电表安装合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：
第一部分（电表安装）专用条款
一、工程（项目）名称、项目的内容及质量技术要求。
名称：电表安装工程
主要内容：等相关施工及调试。
质量要求：按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及赫章县供电局要求施工。
二、工程价款：单相电表元/块，共计块；总造价元（人民币）；大写：。（不含税费）。
三、承包方式：甲方提供下杆线、固定支架及其电表安装主材，乙方提供安装劳务及其施工工具承包（业主电杆到电表主线安装、桥架；包工包料，不含电表箱，但包含电表箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。
四、承包范围：
1、负责本工程中下杆线到用户电表箱进线、电表箱内接线、装电表和空开装置安装，直到所有室外配电工程及室内电表安装、调试，验收合格及每户通电。
2、提供本工程安装劳务输出和安装现场管理。
3、甲方提供下杆线、固定支架及其电表安装主材。
4、甲方购买乙方劳务人员意外保险，乙方需提供劳务人员身份信息（有效的身份证）。
5、施工中因建设单位增加的相关工程量由建设单位承担相关费用，施工过程中
再产生的其他任何费用均由乙方自行承担。
第二部分（电力安装及电表安装）通用条款
一、结算方式和期限：经甲、乙双方协商，主设备进场后付工程总造价的
30 %，完成电缆线敷设及箱变安装后付至总造价的70%，工程竣工、验收合格后送电调试完成后付至总造价的90%，剩余10%在工程竣工通电、送电后三个月内付清，质保金由施工单位交于濉溪县供电公司，提供给建设单位复印件作为证明。
二、双方的权利和义务：甲方在开工前应协助乙方提供工程施工图纸四套和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定苏同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的破占城市道路等政府部门协调事宜由甲方负责办理、乙方协助。乙方负责施工、验收、移交，甲方协助。
三、验收、移交方法：工程竣工后，由乙方通知供电等有关单位进行验收；验收合格、办理交接手续后，甲方方可动用。若未经验收即动用，视同验收合格移交。
四、开、竣工日期：考虑到电表的安装周期，本工程计划自2018 年6月1 日开工，至2018 年月日竣工，总计工作日30（天），若甲方延期支付工程，则工期顺延。施工期间如设备不能停电、遇雨、雪、不可抗力及甲方等造成等原因造成停工，工期顺延。
五、违约责任：
8.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，除日期相应顺延外，乙方应采取措施弥补、减少损失。
8.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求，甲方有权令乙方返工，费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。
8.3施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工程量及材料等一切费由责任方承担。
8.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方配合，如因施工环境问题造成工程停工，甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用，违约金由甲乙双方约定。
8.5因乙方原因造成工期延误，乙方按1000元/天支付给甲方违约金，并承担由此造成甲方的其他损失。
8.6工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求，必须提前七天向乙方提供有关资料。
8.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续，并开始通电，乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约，并承担由此给甲方造成的损失。
8.8乙方在施工期间必须服从甲方和设计院的相关变更调整。
六、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。
七、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，按法律规定，由人民法院裁决。
八、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，如需分送有关单位，分数另定。
九、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商解决并另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同保修期满，工程款结清自动失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
负责人：负责人：
电话：电话：
年月日年月日
电表安装工程承包合同 协议书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电表安装工程承包协议甲方（发包方）：?? 乙方（承包方）：?? 甲方将任县城区更换预付费式电能表工程，现承包给乙方施工，为了明确双方责任，本着分工协作，相互配合，确保工程质量，按工期完成任务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、、条例、规章等的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，达成下列条款，共同遵守。 第一条：工程概况及价款计算方式 工程概况：任县城区更换预付费式电能表。 价款计算方式：按照实际安装电能表块数计算，每块30元（含二级漏保、接线端子的安装和主进线与进户线的接引）。 第二条：甲方义务 1、协调乙方现场工作。 2、向乙方提供工程所需材料（不包含施工用具）。 第三条：乙方义务 1、负责保证工程质量、进度、安全。 2、按照甲方的要求进行施工。 第四条：施工安全 乙方应遵守有关安全生产管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，施工人员必须穿戴绝缘鞋和安全帽，必须持
证上岗（电工证或者低压作业证），消除事故隐患。凡在施工过程中造成人身伤亡，电器烧毁，客户投诉事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第五条：验收 工程竣工后承包方向甲方提出验收申请，2日内由甲方组织有关单位进行竣工验收，参照任县金王府小区的相关标准（PVC管距表箱底沿不得大于0.5厘米，管内不允许有接头，电表安装牢固）进行验收，如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第六条：其它 1、本协议未尽事宜，双方协商解决。 2、本协议经双方签字、盖章后生效。 3、本协议一式二份，双方各执一份。 甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）： 联系电话：联系电话： 年月日年月日
