装。 5. 完成所有钢筋的铁马制作、钢筋垫块制作和外框挑线铆钉环制作。 6. 完成本工程的所有焊接:立焊、闪光对焊、单面焊、机械连接。 7. 当钢筋进入现场时，派专人指挥钢筋下车。8. 钢筋绑扎完成后，清理所有剩余钢筋:绑线、焊条、焊渣、用竹跳板搭建人行通道。混凝土浇筑前，跳板应包装并堆放在指定位置。 9. 所有预留开口均应用钢筋切割，所有钢筋试件均应制作并焊接，试件应按甲方规定的时间完成，并堆放整齐于指定地点。
钢筋工劳务合同 发包人（实际承包人）：（以下简称甲方） 承包人（自然人）：身份证号：（以下简称乙方） 甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。 二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。 三、付款方式： 按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。 四、甲方责任和义务： 1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。 2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。 3、按照约定及时支付工程款。 五、乙方承包内容和责任： 1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。 2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。 3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。