电力工程安装协议书范本精华 版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-060744
电力工程安装协议书范本精华版 甲方：_________(以下简称甲方) 乙方：_________(以下简称乙方) 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、承包形式：包工包料 四、工程内容_________ 五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款 _________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。 六、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸
及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。 七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后 _________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。 八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验
电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053604
电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位
1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电表安装安装合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议： 一、工程概况 工程名称： 主要内容：单元电表箱内电表安装工程。 工程地点： 开工日期：年月曰 竣工日期：年月曰 二、工程价款及支付方式 工程价款：单相电表元/块，共计块；三相电表元/块，共计块；总造价： ￥元（大写：人民币）。该价 款为完成本项工程并取得验收合格证的全部费用。包含但不限于人工费、材 料费、设备费、施工技术措施费、施工组织措施费、检测费、规费、保险费、 利润、税金、成品保护费用、垃圾处理费用等为完成该工程承保范围内工作 并经主管部门验收合格取得验收合格证书等达到使用条件的全部费用。 支付方式：本合同生效后付合同价款％，工程竣工验收合格 后再付合同价款％，余款5%作为质保金，质保金在保修期满后一次性无息支付。乙方应在甲方付款前按照甲方财务的要求出具正规发票并提供相关手续，否则，甲方有权拒付工程款。 三、承包方式： 包工、包料、包安装、包竣工的大包干形式 四、承包范围： 1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设 备的安装工作，直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。 2、乙方负责将用户电表号与户号一致，如不一致由乙方负责重新调试。（在此过程中用户发生的电费由乙方承担）。 3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检
查、验收等相关工作均由乙方负责，甲方负责配合工作。 五、工程质量及验收标准 1、乙方应建立全部质量保证体系，推行全面质量管理，严格按照国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及库尔勒市供电公司及建设单位的要求施工。 2、工程质量和验收标准为：《电气装置安装工程施工及验收规范》。 3、本工程施工完毕后，甲方应积极办理用电业务手续；乙方在一星期内提请有关部门组织验收，待验收合格结清余款后即交付甲方。 4、本工程保修年，保修期内因乙方安装、材料设备原因出现质量问题，乙方免费维修；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方可负责修理，但材料、设备费由甲方承担。 六、双方权责 甲方权责： 1.、按合同规定及时支付各种款项； 2.、甲方在开工前应协助乙方提供工程施工图纸四套和有关技术 资料，并指定（身份证号码为：）同志为施工代表，负责施工中的协调工作； 3.、甲方提供准确的楼幢号、户号； 4.开工前10天完成现场障碍物清理，不得影响施工； 5.乙方在施工中甲方应予以配合，提供必要的施工电源和其它现场所需要的辅助设施。 乙方权责： 1、乙方应严格按照施工图、设计说明进行施工，工程质量应符合第五条第二款的“规范”要求。 2、乙方负责本工程的安装设备、材料的采购、供应，所有材料必须符合国家或行业有关质量标准。 3、乙方在施工中甲方应予以配合，提供必要的施工电源和其它 现场所需要的辅助设施。 4、乙方根据图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志（身 份证号码为：）为施工工地负责人，以便双方共同 处理施工中的问题。
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
合同类别编号： 合同归档编号：工程合同书 合同编号： 项目名称： 委托单位（甲方）： 承接单位（乙方）： 监理单位： 合同签约时间： 合同签约地点：
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： （1）表箱安装、压接铜接线端子、电表安装、端子安装及查接线、接地电阻测试、户表接线校对； （2）乙方负责与供电部门联系、填表、报竣工、取表。 二、工程工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 三、工程造价及付款方式 1.工程造价： 经甲乙双方商谈达成一致，甲方目前实施项目的公寓型户数为户，每户元；别墅型户数为户，每户元；工程造价合计￥173060.00元，即人民币(大写)。(如计量电表的数量有增减，在系统调试前，按实结算工程款)。 2.付款方式：本合同生效后付合同价款%，工程竣工验收合格后再付合同价款%。 四、进度计划 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划时间：根据甲方要求及本合同约定执行。 五、质量、安全及验收 1.工程质量等级及质保期执行国家及行业质量标准。 2.达不到约定质量等级，乙方承担的违约责任：由乙方无偿返工。 3.本工程质量等级：行业标准优良。 4.现场代表：甲方、乙方、监理方。
5.安全施工：乙方自理。 六、双方责任 甲方责任： 1.按合同规定及时支付各种款项； 2.协调与其他各施工单位的工作关系； 3.采用分时计量电度表时，及时向供电部门交纳表费，单相（每户元）、三相（每户元）； 4.甲方提供准确的楼幢号、户号； 5.开工前10天完成现场障碍物清理，不得影响施工； 乙方责任： 1.乙方应按供电部门验收规范施工，按协议内容按时完成所规定的工作量； 2.负责对自己的职工进行安全教育，如发生安全事故，由责任方负责； 3.乙方所采购的材料必须符合国家质量标准。 4. 如果因自然因素或工程因素而导致工程延期，则合同工期顺延；若因乙方原因造成工程延期，每延期一天，按合同总价款的1%向甲方支付违约金。 七、附件： 1．本协议经双方签章后生效。 2．本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 3．因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。 （以下无正文） 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 授权代表（签字）：授权代表（签字）： 日期：日期：
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
---- 合同格式合同编号： 水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆
工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日 ------ ---- 水电及消防工程施工合同发包人：（以下简称甲方） （以下简称乙方）承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内 容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包
安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱 处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电
合同编号：YT-FS-2170-80 电力改造工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力改造工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 甲方：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 电话：_____ 根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、 乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电 改造工程合同书》对位于_____的全部用电设备进行全 面的节电改造。 一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种 类和数量 二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方 式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三 日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，
立即组织节电设备的生产。在_____日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。 三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_____款中明确的标准和方法。 四、双方的权利和义务 1.甲方： ①生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。 ②设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 ③节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设
合同编号: 电力设备采购合同范本最新 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月_______ 日 采购方（以下简称甲方”：
地址： 电话: 供货方 （以下简称乙方”： 地址： 电话： 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。 —、合同标的 1、设备名称： 2、规格： 3、数量: 4、价格 、质量标准或要求 符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。 三、供货时间
______ 年______ 月_______ 日至________ 年 ______ 月_______ 日。乙方接到甲方每次购货通知后_______ 日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书 面为准(包括特快专递、传真、挂号信)。 四、交货 的时间与地点 (1)交货时间：__________ 年 __________ 月____________ 日前。 (2)_____________________________ 交货地点：约定于。 五、运输方式 ______ 方代办托运。运费由________ 方负责。装货费用由 _________ 方负责，卸货费用由_______ 方负责。运输途中发生事故损失由____________ 方负责。 六、产品包装和计价 包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等 原因腐蚀，由________ 方承担损失。 七、验收 自货物运到购方之日起_______ 日内为计量数量和检测质量时间，如数量短 缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后_____________ 日内通知
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
电气工程施工承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：强电安装 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。 2.2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装） 2.3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期：开工日期为年月日；竣工日期为年月日。 四、工程质量
4.1 工程质量标准：合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。 六、付款方式 乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7.1甲方满足施工用电量的需求。 7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
供电设备安装工程施工承包合同 合同编号： 甲方：建设工程指挥部（以下简称甲方）乙方：电气有限公司（以下简称乙方）为明确甲乙双方在供电设备安装工程施工中的权、责、利关系，确保工程质量和工程进度，本着公平自愿、平等互利的原则，经友好协商，特订立合同如下，双方共同信守，严格履行。 一、工程量及承包方式 （一）本合同工程总量： 、施工用电设备的采购及其安装。 （二）工程承包方式 本工程采用“包工包料”全承包方式，甲方将工程所需材料、设备的采购、搭火、入户、安装施工全权委托乙方办理 二、工程期限 本工程自合同签订之日起至年月日前完成其工程量。有下列情况之一者，其工期顺延： （一）因天气、开工条件、甲方的协调及资金的到位情况等原因； （二）因甲方提出变更计划或变更施工和设计方案； （三）不可预见、不可抗力的因素。 三、甲乙双方的义务
（一）甲方的义务： 、负责处理工程的占地、房屋、电力线路通道的协调及其相应的补偿问题； 、按合同约定支付合同价款及工程预付款； （二）乙方的义务： 、按电力工程规程规范保质保量地完成合同约定的工程量； 、负责施工安装工程中的安全事宜。 四、工程质量、施工安全、工程验收和设备保修 （一）工程质量：乙方须按电力部门设计图纸施工；乙方承包施工的电力安装工程必须符合《供配电系统设计规范》和《电力装置安装施工及验收规范》及电力行业的技术规程规范的规定，符合消防，安监、防雷要求。 （二）工程安全：严格按照《电业安全工作规范》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行安装施工。 （三）工程验收：乙方应确保安装达到电力行业标准，由甲方报请当地电力公司进行验收。 （四）设备保修：依据国家相关规定，乙方对本工程设备的保修期为一年（自然灾害、不可抗力外力因素除外）。 五、工程总造价与结算方式 （一）工程总造价：本工程总造价为贰佰柒拾玖万元整； （二）工程预付款为，陆拾万元整。待工程完工，经验收合格投入使用后付，下余作为工程质量保证金，在投入使用一年后无质量
施工合同协议条款 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议： 一、工程项目及内容（工程概况） 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容或承包范围： 4.图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份， 客户中心一份。图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。 二、合同工期 开工日期：（不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期），竣工日期：（注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。）合同工期总天数为天，如因甲方未能提供工程施工的条件（工程手续、场地等）或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。 三、承包方式：
四、工程总价： 五、工付款方式 1.工程开工前，甲方预付乙方工程款元（大写：整），用于工程前期 线缆铺设。 2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方元（大写：） 3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方 在年月日前付清剩余元（大写：整） 六、工程质量及验收 1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中 发生设计问题应由乙方负责。 2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收 范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。 3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙 双方提请相关电力部门验收。 4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作（场地清 理等保证施工顺利进行）。 七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额%的违约金。 八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失
编号：QC/RE-KA9813 电力施工合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
电力施工合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方： 乙方： 交款单位： 根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：鲅鱼圈区 3、工程内容： 4、工程承包方式：包工包料
5、工期：工程拟定年月日开工，年月日竣工，工程有效工作日为天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。 6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。
电气安装工程合同范本 电气安装工程相关的合同应该怎么样拟定呢？需要写什么内容？我们看看下面的范本，请看： 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 根据《 * 合同法》、《 * 建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际 情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：强电安装 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯 的电源安装）。 2.2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装） 2.3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期：开工日期为年月日；竣工日期为年月日。 四、工程质量 4.1 工程质量标准：合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电 气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。 六、付款方式 乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款）， 乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7.1甲方满足施工用电量的需求。 7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣 工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承 包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。 8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工， 并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，